《公路工程施工合同与成本管理》试题库及参考答案
2024年一级建造师之一建公路工程实务题库附答案(优品)
2024年一级建造师之一建公路工程实务题库附答案（优品）单选题（共200题）1、引起承包人索赔的因素众多,不是承包人索赔的因素是（）。
A.赶工B.开工受阻C.气候影响D.施工机械故障的停工【答案】 D2、挡土墙墙背所受的土压力最小的是（）。
A.俯斜墙背B.仰斜墙背C.垂直墙背D.凸折式墙背【答案】 B3、安全事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.10B.20C.30D.40【答案】 C4、考虑沥青路面结构层持续时间时，不属于影响因素的是（）。
A.沥青拌合机的能力B.摊铺速度C.混合料的出厂温度D.开放交通的温度【答案】 D5、按我国目前规范要求，高等级公路沥青路面施工应使用（）设备。
A.连续强制式搅拌B.间歇强制式搅拌C.间歇滚筒式搅拌D.连续滚筒式搅拌【答案】 B6、钢钎炮在炮眼装药并捣实后，常用（）填塞堵孔。
2014A.碎石B.粘土C.泥浆D.粗砂【答案】 B7、关于高处作业安全技术要求的说法，错误的是（）。
A.高处作业应符合现行《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定B.高处作业可以同时上下交叉进行C.高处作业场所临边应设置安全防护栏杆D.高处作业人员应定期进行体检【答案】 B8、下列桥梁类型中，属于按用途进行分类的是（）。
A.石拱桥B.人行桥C.特大桥D.高架桥【答案】 B9、下列预应力张拉要求中,错误的有（）。
A.有几套张拉设备时，可根据现场情况随机组合使用B.进行张拉作业前，必须对千斤顶进行标定C.当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度时，方可进行张拉D.预应力筋锚固后的外露长度不宜小于30mm，且不应小于1.5 倍预应力筋直径【答案】 A10、按规定，连续长度（）以上的路线方案的调整属于重大设计变更。
A.12kmB.10kmC.2kmD.4km【答案】 B11、施工组织设计中对于资源利用的优化不包括（）。
A.物资采购的优化B.机械需要计划的优化C.施工方案的优化D.供应计划的优化【答案】 C12、关于人工挖孔桩安全控制要求的说法，错误的是（）。
交通部公路工程监理工程师考试《合同管理》题4及答案
合同管理试题4一、单项选择题：（10题，每题1分）1、法律关系是一种。
A、平等关系B、主体地位平等关系C、权利平等关系D、意志平等关系E、合同关系2、合同纠纷的处理方式有种。
A、1B、2C、3D、4E、53、我国经济合同的仲裁的发展经历了个过程，逐步和国际惯例接轨。
A、2B、3C、4D、5E、14、甲和乙因双方签订的经济合同发生纠纷，经调解无效，甲决定就合同纠纷。
A、提请仲裁B、先诉讼后仲裁C、先仲裁后诉讼D、同时诉讼和仲裁。
5、业主在确定中标单位并颁发中标通知书后，与中标单位的合同法律关系在形成。
A、颁发中标通知书之日起B、颁发中标通知书7天之后C、颁发中标通知书28天之后D、颁发中标通知1个月以后6、组成合同的下列文件如出现相互矛盾的情况，应以为准。
A、中标通知书B、投标书和投标书附录C、合同协议书及附件D、图纸7、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的。
A、一切风险转移给保险公司B、部分风险转移给保险公C、全部风险仍由业主承担D、全部风险转移给承包商8、建设工程合同纠纷的仲裁由的仲裁委员会仲裁。
A、工程所在地B、建设单位所在地C、双方选定D、施工单位所在地9、招标投标法规定开标的时间应当是。
A、提交投标文件截止时间的同一时间B、提交投标文件截止时间的24小时内C、提交投标文件截止时间的30天内D、提交投标文件截止时间的任何时间10、委托监理合同中所称的“监理人”是指。
A、项目监理机构B、监理单位C、总监理工程师D、监理单位的法定代表人11、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指的酬金。
A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、包括正常、附加和额外监理工作12、合同被确认无效时，不影响效力。
A、清理条款B、结算条款C、违约责任条款D、解决争议的方法条款13、当监理工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿时。
A、工程师的决定为最终决定B、业主有权做出只增加费用补偿的决定C、由工程师与业主协商一致D、业主不得变更工程师已下达的决定14、当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致时，应。
工程管理试题+答案
工程管理试题+答案一、单选题（共48题，每题1分，共48分）1.关于网络计划中节点的说法,正确的是()A、节点内可以用工作名称代替编号B、节点在网络计划中标识事件,即前后工作的交接点C、所有节点均既有向内又有向外的箭线D、所有节点编号不能重复正确答案：D2.初期支护设计钢架未封闭成环的隧道,仰拱一次开挖长度不宜大于()。
A、1mB、2mC、3mD、4m正确答案：C3.关于建设工程项目总进度目标的说法,正确的是()。
A、项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划B、在进行项目总进度目标控制前,应分析和论证目标实现的可能性C、项目实施阶段的总进度指的就是施工进度D、建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务正确答案：B4.防水施工完成后必须进行()小时闭水试验(坡屋面可进行不少于2小时的淋水试验或中雨后检查),合格后才能进行下道工序,并加强对防水层的保护。
A、24B、12C、48二、多选题D、8正确答案：A5.在工程网络计划中,工作的总时差是指在不影响()的前提下,该工作可以利用的机动时间。
A、紧后工作最迟开始B、后续工作最早开始C、紧后工作最早完成D、紧后工作最早开始正确答案：A6.在工程网络计划中,工作M的最迟完成时间为第25天,其持续时间为6天。
该工作有三项紧前工作,它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天,则工作M的总时差为()天。
A、15B、9C、12D、6正确答案：D7.项目部在施工前应有(),并经审批后,方可实施。
A、施工组织设计、项目质量计划B、施工组织设计、进度计划C、施工部署、施工组织设计D、施工方案、施工组织设计正确答案：A8.在进行施工进度控制时,必须梳理和坚持的最基本的工程管理原则是()A、在确保工程质量的前提下,控制工程的进度B、在满足各项目参与方利益最大的前提下,控制工程的质量C、在确保工程成本的前提下,控制工程的进度D、在确保投资的前提下,达到进度、成本的平衡正确答案：A9.分子公司应于每年()前完成该年度回访工作总结,并上报集团工程管理部。
公路工程招投标与合同管理复习题 (1)
《公路工程招投标与合同管理》复习一、选择题（每题有1个或1个以上的正确选项，请从每题的备选答案中选出正确的答案，将其英文大写字母填入括号内。
）1、关于投标人的澄清，以下说法正确的是（ C ）。
A、评标委员会直接要求投标人澄清D、投标人可以不澄清而不影响评标结果C、评标委员会通过招标人要求投标人澄清B、投标人主动提出澄清2、投标项目给投标人带来的经营风险主要源于（BD ）。
A、工程项目固有的风险B、工程成本不确定性C、工程收入的相对固定性D、投标的高成本和中标的低概率3、下列关于工程“四大控制”的正确表述是（ABC ）。
A、进度最重要B、质量、安全最重要C、投资控制最重要D、有机统一，互为影响4、公路工程施工合同主体之一的承包商必须是（ C ）。
A、自然人B、非法人组织C、法人D、以上都可以5、我路工程合同争议的解决方式中，通常不能在同一次争议中均适用的方式是（D ）。
A、和解和调解B、和解和仲裁C、调解和诉讼D、仲裁和诉讼6、承包商内部工人罢工造成的工程损失应由（B ）承担。
A、业主B、承包商C、根据工程师指令确定D、保险公司7、投标文件包括（ABC ）组成。
A、商务标书B、技术标书C、报价文件D、澄清资料8、用不平衡报价法可达到的目的有（BD ）。
A、早收钱B、提高中标概率C、多收钱D、增加效益9、下列可以作为投标技巧的方法有（AB ）。
A、扩大标价法B、逐步升级法C、不计成本报价法D、围标法10、我国公路工程合同体系中，居于核心位置的是（C ）A、承包商B、工程师C、业主D、政府主管部门11、中标不具有的特征是（ D ）。
A、法律性B、风险性C、唯一性D、随机性12、下列哪些不是公路建设市场的主体？（ D ）A、项目公司B、施工单位C、监理单位D、政府13、下列哪些不是合同签订必须要经过的程序？（BC ）A、要约B、要约邀请C、新要约D、承诺14、工程招标项目合同成立的时间为（ D ）。
A、购买招标文件B、中标通知书送达C、投标书送达；D、提交履约担保。
公路工程经济-施工合同管理(二)_真题-无答案
公路工程经济-施工合同管理(二)(总分100,考试时间90分钟)一、单项选择题1. 下列______适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的建设项目。
A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.施工合同2. 下列______中，业主需承担项目实际发生的一切费用，即承担项目的全部风险。
A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.施工合同3. 在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第28天，其持续时间为9天。
该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第40天、第43天和第48天，则工作M的总时差为______天。
A.20 B.11 C.3D.124. 在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则______。
A.必定影响其紧后工作的最早开始时间 B.必定影响工程总工期 C.该项工作必定变为关键工作 D.对其后续工作及工程总工期无影响5. 如下表所示，组织无节拍流水施工，其总工期是______天。
施工过程编号施工段编号1 2 3 4A 2 3 3 2B 2 2 3 3C 3 3 3 2A.15B.16C.17D.186. 因监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求______给予补偿。
A.监理人 B.总监理工程师 C.发包人 D.发包人和监理人7. 承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由______承担。
A.承包人 B.发包人 C.设计单位 D.监理工程师8. 在紧急情况下，监理人的口头变更指示，承包人应遵照执行。
承包人应在收到口头变更指示后______天内，向监理人发出书面确认函。
A.1 B.3 C.5 D.79. 下列事项中，索赔不成立的是______。
A.设计单位未及时供应施工图纸 B.施工单位施工机械损坏 C.业主原因要求暂停全部项目 D.因设计变更而导致工程内容增加10. 下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是______。
2022年一级建造师《公路工程管理与实务》试题 附答案
2022年一级建造师《公路工程管理与实务》试题附答案考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为160分。
2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:_________考号:_________一、单选题（共20题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于高处作业中钢斜梯使用的说法中，不符合其使用规定的是( )A.长度不宜大于5mB.扶手高度宜为1.2mC.踏步高度不宜大于0.2m，梯宽宜为0.6-1.1mD.长度大于5m的应设梯间平台，并分段设梯2、以下不属于地下排水设施的是( )A.涵洞B.排水沟C.渗井D.渗沟3、反压护道可在路堤的一侧或两侧设置，其高度不宜超过路堤高度的( ) ，其宽度应通过稳定计算确定。
A.1/3B.1/2C.1D.24、公路工程竣工验收的主要目的是综合评价( )A.工程建设成果B.施工合同履行情况C.投资落实情况D.技术标准执行情况5、在悬臂浇筑施工中，挂篮组拼后，应全面检查安装质量，并对挂篮进行试压，以消除结构的非弹性变形。
挂篮试压的最大荷载一般可按下列荷载考虑：( )A.全跨浇注梁段重量的1.2 倍B.各悬浇梁段平均重量的1.2 倍C.最大悬浇梁段重量的1.3 倍D.各悬浇梁段平均重量的1.3 倍6、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，为控制和指导施工提供科学依椐的是( )A.工艺试验B.原材料的验证试验C.标准试验D.构(配)件进场验证试验7、( )的主要作用是吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度，同时也有诱导视线的作用。
A.隔离栅B.防眩设施C.防撞筒D.护栏8、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之问收费业务数据、( )、时钟等的通信。
A.紧急电话B.视频会议C.费率D.办公信息9、爆破深度超过( )时，爆破作业必须使用电力起爆。
一级建造师《公路工程》模拟试题及答案(新版)
一级建造师《公路工程》模拟试题及答案(新版)1、[选择题]粉煤灰路堤的施工步骤与填土路堤施工方法相类似，仅增加了包边土和()等工序。
A.基底防水处理B.设置拉筋带C.设置护坡D.设置边坡盲沟【答案】D【解析】2020/2019版教材P4钻爆开挖：是当前广泛采用的开挖施工方法。
有薄层开挖、分层开挖(梯段开挖)、全断面一次开挖和特高梯段开挖等方式。
2、下列路基工程施工中可以冬期进行的项目是() .A.河滩地段修建防护工程B.整修路基边坡C.高速公路的土路基D.一级公路的士路基【答案】A【解析】路基施工前应做好组织、物资和技术三大准备。
技术准备是工程顺利实施的基础和保证。
3、[选择题]项目选址必须离集中爆破区()m以上。
A.200B.300C.400D.500【答案】D【解析】2020版教材P418/2019版教材P410(1)施工便道建设应满足施工需要，尽量结合地方道路规划进行专项设计，尽可能提前实施，完工后尽量留地方使用。
新建便道、便桥应尽量不占用农田、少开挖山体，节约资源，保护环境。
(2)施工便道应充分利用既有道路和桥梁。
避免与既有铁路线、公路平面交叉，避免对当地居民生活造成困扰。
(3)施工便道、便桥应结合施工平面布置，满足工程施工机械、材料进场的要求。
(4)施工便道分为主干线和引入线，主干线尽可能靠近合同段各主要工点，引入线以直达施工现场为原则，并考虑与相邻合同段施工便道的衔接。
(5)施工便道应畅通，旧、危桥应加固处理。
4、[选择题]塑料排水板的施工工艺流程中，“插入套管”的前一道工序是( )。
A.拔出套管B.隔断塑料排水板C.机具就位D.塑料排水板穿靴【答案】D【解析】本题考查的是路基冬期施工技术。
当路堤高距路床底面1m 时，应碾压密实后停止填筑。
挖填方交界处，填土低于1m的路堤不应在冬期填筑。
冬期填筑的路堤，每层每侧超填并压实，待冬期后修整边坡削去多余部分并拍打密实或加固。
5、[选择题]一级公路，面层为沥青混凝土AC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设( )。
2024年二级建造师-公路工程管理与实务考试历年真题常考点试题5带答案
2024年二级建造师-公路工程管理与实务考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.无机结合料稳定材料组成设计流程正确的是（）。
A.施工参数规定→生产配合比设计→目标配合比设计→原材料检验B.施工参数规定→目标配合比设计→生产配合比设计→原材料检验C.原材料检验→生产配合比设计→目标配合比设计→施工参数确定D.原材料检验→目标配合比设计→生产配合比设计→施工参数确定2.可用于隧道二次衬砌的施工机械设备有（）。
A.锚杆台车B.混凝土喷射机C.混凝土搅拌站D.搅拌运输车E.混凝土输送泵3.关于配电箱、开关箱安全技术要求的说法，错误的是（）。
A.分配电箱不得挂接临时用电设备B.一个开关箱最多控制两台用电设备C.总配电箱必须安装漏电保护器D.开关箱内必须安装漏电保护器4.（此知识点已删除）公路工程建筑安装工程费中，施工标准化与安全措施费包括（）。
A.工程施工期间为满足安全生产所发生的费用D.工程施工期间为满足施工标准化、规范化、精细化所发生的费用E.临时便道、临时便桥的施工标准化费用5.根据《公路工程施工安全技术规范》，下列桥涵分部分项工程中，不管规模大小，都必须组织专家对其专项方案进行论证的是（）。
A.桥梁上部结构转体施工B.打桩船作业C.钢管拱安装施工D.桥梁工程的支架法现浇梁施工6.（此知识点已修改）冲刷防护中的间接防护包括（）。
A.丁坝B.防洪堤C.抛石D.石笼E.顺坝7.（此知识点已删除）下列选项中，不属于桥梁工程施工周转材料的是（）。
A.钢模B.脚手架C.移动模架D.塔吊使用的轻轨8.路基填土高度小于路面和路床总厚度时，基底应按设计要求处理。
如对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于（）。
A.重型汽车荷载作用的工作区深度B.路床总厚度C.路堤和路床总厚度D.天然地下承载深度9.（此知识点已删除）某施工单位因耽误了工期，需压缩某工作的持续时间，可采取的技术措施有（）。
二级建造师考试《公路工程管理与实务》模拟卷及答案解析(三)
二级建造师考试《公路工程管理与实务》模拟卷及答案解析（三）一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．以下不属于路基竖向填筑法特点的是（）。
A．从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑B．填土过厚，不易压实C．是路基填筑的常用方法D．一般要进行沉降量及稳定性测定【答案】C【解析】竖向填筑法从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑。
填土过厚，不易压实。
仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。
竖向填筑因填土过厚不易压实，施工时需采取选用振动或夯击式压实机械、选用沉降量小及颗粒均匀的砂石材料、暂不修建高级路面等措施，一般要进行沉降量及稳定性测定。
C项，分层填筑法是路基填筑的常用方法。
2．锚杆挡土墙的施工工序中，挡土板安装的紧前工序是（）。
A．肋柱安装B．锚杆安放与注浆锚固C．基坑开挖D．墙后填料填筑与压实【答案】A【解析】锚杆挡土墙施工工序主要有基坑开挖、基础浇（砌）筑、锚杆制作、钻孔、锚杆安放与注浆锚固、肋柱和挡土板预制、肋柱安装、挡土板安装、墙后填料填筑与压实等。
挡土板安装的紧前工序是肋柱安装。
3．下列不属于重力式挡土墙优点的是（）。
A．适应性强B．就地取材C．劳动生产率高D．施工方便【答案】C【解析】各类支挡构筑物的优点如下：①重力式挡土墙形式简单、施工方便、就地取材、适应性强，因而应用广泛。
②加筋土挡土墙施工简便、快速，并且节省劳力和缩短工期。
③锚杆挡土墙结构重量轻，节约大量的圬工和节省工程投资；利于挡土墙的机械化、装配化施工，提高劳动生产率；少量开挖基坑，克服不良地基开挖的困难，并利于施工安全。
4．热拌沥青混合料在出料温度过高时，正确的处理方式是（）。
A．废弃B．加冷料重新拌和C．冷却到规定温度D．降级使用【答案】A【解析】拌合站设试验室，对沥青混凝土的原材料和沥青混合料及时进行检测。
热拌沥青混合料的施工温度与石油沥青的标号有关。
2020年一级建造师《(公路工程)管理与实务》考试真题及答案(完整版)
2020年一级建造师《(公路工程)管理与实务》真题及答案（完整版）一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.软土地区路提施工期间，坡脚水平位移速率24h应不大于( )mm。
A.3B.5C.8D.10【参考答案】B【解析】施工期间，路堤中心线地面沉降速率24h应不大于10～15mm，坡脚水平位移速率24h应不大于5mm。
应结合沉降和位移观测结果综合分析地基稳定性。
填筑速率应以水平位移控制为主，超过标准应立即停止填筑。
2.路堑施工时，其路基地面排水设施包括边沟、截水沟、排水沟、急流槽、跌水等，一般应先施工的排水设施是( )。
A.截水沟 B边沟C.排水沟D.跌水与急流槽【参考答案】A【解析】截水沟应先施工。
3.关于蒸发池设置的说法,错误的是( )。
A.池底宜设置0.5%横坡B.底面与侧面应采取防渗措施C.蒸发池应紧邻路基设置D.四周应采用隔离栅进行围护【参考答案】C【解析】蒸发池与路基之间的距离应满足路基稳定要求。
4.二级以及二级以上公路级配碎石底基层施工，推荐采用的拌合工艺及摊铺工艺分别是( )。
A.人工路拌,摊铺机摊铺B.集中厂拌,摊铺机摊铺C.人工路拌，推土机摊铺D.集中厂拌,推土机摊铺5.按矿料级配分类OGFC路面结构属于( )。
A.开级配沥青混合料 B半开级配沥青混合料C.密级配沥青混合料D.间断级配沥青混合料【参考答案】A【解析】OGFC、ATPCZB属于开级配沥青混合料。
6.热拌沥青混凝土路面施工艺包括。
①路缘石安装;②试验段施工;③喷洒透层油;④沥青混合料压实;⑤沥青混合料摊铺;⑥路面成型检测，施工顺序是( )。
A.②→③→①→⑥→⑤→④B.①→③→②→⑤→④→⑥C.②→①→③→⑤→④→⑥D.①→②→③→⑥→⑤→④【参考答案】B7.为防止混凝土离析，自高处直接向模板内倾卸混凝土时，其自由倾落高度不宜超过( )m。
A.2B.3C.4D.5【参考答案】A【解析】自高处向模板内倾卸混凝土时，为防止混凝土离析，应符合下列规定：(1)从高处直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。
公路工程合同管理复习题
《公路工程合同管理》复习题一、单选题1、工程施工投标的主体是（C、承包商）。
2、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（A、订立施工合同）日起无效。
3、在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的（A、同时履行抗辩权）。
5、在下列合同中，（C、在订立时显失公平的）合同是可撤销的合同。
9、采用综合评分法进行评标时，以（A、得分最高的）投标书为最优。
10、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（A、标的）。
12、建设工程设计合同履行时，（C、修改预算）是承包人的义务。
15、保证合同的当事人是指（C、保证人和债权人）。
17、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由(A、工程所在地)的人民法院管辖。
18、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指(D、因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任)。
21、依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方(A、可选择违约金条款或定金条款)追究违约方的赔偿责任。
22、代理是代理人在代理权限内，以(B、被代理人)的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
23、执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按(A、原价格)执行。
24、合同法律关系的要素不包括（C．合同法律关系行为）25、下列（D 智力成果）属于合同法律关系的客体。
27、依《担保法》规定，能够（C．留置）的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。
28、（D．标的）是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
30、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以(C、书面回函解答 )为准。
32、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用(D 不动产所在地)确定。
2024年二级建造师考试公路工程管理与实务试题与参考答案
2024年二级建造师考试公路工程管理与实务模拟试题(答案在后面)一、单项选择题（本大题有20小题，每小题1分，共20分）1、公路工程施工组织设计的内容不包括( )。
A. 施工方案B. 施工进度计划C. 施工现场平面布置图D. 施工安全技术措施2、公路工程质量管理的基本要求不包括( )。
A. 质量验收B. 质量控制C. 质量保证D. 质量改进3、公路工程施工中的环境保护措施包括( )。
A. 减少污染排放B. 加强绿化建设C. 提高施工效率D. 以上都是4、单选题：在公路工程验收过程中，负责现场量测的是（）A. 施工单位B. 监理单位C. 建设单位D. 设计单位5、单选题：控制性详细规划是指对（）范围内的空间布局和土地使用进行详细规划。
A. 城市B. 镇C. 村庄D. 工矿区6、单选题：施工单位通常负责编制的内容不包括（）A. 施工组织设计B. 安全技术措施C. 工程变更方案D. 工程验收资料7、以下属于公路工程施工安全管理的主要措施的是（）。
A、文明施工B、质量管理C、设备维护D、应急处置预案8、对高速公路法面路面养护周期最短的是（）。
A、一年B、二年C、三年D、四年9、在曲线设计中，影响曲线半径的选择因素较多，下列选项不属于影响曲线半径选择的因素是（）。
A、车速B、路况等级C、道班宽度D、施工单位规模10、公路工程施工现场的主要道路两旁应该采取哪些措施来保护环境？（）A. 铺设防尘网B. 铺设防滑垫C. 洒水降尘D. 封闭围挡11、关于桥梁混凝土浇筑的说法，正确的是（）A. 大体积混凝土宜采用全面分层浇筑方案B. 宜采用二次振捣技术提高混凝土密实度C. 混凝土入模温度不应低于环境温度D. 混凝土宜在同一地点集中搅拌后输送至浇筑现场12、关于隧道施工中的照明设置，以下说法正确的是（）A. 照明灯具应统一悬挂在隧道顶部中央位置B. 照明灯具的亮度应满足夜间施工要求且越亮越好C. 应设置应急照明系统以确保紧急情况时的照明需求D. 照明用电应选择直流电以提高安全性13、某高速公路新建工程，施工单位在进行初步设计审查时，应当重点关注图纸中哪些内容?（A）A、路线、路基、路面、桥梁、隧道、环境保护和景观设计等方面B、施工组织设计、测量控制、施工防护措施C、材料供应、施工机械、劳动力组织D、项目管理、成本控制、风险评估14、在公路工程建设过程中，关于安全生产的管理中，以下哪一个不属于安全生产管理中的“三项教育”（C）?A、三级安全教育B、消防教育C、环境保护教育D、职业病防治教育15、在进行公路工程施工图设计审查时，以下哪个内容不属于需要注意的要点（D）?A、工程地质情况B、水文情况C、路线的经济合理性D、施工技术特点16、公路工程施工中，对于不合格的材料应采取的处理方法是( )。
中国石油大学(华东)22春“工程管理”《工程合同管理》作业考核题库高频考点版(参考答案)试题号1
中国石油大学（华东）22春“工程管理”《工程合同管理》作业考核题库高频考点版（参考答案）一.综合考核(共50题)1.投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正参考答案：D2.不属于代理特征的是()。
A.代理人以被代理人的名义实施代理行为B.代理人对代理行为承担民事责任C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为参考答案：B3.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为()。
A.从投保之日到最终结算日B.从投保之日到工程竣工移交之日C.从现场开始工作到工程竣工移交之日D.从现场开始工作到解除缺陷责任期结束参考答案：C4.施工合同的履约保函有效期自()止。
A.施工合同签订之日起，到施工合同终止时B.提交履约保函之日起，到工程验收合格之日C.履约保函约定生效日起，到约定的期满之日D.提交履约保函之日起，到工程交付使用之日5.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则()。
A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量参考答案：C6.承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。
工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。
前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。
工程师就此项索赔应批准的补偿额应为()万元。
A.8B.10C.11D.13参考答案：A7.设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费()以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
A.15天B.30天C.60天D.120天参考答案：B8.设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同()。
2022年二建《公路管理与实务》公路工程施工进度管理30道(带答案解析)
二建公路管理与实务第 1题：单选题(本题1分)S曲线是以时间为横轴，以()为纵轴的图表曲线。
A、各分部工程B、工作内容C、工程位置D、累计完成的工程费用的百分数【正确答案】：D【答案解析】：新版教材P175 “S”曲线是以时间为横轴，以累计完成的工程费用的百分数为纵轴的图表化曲线。
第 2题：多选题(本题2分)公路工程进度计划编制的依据包括()。
A、各种有关水文、地质、气象和其他技术经济资料B、工程设计图纸C、周边的运输条件和施工便道D、各类定额数据E、劳动力、材料、机械供应情况【正确答案】：ABDE【答案解析】：新版教材P174 公路工程进度计划编制的依据： 1.合同规定的开工竣工日期、里程碑事件或阶段目标；2.工程设计文件和图纸；3.施工总体部署和主要工程的施工方案、施工顺序；4.各种有关水文、地质、气象和其他技术经济资料；5.各类定额数据；6.劳动力、材料、机械供应情况。
第 3题：多选题(本题2分)下列属于公路工程中空间参数的是()。
A、工作面B、流水节拍C、施工层D、施工段E、技术间歇【正确答案】：ACD【答案解析】：新版教材P176 （三）公路工程常用的流水参数：2.空间参教：工作面、施工段m、施工层。
第 4题：多选题(本题2分)公路工程进度计划的主要形式包括()。
A、横道图B、S曲线C、控制图D、斜率图E、相关图【正确答案】：ABD【答案解析】：新版教材P175 公路工程进度计划的主要形式： 1.横道图；2.工程管理曲线；3.斜率图；4.网络图。
第 5题：单选题(本题1分)可以反映出关键工序和关键路线的公路工程进度计划形式是()。
A、横道图B、工程管理曲线C、斜率图D、网络图【正确答案】：D【答案解析】：新版教材P175 采用网络图表达施工计划，工序之间的逻辑关系明确，可以反映出关键工序和关键路线。
第 6题：多选题(本题2分)公路工程进度计划的检查结果可以通过()体现和分析。
A、横道图法B、控制图C、网络计划法D、S曲线E、斜率图【正确答案】：ACD【答案解析】：新版教材P175 公路工程进度计划的检查结果可以通过横道图法、网络计划法和S曲线体现和分析。
公路工程管理与实务一级建造师考试试卷及解答参考(2024年)
2024年一级建造师考试公路工程管理与实务复习试卷(答案在后面)一、单项选择题（本大题有20小题，每小题1分，共20分）1、在公路工程施工过程中，下列哪项不属于施工组织设计的主要内容？A、施工进度计划B、施工方案C、施工质量控制D、施工安全防护2、下列关于公路工程招投标的说法中，正确的是：A、投标文件应在投标截止时间前30分钟递交B、投标保证金不得超过投标报价的2%C、招标人应当自收到投标文件之日起15日内确定中标人D、中标通知书发出后，招标人应当与中标人签订书面合同3、关于公路工程质量检验，下列说法错误的是：A、公路工程质量检验应按照国家标准和行业标准进行B、公路工程质量检验应确保工程质量符合设计要求C、公路工程质量检验应在施工过程中进行，并在施工完成后进行验收D、公路工程质量检验应独立于施工过程，由专门的质量检验机构进行4、题干：在公路工程中，下列哪种材料属于高等级公路建设常用的基层材料？A. 砂砾B. 红砖C. 水泥稳定砂砾D. 纤维混凝土5、题干：在公路工程的质量控制中，以下哪个阶段是确保工程质量的关键环节？A. 设计阶段B. 施工准备阶段C. 施工过程控制阶段D. 竣工验收阶段6、题干：在公路工程中，以下哪种施工方法适用于大体积混凝土的浇筑？A. 分层浇筑法B. 斜面浇筑法C. 连续浇筑法D. 预制构件法7、关于公路工程中的隧道施工，以下哪项不是隧道施工中常见的地质问题？A. 岩溶发育B. 地下水问题C. 地震活动D. 断层活动8、在公路工程中，对于大体积混凝土浇筑，以下哪种方法不是常用的施工技术？A. 分层浇筑B. 混凝土泵送C. 预应力施工D. 钢筋焊接9、关于公路工程中的路面结构设计，以下哪个参数不是路面设计的主要指标？A. 载荷等级B. 水稳定性C. 抗滑性能D. 耐久性10、下列关于公路工程路基施工中土石混合料填筑的说法，正确的是（）。
A. 土石混合料应分层填筑，每层厚度不宜超过30cmB. 土石混合料填筑前，应对填料进行含水量和颗粒分析C. 土石混合料填筑时，应先填石料，后填土料D. 土石混合料填筑后，应及时进行压实，压实度应达到95%11、下列关于公路工程路面施工中沥青混凝土面层施工的说法，错误的是（）。
2023年一级建造师-公路工程管理与实务考试备考题库附带答案5
2023年一级建造师-公路工程管理与实务考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 拱式桥与同跨径的梁式桥相比，其弯矩和变形要小很多，原因在于（）的作用。
A. 水平力B. 竖向力C. 剪力D. 弯矩正确答案：A,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)地下连续墙的施工工艺有：①水下灌注混凝土；②导墙沟槽开挖；③导墙施工；④槽底清理；⑤拔接头管；⑥安放接头管；⑦地连墙沟槽分段开挖；⑧吊放钢筋笼，下列排序正确的是（）。
A. ②①③⑥⑤⑦⑧④B. ②③⑦④⑥⑧①⑤C. ②③⑦④⑧⑥①⑤D. ⑦②①③④⑥⑦⑤正确答案：B,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)隧道照明控制系统能根据交通量的变化及()对洞内照明强度进行调节。
A. 电源电压变化B. 风速的变化C. 洞外照度的变化D. 温、湿度的变化正确答案：C,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)施工企业编制公路项目施工成本计划的关键是（）。
A. 优化施工方案，确定计划工程量B. 计算计划成本总降低额和降低率，确定责任目标成本C. 依据市场生产要素价格信息，确定施工预算成本D. 施工预算成本与责任目标成本比较，确定计划成本偏差正确答案：B,5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 根据工程技术档案管理的要求，工程完工验收后，施工单位应交建设单位保管的资料有()。
A. 竣工图表B. 隐蔽工程验收记录C. 永久性水准点的位置D. 施工经验总结E. 施工日记正确答案：A,B,C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 桥梁悬臂拼装施工过程中，设计无说明时，湿接缝块件应待混凝土强度达到设计强度等级的（）％以上时，才能张拉预应力束。
A. 65B. 70C. 75D. 80正确答案：D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 属于嵌锁型粒料路面基层或底基层是（）。
A.填隙碎石B.级配碎石C.石灰碎石D.水泥碎石正确答案：A,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据年度生产计划中计划的工程量和标后预算清单单价计算的预算成本是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
造价员《公路工程施工合同与成本管理》试题库及参考答案一.单选题1.下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是（C ）。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；D.项目总投资额在3000万元人民币以上的。
【解析】根据《必须招标的工程项目规定》2018年6月1日起工程招标数额标准已从200万提高到400万，与工程建设密不可分的货物从100万提高到200万，服务从50万提高到100万，取消项目总金额3000万的限制。
2.强制招标的范围不包括（D ）。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目D.个人投资的自住房屋建设项目。
3.下列关于联合体投标的说法中正确的是（A ）。
A.进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。
B.进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。
C.进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D.联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
4.下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是（D ）。
A.工程量和工作范围比较明确B.工期短（一般不超过1年）C.变更较少的工程D.工程结构复杂的工程5.编制投标文件的基本依据是( B )。
A.招标说明书B.招标文件C.施工合同D.勘察设计资料6.公开招标是指招标人以___的方式邀请____的法人或者其他组织投标。
( C )A.投标邀请书、不特定B.投标邀请书、特定C.招标公告、不特定D.招标公告、特定7.合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件.图纸和有关技术资料，同时退还( C )。
A.履约担保金B.履约保函C.投标保证金D.支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )。
A.报价低于成本B.标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报____些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报____些。
( B )A.高、高B.高、低C.低、高D.低、低10.在施工中发现古墓.古建筑遗址等文物及化石或其他有考古.地质研究等价值的物品时，承发包双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施，__________承担由此发生的费用，延误的工期__________。
( A )A.发包人、相应顺延B.发包人、不予顺延C.承包人、相应顺延D.承包人、不予顺延11.合同分析后，合同管理人员应向各层管理者作( C )，把合同责任具体地落实到各责任人和具体工作上。
A.合同分解B.合同变更C.合同交底D.合同控制12. ( B )是解决任何争执首先采用的最基本的，也是最常见.最有效的方法。
A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼13.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( D )。
A.要约邀请B.要约引诱C.要约D.承诺14.属于建设工程投标人的权利是( A )。
A.确定自己的投标报价B.接受招标投标管理机构监督C.保证投标文件的真实性D.对投标文件中的有关问题进行答疑15.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和( D )组成。
A.现场管理费B.工程建设费C.风险金D.税金16.下列哪种情况应作废标处理？( C )A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.总价金额与单价金额不一致（单价金额小数点无明显错误）C.投标书未密封D.投标报价与标底不一致17.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( D )内订立书面合同，合同内容应依据招标文件.投标文件的要求和中标的条件签订。
A.15日B.20日C.25日D.30日18.属于监理单位的权利有( B )。
A.选定工程总承包人B.对工程变更设计的审批权C.对工程规模的认定权D.选择工程分包人的认可权19.属于来自业主的风险是( A )。
A.业主信誉差B.社会动乱C.台风D.国家调整税率20.为了确保合同的实施，合同管理人员可以通过激励机制来保证合同责任的完成，对承包商的工程队可通过( D )来保证其能及时地按质按量完成合同责任。
A.分包合同B.材料供应合同C.设备租赁合同D.内部的经济责任制21.当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知形式，必须在索赔事项发生后的( D )以内向工程师正式提出索赔意向通知。
A.7天B.14天C.21天D.28天22.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（D ）。
A.行政法律关系B.民事权利义务关系C.刑事法律关系D.经济侵权关系23.在工程建设监理活动中，监理单位是（B ）。
A.业主的代理人B.业主的委托人C.施工合同的当事人D.绝对独立的第三人24.合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。
A.固定价格合同B.可调整价格合同C.固定价格加酬金合同D.成本加酬金合同25.在工程施工中由于( B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化26.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( A )为准。
A. 招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件27.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作28.下列各项中，( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D.建设资金.建材.设备来源已经落实29.投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( C )。
A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术规格要求30.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。
A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈31.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D )。
A.专用条款通用条款中标通知书图纸B.中标通知书协议书专用条款通用条款C.中标通知书投标书协议书图纸D.中标通知书专用条款通用条款图纸32.施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C )承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同33.FIDIC施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34.委托任务并负责支付报酬的一方称（B ）。
A.承包人B.发包人C.出资人D.出工人35.受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。
A.建设单位B.施工单位C.招标代理D.设计单位36.监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A.报价B.能力C.人员数量D.设备37.在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请C.协调竣工验收中的各方关系D.参加竣工验收38.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ C ）。
A.拒付货款并索赔 B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付39.工程分包的说法错误的为（A ）。
A.是违法的B.是从工程承包人承担C.是允许的D.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包40.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A ）。
A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间41.自中标通知书发出（C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A.15天B.21天C.30天D.35天42.保证方式没有约定或约定不明确的，按（B ）承担担保责任。
A.保证B.连带保证C.违约D.合同43.当事人采用合同书形式订立的，自（C ）合同成立。
A.双方当事人制作合同书时B.双方当事人表示受合同的约束时C.双方当事人签字或盖章时D.双方当事人达成一致意见时44.确定中标人后（A ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A.15天B.21天C.30天D.35天45.下列说法不正确的是（C ）。
A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C.建设行政主管部门派人参加开标.评标.定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。
D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
46.合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D ）。
A.包括开工日期B.包括竣工日期C.包括合同工期的总日历天数D.合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数47.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。
A.办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C.提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验48.如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ A ）给予补偿。
A．业主 B.承包商 C.工程师 D.特殊分包商49.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
A.由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期C.给予费用补偿但不顺延工期D.给予工期顺延但不给费用补偿51.建设工程项目在施工过程中所发生的全部生产费用的总和称之为（A ）。
A.施工成本B.利润C.税金D.增值税52.施工成本按照是否可以直接计入工程对象，分为（AB ）。