发包合同协议书
工程施工合同(发包方)范本8篇
工程施工合同（发包方）范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设工程项目，经公开招标或协商，决定委托乙方承担本工程的施工任务。
为明确双方权益，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容，具体详见附件《工程内容及要求》。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
3. 如有特殊情况，需调整工程期限，双方应友好协商解决。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按工程进度表完成各阶段工程，并及时通知甲方进行验收。
3. 工程竣工验收标准、程序及验收文件等详见附件《工程质量验收标准及程序》。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________元整）。
具体金额以预算为准。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
支付节点、比例及支付方式详见附件《工程款项支付计划》。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规发票。
五、材料设备供应1. 本工程所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，确保符合工程要求。
3. 乙方应制定详细的材料、设备采购计划，并报甲方备案。
六、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定向乙方支付工程款项；（2）甲方应向乙方提供必要的施工条件；（3）甲方有权对工程进度、质量进行检查监督。
2. 乙方责任：（1）乙方应确保工程质量，按合同约定完成工程；（2）乙方应制定安全文明施工措施，确保施工过程中的安全；（3）乙方应保护甲方提供的设备及现场已有的建筑结构、设施等不受损坏。
发包人施工合同协议书
发包人施工合同协议书甲方（发包人）：_______________乙方（承包人）：_______________鉴于甲方需要进行建设项目施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方发包给乙方的施工项目达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程承包范围1. 乙方承包的工程范围为：____________________2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工。
第三条工程质量要求1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 工程质量标准为：____________________3. 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为：____________________2. 支付方式为：____________________3. 工程款支付时间及比例：____________________4. 工程款支付条件：____________________5. 工程款支付方式：____________________6. 工程款支付的税费由甲方承担。
第五条工程材料与设备1. 甲方负责提供的材料和设备：____________________2. 乙方自备的材料和设备：____________________3. 材料和设备的保管、使用及损耗责任由乙方承担。
第六条工程变更1. 工程变更需经甲方书面同意。
2. 工程变更引起的工程量增减、工期调整及费用变化，由双方协商确定。
第七条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
联合体发包合同协议书
联合体 发包 合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：联合体发包合同协议书甲方（发包方）：【甲方名称】乙方（联合体）：【乙方名称】丙方（承包方）：【丙方名称】鉴于：1. 甲方作为项目的发包方，拥有项目的主导权和监督权；2. 乙方和丙方组成的联合体，具备项目的实施能力和技术实力；3. 甲乙丙三方就项目的实施达成一致，并愿意共同遵守本合同的各项条款。
现甲乙丙三方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下协议：一、项目概述1.1 项目名称：【项目名称】1.2 项目地点：【项目地点】1.3 项目内容：【项目内容】1.4 项目工期：【项目工期】1.5 项目预算：【项目预算】二、联合体成员分工2.1 乙方作为联合体的牵头单位，负责项目的整体协调和管理；2.2 丙方作为联合体的实施单位，负责项目的具体施工和实施；2.3 甲乙丙三方应共同参与项目的实施，并按照各自的职责分工协同工作。
三、合同价格3.1 双方确认，本项目的合同价格为【合同价格】，包括但不限于项目的设计、施工、设备采购、材料供应、人员工资、税费等一切与项目实施有关的费用；3.2 合同价格分为【分期支付】，具体支付方式和时间由甲乙丙三方协商确定；3.3 乙方和丙方应按照合同约定，向甲方提供合法的发票和财务报表。
四、合同履行4.1 甲方应按照合同约定，及时向乙方和丙方支付合同价款；4.2 乙方应负责项目的整体协调和管理，确保项目按照合同约定的工期和质量完成；4.3 丙方应按照设计和施工要求，确保项目施工的安全、质量和进度；4.4 甲乙丙三方应共同解决项目实施过程中出现的问题，确保项目的顺利实施。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿其他方的损失；5.2 本合同的违约金为合同金额的【百分比】，具体金额由甲乙丙三方协商确定；5.3 违约方应承担因违约产生的额外费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。
发包合同(7篇)
发包合同（7篇）发包合同篇一甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，依照合同法及有关规定本着平等互利、公平公正的原则，工程由乙方承包施工。
就工程相关事项，双方达成以下协议共同遵守：一、承包方式：二、施工内容：三、工程要求：四、工期：201 年月日开工，201 年月日竣工。
五、工程造价：六、付款方式：七、甲方责任：1、负责工程设计、指导、施工质量、工程进度、用材标准的监督管理及验收。
2、按合同约定支付工程款。
八、乙方责任：1、按甲方工程设计要求，严格按建筑规范施工，如验收不合格承担一切返工责任。
2、按预算书计划材料规格标准用材，未按要求用材承担一切返工责任。
3、在施工中严格加强施工安全管理，如出现一切不安全事故由乙方承担，与甲方无关。
4、在施工过程中如损坏原建筑部位或对他人造成的损失由乙方承担全部责任。
5、保证质量，负责保修，按图纸设计、合同约定和甲方要求规范操作，保证工程质量和用材达标，若因乙方人为造成质量问题，乙方自负，注：年内乙方无条件免费保修。
6、保证如期竣工，自合同签订之日起，日内保证承包工程竣工，否则，每延期一天罚款元。
7、食宿自理。
九、未尽事宜双方另行协商。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日发包合同篇二发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.3.1本次改造范围内的装饰工程，安装工程。
1.3.2详见施工图及工程量清单。
1.4承包方式：项目承包、包工包料1.5工期：本工程自开工，于竣工。
1.6工程质量：合格1.7合同价款（人民币大写）：第2条甲方工作2.1开工前1天，向乙方提供经确认的施工图纸，并向乙方进行现场交底。
直接发包合同协议书文件
直接发包合同协议书文件甲方（发包方）：_____________________地址：_________________________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方需要将特定项目发包给乙方进行施工或服务，乙方具有相应的资质和能力承担该项目，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方直接发包给乙方的事宜，经协商一致，订立本合同协议书，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：________________________________________1.2 项目地点：________________________________________1.3 项目内容：________________________________________1.4 项目范围：________________________________________1.5 项目期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程/服务内容2.1 乙方应按照甲方的要求，完成以下工程/服务内容：（详细列明工程或服务的具体内容）第三条质量要求3.1 乙方必须按照国家或行业相关标准及甲方的要求，保证工程/服务质量。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币（大写）：______________元整（￥________元）。
4.2 支付方式：（详细列明支付方式、时间和条件）第五条工程/服务期限5.1 乙方应按照合同约定的期限完成工程/服务。
第六条甲方的权利与义务6.1 甲方应按合同约定支付合同价款。
6.2 甲方应提供必要的施工/服务条件。
6.3 甲方有权监督乙方的工程/服务质量。
第七条乙方的权利与义务7.1 乙方应按合同约定完成工程/服务。
建筑工程发包合同6篇
建筑工程发包合同6篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建筑工程事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程规模：___________________________4. 工程承包范围和内容：___________________________二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期顺延的情形：因甲方原因或不可抗力因素导致工程无法按期完成时，工期可相应顺延。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际发生量结算。
2. 付款方式：分期支付。
工程开工前支付工程总造价的______%作为预付款；工程进度过半时支付至总造价的______%；工程竣工并经甲方验收合格后支付至总造价的______%；剩余______%作为质保金，工程保修期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件和国家现行技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收，应以国家颁发的施工验收规范、质量评定标准为依据。
3. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交工程竣工资料。
甲方在收到竣工资料后______天内组织验收。
验收合格后，双方签署竣工验收报告。
如验收不合格，乙方应负责返工并承担相关费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
发包合同范本15篇
发包合同范本15篇发包合同范本1甲方：身份证号：电话：乙方：姓名（或名称）：住址：身份证号：电话：甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
施工图纸经双方签字，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面积为平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的.施工全部承包给乙方（其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等），乙方的施工承包单价为每平方米元，工程总价款为元。
三、施工要求①地工基础：深度70公分宽度60公分里面宽度40公分②墙体外墙3。
7内墙2。
4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到（150号）。
四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法（一快砖一铲灰一挤揉）并使用前必须把砖潜水湿润。
③圈过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
④屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3⑤地板砖6060黑白由甲方自选定价10元一块，如造过10元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于1。
8元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯插座一只开关一只⑥门窗：内门用实木门，窗户。
发包承包合同协议书
发包承包合同协议书《发包承包合同协议书》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方平等、自愿、协商一致，就甲方将其拥有的项目（以下简称“项目”）发包给乙方承包，乙方愿意接受并签订本合同，共同遵守以下条款：一、项目内容1.1 本项目的范围和内容具体如下：（1）工程名称：____________（2）工程地点：____________（3）工程规模：____________（4）工程单价：____________（5）工程总价：____________1.2 乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工、设备安装、调试、培训、验收等全部工作。
二、合同价格2.1 本项目的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交等额的履约保证金。
履约保证金在乙方按照合同约定完成工程并经验收合格后，由甲方无息退还。
三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成项目。
3.2 甲方应按照合同约定的付款条件、付款方式及时支付合同价款。
3.3 双方应共同参与项目的验收工作，验收合格的，甲方应支付合同价款，并退还乙方履约保证金。
验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
四、违约责任4.1 乙方未按照合同约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
4.2 甲方未按照合同约定支付价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
4.3 双方因不可抗力导致无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且履约保证金退还之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑工程发包合同5篇
建筑工程发包合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方建筑工程发包事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：___________________________工程地点：___________________________工程规模：___________________________工程内容：___________________________二、承包方式及范围乙方采用总承包方式，承包本工程的建筑施工以及与施工有关的所有附属项目。
承包范围包括但不限于以下内容：土建、给排水、电气、暖通、消防等施工图纸中的所有内容。
三、合同工期开工日期：______年______月______日（以收到乙方开工报告之日为准）。
竣工日期：______年______月______日。
合同工期总日历天数：______天。
若因甲方原因影响开工，则工期顺延。
四、质量标准与保证措施1. 工程质量标准：符合国家质量验收标准的合格工程。
2. 乙方应制定质量保证措施并严格执行，同时按照相关规定设立质量检查制度和质量管理奖惩制度。
对于不符合要求的分项工程，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、合同价款及支付方式合同总价：人民币________元（大写：________元整）。
本合同价款为固定总价合同，除非双方另有约定，否则不因工程量变化而调整合同总价。
支付方式如下：预付款为合同总价的____%，工程进度款按月进度支付，竣工验收合格后支付至合同总价的____%，余款作为质保金，一年后付清。
六、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工场地及相关资料，办理相关手续。
2. 甲方负责协调与周边关系，确保工程顺利进行。
对于因周边关系引发的纠纷，甲方应承担相应责任。
发包人合同协议书
发包人合同协议书合同编号：______________甲方（发包人）：____________________地址：______________乙方（承包人）：____________________地址：______________鉴于甲方需要进行____________________（工程/服务/供货等），乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的上述项目达成如下协议：第一条工程/服务/供货内容1.1 乙方同意按照甲方的要求，完成以下工程/服务/供货内容：（详细描述工程量、服务范围、供货清单等）1.2 乙方应保证工程/服务/供货的质量符合国家/行业标准和甲方的要求。
第二条工程/服务/供货期限2.1 本合同项下的工程/服务/供货期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如遇不可抗力或甲方原因导致工程/服务/供货延期，双方应协商确定延期期限。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币____元（￥____）。
3.2 甲方应在合同签订后____日内支付合同总价款的____%作为预付款。
3.3 工程/服务/供货完成并经甲方验收合格后，甲方应在____日内支付合同总价款的剩余____%。
第四条质量保证与验收4.1 乙方应保证工程/服务/供货质量，并按照甲方的要求进行验收。
4.2 验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并承担由此产生的费用。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期完成工程/服务/供货，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金 = 合同总价款× 逾期天数× ____%。
5.2 如甲方未能按期支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金 = 逾期支付金额× 逾期天数× ____%。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
建筑工程发包合同范本(6篇)
建筑工程发包合同范本（6篇）建筑工程发包合同范本（6篇）建筑工程发包合同范本篇1 甲方：____________乙方：____________甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。
一、工程概况：1、甲方准备在______新建______间______层带尖子的房屋一栋。
经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从______年______月______日开始动工，至______年______月______日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的方式。
乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时______天内完成;房屋建筑总面积______平方米，按每平方______元计算，费用金额共计______元整。
3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50％，即(金额大写)：_____________元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。
二、质量要求：1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。
2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的'处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。
三、安全问题：工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。
发包合同协议书
发包合同协议书甲方（委托方）：地址：电话：身份证号码：乙方（承包方）：地址：电话：身份证号码：鉴于甲方根据自身需要决定向乙方发包，并且乙方具备相应的技术能力和资源进行承包，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，双方达成如下发包合同协议：一、合同目的1.1 甲方委托乙方，乙方接受委托，承担如下工作：（详细描述工作内容）二、合同期限2.1 本合同有效期为_____年/月/日至_____年/月/日。
2.2 在合同有效期内，甲方有权终止本合同，提前通知乙方_____天/月。
如乙方违反合同约定，甲方有权立即终止本合同。
三、合同报酬3.1 乙方完成工作后，甲方按如下方式支付报酬：（详细描述支付时间、方式、金额等）3.2 甲方按照以往合同报酬的标准支付报酬，但如有特殊情况或工作量发生变化，双方将重新协商报酬标准。
四、工作要求4.1 乙方在合同期限内按照甲方的要求和合同约定完成工作，并保证工作质量。
4.2 乙方应严格遵守相关法律法规，不得从事违法违规的行为。
五、保密条款5.1 乙方在合同履行过程中可能接触到甲方的商业秘密和其他机密信息，乙方应对此予以保密。
未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方透露或使用甲方的商业秘密和其他机密信息。
六、违约责任6.1 若乙方未按照合同要求完成工作或工作质量不合格，甲方有权要求乙方予以整改，或解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
6.2 甲方如违反合同约定终止合同，甲方应向乙方支付相应的违约金。
七、争议解决7.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
7.2 本合同发生的争议，双方应友好协商解决；若协商无果，双方可提交争议到有管辖权的人民法院解决。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以补充协议的形式进行。
甲方（委托方）签字：日期：乙方（承包方）签字：日期：。
发包人承包人合同协议书
甲方（发包人）：乙方（承包人）：鉴于甲方需要乙方提供（具体工程或服务项目）服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：（具体工程或服务项目名称）2. 工程地点：（具体地点）3. 工程内容：（具体工程或服务项目内容）4. 工程规模：（具体工程或服务项目规模）二、合同工期1. 合同工期自（具体日期）起至（具体日期）止，共计（具体工期天数）天。
2. 乙方应按合同工期要求完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程价款1. 工程价款为人民币（具体金额）元，大写：（大写金额）。
2. 甲方应于合同签订后（具体日期）内向乙方支付合同总价款的（具体比例）作为预付款。
3. 乙方在完成工程量达到合同约定比例后，甲方应按照约定支付工程款。
4. 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余工程款。
四、质量要求1. 乙方应按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至合格。
五、安全生产1. 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的规定，确保施工安全。
2. 乙方应制定安全生产责任制，落实安全生产措施，确保施工过程中无安全事故发生。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之（具体比例）计算。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之（具体比例）计算。
3. 双方违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日。
承发包阶段的合同6篇
承发包阶段的合同6篇篇1合同协议甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要将某项工程或项目进行承建，经过甲乙双方充分协商，就承发包阶段的合作事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同协议旨在明确甲乙双方在承发包阶段的权利和义务，确保双方共同遵守并履行，以顺利完成工程项目建设。
二、合同工程概况本合同涉及的工程为：_________________________工程。
具体工程内容包括但不限于：_________________________等。
三、合同价格及支付方式1. 承包价格：乙方应按照甲方确认的预算进行承包，承包总价为人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，将款项支付至乙方指定账户。
具体支付时间和金额如下：（请根据实际情况填写）四、工期及质量保证1. 工程开工日期：自本合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期：乙方应在本合同签订后的______天内完成全部工程内容。
3. 工程质量：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部责任。
五、材料设备供应1. 甲方负责提供工程所需的材料设备，乙方应按照甲方提供的材料设备进行施工。
2. 如因乙方原因导致材料设备损坏或丢失，乙方应承担全部损失。
六、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 甲乙双方应共同遵守本合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、保修及售后服务1. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限为______年。
2. 在保修期内，如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿售后服务，具体事宜双方另行协商。
建筑工程发包协议书范本
建筑工程发包协议书范本甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拥有位于____的项目（以下简称“项目”），并希望由乙方负责项目的施工建设，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就项目施工建设事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：____1.2 项目地点：____1.3 项目内容：____1.4 项目规模：____二、承包范围乙方负责完成项目的施工建设，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等，具体内容按照项目施工图纸和施工技术要求执行。
三、合同价格3.1 项目合同总造价为人民币____元（大写：____元整），上述金额为含税价格。
3.2 甲方支付乙方工程进度款的方式为：按照项目施工进度，乙方完成的工作量达到合同约定的比例后，甲方按照相应的比例支付工程进度款。
四、合同工期4.1 双方商定项目的合同工期为____天，自乙方收到甲方发出的开工通知书之日起计算。
4.2 乙方应当按照约定的工期完成项目的施工建设，如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。
五、质量标准乙方应当按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，保证项目的质量达到约定的标准，如因乙方原因导致质量问题，乙方应当承担相应的维修、加固、赔偿等责任。
六、甲乙双方的权利和义务6.1 甲方应当按照约定支付工程进度款，提供施工场地、水、电源等施工条件，并负责办理项目的相关审批手续。
6.2 乙方应当按照约定完成项目的施工建设，保证项目质量，按期交付工程，并负责办理项目的竣工验收手续。
七、违约责任任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，甲乙双方应当友好协商解决争议，如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。
工程发包合同书范本(3篇)
工程发包合同书范本发包方：____市政府法定住址：_____法定代表人：_____职务：_____委托代理人：_____身份证号码：_____通讯地址：_____邮政编码：_____联系人：_____电话：_____传真：_____帐号：_____电子信箱：_____承包方：_____法定住址：_____法定代表人：_____职务：_____委托代理人：_____身份证号码：_____通讯地址：_____邮政编码：_____联系人：_____电话：_____传真：_____帐号：_____电子信箱：_____按照《中华人民共和国民法典》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：_____1.本合同;2.本合同附件。
第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
第三条工程概况1.工程名称：_____工程。
2.国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划文件号：_____，工程项目表文件号：_____，申请建筑许可执照文件号：_____，计划任务书文件号：_____，初步设计文件号：_____，总概算文件号：_____。
工程发包合同书范本(七篇)
工程发包合同书范本你好，司法实践中国撰写工程发包合同没有固定格式，主要内容有：_____甲方：_____乙方：_____甲乙双方根据国家规定的有关劳动法律法规，结合工程具体情况，双方达成以下协议：_____一、工程概况：_____1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、承包范围：_____二、工程价款：_____〈按竣工后工程量计算〉三、工期：_____从____年____月____日至____年____月____日四、工程质量验收：_____1、因任何一方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其迫返工费由责任方承担，并承担相应的后果。
2、工程竣工部分，乙方按通知验收处理。
若甲方因事故另定验收日期，经双方协商方可，但甲方应承担竣工日期，并承担乙方的看管费用。
3、执行国家有关的施工及验收规范。
4、如施工中验收不合格处，按照工程的严重性进行罚款，乙方必须服从。
五、付款方式：_____乙方签完合同进场三天内，甲方支付生活费，在施工中期付工程款，工程竣工验收后剩余款项留工程款5%做维修保证金，其余部分付清。
六、工期：_____1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工费。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、设计变更或乙方责任造成的停电、停水、停气以及其他不可抗拒因素影响，导致8小时以上（一周累计）工期相应顺延。
七、其他：_____1、甲方派驻代表负责现场调查，监督工程施工，工地现场按公司规章制度执行。
2、开工前须经甲方同意方可施工，乙方已完工部分，如无质量问题不可拆改，如需改动需双方同意后重新计价。
3、未经甲方同意，乙方不得转包。
4、如施工中涉及设计变更等情况，如双方现场验证方式确认。
5、本合同签订之日起生效，保修期满、工程款结清后终止。
6、本合同一式3份，甲方持2份，乙方持1份。
发包给个人合同协议书
发包给个人合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！发包给个人合同协议书甲方（发包方）：【公司名称】地址：【公司地址】联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】乙方（承包方）：【个人姓名】地址：【个人地址】联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】鉴于甲方愿意将部分业务发包给乙方，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 合同标的甲方将【合同标的】发包给乙方，乙方接受并同意按照本合同约定完成相关业务。
第二条 合同价格1. 乙方向甲方提供服务的总价为【总金额】元（大写：【总金额】元整）。
2. 乙方应按照甲方的要求，按照实际完成的工作量进行结算。
第三条 合同期限本合同自【起始日期】至【终止日期】止。
第四条 乙方的义务1. 乙方应按照甲方的要求，按时完成发包的业务。
2. 乙方应保证所提供服务的质量，确保服务达到甲方的要求。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
第五条 甲方的义务1. 甲方应按照本合同约定的时间和金额向乙方支付服务费用。
2. 甲方应提供乙方完成业务所需的必要资料和条件。
第六条 违约责任1. 如乙方未按照约定时间完成业务，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=未完成业务金额×逾期天数×1%。
2. 如甲方未按照约定时间支付服务费用，乙方有权拒绝继续提供服务，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。
第七条 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条 其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：【签订日期】请根据您实际情况修改上述合同内容，并在签订前请务必咨询专业法律人士的意见，以确保合同的合法性和有效性。
共同发包合同协议书模板
共同发包合同协议书模板甲方（发包方）：地址：法定代表人：乙方（承包方）：地址：法定代表人：丙方（共同发包方）：地址：法定代表人：鉴于甲方因业务需要，拟将特定项目发包给乙方进行施工，丙方作为共同发包方参与本项目，甲、乙、丙三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就共同发包事宜达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目内容：________________________1.4 项目规模：________________________1.5 项目期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条承包范围及工作内容2.1 乙方应按照甲方和丙方的要求，完成以下工作内容：（1）________________________（2）________________________（3）________________________2.2 乙方应保证所完成的工作符合国家及地方的相关法律法规、标准和规范。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）：________________________3.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后____天内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成项目进度的____%后，甲方支付合同总价款的____%。
（3）竣工验收款：项目竣工验收合格后____天内，甲方支付合同总价款的____%。
（4）质保金：合同总价款的____%作为质保金，项目竣工验收合格后____年内无质量问题，甲方无息退还。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家及地方的相关法律法规、标准和规范。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方和丙方提交竣工验收申请，甲方和丙方应在收到申请后____天内组织验收。
发包协议书精选三篇
发包协议书发包协议书「篇一」发包人：_________________________________承包人：_________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围：承保范围：综合楼内外墙漆（包工、包料、包安全、包验收）。
三、合同工期：开工日期：20___年_____月_____日，竣工日期：20___年_____月_____日。
四、质量标准等级工程质量标准：本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和__________省地方标准，如果________省地方规定标准高于国家标准，按其中________省地方规定的标准执行，如果__________省地方规定标准低于国家标准的，按国家标准规定的执行，工程质量等级按样板施工及验收。
五、工艺要求：按图纸要求施工。
六、合同价款结算方式外墙：按实际施工面积每平方米人民币20___年_____月_____日元结算。
所有空间包括:门窗、阳台不得计算。
线条按__________元/米计算。
内墙：按实际施工面积结算，每平方米人民币__________元。
楼面葡萄架，按展开面积每平方米__________元结算。
七、付款方式内外墙完工付工程款的________%，余款待工程竣工验收后一次性付清。
保修金按国家规定留________%。
一年后付清。
八、质量要求承包人确保漆面3年不褪色，否则无条件返工，并承担相关费用。
九、安全承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
承包人应保证安全生产，听从现场管理人员的指挥和安排，由于承包人安全措施不力或违章操作，不听劝阻，参照公司管理奖罚制度给予重罚，若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故，均由承包人承担，一律与发包人无关。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包合同协议书
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：项目
工程地点：
工程承包范围：本项目为EPC总承包，包括方案设计、所有设备采购、基础施工和电气安装，最终实现本项目并网发电所有内容，无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，发包方和其他主管部门多要求的内容均在承包方范围内。
分为：
1.方案设计部分包括：分布式光伏发电项目并网申请、验收和调试。
2.设备采购部分包括：太阳能组件、支架、所有电缆、逆变器、配电柜及其他相关辅材。
3.基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。
（注：本项目屋面防水由发包方施工）
4.施工结束，支架底座用混泥土浇筑固定。
5.电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
工期总日历天数：天。
三、工程标准、性能
工程质量标准：符合国家和行业验收标准。
性能保证指标：
（1）全站光伏组件总容量≥KWp：
（2）全系统电气效率不低于80％：全系统电气效率依据第三方且有资质的单位依据CNCA/CTS004-2010《并网光伏发电系统工程验收基本要求》进
行检测；
（3）逆变器输出效率不低于95.5％：
所有设备及部件主要技术参数及保证值以随机携带的技术资料为准。
在
试运行、性能试验和竣工验收等进行上述性能指标考核。
四、合同价格和付款方式
1、合同价格
本合同为固定总价合同（不含税票），不做工程决算。
合同总价格为人民币（大写）：元。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必须的一切工作、条件和费用。
包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工工程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收
费等一切费用，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
2、付款方式
（1）光伏支架材料进入工地，付款万元（大写万元整）。
（2）光伏组件进入工地付款万元（大写万元整）。
（3）电力公司验收，顺利实现并网，发包人在三日内支付工程剩余款额为人民币万元整（大写万元整）。
五、施工质量和质量检查
1.工程质量
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。
承包方也应加强自检，并作好必要的检查看、记录和签证。
六、解决争议的办法
1、甲乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如
协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院一起诉讼。
2、发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，
保护好乙完工程：
（1）合同确已无法履行。
（2）双方协议停止施工。
（3）调解要求停止施工，且为双方接受。
（4）法院要求停止施工。
七、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）发包方不能及时给出指令、确定、批准、不按合同约定履行自己的
各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失
向承包方支付
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及
本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违
约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除
合同。
除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继
续履行合同。
2、在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合
同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合
同总金额的10 ％追究违约方的违约责任。
八、其他约定
承包方在发包方未结算清工程款前，持有本项目合同规定的经营活动的产权。
在工程竣工验收后，发包方无故恶意拖欠工程款的，承包方有权对本项目合同约定的经营活动的产权进行变更，前期支付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数
本合同正本一式贰份，发包方执壹份，承包方执壹份，具有同等法律效力。
发包方（甲方）：承包方（乙方）：
代表签字：代表签字：
年月日年月日。