二次网供电合同
供电公司并网合同范本
供电公司并网合同范本《供电公司并网合同》甲方（供电公司）：名称：[供电公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[供电公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（并网用户）：名称：[用户名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[用户地址]联系电话：[联系电话]鉴于乙方拟将其发电设施与甲方的供电网络并网运行，为明确双方的权利和义务，确保电网安全、稳定、经济运行，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、并网项目基本情况1. 乙方发电设施的类型为：[具体类型，如太阳能发电、风力发电等]2. 发电容量：[装机容量]3. 并网点位置：[详细并网点地址]二、并网方式及技术要求1. 并网方式：[明确是全额上网、自发自用余电上网等]2. 技术要求：乙方发电设施应符合国家和行业相关标准及甲方的技术规范，包括但不限于电能质量、功率控制、继电保护、通信等方面的要求。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权按照国家和行业规定对乙方的发电设施进行调度、管理和监督。
2. 按照国家规定的电能质量和供电服务标准向乙方提供电力。
3. 负责电网的建设、运行和维护，保障电网的安全稳定运行。
4. 对乙方发电设施与电网的连接部分进行验收，验收合格后方可允许并网。
5. 按照本合同约定向乙方支付购电费用。
（二）乙方的权利和义务1. 有权按照本合同约定向甲方出售电力。
2. 按照国家和行业规定及甲方的要求建设、运行和维护发电设施，确保其安全可靠运行。
3. 服从甲方的调度管理，按照甲方的要求提供发电设施的运行数据和信息。
4. 配合甲方进行电网的安全稳定运行管理，采取必要的措施消除对电网的不利影响。
5. 按照国家规定安装电能计量装置，并确保其准确可靠运行。
四、电能计量及电费结算1. 电能计量装置由[确定安装方]负责安装，其精度和准确性应符合国家相关标准。
供电服务合同范本
供电服务合同甲方（供电方）信息：•企业名称：______________________•法定代表人/负责人姓名：______________________•联系电话：______________________•统一社会信用代码/组织机构代码：______________________乙方（用电方）信息：•个人姓名/企业名称：______________________•身份证号/统一社会信用代码/组织机构代码：______________________•联系地址：______________________•联系电话：______________________第一条合同目的与基本原则本合同旨在明确甲乙双方关于电力供应及使用的权利、义务和责任，确保安全、稳定、经济地提供电能服务。
双方应遵循公平、诚实信用的原则履行本合同。
第二条电力供应与服务范围2.1 供电容量与电压等级：甲方向乙方提供的电力容量为____千瓦（KW），电压等级为____伏（V）。
2.2 供电设施维护与管理：甲方负责其产权范围内的电网设施的运行维护和故障抢修；乙方负责自身受电设施的日常检查和维护工作。
第三条用电量计量与电费结算3.1 计量方式：采用电子式智能电表进行用电量计量，具体型号为______，安装地点在______。
3.2 抄表周期与通知：每月______日为固定抄表日，甲方应于次月前五个工作日内将上月的用电数据以书面形式或电子邮件形式发送给乙方确认。
3.3 电费计算标准与支付方式：根据国家规定电价政策执行，具体电费单价为每千瓦时______元，按实际使用量乘以单价计费。
乙方应在收到账单后______个工作日内通过银行转账方式支付电费至甲方指定账户。
第四条供用电安全与应急响应4.1 安全检查与维护责任：双方应定期对各自负责的电气设备和线路进行检查，发现隐患应及时整改并通知对方。
4.2 事故处理机制：发生停电或其他紧急情况时，双方应立即启动应急预案，相互配合查明原因并迅速恢复供电。
双回路供电施工合同范本
双回路供电施工合同范本
鉴于甲方拟进行双回路供电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：
一、项目名称：双回路供电施工项目
二、项目地点：______________
三、项目内容：
1. 供电线路规划设计；
2. 供电设备采购；
3. 供电设备安装调试；
4. 供电系统运行维护。
四、项目工期：自双方签订本合同之日起，工期为______天。
五、项目费用：
1. 甲方应向乙方支付总工程款项为人民币________元整；
2. 工程款项支付方式：分期付款，分____次支付，具体支付时间和金额另行协商确定。
六、质量要求：
1. 供电线路应符合国家相关标准；
2. 供电设备应具备质量保证；
3. 供电系统应稳定可靠。
七、违约责任：
1. 若甲方未按约定时间支付工程款项，应承担每日_____%的违约金；
2. 若乙方未按约定完成工程进度，应承担每日_____%的违约金。
八、保密条款：
双方应对合同内容及项目相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
九、争议解决：
因合同履行所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁机构仲裁。
十、合同生效：
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：______年______月______日。
供电合同范本6篇
供电合同范本6篇篇1供电合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（传真号码）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（传真号码）鉴于甲方拥有（电力来源）的供电能力，乙方愿意购买甲方的电力，并达成以下供电合同：第一条供电范围1.1 甲方负责向乙方提供（电力种类）的供电服务。
1.2 供电范围包括但不限于乙方使用的生产设备、办公设备等用电设备的电力供应。
第二条供电价格2.1 供电价格为（价格数字）元/千瓦时（或其他计价单位），根据实际用电量结算。
2.2 乙方每月底前需向甲方支付上月电费账单。
第三条供电质量3.1 甲方承诺所供电力符合国家标准，并保证电力质量稳定。
3.2 若因甲方原因导致供电中断或电力质量不符合国家标准，甲方应承担相应责任。
第四条供电承诺4.1 甲方应保证供电设施正常运转，确保供电服务的正常进行。
4.2 乙方应保持用电设备的正常运行，避免因用电设备故障导致电力需求下降或损坏。
第五条违约责任5.1 若一方出现违约行为，应赔偿对方因此遭受的所有损失。
5.2 若因不可抗力因素导致一方无法履行合同，该方可免除违约责任。
不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
第六条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至（期限）截止。
如需继续合作，双方可协商签订新的供电合同。
第七条其他事项7.1 本合同如有未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各保存一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章签字）：日期：乙方（盖章签字）：日期：以上为供电合同范本，双方应认真履行合同内容，确保供电服务顺利进行。
篇2供电合同范本甲方（供电单位）：__________（以下简称甲方）地址：______________法定代表人：______________电话：______________传真：______________电子邮箱：______________乙方（需供电单位）：_________（以下简称乙方）地址：______________法定代表人：______________电话：______________传真：______________电子邮箱：______________鉴于甲、乙双方为保障供电安全、提高供电质量、明确供电责任，经协商一致，签订以下供电合同：第一条供电内容1. 甲方为乙方提供电力供应服务，乙方接受甲方供电服务。
供电合同范本5篇
供电合同范本5篇篇1甲方（供电方）：__________乙方（用电方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方为乙方提供电力供应的相关事宜，达成如下协议：一、合同基本条款1. 供电方义务（1）甲方应按照国家和地方的有关电力供应规定，保证乙方用电的可靠性和安全性。
（2）甲方应按照本合同约定的电压质量和供电可靠性指标向乙方提供电力供应。
（3）甲方应对电力设施进行定期检修和维护，确保电力设施的正常运行。
2. 用电方义务（1）乙方应按照国家和地方的有关电力使用规定，合理使用电力。
（2）乙方应安装符合国家标准的用电计量装置，并接受甲方的抄表及用电计量。
（3）乙方应按时缴纳电费，如有违约，应按照约定支付违约金。
二、电力供应及质量保障条款1. 供电方式和电力质量甲方应按照乙方的用电需求和所在地的电力供应情况，提供符合国家标准的高质量电力供应。
2. 电压质量和供电可靠性指标甲方应保证电压质量符合国家及地方相关标准，供电可靠性指标应符合行业规定。
如因甲方原因导致电压质量或供电可靠性指标不达标，甲方应承担相应责任。
三、电价及结算条款1. 电价标准电价按照国家和地方的相关政策执行，具体标准由甲乙双方协商确定。
2. 电费结算方式电费结算方式为________（如：按月、按季度等），乙方应在约定时间内足额缴纳电费。
四、合同期限及终止条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为_____年。
2. 合同到期后，如双方继续合作，可续签合同；如不再合作，本合同自动终止。
3. 在合同期内，任何一方不得无故终止合同。
如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应协商解决。
五、违约责任条款1. 甲方如未按约定提供电力供应，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方如未按约定缴纳电费，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。
3. 双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。
供电合同范本
第七条免除对引起损失、毁坏或不便之责任
第一款若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时，受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之缘由停止后，合约应重新充分生效；若此种推迟超过十二个月，则任何一方可以发出书面通知终止此合约，随后此合约便告终止。
第三条供电价目
第一款供电价目以港元计算，“用方”应按月以港元向“供方”支付电费。
第二款双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。
第四条供电工程建设及运行维护
第一款在合约有效期内为满意对用方的供电，在_________电力系统内的有关电力工程建设，其设备及全部建设费均由供方负责。
第三款上述电力“供方”以_________万伏_________赫兹频率供应“用方”。
在第一阶段“供方”将由_________万伏变电站的_________万伏母线，以两回_________万伏线路接至__________北面变电站供电。该系统依据将来供电负荷增长的需要，得予以扩充。
第四款供电质量标准及供电运行管理制度均应符合附件二《供电运行细则》之规定。
第五条供电之计量及发单结付
第一款全部收费及校核仪表，均安装于_________市变电站的_________万伏线路出线端。
供电计量仪表由下列两组仪表所组成：
（1）一级称为收费用仪表，由供方供应，并属供方全部。用方所耗用电量及月最高功率值，将由此组仪表记录，并据此发单收费。
（2）另一组称为校核用仪表，由供方供应，并属供方全部。
第二款每年10月31日前，“用户”将交给“供方”次年分月估计最高功率值，该条最高功率值不应超过上表所列的规定值。但“用方”提出的该年最高功率值超过第一款表列的规定值时，须与“供方”协商确定。
供电协议书样本6篇
供电协议书样本6篇篇1甲方（电力供应方）：__________乙方（电力需求方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方向乙方供电事宜达成以下协议：一、协议目的甲乙双方通过本协议的签订，明确供电过程中的权利、义务和责任，确保电力供应的安全、稳定、连续，促进双方的共同发展。
二、供电事项1. 供电方式：甲方通过_______（高压/低压）电网向乙方提供电力供应。
2. 供电容量：甲方为乙方提供的最大需量用电容量为______千瓦（千瓦）。
3. 供电质量：甲方应保证供电质量符合国家相关标准，确保乙方用电设备的正常运行。
4. 供电时间：甲方应按国家有关规定在乙方缴纳电费后，保证连续供电。
如遇特殊情况需停电，甲方应提前通知乙方。
三、电价及电费结算方式1. 电价：根据国家规定及当地价格管理部门批准的电价执行。
2. 电费结算方式：甲乙双方按照抄表周期进行电费结算，结算周期为______天。
乙方应按约定时间缴纳电费。
四、设施维护1. 甲方应负责电网设施的运行、维护和管理，确保电力供应的安全、稳定。
2. 乙方应负责其内部电力设备、设施的维护和管理，定期检查、检修，确保用电安全。
五、违约责任1. 若甲方未能按本协议约定提供电力供应，应向乙方承担违约责任，赔偿乙方因电力供应中断造成的损失。
2. 若乙方未按约定时间缴纳电费，甲方有权停止供电，并依法追究乙方违约责任。
3. 若因乙方内部电力设备故障导致电力供应中断，甲方不承担任何责任。
六、保密条款1. 甲乙双方应对在签订、履行本协议过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及相关保密信息。
七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交______（仲裁机构名称）进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
2024年供用电合同参考模板(3篇)
2024年供用电合同参考模板为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用秩序，安全、经济合理地使用电力，根据《_____》以及《全国供用电规则》的规定，经供用电双方充分协商、特订立本合同，以便共同遵守。
甲方：____市_____化工厂地址：_____乙方：____市_____供电局地址：_____甲乙双方于____年____月____日于____市____区签订供电合同如下：1.双方因____市____区现只有____千伏工农线供电，线路已满负荷运行，电压质量不良，不能再增加供电负荷。
甲方____千伏变电所现轻负荷运行。
为了解决____区用户生产用电，双方协商新增负荷由甲方供电。
2.甲方____千伏变电所____千伏安主变压器因内部有放电声，暂停运行检修，更换为____千伏安主变压器投入运行。
乙方同意保留____千伏安用电契约容量，投入时不再重新申请增容。
3.甲方同意暂外带乙方的用电负荷共____千瓦_____安培，掌握其用电情况，负责供电和设备的安全运行。
4.电费收缴办法：乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。
甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数，由乙方向甲方收取电费。
5.甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。
____区变电所建成后，乙方计划的１０千伏电网供____区负荷。
6.本合同于____区变电所建成后失效。
甲方：_____（公章）法定代表人：_____（签字、盖章）乙方：_____（公章）法定代表人：_____（签字、盖章）2024年供用电合同参考模板（2）合同编号：2024-SPY-001供用电合同甲方：供电公司__________________________法定代表人：_________________________地址：__________________________________电话：_______________________________乙方：用电单位__________________________法定代表人：_________________________地址：__________________________________电话：_______________________________鉴于甲方为乙方提供用电服务，双方经友好协商，达成如下合同：第一条：供电设施的接纳与验收1.1 乙方负责提供供电设施的接纳与验收工作。
供电公司并网合同模板
供电公司并网合同模板甲方：（供电公司名称）乙方：（并网单位名称）为规范供电公司与并网单位的合作关系，就并网事宜达成如下合同：一、合同目的为满足并网单位的用电需求，供电公司为其提供电力服务并实现并网。
二、合同内容1. 供电规定（1）供电公司应按照《电力法》和相关法律法规的规定，向并网单位提供安全、稳定、可靠的电力服务。
（2）供电公司应按照有关规定，根据实际情况为并网单位提供所需的电力容量。
（3）供电公司应按照国家有关规定，向并网单位制定合理的电价方案，确保其合理用电。
（4）供电公司应保障并网单位的用电权益，及时处理并网单位的用电问题。
2. 并网条件（1）并网单位应向供电公司提供详细的用电负荷资料和并网计划。
（2）并网单位应按照有关要求完成相关手续和资料的提交。
（3）并网单位应按照供电公司规定的标准进行设备的安装和运行。
3. 并网设备（1）供电公司负责并网设备的购买和安装，提供相关技术支持。
（2）并网单位应按照供电公司要求进行设备的安装调试和使用。
4. 供电服务（1）供电公司应及时处理并网单位的用电问题，确保其正常用电。
（2）供电公司应向并网单位提供用电指导和技术支持。
5. 供电责任（1）供电公司应定期检查并维护并网设备，确保其正常运行。
（2）供电公司应及时处理并网单位的用电故障，确保其安全用电。
6. 合同签订（1）本合同经供电公司和并网单位双方签字盖章后生效。
（2）本合同自签订之日起生效，有效期为（具体时间）。
（3）本合同届满后如需延续可双方协商后另行签订。
七、其他事项1. 本合同如有争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
2. 本合同的修改、补充以及未尽事宜另行协商解决。
3. 本合同一式两份，供双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 签订日期：__________。
二次供电承包合同范本
二次供电承包合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行二次供电系统的建设与维护，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在二次供电系统建设与维护项目中的权利、义务和责任。
第二条项目范围1. 乙方负责按照甲方的要求，完成二次供电系统的建设与维护工作。
2. 项目的具体范围和要求详见附件一《项目范围说明书》。
第三条合同价款及支付方式1. 本项目合同总价为人民币（大写）：__________元整（￥__________）。
2. 甲方应在合同签订后____日内支付合同总价的____%作为预付款。
3. 项目完成并通过甲方验收后____日内，甲方支付剩余的____%合同价款。
4. 乙方应在每次付款前向甲方提供等额的正规发票。
第四条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 甲方有权监督乙方的工作进度和质量。
- 甲方应按合同约定支付合同价款。
- 甲方应提供乙方所需的工作条件和必要的协助。
2. 乙方权利与义务：- 乙方应按照合同约定和甲方要求完成工作。
- 乙方应保证工作质量，按时完成项目。
- 乙方应对其工作人员的安全负责，并遵守甲方的安全管理规定。
第五条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期未付款项的____%作为违约金。
2. 如乙方未能按合同约定完成工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。
3. 任何一方违反合同其他条款，应赔偿对方因此遭受的损失。
第六条合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
供电局供电合同范本
★以下是⽆忧考为⼤家整理的供电局供电合同范本⽂章，供⼤家参考！[⼩编提⽰]更多请点击⽆忧考以下链接:||||||供电单位：__市(县)供电局(所)，以下简称供电⽅; ⽤电单位：__，以下简称⽤电⽅。
为了协调电⼒供、⽤双⽅的关系，明确双⽅的责任，确⽴正常的供⽤电秩序， 安全、经济、合理地使⽤电⼒，根据《全国供⽤电规则》的规定，经供、⽤电双⽅ 充分协商，特订⽴本合同，以便共同遵守。
⼀、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1.受电地点：_________ 2.受电电压：__千伏__线三相交流__千伏。
其中，35千伏及以上供 电和对电压质量有特殊要求的电压变运幅度为额定电压的±5%;10千伏及以下 ⾼压供电和低压电⼒的电压变动幅度为额定电压的±7%;低压照明⽤电的电压变 动幅度为额定电压的+5%、-10%。
电容量在300万千⽡及以上者，供电 周率允许偏差为±0.2周/秒;电容量在300万千⽡以下者，供电周率允许 偏差为±0.5周/秒。
3.受电容量：三相交流__千伏安，其中__千伏安__台，__千伏安_ _台，……。
4.合同期限：合同期限为__年，从__年__⽉__⽇起⾄__年__⽉ __⽇⽌。
⼆、⽤电⽅新装、增容与变更⽤电 1.⽤电⽅新装或增加⽤电，均应向供电⽅办理⽤电申请⼿续，并按规定办理 有关事项。
2.供电⽅为新装或增加⽤电的⽤电⽅确定的供电⽅案，⾼压的有效期限为1 年，低压的有效期限为3个⽉，逾期注销。
⽤电⽅如有特殊情况，应及时与供电⽅ 协商延长。
3.⽤电⽅新装或增加⽤电，应按国家有关规定，向供电⽅交纳帖费，以分担 电⼒部门为适应⽤电增加⽽进⾏的输电、变电、配电⼯程建设或改造的部分费⽤。
专线供电或⽤户已列⼊基建项⽬的⼯程，由⽤户投资建设。
4.⽤电⽅投资建设的输电、变电、配电设施，建成送电后，其产权归属，按 《全国供⽤电规则》的规定办法确定。
用电合同范本(精选16篇)
用电合同范本（精选16篇）用电合同 1供电方(供方)：____________法定地址：__________________法定代表人：________________委托代理人：________________联系人：____________________电话：______________________传真：______________________邮编：______________________开户银行：__________________帐号：______________________税务登记号：________________营业执照号：________________组织机构代码号：____________供电方(供方)：____________法定地址：__________________法定代表人：________________委托代理人：________________联系人：____________________电话：______________________传真：______________________邮编：______________________电费开户银行：______________帐号：______________________税务登记号：________________营业执照号：________________组织机构代码号：____________为明确供电企业和电力用户在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法律、法规，经双方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。
用方在订立本合同时已阅读并充分了解《上海市电力公司供电营业细则》有关内容，并同意遵守。
一、用电地址、用电类别：1、用电地址：__________________2、用电类别：(工业/非工业/农业/商业/宾馆)3、用方休息日：________________二、供电方式、用电容量及产权分界1、供方向用方提供三相交流50Hz电源，采用(单/双/多)路电源向用方供电。
供电合同范文6篇
供电合同范文6篇第1篇示例：供电合同范文甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲方需要获得乙方供应的电力，双方经友好协商，达成如下合同：一、合同内容1. 甲方向乙方购买电力，乙方为甲方提供稳定、可靠的电力供应服务。
2. 乙方应当按照国家有关规定和甲方的用电需求，合理安排电力供应，保障甲方的正常用电。
3. 甲方应当按照乙方的要求，合理使用电力，不得私接私用电力，不得违规用电。
二、电力供应1. 乙方为甲方提供的电力类型为工业用电。
2. 电力供应周期为合同签订之日起至合同终止之日止。
3. 电力供应的电压、频率等参数应当符合国家规定和甲方的用电需要。
三、用电安排1. 甲方应当按照乙方的要求，合理安排用电时间和用电量，不得私自增加用电负荷。
2. 甲方应当根据乙方的计量要求，配合进行用电计量工作，确保用电数据真实准确。
四、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同规定期限届满止。
2. 未经双方协商一致，不得随意解除合同。
若有解除合同需要，需提前30天书面通知对方。
五、合同变更1. 未经双方书面协商一致，不得擅自变更合同内容。
六、违约责任1. 甲方违反本合同约定，致使供电服务中断或质量下降的，应当承担违约责任，赔偿乙方损失。
2. 乙方未按合同约定供电或供电质量不符合约定标准的，应当承担违约责任，赔偿甲方损失。
七、其他事项1. 除本合同另有约定外，双方如有其他补充协议，均应当以书面形式签署，并具有法律效力。
2. 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
八、争议解决1. 因合同履行过程中发生的争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，提交当地人民法院解决。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上就是【供电合同范文】的内容，双方在签订供电合同时应当认真阅读合同内容，遵守合同约定，共同维护供电合同的合法权益。
第2篇示例：供电合同范文甲方：（供电公司名称）乙方：（用电客户名称）根据《中华人民共和国电力法》和其他相关法律、法规的规定，甲乙双方经平等协商，就乙方用电的有关事宜达成如下协议：第一条供电范围甲方是依法设立的供电公司，负责向乙方提供电力供应服务。
供电公司并网合同范本
供电公司并网合同范本合同编号：_______甲方（供电公司）：_______乙方（并网方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方并网电力事宜，达成如下协议：一、并网方式1.1 乙方采用_______方式（填写“全额上网”或“自发自用，余电上网”）与甲方并网。
1.2 乙方并网电压等级为_______KV。
二、并网电价2.1 乙方并网电价为_______元/千瓦时（此处填写具体电价）。
2.2 甲方按照国家电力价格政策调整电价，乙方应按照调整后的电价执行。
三、电量计量与结算3.1 甲方负责安装、维护并网电表的准确性，乙方应提供并网电表的安装位置。
3.2 甲方按月对乙方并网电量进行抄表计量，乙方应在抄表前提供必要的协助。
3.3 甲方根据抄表数据计算乙方应得的电费，并在每月_______日前（填写具体日期）出具电费结算单。
3.4 乙方应在收到电费结算单后_______日内（填写具体日期）支付电费。
四、并网运行与维护4.1 乙方负责并网设备的日常运行与维护，确保设备安全、稳定、高效运行。
4.2 甲方有权对乙方并网设备进行检查，乙方应提供必要的协助。
4.3 乙方应按照甲方的要求对并网设备进行改造、升级，以满足并网要求。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间提供电力服务，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______（填写具体计算方式）。
5.2 乙方未按照约定时间支付电费，应向甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：_______（填写具体计算方式）。
六、合同变更与解除6.1 本合同的有效期为_______年，自合同签订之日起计算。
6.2 在合同有效期内，甲乙双方如需变更或解除合同，应书面通知对方，经双方协商一致后方可进行。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
供电公司并网合同范本
供电公司并网合同范本甲方（供电公司）：________________乙方（并网用户）：________________一、合同术语定义1.1 并网：指甲方将乙方的发电设备接入甲方电网，实现电力交换的行为。
1.2 发电设备：指甲方认可的，乙方用于发电的设备，包括但不限于光伏发电设备、风力发电设备等。
1.3 供电设施：指甲方为乙方提供并网服务所涉及的供电线路、变压器、配电柜等设施。
1.4 电力交换：指甲乙双方在并网过程中发生的电力买入和卖出行为。
1.5 电价：指甲乙双方在电力交换过程中所采用的结算价格。
二、合同2.1 并网条件（1）具备合法的用电需求；（2）具备合格的发电设备；（3）具备与甲方电网并网的意愿；（4）遵守国家有关电力法律法规。
（1）具备供电及并网服务资质；（2）具备与乙方电网并网的意愿；（3）遵守国家有关电力法律法规。
2.2 并网流程（1）企业或个人有效证件；（2）发电设备相关资料；（3）并网意向书；（4）其他甲方要求提供的资料。
2.2.2 甲方在收到乙方申请后，应在15个工作日内完成资料审核，并向乙方发出审核结果通知。
2.2.3 审核通过后，双方签订本合同，并按照约定进行并网。
2.3 供电服务2.3.1 甲方应按照国家规定的电价政策，为乙方提供供电服务。
2.3.2 甲方应保证供电质量，确保乙方用电安全。
2.3.3 甲方应定期对供电设施进行维护和检修，确保供电设施的正常运行。
2.4 电力交换2.4.1 乙方在并网期间，应按照甲方规定的电价进行电力交换。
2.4.2 乙方应按照甲方要求，提供电力交换所需的相关资料。
2.4.3 甲方应按照乙方实际发电量，进行电力交换结算。
2.5 费用结算2.5.1 乙方应按照国家规定的电价政策，向甲方支付电费。
2.5.2 甲方应在收到乙方支付的电费后，按照约定时间进行费用结算。
2.6 违约责任2.6.1 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
供电营业规则合同5篇
供电营业规则合同5篇篇1甲方（供电方）：__________乙方（用电方）：__________根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就供电营业事宜达成如下协议：一、协议目的本协议的目的是明确甲乙双方的权利和义务，规范供电和用电行为，保障电力供应和使用的安全、可靠、经济、合理。
二、供电方式1. 甲方应按照国家标准和规定，向乙方提供安全、可靠、连续的电力供应。
2. 甲方应根据乙方的用电需求和报装容量，确定供电方式、供电质量及电价等。
三、用电方义务1. 乙方应按照约定的方式和期限支付电费。
2. 乙方应安全、合理使用电力，遵守国家有关规定和甲方的用电规则。
3. 乙方不得擅自改变用电性质、容量及用电地址。
四、供电方义务1. 甲方应按时、足额向乙方供应电力，保障电力供应的安全、可靠。
2. 甲方应按照国家和地方有关规定，合理制定和执行电价。
3. 甲方应提供用电咨询、故障报修等服务。
五、电量计量与电费结算1. 乙方用电计量由甲方安装的电度表确定。
2. 电费结算按照电度表记录和约定的电价进行。
3. 乙方应按时缴纳电费，逾期未缴的，甲方有权按照约定加收电费滞纳金。
六、供用电设施维护1. 甲方应负责对其所属的供电设施进行维护和管理。
2. 乙方应负责其内部的用电设施维护和管理。
3. 如因甲方原因造成乙方电力供应中断，甲方应及时修复，并承担相应责任。
七、违约责任1. 甲乙双方任何一方未履行本协议约定的义务，均应承担违约责任。
2. 因违约造成对方损失的，应承担赔偿责任。
八、协议变更与解除1. 本协议的变更和解除，应由双方协商一致，并书面确认。
2. 本协议届满前，双方可协商续签协议。
九、争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
电网公司购电合同范本
电网公司购电合同范本甲方：（电网公司名称）乙方：（供电公司名称）鉴于甲方为满足电力需求，需向乙方购买电力，双方经友好协商，达成如下合同：第一条供电范围乙方同意向甲方供应电力，供电范围包括甲方所在地区内的所有用电设施。
第二条供电方式乙方向甲方供电的方式为不间断供电，确保电力稳定、可靠。
第三条供电量及电价1. 供电量：乙方同意按照甲方的用电需求，提供相应的电力供应，供电量以实际使用为准。
2. 电价：双方约定的电价为（填写具体电价），在合同期限内不得擅自调整。
第四条供电时间乙方承诺在合同生效后，按照合同约定的供电时间向甲方供电，保证供电时间的准确性和稳定性。
第五条供电设备及维护1. 乙方应确保供电设备的正常运行，及时进行设备维护和更新，保证供电设备的安全性和稳定性。
2. 如因乙方供电设备故障导致停电，乙方应在最短时间内进行抢修，确保供电恢复正常。
第六条电力质量乙方应确保供电的电力质量符合国家标准，保证供电的稳定性和安全性。
第七条付款方式甲方应按照每月实际用电量向乙方支付相应的电费，电费支付方式为（填写具体支付方式）。
第八条违约责任1. 若甲方未按时支付电费，应按照约定支付逾期罚金。
2. 若乙方未能按照合同约定提供稳定的电力供应，应承担相应的违约责任。
第九条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至（填写具体合同期限）止。
在合同期满前，双方如需续签合同，应提前60天书面通知对方。
第十条争议解决因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________。
续签定供电合同范本
续签定供电合同范本甲方（供电方）：单位名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（用电方）：单位名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲乙双方之前签订的供电合同即将到期，为保障双方的供电权益和正常用电秩序，经友好协商，现就供电合同的续期事宜达成如下协议：一、供电基本情况1. 供电地址：____________________2. 供电容量：____________________3. 供电电压：____________________二、供电期限本次供电合同续期自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、供电质量与安全1. 甲方应按照国家相关标准和规定，向乙方提供稳定、可靠的电力供应，确保供电质量符合要求。
2. 乙方应合理使用电力，遵守供电安全规定，不得私自改变用电设备、线路等，如因乙方原因导致供电安全事故，乙方应承担相应责任。
四、电价及电费结算1. 电价按照国家规定的标准执行，如有调整，双方另行协商确定。
2. 乙方应按照约定的缴费方式和时间，及时足额缴纳电费。
逾期未缴纳电费的，甲方有权按照相关规定采取停电等措施，并收取违约金。
五、双方权利与义务1. 甲方的权利义务：有权按照本合同约定收取电费；有义务保障供电的连续性和稳定性；对供电设施进行必要的维护和检修。
2. 乙方的权利义务：有权正常使用供电设施；有义务配合甲方进行供电设施的检查和维护；不得拖欠电费。
六、合同的变更与解除1. 本合同的变更需经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 如因不可抗力等法定原因导致无法履行本合同，双方可协商解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：化工新村低压配电工程工程地点：工程内容：详见施工图纸与预算书群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准备文号：__________________________________资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：包工包料三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：达到当地电业部门验收合格标准五、合同价款合同总价（大写）：人民币肆佰捌拾万元整（暂估价，最终以双方认可的决算值为准）（小写）：￥4800000.00元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）、本合同协议书；（2）、中标通知书（适用招投标工程）；（3）、招标文件（适用招投标工程）；（4）、发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程）（5）、本合同专用条款；（6）、本合同通用条款；（7）、标准、规范及有关技术文件；（8）、图纸；（9）、工程量清单；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照全同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：116600合同备案情况备案机构（盖章）备案机构（盖章）经办人：经办人：年月日年月日第二部分通用条款（略）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：（1）本合同补充条款（2）本合同协议书（3）本合同专用条款（4）本合同通用条款3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用不采用其他语言文字。
3.2适用法律和法规、规章：国家现行法律、法规、规章及省、市有关规定4、适用标准、规范4.1 发包人提供标准、规范的时间：不采用4.2 国内没用相应标准、规定时间约定：不采用5、图纸5.1 发包人向承包人提供图纸套数：不采用发包人向承包人提供图纸日期：不采用5.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：不采用6、通知6.1 承包人的地址：大连开发区黄海西路266号6.2 发包人的地址：工程师的地址：二、工程管理人员7、工程师7.1 监理单位委派工程师姓名：7.2 发包人代表的工程师姓名：7.3 其他需要取得发包人批准的权利：8、项目经理8.1 项目经理姓名：三、双方一般权利和义务9、发包人工作9.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前施工现场所有障碍清理完毕并具备施工条件（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前水、电、电讯由承包人自行解决（3）施工场地与公共道路和通道开通时间和要求：开工前开通并保证施工通行的需要（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7日（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前7日内以书面形式向承包人交验（7）图纸会审和设计交底时间:满足工程进度要求（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作:由承包人提出保护措施及费用预算，经发包人同意后由承包人实施，费用由发包方负担（9）双方约定发包人应做的其他工作:另行约定发包人委托承包人办理的工作：办理工程施工、验收直至送电所需全部手续10、承包人工作10.2承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：于开工前5日提供本工程的进度计划（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：满足施工要求，承包人负责施工安全保卫工作及非夜间施工照明并承担费用（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不采用（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续：承包人负责办理相关手续并承担所需费用，发包人予以配合（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在单项工程竣工通过发包人及电业部门验收合格并交付发包人之前，由承包人负责材料、设备、未完工程或已完工程的成品保护工作（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担:承包人提出保护措施，经发包人同意后由承包人负责保护，费用由发包方负责（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合有关规定并承担因违反有关规定造成的损失和罚款，交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其它垃圾（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：不采用四、施工准备11、施工组织设计和进度计划11.1承包人提供施工组成设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前5日工程师确认的时间：报送后3日内12、施工准备12.8 发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：双方协商12.10 红线外临时占用租地费用承担约定：不采用五、施工工期13、开工及延误开工13.1 单项工程工期约定：不采用13.3 延期开工损失赔偿及限额约定：责任方赔偿对方损失16、工程竣工16.3 提前开工的约定：双方协商六、材料设备供应17、发包人供应材料是设备17.1 发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用17.5 发包人供应材料设备结算办法：不采用18、承包人采购材料设备18.1 承包人采购材料设备的约定：凡是承包人采购的材料，要满足设计和甲方要求以及电业部门最新的验收规范要求。
质量必须达到现行国家质量标准及双方约定的质量标准。
19、材料设备检验19.3 检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备：采用（2）发包人承担检验费用的材料，设备：不采用七、工程质量和检验24、工程试车24.1 工程试车内容和费用承担：不采用八、安全与文明施工25、安全施工25.1 承包人安全责任的约定：负责施工人员的人身意外伤害保险及依法应当参加的其他保险，并承担费用25.2 发包人安全责任的约定：不采用九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款30.2 确定合同价款的方式：（可在确定的方式打√，其他打×）□固定价格合同□可调价格合同□成本加酬金合同合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。
30.3 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：不采用风险费用的计算方法：不采用风险范围以外合同价款调整方法：不采用30.4 采用可调价格合同时，合同价款调整方法不采用：30.5 采用成本加酬金合同的约定：不采用31、工程量确认31.1 本工程采用的工程量计算规则：□辽宁省2008定额机电设备安装工程相应取费；材料价格按同期网刊价格执行。
□其他：不采用32、工程款支付17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：不采用19、工程试车19.5试车费用的承担：不采用五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同款采用（2）方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：不采用风险费用的计算方法：不采用风险范围以外合同价款调整方法：不采用（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：根据现场实际、双方认可的工程量调整。
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用23 .3双方约定合同价款的其他调整因素：不采用24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本合同无预付款，签订后三日后承包人材料及设备进场，进场后按进度拨款。
扣回工程款的时间、比例：不采用25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：完工后3日内26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：材料及设备进场后发包方向承包方支付本合同总价的30%，工程完工后付至合同总价的45%，结算完毕后余款顶本项目公建房屋至95%（价格按同期销售价格），留5%质保金两年质保期慢后无息返还。
七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：不采用（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：不采用（3）承包人可代为调剂串换的材料：不采用（4）到货地点与一览表不符：不采用（5）供应数量与一览表不符：不采用（6）到货时间与一览表不符：不采用27 .6发包人供应材料设备的结算方法：不采用28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：凡是承包人采购的材料，要满足设计和甲方要求以及电业部门最新的验收规范要求。
质量必须达到现行国家质量标准及双方约定的质量标准八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:交工后7日内竣工图3套32.6中间交工工程的范围和竣工时间：不采用十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：如发包人未按时支付预付款，工期顺延本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：如发包人未按时支付进度款，工期顺延或者暂时停工，发包人承担承包人由此造成损失本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：如发包人未按期支付决算款，承包人有权停止针对该项工程所进行的一切工作。
双方约定的发包人其他违约责任：不采用35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：如承包人原因未按期开工，工期不予顺延本合同通盘条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如承包人原因未按时竣工，每超期一天，承包人赔偿发包人工程总价的0.5%违约金双方约定的承包人其他违约责任：不采用37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请_ 调解；（2）采取第二种方式解决，并约定向劳动仲栽委员会提请仲栽或向工程所在地人民法院提起诉讼。