新版建设工程合同模板.docx
建筑工程合同电子版(5篇)
建筑工程合同电子版发包人（全称）_____承包人（全称）_____依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数____天。
四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额（大写）____元（人民币）$：____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
发包人：_____（公章）承包人：_____（公章）住所：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代理人：_____ 委托代理人：_____ 电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 账号：_____ 账号：_____ 邮政编码：_____ 邮政编码：_____建筑工程合同电子版（二）总承包方：分包方：第一条工程名称_____。
2024年建设工程承包合同参考模板（3篇）
2024年建设工程承包合同参考模板合同甲方：_____（以下称“甲方”）合同乙方：_____（以下称“乙方”）经双方充分协商，就_____建设工程项目事宜，特订立本合同，共同遵守。
1. 工程名称：_____2. 工程位置：_____3. 工程规模：总面积计____平方米，包括土建、水暖及电器工程。
4. 承包范围：_____5. 建筑安装工程总费用：人民币____元整。
6. 工程款项与费用结算方式及付款程序：_____7. 开工日期：____年____月____日8. 竣工日期：____年____月____日9. 工程质量标准：以施工图及说明、国家规定的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10. 甲方主要责任：_____11. 乙方主要责任：_____12. 违约责任：（1）甲方延迟支付工程款，每逾期一天，按应付金额的____‰支付违约金。
（2）乙方未按期竣工，每逾期一天，按未完成工程造价的____‰支付违约金。
（3）甲方未按约定提供材料、设备、场地、技术资料，乙方有权要求顺延工期并索赔损失。
（4）工程保修期一年，采暖工程保修一个采暖期。
保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责免费维修。
甲方或设计原因造成的，由甲方自行承担。
（5）因乙方原因导致工程质量问题，造成人身和财产损害的，乙方应承担赔偿责任。
13. 本合同附件：共____份。
14. 合同生效与终止：自双方签字盖章之日起生效。
工程竣工、交工验收及款项结清时终止，保修条款除外。
15. 本合同正本两份，双方各执一份。
副本15份，乙方持有7份，甲方持有7份，另1份送交建设银行。
甲方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____签订日期：____年____月____日签订地点：_____乙方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____签订日期：____年____月____日签订地点：_____2024年建设工程承包合同参考模板（二）2. 索赔事件发生后的20天内，乙方需向甲方提交索赔通知。
2024年建设工程施工合同范本5篇
2024年建设工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为确保工程质量和工期，明确双方权利和义务，就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[施工范围及内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度要求：乙方应按照合同工期要求，严格执行施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定新的工期。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：[总造价金额]。
大写：[金额汉字大写]。
该造价为包工包料价格。
如遇设计变更导致的工程量增减，按照合同约定单价相应调整造价。
2. 付款方式：乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付总造价的XX%；主体工程完成XX%时支付XX%；工程竣工验收合格结算完毕后支付至总造价的XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
工程质量必须达到国家质量评定标准的优良等级。
2. 乙方应按工程进度定期向甲方提交施工资料及验收申请。
甲方应及时组织验收，不得无故拖延。
如验收不合格，乙方应在限定时间内整改完毕并承担相应损失。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方必须严格执行安全操作规程、安全生产责任制等相关制度，确保施工安全。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同范本.doc
建设工程施工合同范本.doc合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）地址：[甲方地址]乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）地址：[乙方地址]鉴于甲方拟委托乙方承担建设工程施工任务，甲乙双方经充分讨论，在平等自愿的基础上达成如下协议：第一章合同签订及附件1.1 本合同由甲乙双方共同签订，并附有以下附件：附件一：工程施工图纸；附件二：工程报价单；附件三：施工进度计划；附件四：工程质量控制要求。
第二章工程内容2.1 工程名称[工程名称]2.2 工程位置[工程位置]2.3 工程规模[工程规模]2.4 工程建设期限[工程建设期限]2.5 工程费用甲方应向乙方支付的工程费用为人民币[工程费用]元（大写：[工程费用大写]元）。
第三章工程实施3.1 施工图纸甲方应提供完整、准确的工程施工图纸，并确保其合法性和实用性。
3.2 施工进度乙方按照附件三的施工进度计划进行工程实施，并及时向甲方报告实施进展情况。
3.3 工程质量乙方应按照附件四的工程质量控制要求进行工程施工，并保证工程质量符合国家相关标准和法律法规的要求。
第四章工程验收4.1 工程竣工及交付经双方验收合格后，甲方应在[工程验收时间]内将工程交还给乙方。
4.2 工程保修及维护工程交付后，乙方应提供[工程保修期限]的工程保修及维护服务，确保工程的正常运行。
第五章合同变更5.1 合同变更的原则任何合同变更应经甲乙双方书面协议，且不得违反国家法律法规的规定。
5.2 合同变更的方式及程序合同变更的方式及程序应以书面形式提出，并经甲乙双方共同签字确认。
第六章合同解除6.1 合同解除的情况本合同在以下情况下可以解除：（1）经甲乙双方协商一致；（2）依法或根据其他合同约定的情况。
6.2 合同解除的程序合同解除应经甲乙双方书面协议，并注明解除的原因及具体的解除时间。
第七章法律争议解决7.1 强制性规定甲方、乙方一致同意，在履行本合同过程中发生的争议，双方优先选择友好协商解决。
建筑工程最新合同5篇范本
建筑工程最新合同范本（一）甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方新建工程项目的施工事宜，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程立项批准文号：__________1.4 资金来源：__________1.5 工程内容：__________1.6 工程承包范围：__________第二条合同工期计划开工日期：____年__月__日。
计划竣工日期：____年__月__日。
工期总日历天数：____天。
第三条质量标准本工程质量应符合____标准。
第四条签约合同价与合同价格形式4.1 签约合同价为：人民币（大写）（元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（元）；（4）暂列金额：人民币（大写）（元）；4.2 合同价格形式：____。
第五条项目经理承包人项目经理：____。
第六条合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
第七条合同的订立及履行7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并办理交工验收款项结清后失效。
7.2 双方应严格履行本合同的约定，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条违约责任8.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
8.2 由于不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，根据不可抗力的影响，甲方和乙方可以协商决定部分或者全部免除责任。
建设工程施工合同范本(标准版)5篇
建设工程施工合同范本（标准版）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：XXXXXX工程二、工程地点：XXXXXX三、建筑面积：XXXXXX平方米四、承包范围：本工程按施工图纸的范围以固定综合单价形式承包，具体内容有：1. 土石方工程；2. 基础工程；3. 主体结构工程；4. 装饰装修工程；5. 室外附属工程。
五、承包方式：包工包料。
第二条工程期限一、合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。
二、开工日期：以甲方批准的开工报告为准。
三、竣工日期：按甲方要求完成全部工程内容，并经甲方验收合格之日起算。
四、如遇下列情况，经甲方签证后，工期可以顺延：1. 因甲方原因影响开工；2. 因设计变更、工程量增加影响工期；3. 因人力不可抗拒的因素影响工期。
五、因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，因而造成的损失由乙方承担，且工期不顺延。
六、因乙方原因，不能按期竣工验收，每逾期一天，乙方承担违约金XXXX元。
七、如需赶工，甲方需提前一周通知乙方，乙方需按时完成赶工任务。
赶工费用由甲方承担。
第三条工程合同价款及支付方式一、本合同综合单价一次包死，不再调整。
综合单价包括完成该项目的全部费用，具体单价详见附表。
二、合同价款支付方式：1. 本合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
2. 乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%。
同时，乙方需提供相应金额的正式发票。
3. 甲方如不能按时支付合同价款，需提前一周通知乙方，且需承担未支付部分合同价款同期银行存款利息。
三、若因甲方原因逾期支付合同价款超过一周，乙方有权向甲方收取逾期付款滞纳金，滞纳金按未支付部分合同价款的同期银行贷款利率计算。
建设部建筑工程施工合同范本5篇
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体工程规模描述]。
4. 承包范围：具体施工图纸内的土建、安装等工程内容（详见附件）。
二、合同工期1. 承包方应按国家工期定额和经发包方确认的施工图预算，编制施工总进度计划，并报发包方备案。
2. 合同工期：自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。
具体工期按照施工进度计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、质量与检验1. 本工程质量应达到国家质量标准的优良等级。
2. 承包方应建立健全质量检查与管理制度，并按国家施工规范、验收规范和评定标准等有关条款进行工程质量检验与评定。
施工过程中应及时进行自检和工序交接检查，并应接受发包方的监督检查。
3. 承包方应确保工程质量，如因承包方原因造成工程质量事故，其经济损失由承包方承担。
四、合同价款及支付1. 合同总价：[具体合同总价金额]。
大写：[合同总价汉字大写]。
该合同总价已包含完成本工程所需的所有费用，除非另有约定，承包方不得要求追加费用。
如有调整，须经双方书面确认。
双方应根据工程项目的实际需要，明确各类材料设备的供应责任及品牌标准等要求。
1. 甲方负责供应的主要材料和设备应符合国家相关标准，并提供产品合格证明及相应的检测资料。
2. 乙方负责采购的材料和设备应符合设计要求和国家规范标准，并提供相应的质量保证资料。
3. 材料设备供应的变更须经双方书面确认并调整合同价款及工期计划等相关内容。
建筑工程合同书通用版范本6篇
建筑工程合同书通用版范本6篇篇1建筑工程合同书通用版范本甲方（甲方名称）：______________地址：______________联系电话：______________法定代表人（委托代理人）：______________乙方（乙方名称）：______________地址：______________联系电话：______________法定代表人（委托代理人）：______________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方在__________（工程地址）__________进行__________（工程名称）__________项目的建筑工程承包业务事宜，达成一致意见，特订立本合同。
一、工程内容和工程规模1.1 项目名称：__________（工程名称）__________1.2 工程地点：__________（工程地址）__________1.3 工程概况及规模：__________（工程概况和规模）__________二、合同价款2.1 工程总价款：人民币__________元整（￥__________）2.2 付款方式：______%作为工程总价款的预付款，在双方签订本合同后______日内支付，余款在工程竣工验收合格后______日内一次性支付。
三、工程工期3.1 工程工期：__________天/月/年（自合同生效之日起）3.2 工程期间具体时间安排：__________（如有必要，可详细描述）四、工程质量4.1 乙方应按照国家有关规定和标准，通过加固、防水、隔音、隔热等措施，确保工程施工质量符合国家建筑工程质量标准，并对工程质量承担相应的法律责任。
4.2 工程竣工验收标准和办法：__________（如有必要，可详细描述）4.3 如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的责任，并按照双方协商的方式进行整改。
五、工程安全与施工管理5.1 乙方应加强对施工现场的管理，确保工程施工过程中的安全和文明施工。
新版建筑工程工程合同模板（3篇）
新版建筑工程工程合同模板合同编号：[合同编号]缔约方一：[甲方（委托人）名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]法定代表人/授权代表：[甲方法定代表人/授权代表]职务：[甲方职务]缔约方二：[乙方（承包人）名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]法定代表人/授权代表：[乙方法定代表人/授权代表]职务：[乙方职务]鉴于甲、乙双方就设计、施工、竣工验收等事项达成一致意见，特签订本合同。
第一条合同项目及工程概况1.1 项目名称：1.2 工程地点：1.3 工程概况：1.4 工程范围：第二条合同价格及支付方式2.1 合同价格：2.3 发票要求：第三条工期及竣工验收3.1 工程开工时间：3.2 工程验收时间：3.3 竣工验收标准：第四条合同变更4.1 变更方式：4.2 变更费用：4.3 变更生效：第五条保证金5.1 甲方保证金：5.2 乙方保证金：第六条违约责任6.1 甲方违约责任：6.2 乙方违约责任：第七条法律适用与争议解决7.1 法律适用：7.2 争议解决：第八条合同生效及终止8.1 合同生效：第九条附则9.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
9.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
9.3 本合同中如涉及其他名称及术语，均需依法解释。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：新版建筑工程工程合同模板（二）甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方需要进行建筑工程，乙方具备相关的技术和经验，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同工程概况1.1工程名称：【工程名称】1.2 工程范围：【工程范围描述】1.3 工程地点：【工程地点】第二条工程内容2.1 乙方将按照甲方的要求，为甲方完成规定的工程内容。
2.2 工程内容包括但不限于：【工程内容详细描述】第三条工期及交付3.1 工期约定：【工期约定】3.2 乙方应按照合同工期要求，如期交付工程。
建设工程施工合同(模板)示范文本完整版.doc
建设工程施工合同示范文本完整版第一章总则第一条（合同的目的和依据）本合同是根据《合同法》、《建设工程法》等相关法律法规，为明确各方权责，规范建设工程施工行为而订立的。
第二条（合同的定义和解释）1.建设工程：指按照法定程序进行建设、改建、扩建、装修等活动，包括建筑物、构筑物、市政基础设施等。
2.甲方：指委托进行建设工程的单位或个人。
3.乙方：指承接建设工程施工任务，承担相应责任的单位或个人。
4.监理：指由甲方委托的监理机构对建设工程施工进行持续监督、检查。
5.设计：指由甲方委托的设计单位提供的建设工程设计文件。
第三条（合同的履行原则）本合同的履行应遵循公平、公正、公开的原则，保障各方的合法权益，确保建设工程质量和安全。
第二章合同的约定第四条（工程内容和范围）1.乙方应按照甲方提供的设计文件，按时、按质完成建设工程的施工和相关工作。
2.甲方同意向乙方提供施工图纸、材料和设备等必要的配合。
第五条（工程进度和工期）1.工程进度应根据甲方要求，由双方协商确定，并以书面形式确认。
2.工期按照工程实际情况由双方协商确定，并以书面形式确认。
第六条（工程质量和安全）1.乙方应按照相关法律法规和技术标准，确保建设工程的质量和安全。
2.甲方有权要求乙方进行必要的技术检查和检测，确保工程质量和安全。
第七条（工程款项）1.工程款项按照工程进度支付，具体支付方式和时间由双方协商确定，并以书面形式确认。
2.工程款项应符合相关法律法规和财务制度的规定。
第三章合同的履行和变更第八条（合同的履行）各方应按照本合同约定，认真履行各自的义务，并保证提供的信息和材料的真实性和准确性。
第九条（合同变更）1.合同变更应经各方协商一致，并以书面形式确认。
2.合同变更涉及工程进度、工期、工程款项等方面的变更时，应及时通知监理。
第十条（合同的解除和违约责任）1.若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任并赔偿损失。
2.若一方严重违约，影响到工程质量和安全的，对方可以解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任和赔偿损失。
建设工程施工合同电子版范本(7篇)
建设工程施工合同电子版范本（7篇）建设工程施工合同电子版（篇1）发包人：(全称)承包人：(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：君利花园住宅小区4-8号楼共20__平米、635户智能家居设备及安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：国家验收规范合格标准五、合同价款金额(大写)：壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币)￥：20__.00(每平方米总价29元)元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：建设工程施工合同电子版（篇2）建设(发包)单位：(简称甲方)施工(承包)单位：(简称乙方)甲方为单位，根据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一致，订立本合同，并严格遵守。
2023建筑施工合同最新版.doc正规范本(通用版)
2023建筑施工合同最新版1. 引言本文档称为2023建筑施工合同最新版。
本合同旨在规范建筑施工合同中的各项细节，确保合同双方的权益得到保护，并明确双方责任和义务。
2. 合同条款2.1 合同双方本合同由双方签署：•甲方：（详细填写甲方信息）•乙方：（详细填写乙方信息）2.2 工程内容合同双方同意由乙方承担工程项目：（详细列出工程项目及工程范围）2.3 工程期限工程期限为（填写起止日期），双方同意在合同签署后按计划开始工程，并在约定期限内完成。
2.4 工程费用2.4.1 工程费用总额为（填写总金额），分期付款如下：•第一期付款：（填写金额和付款时间）•第二期付款：（填写金额和付款时间）•……2.4.2 工程费用支付方式：（填写具体支付方式，可包括按阶段支付、按工程进度支付等）2.5 变更和索赔2.5.1 变更：变更指经双方协商一致，对工程内容或费用的修改。
任何变更均需以书面形式确认，并由双方签字同意。
2.5.2 索赔：索赔是指在工程施工过程中，因乙方违约、甲方要求变更或其他原因导致的额外费用或损失要求。
任何索赔均需以书面形式提出，并经双方协商一致后才能得到解决。
2.6 违约责任2.6.1 甲方违约：如甲方未按照合同要求支付工程费用、提供必要的工程条件等，乙方有权要求解除合同并追究甲方相应违约责任。
2.6.2 乙方违约：如乙方未按照合同要求完成工程、质量不合格等，甲方有权要求乙方承担相应违约责任并采取补救措施。
2.7 保修期工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修期（一般为1年），在此期限内，对工程出现的质量问题进行修补和维护。
2.8 合同解除2.8.1 合同解除的条件：•未支付工程费用的一方•严重违约的一方•经双方协商一致解除合同2.8.2 合同解除的处理：•合同解除后，乙方应退还已收到的支付款项•合同解除后，甲方应支付已完成工程的费用•双方应就解除合同后的相关事宜协商解决2.9 法律适用和争议解决2.9.1 法律适用：本合同的解释和执行应适用所在地的法律。
建设工程合同书电子版（3篇）
建设工程合同书电子版建设单位：（简称：甲方）施工单位：（简称：乙方）根据《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，本着实事求事的精神，经双方协商签订合同，共同遵守。
一、甲方将自来水改造安装工程项目承包给乙方（一户一表安装），乙方以每户元整为安装费用，共计户，总造价万元。
以包工包料的形式包干施工，安装总费用按实际安装户数计算。
二、根据国家饮用水安装卫生标准，安装所用管材采用由水务局检测通过的抗严寒、耐腐蚀、强耐压、使用寿命长、卫生环保的牌聚乙烯（PE）管建材产品。
三、安装范围：宜城天河供水管网接口至村内主管道及支管、分支管的安装，总长度约米，每户安装水表接入墙内不超过米，并安装好水龙头。
四、结合本村实际情况管道具体设置，分支管大小根据用户数的多少而定，具体设置为：1户进水管为￠25（PE）管;2_5户进水管为￠32（PE）管;6_15户进水管为￠40（PE）管;15_30户进水管为￠50（PE）管;30户以上进水管为￠75（PE）管。
自来水管要求埋在30cm_50cm以下，管材数量，工程量参照投标工程预算的规定。
五、计量水表箱为一户一表制，水表必须安装在户外，并经过计量检验，具体位置根据实际情况方便多户集装确定，并在指定安装处修建水表池，未经允许不得随意改动。
六、本工程工期定为____年____月____日前完工，为确保工程顺利施工，甲方必须配备固定人员为乙方协调好在安装中出现的各种问题。
七、为确保材料安全，便于施工，在施工期间内，甲方必须为乙方提供材料仓库、施工所用的相应电源，确保工程顺利进行，乙方必须抓好安全施工。
在施工过程中，若发生意外事故，一切责任由乙方负责。
八、付款方式：乙方在完成的总工程量后，甲方支付的总工程款，工程完工，验收合格后，工程款全部付清，中标者押金转为质量保证金，若无质量问题，一年后退还。
九、本合同一式三分份，双方各执二份，鄢城水利服务中心保管一份，自双方签字盖章后生效。
住建部建设工程合同模板(必备6篇)
住建部建设工程合同模板第1篇发包方：_____________承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_合同法》、《_建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日；(二)竣工：_________________年_____月_____日；(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计_______ ___元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元；质保金_ _____元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工；2、如期完成施工任务；3、接受发包方的技术指导和质量标准要求；4、负责发包方提供料物及设备的保护；5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；6、承担施工中的一切安全事故责任及费用；十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
建筑工程施工合同Word模板(最新版)
建筑工程施工合同Word模板(最新版)合同编号：__________合同各方信息：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程预算：__________第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化的，应按照甲乙双方确认的变更金额进行调整。
第三条施工期限3.1 工程的开工日期为：__________年__________月__________日。
3.2 工程的竣工日期为：__________年__________月__________日。
3.3 乙方如因特殊情况不能按期竣工的，应提前__________天书面向甲方说明原因和需要延期的天数，甲方同意后方可延期。
第四条质量标准4.1 工程质量应达到国家现行相关规范、标准和甲方的要求。
4.2 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。
4.3 工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，直至达到验收标准。
第五条付款方式5.1 本工程采用按进度付款的方式，具体付款比例和时间如下：（1）工程开工后，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程保修期满后支付。
5.2 甲方付款时，乙方应提供等额的正式发票。
2023最新版建筑施工合同范本标准版.doc正规范本(通用版)
2023最新版建筑施工合同范本标准版一、引言本合同是由甲方（建设单位）和乙方（承包商）双方根据彼此的意愿，在平等、自愿、公平的基础上，依法签订的建筑施工合同。
本合同旨在规范双方在建筑施工过程中的权利和义务，并明确双方责任的界定。
双方应认真履行本合同的约定，并达成友好合作，共同完成工程建设任务。
二、合同目的本合同的目的是为了确保建筑施工项目按照合同的约定进行顺利实施，保证工程的质量和进度，并明确双方在工程施工中的权利和义务。
三、合同主要内容1.经济合同：详细列明工程的造价和工程款支付方式。
2.工程范围：明确工程的具体范围和规模，包括建筑结构、设备安装、装饰装修等。
3.工期计划：确定工程的开始时间、完成时间和各个阶段的检查验收时间。
4.工程质量：规定工程质量的标准和检验验收的程序。
5.材料供应：约定乙方负责提供和采购的材料，以及相关的质量要求和验收标准。
6.工程款支付：明确甲方支付工程款的方式、时间和比例，并约定乙方提交相关材料的要求。
7.违约责任：约定双方在合同履行过程中违约的责任和法律后果。
8.法律适用：明确合同的法律适用和争议解决的方式。
9.其他事项：双方在合作过程中需要特别约定的其他事项。
四、合同履行方式和要求1.甲方负责提供建筑工程施工相关的设计图纸、工程资料等。
2.乙方负责按照设计图纸和建设规范进行施工，保证工程质量和进度。
3.甲方应按合同约定支付工程款，并按时提供乙方所需的合同履行条件。
4.双方应保持及时沟通，解决在施工过程中出现的问题和变更。
五、合同变更和解除1.合同变更：本合同生效后，任何一方需变更合同内容的，应经双方协商一致，并书面确认。
2.合同解除：若因不可抗力等原因，无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除合同。
2.乙方违约责任：如乙方未按合同约定质量标准进行工程施工，甲方有权要求乙方返工，并要求赔偿相关经济损失。
建筑工程施工合同范本完整版doc
建筑工程施工合同范本完整版1. 合同的基本内容1.1 合同的当事人本合同由甲方（建设单位）和乙方（施工单位）共同缔结。
1.2 合同的目的本合同是为了明确双方的权利和义务，约定施工工程的范围、质量、工期、款项等事项，确保施工工程的顺利进行。
1.3 工程的基本信息（1）工程名称：【填写工程名称】（2）工程地点：【填写工程地点】（3）工程规模：【填写工程规模】（4）工程内容：【填写工程内容】（5）工程造价：【填写工程造价】2. 施工工作的范围与内容2.1 施工范围2.2 施工内容（1）施工设计：乙方必须按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工。
（2）施工材料：乙方必须使用合格的施工材料，并依法办理相关手续。
（3）施工设备：乙方必须配备必要的施工设备，并保证设备的正常运行。
（4）施工质量：乙方必须确保施工质量符合相关标准和要求。
3. 工期和进度3.1 工期本工程的工期为【填写工期】。
工期从合同签订之日起计算。
3.2 进度控制（1）双方应共同制定施工进度计划，并按照约定的进度进行施工。
（2）如因甲方原因造成进度延误，乙方有权要求甲方承担相关责任；如因乙方原因造成进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
4. 施工质量和验收标准4.1 施工质量（1）乙方必须按照甲方提供的施工质量要求进行施工。
（2）甲方有权对施工过程和成果进行监督和检验，乙方应积极配合并保证施工质量。
4.2 验收标准（1）工程竣工验收：工程竣工后，双方共同参与竣工验收，并根据合同约定的验收标准进行验收。
（2）质量保证期：工程竣工验收合格后，乙方须提供一定的质量保证期，期限为【填写质量保证期】。
5. 合同价款和支付方式5.1 合同价款本合同的总价款为【填写总价款】，合同价款应根据工程进度进行分期支付。
5.2 支付方式（1）工程款支付比例：合同价款按照施工进度划分为若干期，每期支付的比例为【填写支付比例】。
（2）支付条件：款项的支付应在验收合格后进行，乙方应向甲方提供相应的支付申请和验收证明。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
《建设工程施工合同》通用范本-最新版本.doc
《建设工程施工合同》通用范本-最新版本.doc 《建设工程施工合同》通用范本-最新版本一、合同编码：________（待确认）二、合同双方：甲方：（委托人名称、地址、联系方式）乙方：（承包方名称、地址、联系方式）三、合同工程信息：1、工程名称：________（待确认）2、工程地址：________（待确认）3、工程规模：________（待确认）4、工程内容：（1）建造主体部份：（2）建造装饰装修及附属设施：（3）建造电气装置及空调设备：（4）其他设计部份：5、工期要求：6、合同价款：四、施工细则：1、施工单位：2、总包单位：3、项目经理：4、工地管理员：5、现场研究部：6、设计单位：7、建造质量监督单位：8、费用决定：乙方根据规定的施工工期与进度完成工程，如因乙方原因造成工程延误或者未按施工工期和进度完成的，乙方应承担相关的经济责任；如因甲方原因造成工程延误的，甲方应承担相关的经济责任。
9、合同付款方式：（1）合同签订后甲方负责支付乙方工程款的首期款；（2）乙方施工进度达到合同规定的阶段性目标时，甲方应按合同约定付款；（3）乙方施工完成，经甲方验收合格后，甲方应按合同约定支付最后一期款项。
10、项目进度与质量保证：（1）乙方施工进度应按合同规定要求完成，否则需承担连带责任；（2）乙方应严格按照工程图纸和规范要求施工，保证工程质量；（3）乙方应进行精密的进度计划和质保计划，确保工期与质量目标得到达成。
五、合同终止与争议解决：（1）如本合同在执行过程中因不可抗力因素造成工程终止，所已经承担的工程款项应按实际工作量结算；（2）本合同签订后，除非合同内容变更，否则不得随意解除或者撤销；（3）如因合同引起纠纷，双方应支持商议解决，如未能商议成功，则以申请法院仲裁或者诉讼方式解决。
简要注释：1、合同编码：为了便于管理，在建设工程施工合同的过程中，通常会给合同附上特有的编号，方便归档和查找。
例如，可以采用当前年度+项目名称来命名合同编号，例如2022年铁路大桥项目合同编号为 2022-TLDB。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________新版建设工程合同模板
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议：
一. 工程概况
1. 工程名称：________________
2. 工程地点：________________
3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。
4. 乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。
5. 双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。
即自________年____月____日起(日期以施工材料进场的
第二天计)
二. 甲方工作
1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。
2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。
3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。
4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。
严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。
3. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。
四. 关于工程价款及结算的约定
1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工。
2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方
第三期工程款即付满
第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。
3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。
五. 关于材料供应的约定
1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料。
设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。
2. 凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
六. 关于双方责任的约定
1. 因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：
A. 不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间)：C、不能按期提供自购的材料、设备：D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不可预见的原因。
2. 乙方责任
A. 不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方承担：
B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方维修：
C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：
D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。
E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。
七. 关于设计与施工及验收的约定
1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。
2. 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装。
3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。
4. 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
5. 工程竣工后，乙方通知甲方验收。
甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收.移交手续。
如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收。
若另定验收日期，甲方应承认
第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用。
八. 奖励和违约责任
1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元违约金。
3.工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。
4.因一方原因,合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
九.双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。
十.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十
一.本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日。