复绿项目施工合同(1)
复耕复绿合同范本3篇
复耕复绿合同范本3篇篇一复耕复绿合同范本________________________________第一条项目名称第二条项目地点本项目位于甲方所拥有的土地使用权范围内的土地，具体位置为：________________。
第三条项目内容1. 甲方负责提供项目所需的土地，并确保土地权属清晰、合法有效。
a. 土壤改良：采用生物技术、物理方法等对土壤进行改良，提高土壤肥力；b. 植被恢复：选用适应当地生态环境的植物种类，进行植被恢复；c. 防止水土流失：采取工程措施和生物措施，防止水土流失；d. 水资源管理：合理利用水资源，提高水资源利用效率。
第四条工程期限1. 本项目工程期限为____个月，自本合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度，确保项目按时完成。
第五条费用及支付a. 土壤改良费用；b. 植被恢复费用；c. 防止水土流失费用；d. 水资源管理费用；e. 乙方人员工资及福利。
a. 本合同签订后7个工作日内，支付项目总费用的30%作为预付款；b. 项目完成50%时，支付项目总费用的30%；c. 项目完成后，支付项目总费用的40%。
第六条质量要求a. 土壤质量达到国家规定的标准；b. 植被恢复效果明显，覆盖率不低于95%；c. 水土保持效果良好，无明显水土流失现象。
2. 乙方应在项目完成后向甲方提交项目验收报告，甲方应在收到报告后15个工作日内组织验收。
第七条违约责任1. 乙方未按照约定时间完成项目，每延迟一日，应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。
2. 乙方未按照约定质量完成项目，应承担相应的法律责任，赔偿甲方因此造成的损失。
第八条争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
土地复绿合同2篇
土地复绿合同2篇篇1甲方（土地所有者）：__________________乙方（土地复绿工程实施方）：______________鉴于甲方拥有特定地块土地使用权，乙方具备土地复绿工程实施的专业技术和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，就土地复绿工程达成如下协议：一、合同目的本合同的目的是在甲方的土地上实施复绿工程，以改善和保护生态环境，实现土地的可持续利用。
二、工程地点本合同工程地点位于__________________（详细地址）。
三、工程内容1. 工程范围：本土地复绿工程包括但不限于植树、种草、施肥、浇水等绿化作业。
2. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
3. 工程标准：按照国家和地方相关绿化工程标准执行。
四、甲方责任1. 甲方有权监督乙方按照合同约定进行复绿工程施工。
2. 甲方应提供土地的相关资料，保证土地权属清晰。
3. 甲方应协助乙方办理工程施工所需的有关手续。
五、乙方责任1. 乙方应按照合同约定进行复绿工程施工，确保工程质量。
2. 乙方应制定详细的工程施工方案，并报甲方备案。
3. 乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。
4. 乙方应按照国家和地方相关标准对工程施工质量进行检查和验收。
六、工程费用及支付方式1. 工程费用：本土地复绿工程总费用为人民币________元。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的30%作为预付款；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程费用。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程费用，乙方有权停止施工，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定进行复绿工程施工，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，甲乙双方应协商解决。
八、合同的变更和解除1. 本合同一经签订，双方应严格遵守。
如需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
复绿施工合同范本
复绿施工合同范本
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成以下复绿施工合同：
一、施工项目名称：复绿工程
二、施工地点：（具体地址）
三、施工内容：根据甲方提供的设计方案进行复绿施工，具体包括但不限于：清理现场、植树种草、铺设草坪、安装灯光等。
四、施工期限：根据实际情况协商确定开始时间和完成时间。
五、合同价款：本次复绿施工的总价款为（金额），甲方需在合同签订后的（日期）前支付（金额）作为订金，余款在施工完成后支付。
六、质量保证：乙方在施工过程中将严格按照设计方案要求进行施工，保证工程质量符合相关标准，如发现质量问题，乙方将承担相应责任。
七、安全保障：乙方负责施工期间的安全管理工作，确保施工过程安全无事故。
八、争议解决：本合同如有争议，甲乙双方应友好协商解决，如无法达成一致意见，则提交相关部门进行调解或仲裁。
九、其他事项：本合同未尽事宜，应根据中华人民共和国相关法律法规进行补充解释，合同双方应遵守合同条款。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
复绿施工合同模版
复绿施工合同模版《复绿施工合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市绿化条例》等法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________复绿工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________平方米1.4 工程内容：__________第二条合同金额2.1 本合同工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方垫付的费用包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费等，待工程验收合格后，由甲方按照约定的比例予以返还。
第三条合同工期3.1 合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。
第四条质量标准4.1 乙方应当按照约定的质量标准完成工程，保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。
4.2 工程验收不合格的，乙方应当负责返工，直至达到约定的质量标准。
第五条付款方式5.1 本合同价款采用如下付款方式：（1）合同签订后__天内，甲方支付乙方合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%后，甲方支付乙方合同总价款的__%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付乙方合同总价款的__%。
5.2 乙方应当按照约定的进度完成工程，否则甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定的工期、质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、逾期利息等。
6.2 甲方未按照约定支付价款的，乙方有权要求甲方支付价款及逾期利息等。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
复绿施工合同范本
复绿施工合同范本《复绿施工合同》甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[复绿工程具体名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：[详细描述复绿工程的范围、工作内容，包括但不限于植被种植、土壤改良、养护等]二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程质量及验收标准1. 工程质量：乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到[具体质量标准，如成活率、覆盖率等]。
2. 验收标准：按照[验收依据，如设计文件、相关规范等]进行验收。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：（1）合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；（4）剩余工程总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后[X]个工作日内支付。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）提供施工所需的相关资料和文件；（2）协助乙方协调与工程相关的各方关系；（3）按照合同约定及时支付工程款项；（4）组织工程竣工验收。
2. 乙方责任与义务（1）编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批；（2）严格按照合同约定和施工规范进行施工，确保工程质量和工期；（3）负责施工过程中的安全管理，如发生安全事故，承担相应责任；（4）在工程竣工后，向甲方提交完整的竣工资料。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后方可实施。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的，由双方协商确定调整后的工程价款。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。
复垦复绿施工协议书范本(3篇)
第1篇甲方： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]联系电话： [甲方联系电话]乙方： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]联系电话： [乙方联系电话]鉴于甲方为了改善生态环境，提高土地资源利用率，决定对[具体项目名称]进行复垦复绿工程，乙方具备相应的施工资质和技术能力，愿意接受甲方的委托进行施工。
为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议。
第一条项目概况1.1 项目名称：[具体项目名称]1.2 项目地点：[具体项目地点]1.3 项目规模：[具体项目规模，如面积、长度等]1.4 项目内容：[具体复垦复绿工程内容，如土地平整、植被恢复、水利设施建设等]1.5 项目工期：[具体工期，如年、月、日]1.6 项目总投资：[具体总投资金额]第二条双方责任2.1 甲方责任：（1）负责办理项目所需的各种审批手续，确保项目合法合规；（2）提供项目所需的场地、资料、图纸等；（3）按时足额支付工程款；（4）对施工过程中乙方提出的问题给予及时答复；（5）按照国家相关法律法规和行业标准对复垦复绿工程进行监督管理。
2.2 乙方责任：（1）按照甲方提供的图纸、资料和技术要求进行施工；（2）确保工程质量，符合国家相关法律法规和行业标准；（3）按照合同约定的时间完成施工任务；（4）做好施工过程中的安全生产和环境保护工作；（5）在施工过程中接受甲方的监督管理。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：乙方施工的复垦复绿工程必须符合国家相关法律法规和行业标准，达到[具体质量标准]。
3.2 质量检验：甲方有权对施工过程中的工程质量进行检验，乙方应予以配合。
3.3 质量保修：乙方对完成的复垦复绿工程承担[具体保修期限]的质量保修责任。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付[具体违约金比例]的违约金。
4.2 甲方应按照合同约定的时间支付工程款，如因甲方原因造成工程款延误，每延误一日，应向乙方支付[具体违约金比例]的违约金。
山体复绿施工合同范本
山体复绿施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体1.1 甲方：（甲方全称、地址、法定代表人或负责人等基本信息）1.2 乙方：（乙方全称、地址、法定代表人或负责人等基本信息）二、工程概况2.1 工程名称：山体复绿项目2.2 工程地点：（具体地理位置）2.3 工程内容：山体复绿施工，包括但不限于绿化、植被恢复、土地整治等。
2.4 工程规模：详见附件一《山体复绿项目工程量清单》三、合同价款3.1 合同总价：人民币（大写）：（）元整（小写）：（）元。
3.2 付款方式：详见附件二《付款进度安排》。
3.3 工程变更及调整：如有工程变更，双方应按照约定程序办理，并签订补充协议。
四、施工期限4.1 工程开工日期：双方签订合同之日起（具体日期）。
4.2 工程竣工日期：自开工日期起（具体期限）内完成。
4.3 如因不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，合理确定新的竣工日期。
五、质量标准5.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保施工质量符合约定标准。
5.2 工程验收：工程竣工后，双方应按照约定程序进行验收，详见附件三《验收标准及流程》。
六、安全及环保6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
6.2 乙方应采取有效措施，保护生态环境，确保施工过程中不对周边环境造成污染。
七、违约责任7.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
7.2 甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
附件一：《山体复绿项目工程量清单》附件二：《付款进度安排》附件三：《验收标准及流程》甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日。
复绿施工合同
复绿施工合同合同编号：[合同编号]签订日期：[签订日期]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]身份证号码：[甲方身份证号码]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]身份证号码：[乙方身份证号码]根据甲乙双方的意愿，为了明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方进行复绿施工工程，目的是为了改善甲方项目的环境质量，提供更好的自然景观。
1.2 乙方接受甲方的委托，同意按照约定进行复绿施工工程，确保工程的质量、进度和安全。
第二条工程范围2.1 复绿施工工程的范围包括但不限于：- 移除不符合要求的植物或废弃物；- 配置和种植适宜的植物；- 构建合适的灌溉系统；- 清理施工现场。
2.2 乙方应根据甲方要求提供复绿方案并提交甲方审批，复绿方案一经甲方批准即成为本合同的组成部分。
第三条工期和进度3.1 工程工期为[工期]，自施工开工之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期和进度，按时完成施工工作。
如因乙方原因导致工期延误的，应承担相应的责任。
第四条价格和支付方式4.1 本工程总价为[工程总价]，以人民币计。
4.2 甲方按照以下支付方式向乙方支付工程款项：- 预付款：[预付款比例]的工程款项应在本合同签订后[付款天数]日内支付给乙方。
- 进度款：根据工程进度的实际完成情况，乙方可提出进度款申请。
甲方收到申请后应在[付款天数]日内支付相应的款项。
- 尾款：工程竣工后，乙方提出尾款申请。
甲方收到申请后应在[付款天数]日内支付相应的款项。
第五条质量保证5.1 乙方应按照国家有关要求和合同约定的质量标准进行施工，确保工程的质量符合甲方的要求。
乙方应根据施工完成情况出具质量保证书。
5.2 在工程竣工验收后，乙方提供的质量保证期为[质量保证期]，在此期限内，因乙方过错引起的工程质量问题，乙方应承担修复责任。
边坡复绿合同3篇
边坡复绿合同3篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要对其所属边坡进行复绿工程，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：边坡复绿工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：对甲方所属的边坡进行土壤改良、植被种植、养护管理等复绿工作。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为______个月。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方可协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付工程总价的______%作为预付款。
3. 工程完工并通过验收后，甲方应支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________。
四、工程要求及质量保证1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行复绿工程设计和施工。
2. 乙方需保证工程质量，采取必要措施确保工程安全。
3. 乙方应确保种植的植物成活率达到______%以上。
4. 乙方需对甲方提供的边坡进行土壤改良，确保土壤适合植被生长。
5. 乙方应在工程完工后进行养护管理，确保植被稳定生长。
1. 甲方应向乙方提供边坡相关的基础资料。
2. 甲方应确保施工环境符合工程要求，提供必要的工作条件。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
六、乙方责任1. 乙方应按时启动工程，按照合同要求完成复绿工程。
2. 乙方应保证工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
3. 乙方应在工程完工后进行养护管理，确保植被稳定生长。
4. 乙方应积极配合甲方的监督检查工作。
七、验收标准及方法1. 工程验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。
2. 工程验收方法：由双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告。
1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应按日向乙方支付延期付款部分的违约金。
复绿工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________乙方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方委托乙方在甲方指定的地点进行复绿工程施工，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程名称：____________________二、工程地点：____________________三、施工范围及内容：1. 乙方负责对甲方指定的地点进行复绿施工，包括但不限于土地平整、植被种植、灌溉设施建设、病虫害防治等工作。
2. 乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3. 乙方需在施工过程中，严格按照国家及地方相关法律法规和标准，采取有效措施，确保施工安全和环境保护。
四、工程量及单价：1. 工程量：____________________（单位：平方米、立方米等）2. 单价：____________________（单位：元/平方米、元/立方米等）五、工期及进度：1. 工期：自合同签订之日起______个月。
2. 乙方应按照甲方要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
六、工程款的支付及结算：1. 甲方按照工程进度和实际完成情况，分阶段支付工程款。
2. 乙方每月向甲方提交工程进度报告和工程款支付申请，甲方在收到报告后______个工作日内支付相应款项。
3. 工程完工验收合格后，甲方在______个工作日内支付剩余工程款。
七、甲方义务及责任：1. 甲方负责提供施工场地，确保乙方正常施工。
2. 甲方负责办理施工所需的相关手续，包括但不限于土地使用、环保、林业等部门审批。
3. 甲方负责协调解决施工过程中可能出现的矛盾和问题。
复绿施工合同范本
复绿施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：_____________法定代表人（负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：单位名称：_____________法定代表人（负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方要求乙方进行复绿施工，经双方协商一致，达成以下合同：一、项目内容1.1 乙方承诺将按照甲方的要求进行复绿施工，包括但不限于植树种草、修复土壤、清理污染物等工作。
1.2 乙方需在合同签订后15天内开始施工，工期为______天，具体工作内容和进度由双方协商确定。
二、服务报酬2.1 甲方将根据乙方提供的服务量和质量，支付服务费用为_______万元（大写：____________元）。
2.2 服务费用的支付方式为________________，具体支付时间和方式由双方协商确定。
三、质量保证3.1 乙方承诺对复绿工程进行质量保证，保证工程质量符合相关标准和要求。
3.2 如在工程验收后发现质量问题，乙方需在规定时间内免费修复或补救，直至符合要求为止。
四、其他4.1 本合同未尽事宜，可由双方协商确定。
4.2 若合同出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________ 签订日期：_____________以上为《复绿施工合同范本》，合同双方请仔细阅读后签署。
山体复绿合同6篇
山体复绿合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需对某山体进行复绿工程，现与乙方签订本合同，以明确双方权益和责任。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循公平、公正、诚实信用的原则，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：山体复绿工程2. 工程地点：_____________3. 工程内容：植被恢复、土壤改良、绿化种植等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
如有变更，双方应提前签订书面变更协议。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程实际进展和验收结果结算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程款项。
具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）剩余____%作为质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题，甲方支付乙方。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方有关工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按照《城市绿化工程施工及验收规范》等相关法律法规执行。
4. 验收结果：验收合格的，双方签署验收合格证书；验收不合格的，乙方应当按要求进行整改并承担相应费用。
五、工程保修与维护1. 保修期：工程竣工后，乙方负责保修期为一年。
保修期内，如出现质量问题，乙方应当负责免费维修。
2. 保修范围：本工程范围内的所有绿化植物、设施和设备等。
3. 乙方应当在保修期内对甲方提出的维修请求及时响应并维修。
复绿施工合同范本
复绿施工合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要对特定区域进行复绿施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就复绿施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程规模：_________________________1.5 工程期限：自合同签订之日起至________年____月____日止。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2.2 工程质量标准：_____________________2.3 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥：______________________元）。
3.2 支付方式：3.2.1 合同签订后____个工作日内，甲方支付工程总价款的____%作为预付款。
3.2.2 工程进度达到____%时，甲方支付工程总价款的____%。
3.2.3 工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付工程总价款的____%。
3.2.4 剩余____%作为质保金，在质保期满后____个工作日内支付。
第四条工程进度4.1 乙方应根据合同约定的工程期限，合理安排施工进度，并及时向甲方报告工程进度情况。
4.2 如遇不可抗力或其他非乙方原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相应的证明材料。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并申请验收。
5.2 甲方应在收到竣工报告后____个工作日内组织验收，验收合格后双方签署工程验收合格书。
复绿工程施工协议(3篇)
第1篇甲方：（发包方）地址：_________________联系人：_______________联系电话：______________乙方：（承包方）地址：_________________联系人：_______________联系电话：______________鉴于甲方需要对特定区域进行生态复绿，以改善环境质量、提升景观效果，乙方愿意接受甲方的委托，承担该区域的绿化工程施工任务。
为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本协议如下：第一条工程概况1. 工程名称：_______区域生态复绿工程2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于种植树木、灌木、草坪，设置灌溉系统，铺设排水设施，以及必要的土壤改良和植被养护等。
4. 工程规模：总面积约为_______平方米。
5. 工程工期：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第二条承包范围及方式1. 承包内容：- 根据甲方提供的施工图纸和设计要求，完成生态复绿工程的施工。
- 负责所需苗木、材料、设备的采购。
- 负责施工过程中的技术指导和质量把控。
- 负责工程完成后植被的养护管理。
2. 承包方式：- 乙方负责包工包料，按甲方要求完成工程。
- 乙方应确保工程质量和进度，满足国家相关标准和规范。
第三条工程造价1. 工程总造价：人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 付款方式：- 工程开工前，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款。
- 工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价款的_______%。
- 工程验收合格后，甲方支付合同总价款的_______%。
- 工程保修期满且无质量问题后，甲方支付剩余的_______%。
第四条质量要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程质量验收合格标准参照国家相关标准执行。
公路复垦复绿施工合同5篇
公路复垦复绿施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行公路复垦复绿工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：公路复垦复绿工程。
2. 工程地点：具体地点由甲方指定。
3. 工程内容：土地复垦、绿化种植、养护管理等工作。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：大写__________（人民币），小写￥______元。
该工程总价已包括人工费、材料费、机械费及其他一切相关费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例为双方协商确定。
工程竣工验收合格后，支付至合同总金额的XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照有关规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到验收通知起XX个工作日内组织验收。
验收合格的，双方签署验收合格证书；验收不合格的，乙方应负责无偿返修至验收合格。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
在施工过程中造成的安全事故及损失，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守施工现场的文明施工管理规定，做好施工现场的文明施工工作。
六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付乙方工程款。
2. 甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度。
七、乙方责任1. 乙方应严格按照合同约定进行工程施工，确保工程质量和进度。
2. 乙方应遵守相关法律法规和施工现场管理规定，做好安全生产和文明施工工作。
3. 乙方应负责工程的保修和售后服务工作。
公路复垦复绿施工合同
公路复垦复绿施工合同合同基本信息合同编号：甲方（发包方）：名称：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：名称：地址：联系人：联系电话：合同签署日期：合同有效期限：施工地点：施工内容：合同金额：付款方式：违约责任：合同条款一、项目概述甲方委托乙方进行公路复垦复绿工程的施工，旨在恢复受影响区域的生态环境，确保工程按照相关标准和要求进行。
二、施工内容施工区域的土壤改良与修复。
植被恢复与绿化，具体包括树木、灌木及草坪的种植。
施工后期的养护与管理，确保植被成活率。
三、工期本项目的开工日期为________年____月____日。
完工日期为________年____月____日。
若因特殊情况需要延长工期，须提前通知甲方并取得同意。
四、合同金额及付款方式本合同总金额为人民币（大写）：______元（小写：￥）。
付款方式：首付款：合同签署后______日内支付总金额的____%。
中期款：工程完成______%后支付____%。
尾款：工程验收合格后______日内支付剩余款项。
五、质量标准与验收乙方应按照国家及地方相关标准进行施工，确保工程质量。
工程完工后，甲方应在______日内进行验收，验收合格后，签署验收报告。
六、违约责任甲方或乙方若未按合同约定履行义务，均应承担相应的违约责任。
违约方需向守约方支付合同总金额的____%作为违约金。
七、争议解决合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，则提交合同签署地的仲裁委员会进行仲裁。
八、附则本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：（盖章）日期：________年____月____日乙方（签字）：（盖章）日期：________年____月____日。
复绿施工合同范本
复绿施工合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方拥有合法的土地使用权，并需要对指定地块进行复绿施工，乙方具备相应的绿化施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行复绿施工事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：_______复绿施工工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：对指定地块进行绿化、植被恢复等施工。
1.4 工程面积：_______平方米1.5 工程期限：自合同签订之日起，至_______年_______月_______日止。
二、工程价款2.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的_______%，工程进度达到_______%时支付_______%，工程验收合格后支付_______%，余款在工程交付使用后_______个月内付清。
三、工程质量及标准3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量达到国家及行业相关标准。
3.2 乙方应确保施工过程中，植被生长良好，绿化效果明显，达到甲方预期的复绿效果。
3.3 乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
四、双方责任4.1 甲方责任：4.1.1 提供施工所需的图纸、资料等文件。
4.1.2 负责协调解决施工过程中出现的问题。
4.1.3 按约定支付工程价款。
4.2 乙方责任：4.2.1 按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工。
4.2.2 负责施工过程中的安全、环保等相关事项。
4.2.3 按约定完成工程，并确保工程质量。
五、工程验收5.1 工程验收按照国家及行业相关标准进行。
5.2 乙方应在工程完工后_______日内向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后_______日内组织验收。
5.3 验收合格后，双方签订工程验收报告，并办理工程交付手续。
复绿项目施工合同(1)
复绿工程施工合作协议甲方: 贵州双承工程劳务有限公司甲方负责人:乙方:乙方负责人:依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，就甲方签署的织金县桂果镇华兴煤矿复绿项目工程，因甲方资金短缺，特邀乙方共同完成该工程项目，经甲乙双方协商一致，特订立本协议。
一、工程名称：织金县桂果镇华兴煤矿复绿工程。
二、工程地点：贵州省北毕节地区织金县桂果镇；三、施工范围及单价:挖装（不含爆破），二公里内运输，总单价为（人民币）15.00 元/立方米( 此单价不含税、税由甲方负责；含临时设施费，机械人员进出场费，)，以每月实际完成的测量方量为结算标准。
四、工程量：约2000万立方米；具体下挖深度按甲方要求及实际完成的工程量为准。
五、开工时间及工期：开工时间以政府下的开工令为准，工期为36个月；六、工程款的支付及结算：工程款按月进度80%的滚动支付，每月25日报工程进度，次月10前拨付工程进度款并补拨付上月的20%；工程完工时，甲方在30日内付清乙方的全部工程款项；七、甲方义务及责任1、在施工期间因甲方征地赔偿及工地周边农民闹事堵工导致乙方停工所引起乙方相关损失的，由甲方全部负责赔偿乙方，并顺延工期；（与甲方和业主方签的主合同一致）2、在施工期间因甲方未按时拨款，乙方有权停工，因此产生的误工费由甲方负责赔偿给乙方，360挖掘机/台/1600元/日，运输车辆/辆/日800元，技术员/人/日200元，管理员/人/日300元；（与甲方与业主方签的主合同一致）3、在施工期间因甲方未提供或者提供的输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临待交通要道附近施工之前的图纸不准确，因此产生的一切责任由甲方负责；（与甲方和业主方签的主合同一致）4、如甲方不按合同约定支付乙方工程款，乙方有权处理甲方的煤炭，并且每吨煤炭低于市场价40%处理，甲方无条件配合乙方开具销售煤炭的相关票据;（与甲方和业主方签的主合同一致）5、油料统一甲方供应，价格每公升比市场价低0.20元；6、生活由甲方统一安排食堂，每1人/天25.00元（三餐），由乙方确定人数后预缴（月）生活费；7、活动板房由甲方统一搭建，乙方进场后按实际造价核算乙方所使用面积的资金；8、乙方进场没有按约定的时间向甲方缴纳综合保证金，甲方有9、权终止合同，乙方无条件退场，因此产生的一切损失由乙方全部负责；乙方向甲方缴纳的综合保证金分五个月返还给乙方；八、乙方义务及责任1、在施工期间工地上非自然灾害的工伤事故由乙方负责，与甲方无关；2、在施工期间乙方必须按甲方的标准阶梯式开挖；3、在施工中如开挖遇到煤炭，必须根据甲方的要求将煤炭与渣土分开，煤炭运输至甲方指定的存放地点（起运点2公里内）；4、在施工期间因乙方未按甲方提供图纸或者提供的输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工之前的图纸施工，因此产生的一切责任由乙方负责；5、在约定的工程量范围内，由乙方全部投资及管理施工，在甲乙双方约定的单价内乙方自负盈亏；6、签完合同后预缴壹拾万元（￥：100000.00元）的活动板房建设费；进场三日缴纳贰佰万元整（￥：2000000.00元）的综合保证金；九、安全防护及费用支付在施工如需要围场封闭式施工，围场费用另外计算，由甲乙双方商议确定。
复绿工程施工合同
复绿工程施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方希望对其所拥有的土地进行复绿施工，乙方具有相应的资质和能力完成该复绿工程，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概述本复绿工程旨在对甲方指定的土地进行植被恢复和生态重建，包括但不限于种植草坪、树木、灌木等，以及必要的土壤改良、水系修复和后期维护等工作。
二、工程范围与标准1. 工程范围：详细列出工程的具体区域、面积、种植种类及数量等。
2. 施工标准：参照国家及地方相关绿化标准执行，确保植物种植的成活率和景观效果。
三、施工期限与进度1. 施工开始日期：____年____月____日2. 施工结束日期：____年____月____日3. 进度安排：明确各阶段工作的时间节点，包括准备工作、种植工作、养护工作等。
四、质量要求乙方必须保证工程质量符合国家标准和行业规范，植物材料应健康、无病虫害，施工过程中应采取相应措施保护现场环境。
五、合同价款与支付方式1. 合同总价：人民币（大写）_________元整（¥_______）。
2. 付款方式：首期付款为合同总额的30%，后续根据工程进度分阶段支付，尾款在工程验收合格后结清。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项双方可根据工程实际情况协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为本合同的补充协议。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日。
土地复绿合同7篇
土地复绿合同7篇篇1甲方（土地所有者）：____________________乙方（土地复绿工程实施方）：____________________鉴于甲方的土地因历史原因出现裸土现象，乙方愿意投入人力物力对甲方土地进行复绿工程，经双方友好协商，达成以下合同协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在土地复绿工程中的权利和义务，确保工程顺利进行，实现土地的绿化，改善生态环境。
二、工程范围及内容1. 工程范围：____________（具体地址）。
2. 工程内容：土地翻耕、施肥、种植、养护等。
三、工程期限本工程自____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
如遇特殊情况，经双方协商可相应顺延。
四、工程费用及支付方式1. 工程费用：人民币______元（大写：______元整）。
具体费用明细见附件。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的______%作为预付款；（2）工程进展至一半时，甲方支付乙方工程总费用的______%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程费用。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工程进度及质量，确保工程按照合同要求进行。
2. 甲方有义务提供工程所需的土地及相关资料，并确保资料的准确性。
3. 甲方应按时支付工程费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得合同约定的工程费用。
2. 乙方应按照合同要求，保质保量完成土地复绿工程。
3. 乙方应确保工程进度，如因特殊原因需调整工程进度，应及时与甲方沟通。
4. 乙方在工程完工后，应负责养护工作，确保植物成活率。
七、工程质量与验收1. 工程质量应符合国家相关标准及合同约定的要求。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担相应费用。
八、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程费用，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币______元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
复绿工程施工合作协议
甲方: 贵州双承工程劳务有限公司
甲方负责人:
乙方:
乙方负责人:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，就甲方签署的织金县桂果镇华兴煤矿复绿项目工程，因甲方资金短缺，特邀乙方共同完成该工程项目，经甲乙双方协商一致，特订立本协议。
一、工程名称：织金县桂果镇华兴煤矿复绿工程。
二、工程地点：贵州省北毕节地区织金县桂果镇；
三、施工范围及单价:挖装（不含爆破），二公里内运输，总单价为（人民币）15.00 元/立方米( 此单价不含税、税由甲方负责；含临时设施费，机械人员进出场费，)，以每月实际完成的测量方量为结算标准。
四、工程量：约2000万立方米；具体下挖深度按甲方要求及实际完成的工程量为准。
五、开工时间及工期：开工时间以政府下的开工令为准，工期为36个月；
六、工程款的支付及结算：工程款按月进度80%的滚动支付，每月25日报工程进度，次月10前拨付工程进度款并补拨付上月的20%；
工程完工时，甲方在30日内付清乙方的全部工程款项；
七、甲方义务及责任
1、在施工期间因甲方征地赔偿及工地周边农民闹事堵工导致乙方停工所引起乙方相关损失的，由甲方全部负责赔偿乙方，并顺延工期；（与甲方和业主方签的主合同一致）
2、在施工期间因甲方未按时拨款，乙方有权停工，因此产生的误工费由甲方负责赔偿给乙方，360挖掘机/台/1600元/日，运输车辆/辆/日800元，技术员/人/日200元，管理员/人/日300元；（与甲方与业主方签的主合同一致）
3、在施工期间因甲方未提供或者提供的输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临待交通要道附近施工之前的图纸不准确，因此产生的一切责任由甲方负责；（与甲方和业主方签的主合同一致）
4、如甲方不按合同约定支付乙方工程款，乙方有权处理甲方的煤炭，并且每吨煤炭低于市场价40%处理，甲方无条件配合乙方开具销售煤炭的相关票据;（与甲方和业主方签的主合同一致）
5、油料统一甲方供应，价格每公升比市场价低0.20元；
6、生活由甲方统一安排食堂，每1人/天25.00元（三餐），由乙方确定人数后预缴（月）生活费；
7、活动板房由甲方统一搭建，乙方进场后按实际造价核算乙方所使用面积的资金；
8、乙方进场没有按约定的时间向甲方缴纳综合保证金，甲方有
9、权终止合同，乙方无条件退场，因此产生的一切损失由乙方全部负责；乙方向甲方缴纳的综合保证金分五个月返还给乙方；
八、乙方义务及责任
1、在施工期间工地上非自然灾害的工伤事故由乙方负责，与甲方无关；
2、在施工期间乙方必须按甲方的标准阶梯式开挖；
3、在施工中如开挖遇到煤炭，必须根据甲方的要求将煤炭与渣土分开，煤炭运输至甲方指定的存放地点（起运点2公里内）；
4、在施工期间因乙方未按甲方提供图纸或者提供的输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工之前的图纸施工，因此产生的一切责任由乙方负责；
5、在约定的工程量范围内，由乙方全部投资及管理施工，在甲乙双方约定的单价内乙方自负盈亏；
6、签完合同后预缴壹拾万元（￥：100000.00元）的活动板房建设费；进场三日缴纳贰佰万元整（￥：2000000.00元）的综合保证金；
九、安全防护及费用支付
在施工如需要围场封闭式施工，围场费用另外计算，由甲乙双方商议确定。
十、人力不可抗拒事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按相关规定立即管理人员上报甲方并通知管理人员。
同时按政府有关部门要求处理，由事故甲乙双方共同承担事故费用，，甲方负责承担80%，乙方负责承担20%，
工期顺延；
十一、工程量确认
乙方向甲方现场工程师提交已完成工程报告的时间，每月25日前提交当月完成量报表一式二份，甲方工程师收到后次月5日前确认，逾期则视为同意。
十二、守约与违约
本合同是经甲乙双方公平、公正、友好协商达成一致的，甲乙双方共同遵守，如有一方违约，违约方赔偿守约方的一切损失，由甲乙双方共同协商调解，如调解未果，守约方可向当地仲裁委员会申请仲裁，也可以向当地人民法院提起上讼；
十三、附加条件
本合同如有未尽事宜，经甲乙双方商议达成一致并签字后与本合同具有同等法律效力；
十四、合同生效及终止
本合同的合同条款以《中华人民共和国合同法》及相关法律法规为依据，结合本项目实际情况，经协商一致后，双方签字盖章生效，工程完工并结算付清工程款后自动终止；
十四、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。
具有法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人：负责人：
电话: 电话:
年月日年月日。