自动扶梯(人行道)改造合同

合集下载

国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施自动扶梯和自动人行道新版标准与检验规则有关事宜的通知

国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施自动扶梯和自动人行道新版标准与检验规则有关事宜的通知文章属性•【制定机关】国家质量监督检验检疫总局(已撤销)•【公布日期】2012.04.23•【文号】质检特函[2012]28号•【施行日期】2012.04.23•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】标准化正文国家质量监督检验检疫总局关于贯彻实施自动扶梯和自动人行道新版标准与检验规则有关事宜的通知（质检特函〔2012〕28号）各省、自治区、直辖市质量技术监督局，各有关单位：为了更好地贯彻执行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899－2011，2011年7月29日发布并实施，过渡期至2012年7月31日，以下简称新版标准）和特种设备安全技术规范《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012，2012年7月1日起施行，以下简称新版检规），经商国家标准委工业标准一部，现提出如下实施意见：一、关于产品供应执行的标准版本（一）自动扶梯和自动人行道（以下简称扶梯）供需双方于新版标准批准发布实施日期2011年7月29日（不含）之前首次签订扶梯供货、安装或者改造正式合同，或者已经通过公开招投标确定中标及供货，但迟后（最迟2011年10月29日前）才首次签订扶梯供货、安装或者改造正式合同的，可以按照1997版GB16899标准（以下简称旧版标准）供应扶梯产品。

（二）扶梯供需双方于2011年7月29日（含）之后签订电梯供货、安装或改造正式合同的，如合同中约定交货期在2012年7月31日（含）之前的，可以按照合同约定的标准版本供应扶梯产品；如合同没有约定执行标准的版本，也可以按照旧版标准供应扶梯产品；如合同约定的交货期在2012年7月31日（不含）之后的，必须按照新版标准供应扶梯产品。

（三）符合以上要求按照旧版标准供应扶梯产品的项目，由扶梯制造、安装或者改造单位填写《执行旧版标准合同项目情况备案表》（见附件），于2012年5月31日前，一次性报告扶梯安装地负责特种设备使用登记的质监部门。

自动扶梯与自动人行道设备更新作业指导书(通用版)

自动扶梯与自动人行道设备更新作业指导书（通用版）1. 引言本文档旨在提供自动扶梯与自动人行道设备更新作业的详细指导。

本指导书适用于自动扶梯与自动人行道设备的安装、维护和更新作业，以确保作业过程的安全、高效和可靠。

2. 作业准备2.1 人员要求- 作业人员应具备相关领域的专业知识和技能；- 作业人员应具备良好的身体条件和心理素质；- 作业人员应接受相关培训并取得相应的操作资格。

2.2 工具与设备- 根据作业需求，准备相应的工具和设备，如扳手、螺丝刀、绝缘胶带等；- 确保所有工具和设备处于良好的工作状态；- 检查电源、气源等是否满足作业需求。

2.3 作业环境- 确保作业现场安全、整洁，无杂物、油污等；- 确保作业现场有足够的照明和通风；- 设置警示标志，提醒过往人员注意安全。

3. 作业流程3.1 设备停机- 确保自动扶梯与自动人行道设备停止运行；- 切断电源、气源等；- 在设备显眼位置设置停机标志。

3.2 设备检查- 检查设备外观是否有损坏、变形等；- 检查设备部件是否齐全、紧固；- 检查设备电路、气路等是否正常。

3.3 设备拆卸- 根据设备结构和作业需求，拆卸相关部件；- 妥善保管拆卸下来的部件，防止丢失、损坏；- 注意拆卸过程中的人身安全和设备保护。

3.4 设备更新- 根据设备技术要求和作业指导，更换损坏、磨损的部件；- 确保新部件与设备原部件相匹配；- 注意设备更新过程中的安全事项。

3.5 设备装配- 将拆卸下来的部件重新装配到设备上；- 确保部件装配牢固、位置正确；- 检查设备电路、气路等是否连接正常。

3.6 设备调试- 接通电源、气源，启动设备；- 观察设备运行是否正常，有无异常声音、气味等；- 对设备进行必要的调试，确保运行稳定、安全。

3.7 作业结束- 清理作业现场，收拾工具和设备；- 提交作业报告，记录作业过程和结果；- 设备恢复正常运行，撤除警示标志。

4. 安全注意事项- 作业过程中，严格遵守安全操作规程，确保人身安全；- 防止触电、摔伤、机械伤害等事故的发生；- 注意防火、防爆、防毒等安全事项。

《自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012,2013年第1次修改) 第2号修改单

《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012，2013年第1次修改)第2号修改单一、正文修改第一条修改为：“为了加强自动扶梯与自动人行道安装、改造、修理、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理，规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大修理监督检验和定期检验行为，提高检验工作质量，促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，制定本规则。

”二、附件A修改1.将1.1(2)修改为：“自动扶梯或者自动人行道整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检自动扶梯或者自动人行道；”2.将1.1(3)修改为：“产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、驱动主机、控制柜的型号和编号，以及梯级或者踏板等承载面板、梯级(踏板)链的型号，并且在证明文件上有自动扶梯与自动人行道整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期；”3.将1.1(4)修改为：“含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、梯级或者踏板等承载面板、驱动主机、控制柜、梯级(踏板)链的型式试验证书；对于玻璃护壁板，还应当提供采用了钢化玻璃的证明；”4.将1.1(5)调整为1.2(4)，并修改为：“用于安装该自动扶梯或者自动人行道的驱动站、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其出入口、高度等满足安全要求；”5.将1.2的检验方法修改为：“审查相应资料。

(1)~(4)在报检时审查，(3)、(4)在其他项目检验时还应当审查；(5)、(6)在试验时审查；(7)在竣工后审查”6.将1.3(3)修改为：“加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书；”7.增加：“2.8 主要部件铭牌B“(1)驱动主机上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符；“(2)控制柜上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符”检验方法为：“对照检查驱动主机、控制柜型式试验证书和铭牌”8.将“2.10 断错相保护C”修改为“2.11 断错相保护B”9.将“2.14 紧急停止装置B”调整为“2.15 紧急停止装置B”，检验内容与要求修改为：“(1)紧急停止装置应当设置在自动扶梯或者自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。

扶梯合同书

扶梯合同书甲方（购买方）：________________乙方（销售及安装方）：_______________鉴于甲方希望购买并安装自动扶梯设备，乙方愿意根据以下条款和条件提供相应的扶梯设备及安装服务，双方达成如下协议：1. 产品描述乙方将向甲方提供________型号的自动扶梯______部，具体参数详见附件一。

扶梯的制造、安装和运行应符合国家相关标准和法规要求。

2. 交货及安装乙方负责将扶梯设备运送至甲方指定地点，并负责扶梯的安装、调试及验收工作。

交货日期为合同签订后的____个月内。

3. 价格与支付条款扶梯设备的总价为________元，包括设备费、运输费、安装费及其它相关费用。

甲方应在合同签订后____天内支付总价的__%作为定金，余款在扶梯安装验收合格后支付。

4. 质量保证乙方保证所提供的扶梯设备为全新且符合质量标准的产品。

自扶梯安装验收合格之日起，乙方提供__年的质量保证期。

5. 维护与保养乙方应提供扶梯设备的定期维护与保养服务。

在保修期内，因质量问题造成的维修费用由乙方承担。

6. 安全责任甲方应确保扶梯的使用符合安全规范，因甲方使用不当造成的事故责任由甲方承担。

乙方应提供必要的安全操作培训。

7. 违约责任如一方违反合同条款，应向对方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

8. 争议解决双方因执行本合同而发生的任何争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

9. 其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：____年__月__日（注：以上内容仅为示例，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。

）。

电梯改造合同模板

甲方：（以下称为“甲方”）联系地址：联系电话：营业执照号码：乙方：（以下称为“乙方”）联系地址：联系电话：营业执照号码：鉴于：1. 甲方是一家国有企业，拥有一栋办公大楼，并且该大楼内设有多个电梯；2. 乙方是一家专业的电梯改造公司，拥有丰富的电梯改造经验和技术实力；3. 双方经过友好协商，就上述电梯改造事宜达成一致意见，特订立本合同。

一、电梯改造的内容1. 乙方将对甲方办公大楼内的电梯进行全面改造，包括但不限于电梯门、操作系统、声音提示、照明等方面的改进。

2. 电梯改造的具体细节和工艺标准将在双方签订本合同后，在书面文件中另行约定。

二、合同价格1. 甲方同意支付乙方电梯改造的费用为【具体金额】。

2. 电梯改造费用的支付方式为【一次性支付/分期支付】，具体支付时间和方式将在双方签订本合同后，在书面文件中另行约定。

三、工期安排1. 乙方将按照双方约定的工期安排，尽快开始电梯改造工作，并在规定时间内完成改造项目。

2. 如果因不可抗力等原因导致工期延误，乙方需及时通知甲方，并双方商定后可适当延长工期。

1. 乙方保证在合同约定的工期内，按照要求完成电梯改造工作，并保证工程质量达标。

2. 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，如发现质量问题，乙方需及时进行整改。

3. 双方均须保守商业机密，未经对方书面同意，不得向第三方透露合同相关信息。

五、风险责任1. 在电梯改造过程中，如发生安全事故或其他不可预见的问题，乙方应及时向甲方报告，并承担相应的责任。

2. 乙方因过失或故意行为造成的损失，应负全责，并赔偿甲方损失。

六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【具体时间】，自动终止。

2. 本合同的任何争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。

3. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为电梯改造合同范本，具体内容应根据双方协商确定。

《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯和自动人行道》(TSG T7005-2009)第2号修改单

制停距离应当从电气制动装置动作时开始测量。
(1)仪器测量；
(2)标记测量。
自动扶梯监督检验时进行有载制动试验，自动人行道监督检验时仅进行空载制动试验即可；
定期检验时进行空载试验，当自动扶梯制停距离超过制造单位规定的范围时，进行有载制动试验
5．附件B和附件C
按照修改后的正文和附件A做对应修改。
第十三条
检验人员应当按照国家有关特种设备检验人员资格考核的规定，取得国家质检总局颁发的相应资格证书后，方可以从事批准项目的电梯检验工作。现场检验至少由2名具有电梯检验员或者以上资格的人员进行，检验人员应当向申请检验的自动扶梯与自动人行道施工或者使用单位(以下简称受检单位)出示检验资格标识。现场检验时，检验人员不得进行自动扶梯与自动人行道的修理、调整等工作。
—
—
增加到2.8：
对照检查驱动主机、控制柜型式试验证书和铭牌
6.11
打开盖板，应不能启动
目测；开启检修盖板、楼层板，观察驱动主机能否启动
10.3
制停距离应从电气制动装置动作时开始测量。
(1)仪器测量；
(2)标记测量
自动扶梯监督检验时进行有载制动试验，自动人行道的监督检验仅进行空载制动试验即可；
定期检验只做空载试验
第八条(三)
对于在用自动扶梯与自动人行道，按照附件A规定的检验内容、要求和方法，对附件C所列项目每年进行1次定期检验；
对于在用自动扶梯与自动人行道，按照附件A规定的检验内容、要求和方法，对附件C所列项目每年进行1次定期检验；检验时如认为附件B列出而附件C未列出的项目可能存在不符合，经检验机构批准后，检验人员可以增加相应的适用于受检自动扶梯与自动人行道的检验项目，按照附件A规定的检验内容、要求和方法进行检验；

自动扶梯与自动人行道(TSG-T7005-2012)施工自验报告范本

受控文件号：自动扶梯与自动人行道施工自检报告报告编号使用单位自检日期XXXXXXXXXXXXXXX公司说明1、本报告适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修的自检。

2、检验依据：TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》自动扶梯与自动人行道设计文件3、“自检结果”、“审查结果”栏中填写“合格”、“不合格”和“无此项”。

要求测试数据的项目应填写实测数据，测试多个或一组数据时在附表或附图中记录。

4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。

5、检验条件应符合TSG T7005-2012 《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》的规定。

6、对于改造和重大维修的自动扶梯与自动人行道，对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容按照本报告进行检验，其他项目按照定期检验的要求进行检验，并在备注栏加以必要的说明。

7、本报告无相关人员签名、未填写检验日期、未加盖检验专用章或公章无效。

8、本报告宜由计算机打印输出，或者用黑色钢笔、签字笔填写，字迹应工整，如作修改，修改处应有修改人员的签章。

9、本报告一式三份，由特种设备检验机构、使用单位和施工单位分别保存。

注：1.本自检报告中所有项目适用于施工自检，其中带“*”标识的条款适用于改造和重大维修未涉及的按照年度自检要求进行检验的项目。

2．标有★的项目为根据有关规定，对于允许按照GB16899-1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道，可以按照《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》（国质检锅【2002】360号）中相关规定进行检验的项目。

技术资料审查自检项目与结果。

旧小区电梯改造合同模板

旧小区电梯改造合同模板甲方：（业主代表）______________________________________乙方：（电梯改造公司）______________________________________鉴于甲方委托乙方进行旧小区电梯改造工程，双方经友好协商，就乙方提供电梯改造服务的相关事项达成如下协议：一、项目描述1.1 甲方现拟开展对旧小区内电梯进行改造升级工程，改造范围包括但不限于电梯机房设备更换、电梯井道设施重建、电梯门禁系统更新等。

1.2 改造工程包括以下子项目：电梯机械设备更新、电气控制系统更新、运行监控系统更新、门禁系统更新等。

1.3 甲方委托乙方进行电梯改造工程，乙方应按照甲方要求提供改造设计方案，进行施工、安装、调试等全过程服务。

二、工程内容2.1 乙方将按照甲方提供的电梯改造要求和设计方案进行改造施工，确保改造工程质量和进度。

2.2 改造工程应符合相关法律法规和标准规范，保障电梯安全稳定运行。

2.3 乙方将在改造工程过程中尽力减少对甲方业主生活和物业管理的影响，保持施工现场秩序和安全。

三、价格与支付3.1 电梯改造工程总造价为_______________（大写：_________________），具体金额以最终结算为准。

3.2 甲方应按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式和时间由双方协商确定。

3.3 如有额外工程费用产生，须经甲、乙双方协商一致后支付。

四、验收与保修4.1 电梯改造工程完成后，甲方有权对改造工程进行验收。

验收合格后，乙方应提供电梯安全使用指导，并签订保修协议。

4.2 乙方应对改造工程提供___年保修服务，期间内出现质量问题，乙方应免费进行维修保养。

4.3 保修期结束后，乙方可提供终身维护保养服务，费用由甲方另行支付。

五、违约责任5.1 若甲方未按约定支付工程款，或提供虚假信息导致工程延误，应承担相应违约责任。

5.2 若乙方未按约定完成工程进度，或工程质量不符合要求，应承担相应违约责任。

施工组织设计方案(自动扶梯、人行道)

电梯安装施工组织设计方案（自动扶梯、自动人行道）用户名称：施工地址：方案编制人：年月日方案审批人：年月日项目负责人：年月日-------------------------------------------------------------------**电梯股份有限公司说明本施工方案根据双方签订的《安装合同》约定项目及要求，引用如下相关标准制定：1：电梯制造与安装安全规范：GB7588-2003 ;2：电梯工程施工质量验收规范：GB50310-2002 ;3：电梯监督检验和定期检验规则(液压电梯）：SGT7004-2012 ;4：自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范：GB16899-2011 ;5：电梯监督检验和定期检验规则(消防员电梯）：TSGT7002-2011 ;6：电梯监督检验和定期检验规则(曳引与强制驱动电梯）：TSGT7001-2009 ;7：杂物电梯制造与安装安全规范：GB25194-2010 ；8：家用电梯制造与安装安全规范：GB/T21739-2008 .目录目录 (3)一、工程概况…………………………………………………………4～5二、施工组织管理及施工设备计划 (5)三、现场安全及文明施工措施……………………………………… 5～6四、对工期的保证措施………………………………………………6～7五、施工各阶段用户及相关施工队配合的要求 (7)六、施工技术标准，质量检验标准及工程质量保证措施………… 7～8七、主要施工方法、计划和流程…………………………………… 8～11八、运输、吊装、搭棚计划……………………………………… 12～13九、自动扶梯、人行道调试、检验作业流程…………………… 13～14十、供需双方约定事项备忘录 (15)十一、现场施工管理及作业人员情况明细表 (16)十二、安装施工进度计划（扶梯/人行道） (17)一、工程概况1、本工程共有自动扶梯（人行道）台（见下表），□安装、□改造、□维修工程全部由 **电梯股份有限公司2、对此工程我司将投入一定的工程管理人员（负责工程协调，工程技术及施工质量、施工现场安全管理等工作），保证工程的施工质量及工期。

自动扶梯与自动人行道安装改造自检报告

(2)每个检修控制装置应配置一个停止开关
(3)检修控制装置上应有明显识别运行方向的标识
47
C
7.2
检修控制装置的操作
(1)控制装置的操作元件应能防止发生意外动作，自动扶梯或自动人行道的运行应当依靠持续操作；
(2)当使用检修控制装置时，其他所有启动开关都应不起作用；
★(3)当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置都应不起作用；
（1)当梯级或踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合，应有安全装置使自动扶梯或自动人行道停止运行。该装置应设置在每个转向圆弧段之前，并在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或踏板不能到达梳齿相交线。
★(2)该装置有故障锁定功能
40
B
6.8
梯级或踏板的缺失保护
★(1)自动扶梯和自动人行道应当能够通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或踏板的缺失，并应在缺口（由梯级或踏板缺失而导致的）从梳齿板位置出现之前停止
5
C
2
驱动与转向站
2.1
维修空间
（1）在机房、驱动站和转向站内，应具有足够大的空间；
净空面积：
m×m
（2）当主驱动装置或制动器装在梯级、踏板或胶带的载客分支和返回分支之间时，在工作区段应提供一个水平的立足区域。
净空面积：
m×m
6
C
2.2
防护
如果转动部件易接近或对人体有危险，应设置有效的防护装置
7
C
2.3
（使用单位公章）
检验人员：
本报告中的结论是对设备安全状况的综合判定。
（施工单位检验专用章或公章）
年月日
审核人员：
批准人员：
自动扶梯与自动人行道安装（改造、重大维修）自检报告

扶梯、人行道新标准告知函(客户)

自动扶梯、自动人行道新标准实施告知函
敬致：
感谢贵单位对我司一贯的支持!
项目名称：，合同编号：，数量：台接国家主管部门信息，从2012年8月1日开始验收的自动扶梯和自动人行道将实施新标准GB16899，该标准对自动扶梯（人行道）的制造和安装增加了很多新的要求。

贵单位订购的产品是依据产品买卖合同第6.1条（乙方电梯根据“GB7588-2003”、扶梯根据“GB16899-1997”制造与安装）之规定制造，并已于年月日到货。

鉴此，该项目必须于2012年7月31日前验收合格，取得“安全检验合格”证。

否则只能通过合同变更，实施重大改造，如因此造成的损失（预计85000元/台左右）应由贵方承担。

该项目存在如下因贵方原因尚未解决的问题：
1、
2、
3、
请贵单位于2012年月日前解决。

现特此催告。

谢谢合作!
巨人通力电梯有限公司分公司
日期：年月日
回复通知
巨人通力电梯有限公司：
顾客单位签字（盖章）：
日期：年月日。

电梯(扶梯)买卖合同

项目扶梯买卖合同甲方（买方）：乙方（卖方）：合同编号：签约地点：签约日期：年月日扶梯买卖合同合同编号：买方（甲方）卖方（乙方）单位名称：单位名称：法定地址：法定地址：送达地址：送达地址：法定代表人：法定代表人：法人委托人：法人委托人：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：纳税人代码：纳税人代码：签约地点：签约日期：双方按照平等、自愿和诚实信用的原则，共同确定以下条款，以资共同遵守。

一、产品和价格甲方根据项目需要，经过比较和选型，决定向乙方订购“”商二、合同生效本合同经双方盖章且产品定金汇入乙方账户后生效。

三、货款支付1、甲方于双方完成合同签字盖章后14个工作日内支付人民币每台0.5万元（共计金额人民币万元）作为定金汇入乙方账户，本定金甲方有权冲抵相应批次货款；甲方付款前，乙方须提供等额（人民币万元）的银行履约保函，该履约保函有效期自甲方定金汇入乙方账户之日起至产品安装完毕验收合格并交付甲方或甲方授权的物业公司，且保函金额随设备安装完毕验收合格之比例相应减少；2、本合同中所列产品，甲方可分批提货。

乙方根据甲方施工进度通知甲方以书面形式确定排产日期和产品规格、数量（甲方应在排产日期前10个工作日通知乙方）。

甲方在乙方排产前5个工作日内，应向乙方支付相应提货批次设备总价的20%作为预付款，该20%预付款包括甲方已经支付的定金；3、甲方应在相应批次设备到货前25个工作日向乙方支付到该批次设备总价的70%及该批设备的全额运输费；4、货到工地安装完毕并经政府相关技术监督部门对相应批次全部验收合格后，甲方于14个工作日内向乙方支付到相应批次设备总价的100%；如因非乙方原因造成安装及检测验收延误，则此笔货款的支付最迟不超过货到工地6个月。

甲方向乙方付款前，乙方须向甲方提供相应批次设备总价5%的银行质量保函，该保函有效期至产品质保期（安装验收完毕取得合格证之日起24个月）结束。

自动扶梯施工方案

自动扶梯及自动人行道安装工程施工方案工程名称：工程地点：施工单位：编制：审核：批准：编制单位：内蒙古腾隆电梯有限公司目录1、工程概况2、编制依据3、工作内容及质量目标4、施工人员组织5、施工计划进度6、工程配合及措施7、施工技术和质量保证措施8、验收依据和检验活动9、工程安全施工管理10、工程竣工移交11、质量记录归档12、建筑企业资质证书13、企业法人营业执照14、特种设备安装改装维修单位资格认可证明15、扶梯合格证16、安装项目经理任命书17、施工人员上岗证18、施工组织图施工方案1、工程概况建设工程名称：建设工程地址：省（直辖市/自治区）市区/县路号建设单位：总承包单位：建筑设计及咨询单位单位：监理单位：安装单位：迅达（中国）电梯有限公司分公司自动扶梯及自动人行道具体型号规格如下：2、编制依据（项目名称）自动扶梯及自动人行道安装合同扶梯及自动人行道施工的工艺安装及相关图纸2.3电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB16899-1997）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T 7024-1997）安装合同中规定的其他要求3、工作内容和质量目标工程内容本项目共有台扶梯和台自动人行道需安装、调试并经技监局验收合格。

质量目标公司制定的质量目标是A．安装质量为合格B．项目安装合格率为100%C．互检项目不合格项≦4项D．工装器具合格率为100%E．用户满意度大于95%4、施工人员组织内蒙古腾隆电梯有限公司分公司将派技术精湛，工作责任心强的施工人员承担本现场的自动扶梯及自动人行道安装，最终由内蒙古腾隆电梯有限公司分公司进行调试，自动扶梯及自动人行道安装的管理部门为腾隆电梯有限公司分公司工程部。

施工组织该工程施工组织框图如下:图3-1 电梯安装施工组织方框图5、施工计划进度本扶梯及自动人行道安装工程计划于年月日开始，年月日结束。

6、工程配合及措施在安装班组进入施工现场前，应派员对施工现场进行土建尺寸勘察及与业主方进行相关的事项联系，具体包括：A．扶梯及自动人行道部件存放的仓库（可上锁相对固定，面积 M2）B．与自动扶梯及自动人行道安装相关的土建后续工作及修改工作C．施工电源及调试电源D．与总包相关的配合工作E．相关自动扶梯及自动人行道的申报工作F．安全防范配合事宜G．自动扶梯及自动人行道安装的实际期限待上述问题得到解决，且扶梯及自动人行道土建、施工现场符合安装要求后派员进入施工现场进行自动扶梯及自动人行道安装。

电梯扶手施工合同模板

电梯扶手施工合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电梯扶手施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_________电梯扶手施工项目1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责电梯扶手的安装、调试及验收等工作。

二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2 乙方在签订合同时，应向甲方支付合同金额的10%作为预付款。

剩余款项在工程验收合格后支付。

三、施工期限3.1 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成电梯扶手的安装、调试及验收等工作。

3.2 乙方若因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。

四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行电梯扶手的安装、调试等工作。

4.2 电梯扶手安装完成后，乙方应负责组织甲方进行验收。

若验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，直至验收合格。

五、乙方义务5.1 乙方应按照合同约定，按时完成电梯扶手的安装、调试及验收等工作。

5.2 乙方应保证电梯扶手的质量，确保电梯扶手的使用安全。

5.3 乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规，严格按照安全操作规程进行施工。

六、甲方义务6.1 甲方应按照合同约定，按时支付合同款项。

6.2 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、电源、水源等。

七、违约责任7.1 乙方若未按照合同约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%。

7.2 甲方若未按照合同约定支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率的0.5%。

八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

武汉市电梯维护保养合同(WF-2016-8190)

武汉市电梯维护保养合同（WF-2016-8190）合同编号：___________ 使用管理单位：______________维保单位：__________________签订时间：______年___月___日武汉市质量技术监督局监制武汉市工商行政管理局使用说明一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律法规制定的示范文本，供当事人参照使用。

当事人在签约之前应当仔细阅读本合同示范文本的内容。

二、本合同文本适用于乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。

本合同不含电梯重大维修、改造项目，如需重大维修、改造，应另签合同或协议。

三、对合同文本□中选择的内容、空格部分的填写，双方应当协商确定。

□中选择的内容，以划√方式选定。

四、本合同文本中相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充约定。

经双方当事人协商确定，可以对本合同示范文本的条款内容进行选择或增补。

合同签订后，未被修改的条款视为双方同意的内容。

五、本合同示范文本于2016年6月制定。

使用管理单位（甲方）：_________法定代表人：___________________委托代理人：___________________地址：_________________________邮政编码：_____________________联系电话：_____________________传真电话：_____________________维保单位（乙方）：_____________法定代表人：___________________委托代理人：___________________地址：_________________________邮政编码：_____________________联系电话：_____________________传真电话：_____________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《武汉市电梯安全管理办法》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，协商订立本合同。

电梯通道装修合同模板范本

电梯通道装修合同模板范本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方拥有（具体地址）的楼宇，欲对电梯通道进行装修，为明确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程内容：1. 电梯通道装修范围为（具体说明施工范围，包括但不限于墙面、地面、天花、照明等），按照本合同约定的标准进行装修。

2. 工程期限为（具体工期要求，包括施工开始时间、完成时间等），乙方应按时保质保量交付工程。

3. 乙方应在装修期间保证施工现场的清洁与安全，并对装修过程中出现的问题及时处理。

二、费用及支付方式：1. 甲方应支付乙方电梯通道装修费用为（具体金额），支付方式为（具体支付方式，包括预付款、进度款、尾款等），具体分期支付比例和时间由双方商定并在合同中明确。

2. 如因设计变更或客户原因延长工程期限，甲方应支付相应的延期费用。

3. 如因乙方原因延误工程进度，乙方应承担相应的违约责任，并根据实际延误情况支付违约金。

三、质量保证：1. 乙方应按国家规定的装修标准进行装修，并保证装修工程符合相关规范及甲方的要求。

2. 乙方提供的装修材料应符合相关标准，如有质量问题需承担相应责任。

3. 乙方保修期为（具体保修期限），在保修期内如有质量问题需免费维修。

四、违约责任：1. 如因甲方原因导致工程无法正常进行或延误工程进度，甲方应承担相应的违约责任，并按照实际损失支付违约金。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题或延误工程进度，乙方应承担相应的违约责任，并按照实际损失支付违约金。

五、其他约定：1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方（盖章）：签约日期：乙方（盖章）：签约日期：以上为电梯通道装修合同范本，如有需要可根据实际情况进行具体调整补充。

扶梯保养合同

扶梯保养合同一、合同主体1.1 甲方甲方：（公司名称），地址：（公司地址），联系人：（联系人姓名），联系（联系电话）。

1.2 乙方乙方：（公司名称），地址：（公司地址），联系人：（联系人姓名），联系（联系电话）。

二、保养范围2.1 保养对象本合同适用于甲方所有在用的自动扶梯，具体设备清单见附件一。

2.2 保养内容乙方负责对甲方的自动扶梯进行全面的保养，包括但不限于以下内容：- 机房设备：包括扶梯驱动系统、控制系统、安全系统等；- 扶手带系统：包括扶手带、扶手带驱动装置、扶手带张紧装置等；- 梯级系统：包括梯级、梯级驱动装置、梯级张紧装置等；- 导轨系统：包括导轨、导轨支架等；- 垂直运输系统：包括悬挂装置、链条、齿轮等；- 扶梯外观：包括扶梯外观清洁、灯具维护等；- 安全装置：包括急停装置、超速保护装置、扶手带断裂保护装置等；- 电气系统：包括电源、控制柜、电气线路等；- 其他相关部件的检查与维护。

三、保养周期与时间3.1 保养周期本合同约定的保养周期为每季度一次，共计四次年检。

3.2 保养时间乙方应在甲方指定的时间内完成保养工作，具体时间安排由甲方与乙方协商确定，并以书面形式通知甲方。

四、服务质量与标准4.1 服务质量乙方应按照国家标准《自动扶梯和自动人行道的维护和保养》（GB 16899-2011）的要求进行保养，确保设备安全运行。

4.2 保养标准乙方应按照以下标准进行保养：- 设备外观清洁，无污渍、油渍；- 设备运行平稳，无异常声音、振动；- 安全装置齐全、有效，易于操作；- 电气系统正常，无故障现象；- 机械部件紧固，无松动现象；- 润滑油适量，无泄漏现象；- 设备运行参数正常，各项指标符合国家标准。

五、合同价格与支付5.1 合同价格本合同约定的保养费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

具体价格详见附件二。

5.2 支付方式甲方支付乙方保养费用，支付方式为____（现金、转账等）。

电梯改造合同协议书

电梯改造合同协议书甲方（业主方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方管理的__________（地址）需要对现有电梯进行改造升级，甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，就下列电梯改造项目达成如下协议：一、改造内容和要求1. 乙方须根据甲方提供的电梯型号及现场情况，制定详细的改造方案。

2. 改造包括但不限于电梯控制系统升级、内部装修翻新、安全装置检查与更换等。

3. 所有改造工程必须符合国家有关电梯安全运行的标准和规定。

二、工程质量与验收1. 乙方应保证改造后的电梯质量达到国家规定的安全标准。

2. 改造完成后，由甲乙双方共同组织验收，或委托第三方机构进行验收。

3. 如验收不合格，乙方应在接到通知后迅速整改至合格标准。

三、工程期限1. 本工程预计开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知对方并商定新的工期。

四、费用支付1. 本次电梯改造总费用为____元人民币。

2. 甲方于合同签订后支付乙方____%的预付款。

3. 改造工程验收合格后，甲方支付剩余的____%。

五、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成改造任务或工程质量未达标准，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

2. 若甲方延迟支付工程款，应按逾期金额每日千分之____向乙方支付违约金。

六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他约定1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。