基坑支护、深井降水分包合同

合同编号:MZJSNJFBHT-005

建

设

工

程

专

业

分

包

合

同

二0一二年九月

基坑支护、深井降水井施工分包合同

总承包方：（以下简称甲方）

分包方：（以下简称乙方）

为确保甲方承建的广旺棚户区改造项目（陈家坝、碑田磅小区）碑田磅小区施工B标段的工程质量，优质按期完成施工任务，甲方决定将广旺棚户区改造项目（陈家坝、碑田磅小区）碑田磅小区施工B标段中2#、3#楼基坑支护、管井降水井施工任务分包给乙方施工。为了更好地加强协作，互相配合，明确双方责任，顺利完成本劳务分包的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，双方本着平等、诚信、自愿的原则，经双方友好协商，就工程劳务分包事宜达成一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概况

1．工程地点：南江县南江镇

2．工程分包内容： 2#地下车库基坑喷锚护壁支护工程，2#、3#楼管井降水井施工。

二、工作内容及责任

（一）、本协议工作内容为：

1、分包形式：包人工、包材料、包质量、包安全、包进度。

2、广旺棚户区改造工程碑田磅小区施工B标段2#楼基坑支护，2#、3#楼管井降水井施工。

三、工作内容

(一)、工作内容为：

广旺棚户区改造工程碑田磅小区施工B标段由业主监理单位批准的基坑支护及降水专项方案涉及的钢筋砼喷锚护壁成型（包含但不限于机械进出场费、人工费、材料费、机具费等），内径Φ300钢筋砼管井降水井（包含但不限于成孔、洗孔、涉及的机械进出场费、人工费、材料费、机具费等）。

（二）、甲方责任：

1、负责乙方所需的三级箱内（含三级箱）所有线缆、箱柜的制作安装。

2、负责对进场工人进行三级安全教育、安全考试、安全技术交底。

3、负责对各班组间协调管理及督促各班组按项目部要求进行管理。

4、负责提供一套相关专业的完整图纸。

5、负责基坑开挖线的放线工作。

6、负责业主、监理单位的协调工作。

（三）、乙方应完成的工作内容及责任包括：

1、广旺棚户区改造工程碑田磅小区施工B标段广旺棚户区改造工程碑田磅小区施工B标段由业主、监理单位批准的基坑支护及降水专项方案涉及的钢筋砼喷锚护壁成型，Φ300钢筋砼管井降水井。

2、乙方必须派人看管现场，防止材料及配件被盗。

3、加强班组工人教育和管理，发生在外打架斗殴的每次处罚一万元，在内打架斗殴的每次罚五千元，情节严重的移交当地公安机关处理，并且由于打架斗殴造成的一切损失不管是任何理由均由乙方自行承担。

4、按专项方案进行施工、对进场人员进行安全教育，对质量安全，文明施工监督。

5、对发包方制定的文明施工、安全生产、工程质量管理制度进行认可，并负责向施工作业人员告知并执行。

6、负责对施工人员身体健康状况、技术等级进行检查登记，不符合要求的人员不得上岗作业。

7、与施工作业人员签定分项工程劳动合同，明确工资标准及工资发放办法。

8、应按与施工作业人员合同约定每月足额发放工资，若施工作业人员中途离场时乙方应足额对其发放工资；不得以未到甲方节点支付工资为由，停止支付中途离场施工作业人员工资。

9、不得将所承包劳务再分包或转包；分项工程进行分包须经发包方同意，并签定分包合同送发包方备案。

10、搞好施工现场安全保卫，文明施工、安全生产管理工作，并承担违反文明施工、安全生产管理责任。

11、不得使用不符合使用要求的自备工具，机具设备。

12、根据发包方下达的施工任务书，合理组织施工人员施工，确保施工人员到位，不造成窝工和延误工期发生。

13、合理安排施工人员的岗位，其技术等级和技术水平应与岗位相适应，不得使用不具有本岗位技术水平和非专业工种的工人上岗操作。

14、乙方新增人员必须带到甲方质安办公室进行三级安全教育、安全考试及接受安全技术交底后方能进行上岗作业，因乙方安排未经甲方质安办公室进行三级安全教育、安全考试及接受安全技术交底的操作人员上岗作业，所造成的一切后果均由乙方自行承担。

四、质量要求

工程质量等级为合格，质量等级由工程质检员按照国家验收规范标准进行评定，乙方完成的工程质量未达到设计和规范要求，甲方有权要求乙方返工或返修，返工或返修造成的一切损失由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。基坑护壁能满足甲方在基础土方回填前的施工安全，不变形、不位移。管井的降水能满足将临近基坑杨家河的渗透水抽干、抽尽。

五、承包价款及支付形式

1、乙方完成规定的工作内容并满足质量要求后，工程量根据现场甲、乙双方收放为准。

2、结算单价:基坑护壁：165元/m2 ,管井：450元/m。

3、付款方式：

1）、基坑护壁完成50%时，甲方向乙方支付已完工程产值的30%；工程完工验收合格后，甲方向乙方支付至工程结算款的70%；工程基础完工且待甲方将土方回填完毕后，甲方一月内向乙方支付剩余款项。管井成孔完成50%时，甲方向乙方支付已完工程产值的60%；工程完工验收合格后，甲方向乙方支付至工程结算款的95%；工程基础完工且待甲方将土方回填完毕后，甲方一月内向乙方支付剩余款项。

2)、乙方人员工资发放：乙方于每月25日前向甲方上报当月发放工资计划表，甲方向乙方支付工程款的同时派人员监督乙方对工人工资支付，确保工人工资支付到位。

3)、乙方在工地上，受到的质量、安全管理方面的处罚和其他赔偿款项，在每期支付的工资中扣除。

4)、工程款支付方式：转账支付，乙方出具工资表和材料、设备租赁发票。

五、工期要求

1、工程总工期：25天，工期起始时间以甲、乙双方确认为准。

2、严格按照甲方现场的施工任务通知单确定的工期执行，每延误一天追究10000.00元的违约金。如不是因乙方原因而造成的停工，工期顺延。

六、安全责任

1、乙方必须遵守有关的国家安全法律法规，服从甲方的现场管理，遵守成都民正建设有限公司南江煤电公司碑田磅施工B标段项目部、业主、监理单位及当地相关职能部门现场安全质量的各项规章制度。

2、施工中由于乙方原因所发生的一切安全事故，概由乙方负责。

七、安全事故赔偿

1、甲方提供的临时用电气线路、临时设施等，在使用前要经双方检查验收，并办理交接使用手续。由乙方进行管理。没有办理移交的视为由乙方进行管理。

2、乙方自行负责机械设备的安全，在使用过程中，发生问题，乙方要立即报告甲方并自行解决，乙方不得冒险作业。

3、乙方自行负责的安全帽、脚手架具、防护设施、机械设备，电气线路必须符安全技术要求。

4、甲方在检查安全工作时，对乙方施工现场的违章指挥，违章作业人员按甲方规定给予经济处罚。

5、乙方要作好安全生产检查制度，对查出的事故隐患，按规定及时整改，复查，严禁在隐患没有消除的情况下进行施工。

6、乙方应遵守甲方施工现场的制度；必须组织工人学习安全法规，参加甲方组织的“三级教育”，并做好相应记录。