铁塔劳务合同

合集下载

铁塔工程劳务合同范本3篇

铁塔工程劳务合同范本3篇

铁塔工程劳务合同范本3篇篇一铁塔工程劳务合同范本一、合同标的(1)铁塔基础施工(2)铁塔主体结构施工(3)铁塔附件安装二、合同期限2.1 本合同自双方签订之日起生效,有效期为____个月。

三、工程量及费用3.1 工程量:乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单,完成本合同约定的工程量。

3.2 费用:(1)人工费:按照实际施工人数及合同约定的单价计算;(2)材料费:按照甲方提供的材料清单及价格计算;(3)机械使用费:按照甲方提供的机械使用清单及价格计算;(4)其他费用:包括但不限于住宿、交通、通讯等。

四、付款方式(1)预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款;(2)进度款:乙方按照甲方提供的工程进度计划完成相应工程量后,甲方支付乙方已完成的工程量对应的进度款;(3)尾款:工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的余额。

五、工程质量及验收5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的施工图纸进行施工,确保工程质量。

5.2 工程验收标准:按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的验收标准进行验收。

5.3 工程验收合格后,双方签订验收报告,甲方支付乙方尾款。

六、安全生产及环保6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,加强安全生产管理,确保施工过程中的人员安全。

6.2 乙方应按照国家环保法律法规,采取有效措施,确保施工过程中的环保要求得到满足。

七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定的,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。

7.2 乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方整改,整改费用由乙方承担。

八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、附则9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

9.2 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

铁塔基础劳务施工合同

铁塔基础劳务施工合同

铁塔基础劳务施工合同合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行铁塔基础劳务施工的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:铁塔基础劳务施工,包括挖坑、填土、浇筑、养护等工序。

二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币_______元(大写:____________________元整),详见附件《工程量清单》。

三、合同工期3.1 合同工期为_______天,自双方签订合同之日起计算。

3.2 乙方应按甲方要求,按时完成施工任务,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合国家相关标准和规范。

4.2 乙方应承担工程质量不合格的责任,并负责返工、修复等事宜。

五、劳务费用支付5.1 甲方按照乙方实际完成的工作量,按照约定的单价支付劳务费用。

5.2 乙方完成施工任务后,应向甲方提供完整的工程资料,经甲方验收合格后,甲方应在验收合格之日起_______天内支付劳务费用。

5.3 甲方支付劳务费用时,有权扣除乙方应承担的质量保证金。

六、安全施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全规章制度进行施工,确保施工安全。

6.2 乙方应承担由于自身原因造成的人身伤亡和财产损失的责任。

七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成施工任务的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同金额×逾期天数×_______%。

7.2 甲方未按照约定时间支付劳务费用的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应支付的劳务费用×逾期天数×_______%。

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本甲方(发包方):公司名称:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方代表姓名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包方):公司名称:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方代表姓名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方联系电话]一、工程概况1. 工程名称:[铁塔工程具体名称]2. 工程地点:[工程具体地点]3. 工程内容:铁塔的基础施工、塔体安装、附属设施安装等劳务作业(具体内容以甲方提供的施工图纸和技术要求为准)二、工期1. 本工程的工期为[工期天数]天,自合同生效之日起计算。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素,导致工期延误,双方应协商解决,并以书面形式确认。

三、工程价款及支付方式1. 本工程的劳务费用总价为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元),此价格为固定总价,不因任何因素而调整。

合同签订后[预付款比例]%作为预付款,计人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元);铁塔基础施工完成并经甲方验收合格后,支付劳务费用的[基础施工款比例]%,计人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元);铁塔塔体安装完成并经甲方验收合格后,支付劳务费用的[塔体安装款比例]%,计人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元);整个工程竣工并经甲方验收合格后,支付劳务费用的[竣工款比例]%,计人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元);剩余劳务费用的[质保金比例]%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。

3. 乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝付款。

四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,对不符合要求的施工行为提出整改意见,乙方应及时予以整改。

甲方应按照合同约定及时支付乙方劳务费用。

甲方应向乙方提供施工图纸、技术要求等相关资料,并进行技术交底。

甲方应为乙方提供必要的施工条件,如施工场地、水电等。

铁塔劳务合同模板

铁塔劳务合同模板

铁塔劳务合同模板合同编号:【编号】甲方(雇主):【甲方名称】乙方(劳务方):【乙方名称】鉴于【甲方名称】需要【具体描述甲方需要的工作内容,如:在特定地点建设铁塔】,为了保障双方合法权益,经双方友好协商,特签订本合同,共同遵守合同内容并诚信履行,共同维护合作关系,达成以下合同:第一条合同目的1.1 本合同目的在于明确双方在【具体工程项目、施工等】方面的合作内容和具体要求,确立合作关系,明确双方的权利和义务,达到共同合作的预期目标。

第二条合同内容2.1 乙方应按照甲方的要求,在规定的时间内完成【具体工程项目、施工等】,并保证其质量符合安全标准和相关法规。

2.2 乙方应按照甲方的要求,完成特定工程项目,并按时交付符合要求的成果,保证工程质量和进度。

2.3 乙方应遵守相关法律法规和安全生产规定,保障工程建设过程中的安全。

第三条合同期限3.1 本合同自双方签署之日起生效,至【具体日期】止。

3.2 若合同期内完成的工程项目有延期情况,应经双方协商一致决定是否延长合同期限。

第四条薪酬及结算4.1 甲方应按照乙方提供的报价标准,支付乙方的劳务费用。

4.2 乙方应按照合同约定的结算周期,向甲方提供相应的劳务费用清单,并保证清单的准确性。

4.3 如因乙方原因导致工程质量不符合要求或出现质量问题,甲方有权扣除相应的劳务费用。

第五条保密条款5.1 乙方应对甲方提供的技术资料、商业机密等保密信息进行保密,未经甲方书面许可,不得向任何第三方泄露。

第六条违约责任6.1 若乙方违反合同规定,导致工程质量问题或延期交付等情况,将承担相应的违约责任。

6.2 若甲方违反合同规定,拖延支付劳务费用或影响工程进度,将承担相应的违约责任。

第七条争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。

若协商无法达成一致意见,则提交相关仲裁机构处理。

第八条其他事项8.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决。

8.2 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方因工程建设需要,委托乙方提供铁塔工程劳务,经双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,特订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日。

第二条劳务内容及要求2.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求,完成铁塔工程的劳务作业。

2.2 乙方应保证劳务作业的质量符合国家及行业标准,并接受甲方的监督和检查。

2.3 乙方应根据工程进度要求,合理安排劳务人员,确保工程按时完成。

第三条劳务费用及支付方式3.1 劳务费用总额为人民币(大写):_____________________3.2 劳务费用的支付方式为:_____________________3.3 甲方应按照合同约定及时支付劳务费用,乙方应提供相应的发票或收据。

第四条工程质量与验收4.1 乙方应确保工程质量符合甲方要求和国家相关标准。

4.2 工程完成后,乙方应向甲方提交工程验收申请,甲方应在收到申请后____天内组织验收。

4.3 工程验收合格后,甲方应出具验收合格证明。

第五条安全生产5.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规,严格执行安全操作规程,确保施工安全。

5.2 乙方应为劳务人员提供必要的安全防护措施,并承担因违反安全生产规定造成的一切责任。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

6.2 因不可抗力导致不能履行或完全履行合同义务的,根据不可抗力的影响程度,部分或全部免除责任。

中国铁塔劳动合同6篇

中国铁塔劳动合同6篇

中国铁塔劳动合同6篇篇1甲方:中国铁塔股份有限公司地址:[中国铁塔公司地址]乙方:[乙方姓名]性别:[乙方性别]身份证号码:[乙方身份证号码]住址:[乙方住址]根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方向甲方提供劳动一事,达成如下协议:一、合同期限1. 合同签订日期:[合同签订日期]2. 合同生效日期:[合同生效日期]3. 合同结束日期:[合同结束日期]4. 本合同期限为[合同期限],自生效之日起计算。

二、工作内容和工作地点1. 乙方应在甲方的安排下,按照甲方的要求,履行指定的岗位职责,完成工作任务。

2. 乙方的工作地点为甲方所在地或甲方指定的其他地点。

3. 甲方可以根据工作需要调整乙方的工作内容和工作地点。

三、工作时间和休息休假1. 乙方的工作时间按照甲方的规定执行。

2. 乙方享有国家规定的法定节假日、带薪年假等休息休假的权利。

3. 甲方因生产经营需要安排乙方加班的,应依法支付加班费。

四、劳动报酬1. 乙方的工资标准、支付方式及支付时间按照甲方的规定执行。

2. 甲方应按时足额支付乙方的工资,不得克扣或拖欠。

3. 乙方享有国家规定的各项福利待遇。

五、社会保险和福利1. 甲方应按照国家和地方的规定为乙方缴纳社会保险费。

2. 乙方有权享受社会保险待遇,有权监督甲方缴纳社会保险费的情况。

3. 甲方应提供必要的劳动保护,改善工作条件,保障乙方的身体健康。

六、劳动纪律和保密义务1. 乙方应遵守国家的法律法规、甲方的劳动纪律和规章制度。

2. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露甲方的商业机密。

3. 乙方违反劳动纪律或保密义务的,应承担相应的法律责任。

七、合同的变更、解除和终止1. 甲乙双方协商一致,可以变更本合同。

2. 甲方或乙方可以依法解除本合同。

解除合同应当提前通知对方,并按照法律规定支付经济补偿。

3. 本合同期满或双方约定的终止条件出现时,本合同即行终止。

八、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方违反本合同的约定,应承担违约责任,支付违约金。

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本

甲方:(以下简称“甲方”)地址:________________________联系人:____________________联系电话:__________________乙方:(以下简称“乙方”)地址:________________________联系人:____________________联系电话:__________________鉴于:1. 甲方根据国家有关法律法规和政策,从事铁塔工程的建设工作,需要乙方提供劳务服务。

2. 乙方愿意为甲方提供铁塔工程所需的劳务服务。

为明确双方的权利、义务和责任,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程内容:________________________1.4 工程规模:________________________1.5 工期:________________________第二条劳务内容2.1 乙方负责完成甲方铁塔工程的劳务工作,包括但不限于以下内容:(1)铁塔基础施工;(2)铁塔塔身安装;(3)铁塔设备安装;(4)铁塔防腐处理;(5)铁塔接地系统施工;(6)其他甲方要求的相关工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求,遵守施工规范和操作规程,确保工程质量、安全和进度。

第三条劳务人员3.1 乙方应按照甲方的要求,提供合格的劳务人员,并保证其具备相应的技术水平和身体素质。

3.2 乙方应对劳务人员进行管理,确保其遵守国家法律法规、甲方规章制度和施工现场的各项规定。

3.3 乙方应对劳务人员进行安全教育,防止事故发生。

第四条劳务费用4.1 劳务费用总额为人民币________________________元。

4.2 劳务费用支付方式:(1)开工前支付总额的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,支付总额的30%;(3)工程进度达到80%时,支付总额的20%;(4)工程竣工验收合格后,支付剩余的20%。

铁塔劳务派遣合同

铁塔劳务派遣合同

甲方(劳务派遣单位):单位全称:____________________单位类型:____________________法定代表人(或负责人):____________________登记注册地:____________________邮编:____________________实际经营地:____________________邮编:____________________劳动保障证号:____________________组织机构代码证号:____________________联系部门:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(实际用工单位):单位全称:____________________单位类型:____________________法定代表人(或负责人):____________________登记注册地:____________________邮编:____________________实际经营地:____________________邮编:____________________劳动保障证号:____________________组织机构代码证号:____________________联系部门:____________________联系人:____________________联系电话:____________________鉴于:1. 甲方具备从事劳务派遣业务的资质,愿意为乙方提供劳务派遣服务。

2. 乙方需要一定数量的劳务人员以支持其业务运营。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、派遣人员的数量、条件及派遣期1. 甲方按照乙方要求,自____年____月____日起派遣____名劳务人员至乙方工作,具体岗位为____岗位。

铁塔工程劳务合同模板

铁塔工程劳务合同模板

铁塔工程劳务合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!铁塔工程劳务合同模板甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将铁塔工程劳务分包给乙方一事,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程工期:自____年__月__日至____年__月__日。

二、劳务人员2.1 乙方应按照甲方的要求,提供具备相应技能和资质的劳务人员。

2.2 乙方应保证所提供的劳务人员具备良好的身体健康状况,能够胜任工程所需的各项工作。

2.3 乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理,确保其遵守甲方的工作纪律和规章制度。

三、劳务费用3.1 乙方向甲方提供的劳务人员的工资、福利等费用由乙方承担。

3.2 甲方应按照合同约定的工程进度和质量要求,向乙方支付劳务费用。

具体支付方式如下:(1)甲方在合同签订后的__个工作日内,向乙方支付预付款人民币____元;(2)甲方在工程进度达到__%后,向乙方支付进度款人民币____元;(3)工程验收合格后,甲方应向乙方支付剩余劳务费用。

四、工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,保证工程质量。

4.2 乙方应对工程的施工过程进行严格控制,确保工程质量符合合同约定。

4.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担因此产生的费用。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间、数量提供劳务人员的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。

5.2 甲方未按照约定时间支付劳务费用的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本甲方(发包方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________乙方(劳务方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________鉴于甲方拟进行铁塔工程建设,需要劳务服务,乙方具备相关劳务资质和能力,双方经友好协商达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_______________________。

2. 工程地点:_______________________。

3. 工程内容:包括但不限于铁塔的安装、调试、维护等相关劳务工作。

二、劳务期限本劳务合同自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为人民币________元(大写:____________元整)。

[具体支付节点和金额]。

工程验收合格后,支付剩余劳务费用。

四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:提供工程所需的相关材料和设备。

按合同约定支付劳务费用。

对乙方的劳务工作进行监督和检查。

2. 乙方的权利和义务:按照甲方要求和工程标准进行劳务作业。

遵守工程现场的安全规定和操作流程。

保证劳务工作的质量和进度。

五、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程完工后,甲方应及时组织验收,如发现质量问题,乙方应负责无偿整改。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付劳务费用,每逾期一天,应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按合同要求进行劳务工作,导致工程质量或进度不符合要求,应承担相应的违约责任,并负责赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本甲方(发包方):____________________法定代表人:____________________营业执照号码:____________________地址:____________________联系方式:____________________乙方(承包方):____________________法定代表人:____________________营业执照号码:____________________地址:____________________联系方式:____________________鉴于甲方拟进行铁塔工程建设,乙方具有从事相关工程劳务的资质和经验,双方经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:乙方负责按照甲方要求进行铁塔工程的劳务施工,包括但不限于基础施工、铁塔安装、设备调试等。

4. 工程数量:根据甲方要求和实际情况确定。

5. 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天。

如因不可抗力等原因导致工程延期,双方应另行协商确定。

第二条工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程总价款为人民币____元(大写____元整)。

2. 支付方式:合同签订后____个工作日内,甲方向乙方支付总价款的____%作为预付款;工程进度达到____%后,甲方向乙方支付总价款的____%;工程竣工并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付总价款的____%;剩余总价款的____%作为质保金,在质保期(自工程竣工之日起____个月)届满后无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。

第三条工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2. 工程竣工后,乙方应及时向甲方提交竣工验收申请,甲方应在收到申请后____个工作日内组织验收。

铁塔劳动合同

铁塔劳动合同

甲(使用者):•名称:法定代表人:•地址:•邮政编码:乙(工人):•姓名:•身份证号码:•地址(联系地址):•邮政编码:第一条合同签订甲乙双方依照中华人民共和国劳动法和劳动合同法的规定,遵守合法、公平、诚实信用的原则,就下列内容经过平等协商,自愿签订本劳动合同(以下简称“本合同”):第二条劳动合同期限1.本合同规定为固定期限劳动合同。

期间为____年__月__日至____年__月__日。

2.试用期规定为本合同期限内的___个月。

第三条工作内容及工作场所1.乙方的业务内容涉及铁塔的安装、维护、管理及相关业务。

2.乙方的工作地点为甲方指定的地点。

第四条工作时间及休息时间1.乙方的工作时间规定为标准工作制。

每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时。

乙方有权享受国家法律法规规定的各种休息、休假。

第五条劳动报酬1.甲方根据乙方的工作时间和工作成果支付报酬。

2.乙方每月支付税前固定工资人民币____元。

甲方根据公司的人事考核制度及奖金制度确定乙方的浮动工资。

第六条社会保险甲方按照国家和地方政府有关规定为乙方缴纳各项社会保险和住房公积金,应由乙方负担的个人缴费部分,由甲方从乙方工资中扣除并代为缴纳。

第七条劳动保护和职业危害防护甲方应当为乙方提供符合国家规定的劳动保护、劳动条件和一切职业危害防护措施。

第八条劳动纪律1.甲方根据国家和地方政府的有关法律法规、规定和甲方的管理要求,制定就业纪律和其他有关规定、制度。

2.乙方必须严格遵守甲方的劳动纪律和规章制度。

第九条保守秘密乙方在业务中所知悉的甲方所规定的一切需要保密的信息、资料,均为甲方的商业秘密,乙方予以保密。

第十条合同的变更、解除和终止本协议的变更、解除和终止可根据双方同意或依照法律规定进行。

第十一条经济补偿金甲乙双方依法解除或者终止本合同的,依照国家、地方政府有关法律法规的规定支付经济补偿金。

第十二条其他本协议未载事项,可根据双方同意予以补充或变更。

铁塔劳务合同模板

铁塔劳务合同模板

甲方(用人单位):公司名称:____________________法定代表人:__________________地址:______________________联系电话:__________________乙方(劳务人员):姓名:____________________身份证号码:__________________住址:____________________联系电话:__________________鉴于:甲方因业务发展需要,需聘请乙方从事铁塔安装、维护等相关工作。

甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下劳务合同:第一条合同期限1. 本合同自____年__月__日起至____年__月__日止,共计__个月。

2. 合同期满后,如双方同意续签,可另行签订续签合同。

第二条工作内容1. 乙方在甲方指定的地点和时间内,按照甲方的要求,从事铁塔的安装、维护、检修等工作。

2. 乙方应按照甲方提供的操作规程和安全生产要求,确保工作质量与安全。

第三条工作时间和地点1. 乙方的工作时间为每天__小时,每周工作__天,具体工作时间由甲方根据工作需要安排。

2. 乙方的工作地点为甲方指定的施工地点,如因工作需要,甲方可调整乙方的工作地点。

第四条劳务报酬1. 乙方每月工资为人民币__元,按月支付,具体支付时间为每月__日。

2. 甲方将根据乙方的工作表现和完成的工作量,对乙方进行绩效考核,并根据考核结果调整工资。

3. 乙方在合同期内,如因甲方原因导致停工,甲方应按照国家规定支付乙方相应的停工工资。

第五条劳动保护与福利1. 甲方为乙方提供必要的工作防护用品和安全培训,确保乙方在工作中的人身安全。

2. 甲方按照国家规定为乙方缴纳社会保险和住房公积金。

3. 甲方根据工作性质,为乙方提供必要的休息日和法定节假日。

第六条合同变更与解除1. 在合同有效期内,如因不可抗力或双方协商一致,可以变更或解除合同。

铁塔劳动合同6篇

铁塔劳动合同6篇

铁塔劳动合同6篇篇1甲方(雇主):____________________乙方(员工):____________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方在甲方从事铁塔相关工作的事宜,经过友好协商,达成以下劳动合同:一、合同期限1. 合同签订日期:_______年____月___日2. 合同生效日期:_______年____月___日3. 合同结束日期:_______年____月___日二、工作内容和工作地点1. 乙方应在甲方指定的地点从事铁塔建造、维护、检修等工作。

2. 乙方的工作范围包括但不限于:铁塔零部件生产、质量检测、安装施工、维护检修、安全管理等。

3. 甲方可以根据工作需要,调整乙方的工作内容和工作地点。

三、工作时间和休息休假1. 乙方的工作时间制度按照甲方的相关规定执行。

2. 乙方享有国家法定的节假日、年假、婚假、产假等休息权利。

3. 甲方因工作需要安排乙方加班的,应依法给予相应的补偿或调休。

四、薪酬和福利1. 乙方的基本工资和薪酬结构按照甲方的薪酬制度执行。

2. 甲方根据乙方的岗位和工作表现,定期对乙方的薪酬进行调整。

3. 乙方享有甲方规定的各项福利待遇,包括但不限于年终奖、五险一金等。

五、劳动保护和劳动条件1. 甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

2. 乙方必须严格遵守甲方的安全操作规程,确保安全生产。

3. 甲方应定期对乙方进行安全教育和培训,提高乙方的安全意识。

六、劳动纪律和奖惩规定1. 乙方应遵守甲方的各项劳动纪律和规章制度。

2. 乙方在工作中表现优异,甲方应给予相应的奖励。

3. 乙方违反劳动纪律或工作失误,甲方应依法依规进行处罚。

七、合同的变更、解除和终止1. 甲乙双方协商一致,可以变更本合同。

2. 甲方或乙方单方面解除本合同,应提前通知对方,并按照法律规定支付相应的经济补偿。

3. 本合同到期终止,甲乙双方可以根据工作需要和双方意愿续签劳动合同。

铁塔公司劳务合同

铁塔公司劳务合同

合同编号:_______甲方(劳务派遣单位):铁塔公司乙方(被派遣劳动者): ______鉴于:1. 甲方是一家专业从事通信基础设施建设的公司,根据业务发展需要,需要乙方提供劳务服务。

2. 乙方同意按照甲方的需求提供劳务服务。

双方经友好协商,达成如下协议:第一条劳务内容1. 乙方同意按照甲方的要求,在甲方指定的项目或岗位上提供劳务服务。

2. 乙方提供的劳务服务内容为:_______(具体劳务内容)。

第二条劳务期限1. 本合同的有效期为_______年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2. 合同期满后,如甲乙双方同意,可续签合同。

第三条劳务报酬1. 乙方在甲方提供的劳务岗位上工作期间,甲方将按照国家有关法律法规及甲方内部规定支付乙方劳务报酬。

2. 乙方每月的劳务报酬为人民币_______元(大写:_______元整)。

3. 劳务报酬的支付方式为:_______(现金、银行转账等)。

第四条工作时间与休息休假1. 乙方的工作时间为标准工作时间,即每周工作_______天,每天工作_______小时。

2. 乙方享有国家规定的法定节假日、休息日及年休假。

3. 如遇特殊情况,甲方有权调整乙方的工作时间,并提前通知乙方。

第五条工作条件与安全保障1. 甲方将为乙方提供符合国家规定的工作条件和安全设施。

2. 甲方应确保乙方在工作中的人身安全,提供必要的安全教育和培训。

3. 乙方应遵守甲方的各项安全规定,确保自身安全。

第六条违约责任1. 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

2. 乙方如有严重违纪行为或违反国家法律法规,甲方有权解除本合同。

第七条争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

铁塔劳动合同5篇

铁塔劳动合同5篇

铁塔劳动合同5篇篇1甲方(雇主):____________________乙方(员工):____________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方在甲方从事铁塔相关工作的事宜,经过友好协商,达成以下劳动合同协议:一、合同期限第一条:本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。

二、工作内容和工作地点第二条:乙方应在甲方指定的地点从事铁塔的建造、维护、检修等工作。

乙方必须履行甲方制定的岗位职责,完成工作任务。

三、工作时间和休息休假第三条:乙方的工作时间按照甲方的规定执行,执行标准工时制。

乙方享有国家法定的节假日休息的权利。

因工作性质特殊或特殊情况需要安排加班的,应当按照国家规定支付加班工资或安排补休。

四、薪酬和福利待遇第四条:乙方的工资按照甲方规定执行,甲方按月支付乙方工资。

具体薪酬标准和福利待遇按照甲方制定的相关规定执行。

甲方应按照国家规定为乙方缴纳社会保险费和住房公积金。

乙方有权享受与甲方其他员工相同的福利待遇。

如因工作变动或调整导致薪酬变化,双方应另行协商并签订书面协议。

五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护第五条:甲方应当为乙方提供符合国家安全生产规定的工作环境和条件,保障乙方的安全和健康。

甲方应当为乙方提供必要的劳动防护用品和防护措施,告知乙方工作中可能存在的职业危害及防范措施。

乙方应严格遵守安全操作规程和工作规范。

如因工作原因造成乙方身体伤害或职业病,甲方应承担相应责任。

因乙方违反安全操作规程导致的安全事故,由乙方自行承担相应责任。

如有特殊情况需要处理的,双方应协商解决。

六、保密义务和竞业限制条款第六条:乙方在工作期间及离职后均应对甲方的商业机密、技术秘密等信息予以保密,不得泄露或向第三方披露。

乙方离职后一定期限内(一般为两年),不得在与甲方业务相竞争的其他公司从事相同或类似业务的工作。

铁塔公司的劳务合同

铁塔公司的劳务合同

甲方:(用人单位名称)地址:____________________法定代表人:____________________乙方:(劳动者姓名)身份证号码:____________________住址:____________________根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方在甲方处提供劳务事宜,达成如下协议:一、劳务内容1. 乙方同意在甲方处从事以下工作:- 工作岗位:____________________- 工作内容:____________________- 工作地点:____________________2. 乙方应按照甲方的要求,遵守国家法律法规、行业规范和甲方的规章制度,认真履行工作职责。

二、工作时间与休息休假1. 乙方的工作时间为____________________(标准工时制、综合工时制或不定时工时制)。

2. 乙方每周工作日为____________________天,每日工作时间为____________________小时。

3. 乙方享有国家法定节假日、年休假、探亲假、婚假、产假、丧假等休假权利。

三、劳动报酬1. 乙方工资按月支付,每月支付日期为____________________日。

2. 乙方的基本工资为人民币____________________元/月。

3. 乙方在工作期间,甲方将根据乙方的实际工作表现和公司薪酬制度给予相应的奖金和补贴。

4. 甲方将依法为乙方缴纳社会保险和住房公积金。

四、社会保险和福利1. 甲方将按照国家规定为乙方缴纳以下社会保险:- 基本养老保险- 基本医疗保险- 工伤保险- 失业保险- 生育保险2. 甲方将按照国家规定和公司福利政策,为乙方提供相应的福利待遇。

五、劳动合同的解除与终止1. 任何一方违反本合同约定,均可提出解除劳动合同。

2. 有以下情形之一的,甲方可以解除劳动合同:- 乙方严重违反甲方规章制度;- 乙方严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害;- 乙方患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排的工作;- 乙方被依法追究刑事责任。

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本

铁塔工程劳务合同范本一、合同双方基本信息甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______二、合同项目概述1. 项目名称:铁塔工程劳务服务项目2. 项目地点:_______3. 项目内容:包括但不限于铁塔的设计、施工、安装、调试及后期维护等劳务服务。

三、劳务服务范围及要求1. 劳务服务范围:铁塔的设计与施工方案的制定;铁塔及相关设施的安装与调试;铁塔的后期维护与保养;其他与铁塔工程相关的劳务服务。

2. 劳务服务要求:遵循国家及地方相关法律法规和技术标准;确保工程质量,达到_______标准;按甲方要求的时间节点完成工程进度。

四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至_______年_______月_______日终止。

五、费用及支付方式1. 劳务服务费用总额:人民币_______元(大写:_______元整)。

2. 支付方式:预付款:合同签订后_______日内,甲方支付乙方劳务服务费用的_______%作为预付款;进度款:根据工程进度,甲方按_______方式支付进度款;结算款:工程完工验收合格后_______日内,甲方支付剩余的全部款项。

六、工程质量及验收1. 工程质量:乙方应确保铁塔工程符合_______标准。

2. 验收:中期验收:_______;竣工验收:_______。

七、违约责任1. 甲方违约:逾期支付款项的,应按日支付逾期付款金额_______%的滞纳金。

2. 乙方违约:未按合同约定完成工程内容的,应向甲方支付违约金,金额为合同总金额的_______%。

八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可向_______法院提起诉讼。

九、其他条款1. 保密条款:双方对在合同执行过程中获得的信息应予以保密。

2. 不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。

十、合同的生效、变更与终止1. 生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 变更:合同的变更需双方书面同意。

铁塔基础劳务施工合同

铁塔基础劳务施工合同

铁塔基础劳务施工合同甲方(发包方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(承包方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____鉴于甲方拟进行铁塔基础建设工程,乙方具备相关劳务施工能力,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,达成以下协议:一、工程概况1、工程名称:铁塔基础劳务施工工程2、工程地点:_____3、工程内容:包括但不限于铁塔基础的挖掘、混凝土浇筑、钢筋绑扎等劳务施工工作。

二、施工工期1、本工程的施工工期预计自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,总工期为_____天。

2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素,导致工期延误,双方应协商解决。

三、工程质量及验收标准1、乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范以及甲方提供的设计图纸和要求进行施工,确保工程质量符合要求。

2、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的_____个工作日内组织验收。

3、验收合格的,甲方应签署验收合格证明;验收不合格的,乙方应在规定的时间内整改直至合格,整改费用由乙方承担。

四、工程价款及支付方式1、本工程的劳务施工费用总价为人民币_____元(大写:_____元整)。

2、甲方将按照以下方式支付工程款:(1)合同签订后_____个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的_____%作为预付款;(2)工程进度达到_____%时,甲方向乙方支付工程价款的_____%;(3)工程竣工验收合格后_____个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的_____%;(4)剩余工程价款的_____%作为质量保证金,在质保期届满且无质量问题后_____个工作日内支付。

五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。

2、按照合同约定及时支付工程价款。

3、向乙方提供施工所需的相关技术资料和设计图纸。

铁塔公司的劳动合同

铁塔公司的劳动合同

铁塔公司的劳动合同甲方(用人单位):铁塔公司乙方(劳动者):________________鉴于甲方需要劳动者提供专业服务,乙方愿意为甲方提供专业服务,根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,签订本劳动合同,共同遵守。

第一条合同期限1.1 本合同为固定期限劳动合同,自____年____月____日起至____年____月____日止。

第二条工作内容和工作地点2.1 乙方同意根据甲方工作需要,担任______________________岗位工作。

2.2 乙方的工作地点为甲方指定的______________________。

第三条工作时间和休息休假3.1 乙方实行标准工时制,每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时。

3.2 乙方享有国家规定的节假日、年休假等休息休假权利。

第四条劳动报酬4.1 甲方按照国家规定和公司薪酬制度,支付乙方工资。

乙方的月工资为人民币______________________元。

4.2 甲方应于每月______日前支付乙方上月工资。

第五条社会保险和福利5.1 甲方按照国家规定为乙方缴纳社会保险,包括但不限于养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。

5.2 乙方享有甲方提供的其他福利待遇。

第六条劳动保护和劳动条件6.1 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。

6.2 甲方应定期对乙方进行劳动安全教育和培训。

第七条劳动纪律和职业道德7.1 乙方应遵守甲方的劳动纪律和职业道德,保守甲方的商业秘密。

7.2 乙方违反劳动纪律或职业道德,甲方有权根据公司规章制度进行处理。

第八条合同的变更、解除和终止8.1 经双方协商一致,可以变更本合同相关内容。

8.2 双方均可依法解除或终止本合同。

第九条违约责任9.1 任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

第十条争议解决10.1 因履行本合同发生的争议,双方应先协商解决;协商不成的,可以依法申请劳动仲裁或向人民法院提起诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

篇一:铁塔分包合同塘寨电厂-田坝220kv双回线路工程铁塔组立工程劳务分包合同甲方:河北北辰电网建设股份有限公司塘寨电厂-田坝220kv双回线路工程项目经理部乙方:签订地点:塘寨电厂-田坝220kv双回线路工程项目经理部为双方明确责任,相互协作.保证项目的工期.质量.安全,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,经甲乙双方协商,达成如下协议,共同遵守。

第一条项目名称及承包范围项目名称:塘寨电厂-田坝220kv双回线路工程铁塔组立工程承包范围:甲方指定塔号铁塔的组立、紧固;包括塔料从甲方材料站至施工塔号的运输;施工中临时占地的地貌恢复;施工过程中所有材料设备的看护及施工现场的看护。

甲方将根据铁塔到货情况及现场实际情况指定乙方施工塔号,并有可能随时做出调整。

乙方应无条件服从甲方安排。

第二条承包形式1.乙方向甲方提供劳务以满足上述承包范围需要。

2.本工程所需的塔材由甲方按施工图数量(加损耗)提供,乙方从甲方材料站领用并负责运输至施工现场。

如因乙方原因多领用材料的,结算时扣减相应费用。

其它材料由乙方自行采购、运输。

3.本工程所需的工具、机械设备由乙方自供,乙方负责维护保管。

机械所需油料由承包单位自理。

第三条工期要求1.本项目于年月日开工,于年月日前完工,分项工程按甲方要求的时间进入作业现场;2.项目完工是指:乙方按本协议所承包的全部作业内容已经完成,已处理完验收中发现的质量问题,通过了甲方的验收;第四条承包费用项目承包费用按下列第2款执行:1.项目费用采用固定总价承包,计人民币大写:按实际吨位结算元整。

除作业中出现重大设计变更外所发生的一切不可预见费用,均由乙方自行解决,甲方不作任何的调整或补偿。

发生重大设计变更后,经甲方认定,甲方予以费用调整,否则一律不作调整;2.项目费用采用单价乘工程清单量虚拟总价承包,元/吨、;工程结束后根据施工蓝图、设计变更、变更设更及实际完成工作量据实结算;承包费中已包含但不限于国家有关法律法规所规定的,乙方履行合同义务所必需的所有安全用具(如劳动防护用品、安全帽、安全带等)以及为保证安全作业所采取的措施费用。

合同一经签订,乙方即向甲方预交安全风险抵押金元。

第五条双方责任甲方责任:1.根据项目进展情况,提前在5个工作日内通知乙方进入作业现场;2.根据项目需要,及时将施工图纸、作业指导书等提供给乙方;3.负责作业现场协调工作;4.负责技术交底工作和处理相关设计变更;5.根据本合同第十条的约定支付乙方合同价款。

乙方责任:1.按甲方确定的作业内容布置现场,根据甲方制定的各种作业指导书作业;2.及时向甲方报送项目实际进度、项目资金使用情况和材料进度用量计划表;3.项目完工后,清理好作业现场,处理完地方遗留问题,并取得地方政府无遗留问题的证明后方可退场;4.对本单位作业安全负责,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担;5.乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备、工器具。

因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失;6.乙方不得将本合同承包范围的项目转包或再分包给他人。

否则,由此造成的法律后果由乙方承担。

7.乙方必须自行组织施工作业人员,不得雇佣工程所在地人员参加本工程施工。

8.乙方必须及时支付员工及雇佣人员的工资。

第六条质量标准.工艺要求和安全工作依据1.与本项目有关的现行国家标准和国网公司有关规定以及甲方为提高作业质量所制定的规范是本合同质量标准的依据;2.质量标准必须满足图纸、设计文件和甲方编制的各项作业指导书的要求;3.在履行合同中如遇到国家标准或行业标准更改,按新标准执行;4.本项目安全工作必须严格按照国家有关规定和安全生产、施工、作业管理的有关条文,业主制定的有关条文以及项目经理部制定的各项安全措施、文件执行;5.乙方在作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理,甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。

如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,乙方应依法承担相应责任。

第七条:工程质量1.乙方必须本着“百年大计、质量第一”的宗旨实行全面质量管理,以保证本项目质量达到优良水平;2.甲方对项目建设的全过程将实行严格的质量管理和监督。

如发现质量达不到优良标准,甲方有权责成乙方采取措施提高质量等级。

如乙方不能保证作业质量或不能满足工期要求时,甲方有权停止乙方工作,并终止合同。

因此发生的一切费用,由乙方承担;3.乙方应建立健全质量保证体系,按时向甲方提供质量检查结果和有关记录。

有关质量记录必须由甲方现场代表签证;4.本项目质量管理决定权属甲方。

5.甲方现场代表有权对质量进行监督检查,如因乙方设施不周、管理不善引起的损失,以及乙方职工的过失或因第三者原因造成的重大质量事故,均由乙方负责;6.乙方应尊重甲方现场代表对质量问题的意见,如有异议,经与现场代表协商,不能取得一致意见时,双方逐级反映直至做出最后裁决。

7.乙方要按设计图纸,对甲方运到现场的材料进行外观检查和清点验收,如发现有质量、规格或数量问题,应及时向甲方提出,由甲方负责解决。

8.乙方履行合同过程中如出现质量事故,乙方必须立即通知甲方,并且于24小时内报出事故报告,由双方会同设计单位及建设单位共同分析事故原因,分清责任,提出处理意见和措施,不论责任属于何方,均由乙方负责处理,所需费用由责任方承担;9.乙方在履行合同过程中,发现地质情况与设计图纸或说明书不符,重要材料质量不符合设计要求时,不得盲目作业,应立即书面通知甲方解决;10.乙方在质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督,并应定期向甲方通报质量情况。

如甲方发现质量问题,经项目经理部确认后,甲方书面通知乙方,乙方必须在3日内采取必要措施纠正,否则,甲方有权采取措施,直至终止合同;11.为确保质量,本项目实行质量保证金制度,甲方预留乙方所承担项目任务的总费用的5%,作为质量保证金。

篇二:铁塔基础工程施工合同第四章合同条款及格式【】铁塔基础工程施工合同发包方(甲方):【】承包方(乙方):【】依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》(gf-91-0201),《集团公司框架合同》就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:【】1.2工程范围:【】1.3工程内容:【】1.4承包范围:【】1.5承包方式:【】1.6开工日期(群体工程以第一个开工的单项工程为准):【】1.7交工日期(群体工程以最后一个交工的单项工程为准):【】1.8交工是指乙方将满足下列条件的成果和工程资料提交甲方:(1)全部工作量已按设计要求完成安装工作;(2)全部设备、系统指标测试已经完成,并符合设计要求;(3)施工质量标准符合信息产业部有关施工验收规范及甲方的验收手册;(4)工程文件、技术档案和交工资料齐全、完整。

1.9质量等级:【】1.10合同价款:本合同工程承包造价为【】元金额大写:【】其中合同总价的【2】%为安全防护、文明施工措施费:(小写):【】(大写):【】(安全生产费的使用范围及支付式见第三十三条)第二条合同文件及解释顺序2.1合同组成:合同文本、工程预算、图纸及相关的技术规范、标准。

2.2解释顺序:1. 协议条款2. 合同条件;3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4. 施工图纸和现行确定及调整工程造价的有关规定;5. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单;6. 行业标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;7. 国家关于施工合同管理的规定。

当合同文件出现含糊不清或不一致时,在不影响工程进度的前提下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。

第三条合同文件使用的语言、文字,标准和适用法律3.1合同语言:本合同文件使用中文。

3.2适用法律法规:中国有关法律、法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

3.3适用标准、规范:按国家现行质量评定标准、信息产业部最新标准和施工技术验收规范执行。

第四条图纸4.1甲方提供图纸日期:【】4.2甲方提供图纸套数:【】4.3甲方对图纸的特殊保密要求:未经甲方许可,不得将图纸内容提供给第三方。

4.4工程竣工图:工程竣工交验,乙方需提供全部工程资料和完整的工程竣工图纸【】套。

第五条甲方代表5.1甲方派【】同志为甲方代表,负责双方联系及协调工作,处理工程有关事宜。

5.2总监理工程师姓名【】第六条乙方代表6.1乙方派【】同志为乙方代表,负责双方联系及协调工作,处理工程有关事宜。

第七条甲方工作甲方按本协议的要求,一次或分阶段完成以下工作:7.1及时办理有关工程事宜的证件、批件;7.2及时提供图纸,及时组织图纸审查和设计交底;7.3及时按照甲方供应材料设备表向乙方供应施工材料(由乙方提供施工材料方使用本条);7.4协调、处理乙方报告的施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护;7.5委托工程监理,在甲方授权范围内代表甲方工作;7.6甲方不能按合同约定完成上述工作时,应按本协议条款第32条执行。

第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作:8.1及时提供施工组织设计、进度报表,接受监理,确保按期完成工程。

8.2乙方应妥善保管和使用甲方提供的用于本合同工程的设备和材料,并不得用于本合同工程以外的其他任何目的。

8.3乙方负责按照甲方审定的施工图设计和工程相关要求进行施工,确保工程按时保质完成。

8.4对施工安全保卫工作的要求:按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。

如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。

8.5向甲方提供现场工作的便利条件。

8.6对施工现场交通和噪音等管理的要求:必须遵守本工程沿线有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,乙方承担由此发生的费用,因甲方责任造成的罚款除外。

8.7乙方有对已完工程成品进行保护的义务。

乙方应承担因其保管不善给甲方造成的损失。

8.8乙方有保护施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的义务,并及时报告甲方和监理,配合协调处理工作。

8.9施工现场整洁卫生及环境要求:保证施工现场整洁,符合有关规定,保护环境,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

8.10应甲方要求,参加由甲方组织的设备、光缆等厂验。

8.11乙方不能按合同约定完成上述工作时,应按本协议条款第32条执行。

第九条进度计划9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:【】9.2甲方代表或总监理工程师签认的时间:开工日前7天第十条延期开工10.1若乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期之前3个工作日,向甲方代表(或监理工程师,下同)书面提出延期开工要求并阐述理由。

相关文档
最新文档