广西电网公司电网建设工程劳务分包合同范本[1].-doc
电力劳务分包合同范本
电力劳务分包合同范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方需要进行电力工程建设，为确保工程质量和进度，甲方决定将部分工程劳务作业分包给乙方。
双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确双方在电力劳务分包方面的权益和义务，保障工程的顺利进行。
第二条工程范围1. 甲方根据项目需求，将以下工程劳务作业分包给乙方：（列举具体工程范围及任务）2. 乙方接受甲方的分包，承担相应的责任和义务。
第三条价格和支付方式1. 乙方完成所分包的工程劳务作业后，甲方将按照以下计价标准支付对应的费用：（具体列明计价标准）2. 价格支付方式：（详细描述支付方式，例如分期支付、全额支付等）第四条工期1. 甲方和乙方共同商定的工程计划如下：（列明起止日期、关键节点等）2. 工期延误责任：如果乙方无正当理由导致工程进度延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第五条资质要求1. 乙方必须具备从事相关电力劳务分包的合法资质和技术能力。
2. 乙方应按照相关法律法规的要求，办理所需的培训和安全防护措施，确保作业人员的安全和工程的质量。
第六条违约责任1. 如果甲方或乙方严重违反本合同约定的任一条款，对方有权向违约方提出书面通知，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 违约责任包括但不限于赔偿性损失、迟延履行的经济补偿、提前终止合同等。
第七条保密条款1. 双方在履行本合同过程中可能接触到对方的商业机密信息，双方同意在合同期内和解除合同后对该商业机密信息进行保密，并不得向第三方披露。
2. 本条款的保密期限自合同签订之日起，至合同解除之日止。
第八条争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方均有权向相关仲裁机构申请仲裁。
2. 合同仲裁地点为（填写仲裁地点）。
第九条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经验收验收合格后终止。
电力工程施工劳务分包合同范本
电力工程施工劳务分包合同范本一、合同背景电力工程是现代社会不可或缺的基础设施之一，其施工过程需要大量的劳务资源。
为了确保工程的顺利进行和合同双方的权益，劳务分包合同应运而生。
本文将介绍一份电力工程施工劳务分包合同的范本。
二、合同主体1. 甲方：（分包商名称）2. 乙方：（劳务供应商名称）三、合同内容1. 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的权益和责任，确保电力工程施工的顺利进行。
2. 合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：（1）乙方提供的劳务资源，包括人员、工具、设备等；（2）乙方提供的劳务服务，包括施工、安装、调试等；（3）甲方提供的工程图纸、技术要求等必要信息；（4）其他双方约定的内容。
3. 合同期限本合同的期限为（具体期限），自合同签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
4. 劳务分包费用（1）甲方应按照合同约定的工程量和劳务内容向乙方支付劳务分包费用；（2）劳务分包费用的支付方式为（具体支付方式）；（3）甲方应按照合同约定的支付时间和方式及时支付劳务分包费用。
5. 工期（1）甲方应按照合同约定的工期要求，提供相应的施工条件和配合；（2）乙方应按照合同约定的工期要求，按时完成工程施工。
6. 质量保证（1）乙方应按照合同约定的技术要求和标准进行工程施工，并保证施工质量符合相关法律法规和行业标准；（2）甲方有权对乙方的工程质量进行检查和验收，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
7. 安全保障（1）甲方和乙方应共同遵守国家有关安全生产的法律法规和规章制度；（2）乙方应确保施工现场的安全，采取必要的安全防护措施，防止事故发生；（3）如因乙方的安全管理不到位导致事故发生，乙方应承担相应的责任。
8. 变更和解除（1）如有需要变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更合同；（2）如因不可抗力等特殊情况需要解除合同，应经双方协商一致，并以书面形式解除合同。
9. 争议解决（1）双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决；（2）如协商不成，可依据合同约定的仲裁机构进行仲裁。
电网分包工程合同范本
电网分包工程合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________二、合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方签订的《电网总包合同》的约定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就电网分包工程事项达成如下协议：三、合同内容1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程期限：____________________四、合同价款1. 工程合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；2. 付款方式：____________________；3. 付款期限：____________________。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应按照合同约定支付工程款；（2）甲方应提供乙方所需的施工图纸、技术资料等；（3）甲方应对乙方施工过程中的质量问题进行监督和验收。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定完成工程任务；（2）乙方应保证工程质量，确保工程安全；（3）乙方应遵守相关法律法规，不得违法分包或转包。
六、违约责任1. 甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约金；（2）甲方违反合同约定的其他义务，造成乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成工程任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金；（2）乙方违反合同约定的其他义务，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
电力工程劳务分包合同范本
电力工程劳务分包合同范本甲方（发包方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行电力工程项目的施工，乙方具备相关的劳务施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将电力工程中的部分劳务作业分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：＿____（具体描述电力工程的范围和工作内容）二、劳务分包范围1、乙方负责承担以下劳务作业：＿____（详细列举乙方的工作范围，如电缆敷设、设备安装调试等）2、乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术交底及相关规范要求进行施工。
三、工期1、开工日期：＿____2、竣工日期：＿____3、总工期：＿____天四、工程质量标准1、本工程质量标准为：＿____（明确质量要求，如符合国家及行业现行标准等）2、乙方应严格按照施工图纸、技术交底及相关规范要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。
如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、合同价款及支付方式1、合同价款：本工程劳务分包合同总价为人民币_____元（大写：＿____）。
此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付合同总价的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的_____%；（4）剩余合同总价的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查，如发现问题，有权要求乙方及时整改。
电力工程劳务分包合同范本
电力工程劳务分包合同范本甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程劳务分包给乙方施工一事，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________二、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工计划要求完成本工程。
未经甲方同意，不得改变施工进度计划。
如实际情况需调整工期，应经双方协商一致并签订书面协议。
三、承包方式及范围1. 承包方式：劳务分包。
2. 承包范围：具体工程内容按照甲方提供的施工图纸及现场交底内容为准。
包括但不限于电线架设、设备安装、调试及维修等工作。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据实际工程量结算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用。
工程完工并验收合格后，支付至合同总价款的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满后无质量问题一次性支付。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，合格后报甲方组织验收。
验收合格后方可进行下一道工序施工。
3. 如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担整改费用。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
2. 乙方应对其员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识。
因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付劳务费用，应承担违约责任，并向乙方支付逾期付款利息。
2. 乙方若未按合同约定完成施工任务或施工质量未达到约定标准，应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。
电力工程劳务分包合同完整版doc
电力工程劳务分包合同完整版doc范本一：电力工程劳务分包合同一、合同的目的和范围本合同的目的是确定分包商与承包商之间的权利和义务，约定各自的责任和义务，保证按照双方约定的工程要求完成工程建设。
二、合同的主要内容1. 项目描述（详细描述项目的名称、规模、施工地点、工期等相关信息）2. 总包商的责任（详细说明总包商的责任，包括但不限于设计、采购、协调、项目管理等）3. 分包商的责任（详细说明分包商的责任，包括但不限于施工、质量控制、安全管理等）4. 付款条款（详细描述款项支付的方式、时间和金额，包括进度款、质保金等）5. 合同变更和解除（详细说明合同变更和解除的条件和程序）6. 争议解决（详细描述争议解决的方式，如调解、仲裁等）7. 合同的履行期限（明确合同的履行期限和工期要求）8. 违约责任和赔偿（详细描述违约责任和赔偿的方式和金额）9. 其他事项（对其他事项的约定，如保密、附属合同等）三、附件本合同附件包括但不限于以下文件：1. 工程图纸和设计文件2. 工程施工计划3. 质量控制计划4. 安全管理计划5. 进度款支付计划四、法律名词及注释1. 承包商：根据合同约定负责工程建设的主要实施单位。
2. 分包商：根据合同约定承接工程的实施，负责工程的具体施工。
3. 进度款：根据工程进度支付给承包商或分包商的款项。
4. 质保金：工程竣工后支付给承包商或分包商的质保金，用作工程质量问题的保证。
5. 违约责任：合同双方因违反合同约定而承担的责任。
6. 争议解决：当合同发生争议时，双方可以通过调解、仲裁等方式解决纠纷。
范本二：电力工程劳务分包合同一、合同的目的和范围本合同旨在确立分包商与承包商之间的合作关系，明确工程建设的、义务和责任，并规定双方的权益和义务，保障工程的顺利进行。
二、合同的主要内容1. 合同的签订（详细描述合同签订的时间、地点和方式）2. 工程的性质和规模（详细介绍工程的性质、规模、施工地点等相关信息）3. 总包商的责任（详细说明总包商的责任，包括但不限于设计、采购、协调等）4. 分包商的责任（详细说明分包商的责任，包括但不限于施工、质量控制、安全管理等）5. 付款条款（详细描述款项支付的方式、时间和金额，包括进度款、质保金等）6. 合同的履行期限（明确合同的履行期限和工期要求）7. 合同的变更和解除（详细说明合同变更和解除的条件和程序）8. 争议解决（详细描述争议解决的方式，如调解、仲裁等）9. 违约责任和赔偿（详细描述违约责任和赔偿的方式和金额）10. 其他事项（对其他事项的约定，如保密、附属合同等）三、附件本合同附件包括但不限于以下文件：1. 工程图纸和设计文件2. 工期计划和进度安排3. 质量控制计划4. 安全管理计划5. 付款计划和款项支付证明四、法律名词及注释1. 承包商：根据合同约定负责工程建设的主要实施单位。
电网劳务合同模板
电网劳务合同模板甲方：（委托方）地址：电话：传真：法定代表人：乙方：（承接方）地址：电话：传真：法定代表人：鉴于甲方为开发和运营电网项目，需要进行一系列的劳务服务，经双方协商一致，达成以下合同：一、服务内容1. 乙方接受甲方委托，为其提供电网建设、运维、维护等相关劳务服务。
2. 乙方根据甲方的具体需求，提供包括但不限于技术支持、人力资源、设备租赁等服务。
二、服务范围1. 电网设计：乙方负责对甲方的电网项目进行综合设计，确保项目的合理性和可行性。
2. 电网建设：乙方根据甲方的要求，负责电网工程的施工、安装及调试。
3. 电网运维：乙方提供电网设备的日常检修、维护及故障处理服务。
4. 其他服务：乙方执行其他与电网项目相关的服务，需另行商议确定。
三、服务期限本合同自双方签署之日起生效，服务期为____年，具体时间为____年____月____日至____年____月____日。
四、服务报酬1. 甲方应按照双方协商的具体服务内容和服务范围，支付乙方相应的劳务报酬。
2. 报酬的形式和支付方式由双方商定确定。
3. 乙方在提供服务过程中产生的差旅、招待等费用，由甲方负责支付。
五、保密条款双方在执行本合同过程中，涉及到的商业秘密、技术数据和其他机密信息，均应保密，不得向第三方透露。
六、违约责任1. 任何一方严重违反本合同约定的，应向对方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
2. 若因不可抗力等客观原因，致使一方无法继续履行本合同的，不视为违约，但应尽快通知对方，并商定解决方案。
七、合同变更双方在执行本合同期间，如有任何修改、变更或补充的情况发生，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
八、争议解决1. 双方因本合同的履行发生争议的，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向____仲裁机构申请仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
九、其他条款1. 本合同的有效性、解释和执行均适用中国法律。
2. 本合同一式____份，双方各持____份，具有同等法律效力。
电网劳务分包合同
甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就电网劳务分包事宜协商一致，达成如下协议：一、工程名称：[工程名称]二、工程地点：[工程地点]三、工程内容、性质及数量：1. 乙方负责本工程的施工、安装、调试、试运行等工作；2. 工程性质：[工程性质]；3. 工程数量：[工程数量]。
四、工程工期：[工程工期]五、工程质量要求：1. 乙方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量达到优良等级；2. 乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程任务。
六、工程造价：1. 工程造价为人民币[金额]元整（大写：[大写金额]）；2. 工程造价包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费、运输费、保险费、临时设施费等。
七、工程承包方式及取费标准：1. 乙方按照甲方要求，以固定单价承包方式进行施工；2. 取费标准按照国家及行业相关收费标准执行。
八、工程价款的拨付及结算方式：1. 工程款拨付：按照工程进度分期拨付，具体拨付比例及时间节点由甲乙双方协商确定；2. 工程结算：工程完工后，乙方提交工程结算报告，甲方审核无误后，按合同约定支付工程款。
九、材料供应：1. 甲方负责提供工程所需材料，乙方负责材料的验收、保管和使用；2. 乙方在材料使用过程中，应严格按照材料使用规定执行，确保材料合理使用。
十、安全生产：1. 乙方应加强安全生产教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；2. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工安全。
十一、知识产权：1. 乙方在施工过程中，应尊重甲方及他人的知识产权，不得侵犯他人合法权益；2. 乙方在工程中使用的图纸、技术资料等，应经甲方审核同意。
十二、违约责任：1. 乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，赔偿甲方损失；2. 甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，支付违约金。
电力工程劳务分包合同范本
电力工程劳务分包合同范本一、合同背景电力工程劳务分包合同是指电力工程主体施工单位与劳务分包单位之间签订的合作协议，旨在明确双方的权利和义务，规范劳务分包工作的进行。
本合同适用于电力工程建设领域，涉及电力设备安装、线路敷设、电缆维护等相关工作。
二、合同主体1. 甲方：电力工程主体施工单位（以下简称甲方）2. 乙方：劳务分包单位（以下简称乙方）三、合同内容1. 工程范围：本合同约定的工程范围为（具体描述工程范围）。
2. 工期：本合同约定的工期为（具体描述工期）。
3. 劳务分包内容：乙方承担以下劳务分包内容（具体描述劳务分包内容）。
4. 劳务分包费用：甲方应按照合同约定支付乙方劳务分包费用，具体金额为（具体描述劳务分包费用）。
5. 质量要求：乙方应按照甲方要求，保证所提供的劳务分包工作符合相关质量标准，并承担因工作质量不符合要求而引发的责任和费用。
6. 安全保障：甲方应提供必要的安全保障措施，确保乙方在工作过程中的人身安全和财产安全。
7. 合同变更：如需对本合同内容进行变更，双方应提前书面协商，并经双方签字确认后生效。
8. 违约责任：如一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
9. 争议解决：本合同的争议解决途径为友好协商，若协商不成，可依法向相关仲裁机构或法院提起诉讼。
四、合同签署及生效1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起至（具体约定有效期）。
3. 本合同的附件包括但不限于以下文件（列举附件名称），作为本合同的组成部分。
附件一：工程范围详细说明附件二：劳务分包费用明细表附件三：工期安排计划五、其他事项1. 本合同未约定的事项，双方应在友好协商的基础上达成一致，并以书面形式确认。
2. 本合同一经签署，即表示双方对合同内容已充分理解并同意执行。
六、合同解除1. 本合同在以下情况下可解除：a. 双方协商一致解除；b. 一方严重违约，经对方书面通知后，对方有权解除合同；c. 法律法规规定的其他情况。
电力施工劳务分包合同范本精选
1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（承包方）：__________乙方（分包方）：__________
地址：__________地址：__________
联系人：__________联系人：__________
（3）遵守国家及地方的法律法规，确保施工合法合规。
六、违约责任
1.双方应严格履行本合同约定的各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2.因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
七、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
电力施工劳务分包合同范本精选
甲方（以下简称“承包方”）：__________
乙方（以下简称“分包方”）：__________
鉴于：
1.承包方具备电力施工工程的承包资质，具备完成相关电力施工项目的能力。
2.分包方具备电力施工劳务分包资质，有能力为承包方提供合格的电力施工劳务。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就电力施工劳务分包事宜，经友好协商，达成以下协议：
三、合同期限
1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2.如遇特殊情况，双方可协商延长或缩短合同期限。
四、劳务费用
1.分包方提供劳务的费用按以下方式计算：__________
2.劳务费用的支付方式：__________
3.承包方应按照本合同约定的时间和金额，及时支付分包方的劳务费用。
电力工程劳务分包合同范本.doc
电力工程劳务分包合同范本1. 合同背景本合同是由甲方（分包商）与乙方（劳务承包商）就电力工程劳务分包的相关事宜达成的协议。
甲方和乙方在合作过程中，根据双方的需求和实际情况，达成一致意见并签订本合同。
2. 合同内容2.1 分包工程1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]2.2 分包工程范围1.人力资源的提供；2.施工队伍的组建和管理；3.施工与安装的实施；4.工程进度的控制；5.风险控制和管理；6.安全管理。
2.3 分包工期分包工程的工期为合同签订之日起，至[工程工期结束日期]止。
2.4 支付方式甲方向乙方支付酬金的方式如下：1.乙方完成分包工程的30%后，甲方向乙方支付合同价款的40%；2.乙方完成分包工程的60%后，甲方向乙方支付合同价款的30%；3.乙方完成分包工程的100%后，甲方向乙方支付合同价款的30%。
2.5 支付时间甲方将在收到乙方提交的有效发票后的10个工作日内，支付对应的酬金。
2.6 违约责任任何一方违反本合同项下的任何一项义务，应承担违约责任：1.若甲方违约，甲方应支付乙方按合同价款总额10%的违约金；2.若乙方违约，乙方应支付甲方按合同价款总额10%的违约金。
同时，若乙方的违约行为给甲方造成经济损失，乙方还应赔偿甲方的实际损失。
3. 合同变更任何一方变更本合同内容或解除合同，应经过双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。
变更协议与本合同具有同等效力。
4. 合同争议解决本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 合同生效和期限本合同经双方签字、盖章后生效，自[合同生效日期]起有效，有效期至分包工程完工并经验收合格。
甲方（分包商）：______________乙方（劳务承包商）：______________日期：_______________________。
电力工程劳务分包合同范本
电力工程劳务分包合同范本甲方（发包方）：________________________乙方（分包方）：________________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方因电力工程需要，乙方具备相应的劳务分包资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就电力工程劳务分包事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条分包范围1. 乙方负责的劳务分包范围包括但不限于：________________________2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，完成上述劳务分包工作。
第三条劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为：________________________2. 支付方式：________________________3. 乙方完成阶段性工作后，甲方应在____个工作日内支付相应劳务费用。
第四条工程质量与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 工程验收标准及程序按照甲方要求执行。
3. 工程验收合格后，甲方应出具验收合格证明。
第五条安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应采取必要措施，保护施工现场及周边环境。
第六条违约责任1. 甲方未按期支付劳务费用，应按逾期金额的____%向乙方支付违约金。
2. 乙方未按期完成劳务分包工作，应按未完成部分劳务费用的____%向甲方支付违约金。
第七条合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第八条争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
电网建设工程劳务分包合同
电网建设工程劳务分包合同电网建设工程劳务分包合同范本甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲乙双方就___________电网建设工程（以下简称“本工程”）达成合作意向，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同如下：一、工程内容本工程包括但不限于以下内容：[具体工程内容描述]。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准及设计要求施工，确保工程质量达到国家规定的标准。
2. 如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。
三、工期要求1. 本工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应根据实际情况协商解决。
四、价格与支付方式1. 工程总价为人民币____元。
2. 付款方式：[具体的付款时间点和比例]。
3. 所有款项应以银行转账形式支付。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方除负责修复外，还应支付违约金。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、附件本合同的附件包括工程设计图纸、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。
九、签字盖章甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
电网劳务承包合同范本
电网劳务承包合同范本甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要进行电网建设及维护工作，乙方具有相应的劳务承包资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包甲方电网劳务事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________。
1.2 工程地点：_______________________。
1.3 工程内容：_______________________。
1.4 工程期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
第二条承包范围及方式2.1 承包范围：乙方负责本合同约定的电网建设及维护工作，具体工作内容详见附件一。
2.2 承包方式：乙方以包工不包料的方式承包上述工程。
第三条双方权利与义务3.1 甲方权利与义务：3.1.1 提供乙方施工所需的场地条件。
3.1.2 按合同约定支付工程款项。
3.1.3 对乙方施工质量进行监督。
3.1.4 协助乙方解决施工过程中出现的非乙方责任问题。
3.2 乙方权利与义务：3.2.1 按照合同约定及工程要求完成施工任务。
3.2.2 保证施工质量，符合国家及行业标准。
3.2.3 遵守甲方施工现场管理规定，确保施工安全。
3.2.4 按期向甲方报告工程进度，并接受甲方的检查和监督。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为：_______________________元（大写：_______________________）。
4.2 支付方式：4.2.1 合同签订后_____日内，甲方支付工程总价款的_____%作为预付款。
4.2.2 工程进度达到_____%时，甲方支付工程总价款的_____%。
4.2.3 工程竣工验收合格后_____日内，甲方支付至工程总价款的_____%。
电网工程劳务合同范本
电网工程劳务合同范本《电网工程劳务合同》甲方（发包方）：公司名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（劳务提供方）：公司名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行电网工程项目的施工，乙方具备相关的劳务服务能力和资质，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供电网工程劳务服务事宜达成如下协议：一、劳务服务内容1. 乙方负责为甲方的电网工程项目提供[具体劳务服务内容，如线路架设、设备安装、调试等]劳务服务。
2. 劳务服务的具体工作范围和要求以甲方提供的施工图纸、技术规范及相关要求为准。
二、劳务服务期限本劳务合同的服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
如因工程进度需要延长或缩短服务期限，双方应另行协商并签订补充协议。
三、劳务费用及支付方式1. 本次劳务服务的总费用为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此费用包含乙方提供劳务服务所需的人工费用、工具设备使用费、管理费、利润、税费等一切费用。
在本合同签订后的[具体工作日]内，甲方向乙方支付劳务费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
乙方完成劳务服务总量的[进度款支付节点比例]后，甲方向乙方支付劳务费用的[进度款支付比例]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
在乙方完成全部劳务服务并经甲方验收合格后的[具体工作日]内，甲方向乙方支付剩余的劳务费用。
3. 乙方应在每次收到甲方支付的款项后[具体工作日]内，向甲方开具合法有效的发票。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的劳务服务工作进行监督、检查和指导。
2. 按照本合同的约定及时向乙方支付劳务费用。
3. 向乙方提供施工图纸、技术规范及相关要求等必要的资料和文件。
电网劳务分包合同
电网劳务分包合同甲方（需方）：_____________地址：_____________联系人：_____________电话：_____________乙方（劳务分包方）：_____________地址：_____________联系人：_____________电话：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电网建设及维护的劳务分包事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条合同目的甲方委托乙方提供电网建设及维护的劳务服务，乙方应保证服务质量，确保电网建设及维护工作的顺利进行。
第二条劳务内容及标准1. 乙方应根据甲方提供的技术要求和施工图纸，完成电网建设及维护工作。
2. 劳务服务应符合国家及行业相关标准和规定。
第三条劳务期限本合同劳务服务的期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
第四条劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为人民币________元，包括人工费、管理费等。
2. 甲方应按以下方式向乙方支付劳务费用：（1）合同签订后__日内，甲方向乙方支付预付款人民币________元；（2）乙方完成__%的劳务工作后，甲方支付第二笔款项人民币________元；（3）乙方完成全部劳务工作并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
第五条质量保证1. 乙方应保证提供的劳务服务符合约定的质量标准。
2. 如劳务服务存在质量问题，乙方应负责无偿修复或更换，直至符合标准。
第六条安全生产乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全，对因违反安全生产规定造成的事故承担责任。
第七条违约责任1. 如一方违约，应向守约方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。
2. 如乙方未按期完成劳务工作，每延误一日，应向甲方支付合同总额__%的违约金。
第八条争议解决合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
电网建设工程劳务合同
甲方（工程承包人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（劳务分包人）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就电网建设工程劳务合作事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体工程地址]1.3 工程内容：[具体工程描述，包括线路长度、杆塔数量、设备类型等]1.4 工程承包方式：[说明承包方式，如：施工总承包、专业分包等]第二条劳务人员2.1 乙方应按照本合同约定，派遣符合工程要求的技术工人和管理人员。
2.2 乙方派遣的劳务人员应具备相应的职业资格证书和安全生产教育培训合格证明。
2.3 乙方应对派遣的劳务人员进行日常管理，确保其遵守国家法律法规和甲方规章制度。
第三条劳务期限3.1 本合同劳务期限自[开始日期]起至[结束日期]止。
3.2 合同期内，如遇特殊情况需延长劳务期限，双方应协商一致并签订补充协议。
第四条劳务费用4.1 劳务费用总额为人民币[金额]元。
4.2 劳务费用支付方式：[说明支付方式，如：按月支付、按工程进度支付等]4.3 甲方应在收到乙方提交的劳务人员工资单及相关凭证后，[支付时间]内支付劳务费用。
第五条劳务人员工资及福利5.1 乙方派遣的劳务人员工资标准按照国家及地方相关规定执行。
5.2 乙方应按规定为劳务人员缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
5.3 乙方应按照国家规定为劳务人员提供休息、休假及节假日待遇。
第六条质量要求6.1 乙方应按照甲方要求，确保工程质量达到国家及行业标准。
6.2 乙方应按照工程进度和质量要求，完成各项施工任务。
第七条安全生产7.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产规章制度执行。
电力工程劳务分包合同范本.doc(2024精)
电力工程劳务分包合同范本1. 合同背景为了保证电力工程施工的顺利进行，确保施工质量和工期的达到要求，需要将一部分工程劳务进行分包。
本合同为电力工程劳务分包合同，明确了分包商和总包商之间的权益和责任。
2. 合同条款2.1 分包工程描述分包工程的名称、规模和具体内容应在合同中明确描述，包括分包工程的施工范围、工作内容、工期等。
2.2 分包费用分包费用应在合同中明确规定，包括分包费用的支付方式、支付时间、支付比例等。
分包费用的支付方式可以根据实际情况进行协商，可以按阶段支付或按完成工作量支付。
2.3 施工质量要求合同应规定分包工程的质量要求，以确保分包工程的质量符合相关标准和规范。
2.4 交付标准合同应规定分包工程的交付标准，以确保分包工程按时交付，并符合相关要求。
2.5 进度控制合同应规定对分包工程的进度进行监督和控制，确保工程进度按计划进行。
2.6 变更管理合同应规定对分包工程的变更进行管理，包括变更的程序、责任划分、费用支付等。
2.7 合同解除合同应规定分包合同解除的程序和条件，以及双方在解除合同后的权益和责任。
2.8 法律适用和争议解决合同应规定法律适用和争议解决的方式，以确保合同的实施和争议的解决。
双方应按照本合同的约定履行各自的义务，保证分包工程的质量和工期达到要求。
4. 合同变更在分包工程施工过程中，如发生不可预见的情况或需要变更分包工程内容，需通过书面形式进行变更协商，并经双方签署变更协议。
5. 合同解除如因一方违约或不可抗力等原因，导致无法继续履行本合同，被迫解除合同，应及时通知对方，并按照法律和本合同的约定处理解除合同的相关事宜。
6. 合同有效期本合同自双方签署之日起生效，并持续有效直至分包工程完工并经验收合格。
7. 合同解决争议双方如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可以通过诉讼或仲裁等方式解决。
本合同的附件包括但不限于分包工程的施工图纸、技术规范、验收标准等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电网建设工程内部承包劳务合同220kV玉林～力园Ⅱ回线路工程2009年4月电网建设工程内部承包合同劳务发包人：刘世成劳务承包人：杨勇依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商达成一致，订立本合同。
一、工程劳务内部人情况二、工程概况1、工程名称：220kV玉林至力园送电线路工程2、工程规模：本工程起自500kV玉林变电站,终至220kV力园变电站，线杆塔共计71基，线路长度2×27.526km(其中B50～玉林变段长19.138 km利用原玉博线路径、B50～力园变段长8.388 km为新建线路)，双回路架设。
导线采用2×LGJ-300/40锌-5％铝-稀土合金镀层钢芯铝绞线，避雷线II回从玉林变出口5km选用OPGW-140型光缆，其余地段（共22.56km）选用OPGW-110型光缆。
I回从玉林变出口5km架一根LBGJ-150-40AC型铝包钢绞线，其余地段（共22.56km）选用LBGJ-100-40AC型铝包钢绞线。
具体见设计单位提供的施工设计图纸。
3、工程地点：玉林市4、内部劳务承包范围：第一队（杨勇）从36#-71#（含36#基础、组塔、接地、附件）；第二队（王海洲）从1#-36#（不含36#基础、组塔、接地、附件）；设计施工图规定内的输电线路本体工程：包括人力运输工程、基础工程、杆塔工程、导地线架设施工和施工图要求完成的附属工程、施工图内的线路搬移、挡土墙、护坡、排水沟、公路改道；负责整个工程质量、安全、文明施工、进度、实施；三、工程内部劳务承包内容：各施工队在自己的承包段内完成以下工作：1、工作内容包括以下几个部分：1.1 工地人力运输：包括钢筋、水泥、砂石料、杆塔、导地线、金具等施工中所用的材料从材料供应点领料上车运至施工现场（施工杆号）的运输、下车；同时包括材料的装卸车、工地人力运输和领出材料的保管等；1.2 土石方工程施工：负责全线工程复测分坑，负责铁塔基础坑的开挖回填、施工基面的挖填方、排水沟开挖和接地槽的开挖回填、塔基上的树木砍伐及杆塔基面在交付验收前的回填平整等；1.3 基础工程施工：现浇铁塔基础的制模和浇制、保护帽的浇制、工器具及材料守夜；1.4 杆塔工程施工：塔组立及影响组塔的树木砍伐、工器具及材料守夜；1.5 架线工程施工：包括牵引绳的展放，光缆、导地线牵引及架设，导地线压接接，牵引场、张力场平整，线路通道内影响放紧的树木砍伐，导地线光缆附件安装，跳线安装，工器具及材料守夜等；配合光缆熔接工作。
1.6接地工程施工：接地圆钢、接地引下线的附设、连接及安装；1.7线路防护设施施工：护坡、挡土墙、排水沟施工以及线路防护标志安装、双回路铁塔分色刷漆及三牌安装。
1.8 配合线路验收、调试、参数测量工作。
1.9负责整个工程质量、安全、文明施工、进度。
1.10其他的以上未列出的图纸要求的工作内容。
2、各施工队内部承包费用范围：2.1 人工费包括直接从事工程施工的生产工人、现场管理施工人员开支的各项费用及差旅费；2.2 机械费包括劳务承包人自备机械所发生机械台班费、安拆费和运输费以及劳务发包人借给劳务承包人的机械使用过程发生的维修费、动力燃油费、保管费等费用；2.3因青赔、材料、雨天等因起的误工费2.4其它费用。
四、工程内部承包工作期限第一施工队开始工作日期：2009年4月15日。
结束工作日期：2009年7月30日。
第二施工队开始工作日期：2009年4月25日。
结束工作日期：2009年9月25日。
六、合同价款：(按实际工作量计算)金额（大写）：元（人民币）（小写）：￥元合同价款明细表任务，直到合同终止，劳务发包人支付给劳务承包人的费用。
1 包括但不限于以下的情况在合同总价中已予考虑：1.1 工程全部本体施工，即从复测分坑始至架线工程施工完毕交付验收进入下一工序的所有施工及施工管理费用；1.2 为达到合同文本规定的工程质量目标而可能出现的因为乙方原因报废或返工。
1.3 劳务承包人管理人员、施工人员、车辆的进退场费和施工工器具运输费；1.4 安措费及文明施工费。
1.5劳务承包人应购买的材料费用。
1.6 劳务承包人的意外人身伤害等各种保险费用。
5.1.7窝工费，各种因素引起的停工费。
5.1.8 协助工程验收协助费。
七、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同2、本合同附件3、标准、规范及有关技术文件4、图纸（注：以工程量计算劳务报酬时适用）5、工程量清单（注：以工程量计算劳务报酬时适用）6、劳务报价或预算书双方有关劳务的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、标准规范除本合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：1、适用技术材料和规范经批准的本工程设计施工图纸:国家标准《110～500kV架空送电线路施工及验收规范（GBJ233-90）》。
《110～500kV架空送电线路设计技术规程（DL/T5092-1999）》。
《普通混凝土配合比设计技术规范（JGJ55-2000）》。
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》。
《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》。
《混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-2002）》。
《建筑钢结构焊接与验收规范（JGJ81-2002）》。
《钢结构工程施工及验收规范（GB50205-2001）》。
《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程（SDJ276-90）》。
《110千伏及以上送变电工程启动及竣工验收规程（DL/T782-2001）》。
业主对工程的有关质量文件要求。
九、图纸劳务发包人应在劳务承包人开工5 天前，向劳务承包人提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图1 套。
十、项目经理1、劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为刘世成。
2、劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为杨勇、王海洲。
十一、劳务发包人责任、权利和义务1、负责组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行施工合同，组织实施施工管理的各项工作；2、负责依照中国南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》的有关要求对劳务承包人的安全资质进行审查，确认符合工程所要求的相应资质，并报送监理、总承包单位备案；3、负责编制施工组织设计，统一制定工程各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对劳务承包方工作质量、工时效率、安全生产、文明施工等方面的监督、控制、检查和验收。
有权对劳务承包方人员的违章作业或不符合双方约定的行为进行制止，并有权按本工程各项管理制度的规定进行相应的处罚，对由此造成工期拖延30 天或损失达10万元以上的，劳务发包人有权解除或中止合同，由此发生的一切损失由劳务承包人承担；4、负责编写工程施工各项作业指导书、各项施工方案和措施，向劳务承包方全体人员进行工程技术交底和安全交底（包括危险区域的安全交底），严格执行并督促和检查劳务承包方《安全施工作业票》制度的实施；5、负责组织全体作业人员进场前的安全培训和考试，对不参加培训或考试不合格的人员，有权禁止其上岗作业。
在施工区域发生变更时，负责就新区域向劳务承包方全体人员进行技术、安全交底；6、负责制定工程各项安全事故应急预案，并组织事故预演；7、负责统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地，按合同要求提供图纸，及时交付应供材料、机械设备、安全设施等；8、按本合同约定，向劳务承包人支付合同款；9、负责协调与劳务承包方，以及劳务承包方与监理、设计及有关部门的关系，确保现场工作关系顺畅。
10、负责给高空作业人员购买人身意外伤害保险、雇主保险十二、劳务承包人责任、权利和义务1、自觉遵守国家法律法规及有关规章制度，负责编制劳务作业的管理制度和实施计划，制定各工种安全、质量管理目标，对本合同约定范围内的劳务工作的质量、安全和工时效率向劳务发包人负责，并组织具有相应资格证书的经体检合格的熟练工人实施作业；2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月23 日提交下月劳务作业计划，有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划，必要时按劳务发包人要求提交旬、周劳务作业计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施；3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、工程施工组织设计以及各项施工、安全、质量措施精心组织劳务作业，确保劳务作业质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工作效率；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保劳务作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的工程质量修改、返工、工期拖延、安全事故的损失及各种罚款；4、接受和配合劳务发包人、监理、总承包商、业主(含业主生产单位)及政府有关部门的管理、监督和检查。
接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，并协调处理好与各方的关系；5、按劳务发包人统一规划堆放材料、机具，按劳务发包人、监理、总承包商和业主(含业主生产单位)有关标准化设施的要求设置标牌（标牌由发包方提供），搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；6、按时提交各项报表、完整的原始技术经济和安全管理资料，配合劳务发包人做好隐蔽工程、工程中间和竣工验收，配合劳务发包人做好安全事故预演工作；7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；8、妥善保管、合理使用劳务发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其他设施；9、劳务承包人必须保证其人员服从劳务发包方管理人员的指令，服从工程监理、总承包商和业主(含业主生产单位)的指令。
但对劳务发包方、监理、总承包商和业主(含业主生产单位)人员的违章指挥，劳务承包人有权拒绝执行；10、劳力承包人必须与每个劳务人员签订劳动合同，并负责为其购买意外人身伤害保险；11.11 除非本合同另有约定，劳务承包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务承包人应承担并履行本合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11.12负责建立完善现场的施工生产机构，服从劳务发包人（工程部和项目部）的组织协调工作，维护劳务发包人的整体利益和声誉，遵守劳务发包人的各种管理制度：包括恒都公司《安全文明施工与环境保护策划》（HD04-（安）2005-01）、《安全健康与环境管理制度》（HD04-（安）2005-02）、《施工违章处罚条理》（HD04-（安）2005-03）、《职业安全健康管理方案》（HD04-（安）2005-04.01）、《环境管理方案》（HD04-（安）2005-04.02）、《危险源因素识别及评价清单》（HD04-（安）2005-05.01）、《重大危险因素清单》（HD04-（安）2005-05.02）、《环境因素识别及评价清单》（HD04-（安）2005-06.01）、《重大环境因素清单》（HD04-（安）2005-06.02）、《应急预案与响应措施》（HD04-（安）2005-07）、《施工安全作业票》（HD04-（安）2005-08）、《安全管理台帐》（HD04-（安）2005-09）、《工程管理规定》（HD04-2005-02）、《工程管理奖罚条例》（HD04-2005-03）、《项目工程技术标准配备管理规定》（HD04-2005-05）、《工程部第三层次管理文件（表格）》、《输电线路内部承包原则》、《工程林木砍伐及植被保护管理规定》（HD04-2005-04）、《物资管理办法》等管理制度；11.13负责做好施工的设计变更办理工作；11.14协助工程的竣工验收，并负责业主及运行单位提出的属于己方责任的工程遗留问题的处理和复查签证；11.15 工程施工结束，工程款项支付完毕一个月内，提供相应的工程建设施工票据（包括业主及劳务发包人供料领料单等）给劳务发包人；11.16工程开工之日起，直至颁发整个工程或单位工程的移交责任书之日起：（1）劳务承包人应对工程设备材料等负有保管维护的完全责任；（2）负责对已竣工工程在交付劳务发包人之前的维护、保养工作，并承担修复费用，劳务承包人不得借故拖延修复。