工程施工合同补充协议
工程施工合同补充协议书范文4篇
工程施工合同补充协议书范文4篇篇1工程施工合同补充协议书范文甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲、乙双方就工程施工合同有关事项达成一致意见，为了明确工程施工合同的双方权利和义务，特订立本补充协议书。
经双方友好协商，甲、乙双方达成如下协议：一、甲、乙双方确认双方签订的工程施工合同编号为____________，签订日期为____________，工程地点为____________，合同总金额为____________。
二、根据工程施工合同的实际情况，为了更好地保障工程顺利进行，双方同意在原有合同基础上增加以下内容：1. 工程变更事项：在工程实施过程中，如遇行政、规划等变更，需重新调整工程实施方案和施工图纸，双方同意对工程变更事项进行调整。
2. 工程进度计划：根据项目实际情况，双方将重新制定工程进度计划，确保工程按时按质完成。
3. 工程款支付方式：根据实际工程进度，双方将重新确定工程款支付方式，确保款项按时支付。
4. 施工安全措施：双方将共同制定施工安全措施方案，确保工程施工期间安全生产。
5. 担保方式：双方同意在原有担保基础上，增加担保金额，并重新约定担保期限。
6. 其他条款：根据工程实际需要，双方同意协商补充其他相关条款。
三、双方确认在合同履行过程中，按照本补充协议的约定执行，如需对本协议内容进行变更，需经双方书面确认。
四、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有同等效力。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人（签名）：______ 法定代表人（签名）：______签订日期：______ 签订日期：______注：本补充协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
本补充协议书经双方审慎阅读确认，自双方签字之日起生效，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：_____________ 日期：_____________篇2工程施工合同补充协议书范文尊敬的甲方（单位）：根据双方原有的《工程施工合同》（编号：XXXXX），为保证工程顺利进行，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、施工时间：原合同规定施工周期为12个月，经双方确认，将施工周期延长至15个月。
工程施工合同补充协议范本5篇
工程施工合同补充协议范本5篇篇1本协议作为工程施工合同的补充，用以明确双方在执行工程合同过程中的补充事宜及相关约定事项，确保工程顺利进行。
双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成以下补充协议条款：一、协议背景鉴于双方已签署工程施工合同，为明确合同执行过程中的细节问题，特签订本补充协议。
本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
二、工程概况（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容]。
（四）工程进度：按照原合同约定的进度执行。
三、补充条款内容（一）工程进度款支付1. 甲方（发包方）应按照原合同约定及时支付工程进度款。
如遇特殊情况需延迟支付，甲方应提前通知乙方（承包方），并征得乙方同意。
2. 乙方应按照甲方要求提供进度款支付的相关证明材料，确保材料真实有效。
（二）工期调整及违约处理1. 如因不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并签订书面工期调整协议。
2. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并按照原合同约定支付违约金。
（三）工程变更及设计调整1. 若甲方提出工程变更要求，应书面通知乙方，并明确变更内容、工程量及预算造价等事项。
2. 乙方应按照甲方要求进行设计调整，确保工程质量和进度不受影响。
（四）质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
（五）保修服务及售后处理1. 工程竣工后，乙方应按照原合同约定提供保修服务，保修期内承担保修责任。
2. 如遇到工程质量问题或用户使用问题，乙方应及时响应并妥善处理。
四、违约责任及解决方式（一）任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（二）如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、其他条款（一）本协议自双方签字盖章之日起生效。
施工补充协议范本4篇
施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。
具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。
具体金额为：xxxx元。
3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。
4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。
5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。
签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。
篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。
二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。
（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。
2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。
工程施工合同补充协议书5篇
工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方名称）乙方：（施工方名称）为明确双方落实工程合同的相关事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商达成如下补充协议：一、项目名称及位置1.1 项目名称：（项目名称）1.2 项目位置：（项目详细地址）二、合同条款补充2.1 本协议系工程合同的补充协议，与原工程合同具有同等效力。
2.2 工程施工合同的有效期延长至（日期）。
2.3 合同金额将根据实际工程情况进行调整，甲方应根据实际工程量支付相应款项。
2.4 工程质量保证金由原合同金额的10%调整为（调整后的比例），支付方式不变。
2.5 甲方需提供原始土地证明及相关手续，以便乙方按合同要求施工，并承担相关手续所产生的费用。
三、工程变更及追加工程3.1 如发生合同约定外的工程变更或追加工程，应另行进行协商，双方重新签订协议。
3.2 工程变更或追加工程的费用由乙方提出详细预算并与甲方协商确定后支付。
3.3 工程变更或追加工程引起的施工工期延长须经乙方同意，双方重新确定竣工日期。
四、工程质量及验收标准4.1 工程应符合国家相关标准及甲方要求的质量标准，乙方应确保施工质量。
4.2 工程验收标准按照原合同约定执行。
五、安全管理5.1 乙方应严格执行国家安全生产法规，保障工程施工安全。
5.2 施工期间如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并配合相关部门进行处理。
六、保密条款6.1 双方应保守商业秘密和相关信息，未经对方书面同意不得向第三方透露。
6.2 乙方应妥善保管施工图纸及相关文件，不得外传或复制。
七、争议解决7.1 双方发生争议应友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
7.2 本协议任何修订，须经双方签字盖章后生效。
八、其他8.1 本协议自双方签署之日起生效，至相关工程完工为止。
8.2 本协议如与原工程合同有冲突之处，以本协议为准。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
施工合同补充协议范本5篇
施工合同补充协议范本5篇篇1施工合同补充协议范本甲方（施工单位）：__________乙方（业主单位）：__________由甲乙双方就__________施工项目所签订的施工合同（以下简称“原合同”）存在部分内容需要重新补充和补充的条款，经协商一致，特订立本施工合同补充协议。
一、施工合同补充1. 项目工程名称：__________2. 项目地址：__________3. 工程内容：__________4. 合同金额：__________5. 工程开工日期：__________6. 工程竣工日期：__________二、原合同的修改和补充1. 原合同中与本协议不一致的内容，以本协议的约定为准。
2. 本协议未约定的事项，仍按照原合同的约定执行。
三、施工进度调整1. 如因特殊原因需要调整工程进度，应提前七个工作日通知对方，并经双方同意后进行调整。
2. 调整后的工程进度应及时办理相关手续，确保工程能够按时顺利进行。
3. 如因一方原因导致工程延误，应承担相应责任并赔偿对方损失。
四、工程资金支付1. 工程款支付方式：__________2. 工程款支付比例：__________3. 工程款支付时间：__________4. 工程款支付方式和发票要求：__________五、质量保证及验收标准1. 工程质量保证期限：__________2. 工程质量验收标准：__________3. 工程质量保修期限：__________4. 质量问题处理方式：__________六、安全生产责任1. 双方应严格按照国家有关安全生产法律法规执行，保障施工安全。
2. 如因一方原因导致安全事故发生，应承担相应责任并赔偿对方损失。
七、争议解决1. 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院进行仲裁。
八、生效和其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收完成。
工程施工合同补充协议范本3篇
工程施工合同补充协议范本3篇工程施工合同补充协议范本一甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、工程内容变更1. 原合同约定的工程内容为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
二、工程量变更1. 原合同约定的工程量为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
三、合同价款变更1. 原合同约定的合同价款为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
四、工程进度变更1. 原合同约定的工程进度计划为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
五、质量标准变更1. 原合同约定的质量标准为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
六、其他变更事项1. 原合同约定的其他事项为：_________________。
2. 现变更为：_________________。
七、本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议未涉及的事项，仍按原合同执行。
八、本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日工程施工合同补充协议范本二甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（变更原因）需要对原合同部分条款进行修改和补充，经双方协商一致，特订立本补充协议。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
工程施工合同补充协议书3篇
工程施工合同补充协议书3篇篇1工程施工合同补充协议书甲方（委托方）：__________（单位或个人名称）法定代表人：__________ 身份证/营业执照号码：__________ 通讯地址：__________ 电话：__________ 传真：__________ 邮编：__________乙方（承包方）：__________（单位或个人名称）法定代表人：__________ 身份证/营业执照号码：__________ 通讯地址：__________ 电话：__________ 传真：__________ 邮编：__________鉴于甲方与乙方在__________（项目名称）工程施工合同项下存在一下补充协议的需求，经双方友好协商，特订立本补充协议。
一、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目位置：__________3. 项目概况：__________4. 施工范围：__________5. 施工工期：__________6. 工程造价：__________二、补充内容1. 施工进度：甲方和乙方约定，乙方应按照工程施工合同规定的工期要求，严格按照施工进度计划进行施工，并确保工程按时、优质、高效地完成。
2. 工程变更：如有工程变更需求，甲方应提前书面通知乙方，并双方经协商一致后签订书面变更协议，变更后的工程内容、工程量、工程造价等应得到双方的确认和认可。
3. 质量保证：乙方承诺对工程施工质量负责，并保证工程符合相关国家标准和规定。
如发现工程质量问题，乙方应及时进行整改并承担相应的责任。
4. 安全保障：乙方应加强施工现场安全管理，确保工程施工过程中安全生产。
如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取必要的应急措施。
5. 管理费用：如因合同外的原因，需要增加管理费用，双方应协商确定增加的管理费用，并签订书面协议。
6. 其他约定：经双方协商一致，可以在此约定其他补充内容。
三、补充协议的效力及变更本补充协议经双方盖章签字后生效，对工程施工合同具有补充效力。
工程补充协议模板8篇
工程补充协议模板8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方已经签署主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种因素，如设计变更、工程量增减等，双方有必要通过本补充协议对原合同相关条款进行明确、补充和修订。
本协议为原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
二、工程概况及范围1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：依据原合同约定，补充具体施工内容和范围。
4. 乙方须按照甲方要求及施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
三、工程进度与工期1. 甲方应根据实际情况调整工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方应全力配合，确保工程进度。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出合理索赔。
具体索赔金额双方另行协商。
3. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应违约责任和损失赔偿责任。
四、合同价格及支付方式1. 根据工程实际情况，对原合同价格进行相应调整。
具体调整细节附后。
2. 支付方式：依据原合同约定的支付方式，补充具体支付细节和节点。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法有效的发票。
五、质量保证与安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家及地方相关施工质量、安全、文明施工规范，确保施工过程安全可控。
2. 甲方有权对乙方施工现场进行安全文明检查，发现违规行为有权要求乙方整改。
3. 如因乙方原因发生重大安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供的材料设备应按时、按量供应，确保工程进度。
2. 乙方自行采购的材料设备应符合国家相关标准，并提供合格证明。
3. 双方应共同制定材料设备验收标准，确保工程质量。
七、违约责任及索赔1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
工程施工合同补充协议范本最新6篇
工程施工合同补充协议范本最新6篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[工程名称]的工程施工合同，为进一步明确双方在合同履行过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性及施工过程中可能出现的不确定因素，双方根据实际需要，参照国家有关法律法规和原合同条款，制定本协议。
二、工程概况详细描述了工程的地点、规模、施工内容等，与原合同内容一致或部分更新的内容，在此补充协议中予以明确。
三、补充条款及事项说明1. 工程期限调整（1）原合同约定的工程期限根据实际需要作出相应调整，具体开工和竣工时间按照本协议附件的《工程进度表》执行。
（2）如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时沟通并签订书面延期协议。
2. 工程造价调整（1）根据市场变化和实际施工需求，对原合同造价进行适度调整。
调整后的造价明细见本协议附件的《工程造价调整表》。
（2）关于人工、材料价格浮动导致的造价变化，按照施工期间的市场平均价格结算。
3. 工程质量要求及验收标准（1）乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
（2）工程竣工验收除原合同规定的标准外，还应满足本协议约定的新标准。
4. 安全生产与文明施工（1）乙方应建立健全安全生产制度，加强施工现场管理，确保安全生产和文明施工。
（2）对于因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
5. 双方权责及义务（1）甲方应按时支付工程进度款，确保施工顺利进行。
（2）乙方应按时提交工程进度报告和结算资料，确保资料的真实性和完整性。
（3）双方应共同做好施工现场的协调管理工作，确保工程顺利进行。
6. 违约责任及处理方式（1）任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（2）违约金的计算方式和赔偿标准按照原合同及国家相关法律法规执行。
7. 争议解决方式（1）本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程施工合同补充协议书范文3篇
工程施工合同补充协议书范文3篇篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）：_________公司乙方：（承包方）：_________公司经履行双方签署的工程施工合同（合同编号：_________），由于工程实际情况的变化，双方就以下内容进行补充协商，达成一致如下：一、工程项目：根据原合同约定，工程项目为_________，现在双方经协商一致，在原工程项目的基础上增加（或减少）_________工程项目。
具体内容如下：二、工程进度：原合同约定的工程进度为_________，双方经商定将工程验收时间延长（或缩短）至_________。
三、工程费用：1. 原合同约定的总工程费用为_________，经协商一致，双方同意对工程费用进行如下调整：- 工程变更造成的额外费用由甲方（或乙方）承担。
- 若因不可抗力、政府政策变化等因素导致工程费用增加，双方按实际情况进行分摊。
2. 工程款支付方式不变。
四、工程质量要求：双方均保证在工程施工过程中，严格按照国家有关标准和要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
五、其他事项：1. 本补充协议共_____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
3. 本补充协议自双方签字之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 公司日期：_________乙方（盖章）：_________ 公司日期：_________以上为双方经协商一致达成的工程施工合同补充协议内容，特此确认并签字盖章。
希望双方能够遵守协议内容，共同完成工程项目，保障合作顺利进行。
篇2工程施工合同补充协议书范本甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方在工程施工合同中的责任和义务，进一步明确双方的权利和义务，特制订本补充协议，共同遵守并履行。
经双方友好协商一致，特拟定如下：一、项目名称：本项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地点），甲方委托乙方进行施工。
施工补充协议范本7篇
施工补充协议范本7篇第1篇示例：施工补充协议范本甲方：（甲方单位/个人名称）根据双方当事人本着平等、自愿、公平的原则，就施工项目（项目名称）进行了充分沟通和协商，特订立本补充协议，以作为对原合同的补充规定，双方遵照执行。
一、施工内容1. 甲方委托乙方在（具体地点）进行施工工作，施工内容包括（具体工程范围）。
2. 施工工程期限为（工期），乙方应该按照约定时间节点保质保量完成工程。
3. 乙方需按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保工程质量和安全。
二、工程变更1. 若工程施工过程中需要变更，则应经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 工程变更涉及到费用、工期等方面的调整，双方应当重新商定相关事宜。
三、施工费用1. 施工费用总额为（金额），乙方应按照工程实际进度完成情况结算费用。
2. 如因不可抗力等原因造成施工工期延误，双方可协商调整费用支付时间。
3. 甲方应按照约定时间节点支付工程进度款，以确保施工工程正常进行。
四、保险及责任1. 乙方应当为施工项目购买相应的施工责任险，确保工程质量和安全。
2. 如因乙方的过错导致工程质量问题或安全事故发生，乙方应承担相应的责任。
3. 双方应共同维护工程施工现场的安全和环境卫生，避免发生意外事件。
五、解决争议1. 如在施工过程中发生争议，双方应当优先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可由双方协商选定第三方专业机构进行调解或仲裁。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效。
未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《施工补充协议范本》，请双方当事人认真阅读并遵守执行。
第2篇示例：施工补充协议范本协议编号：XXXXX甲方（委托方）：___________（委托方名称）为了明确双方在施工过程中的责任和义务，保障工程的顺利进行，特就本工程进行如下补充协议：一、施工内容补充1. 甲方要求乙方在原有合同约定的基础上增加/修改以下施工内容：___________（具体施工内容）2. 乙方同意在双方商定的时间内完成上述施工内容，并保证施工质量符合相关标准和规定。
施工补充协议范本5篇
施工补充协议范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方已经签署了一份关于_________________________项目的施工合同，现根据工程实际情况及双方共同协商，就原合同未尽事宜达成以下补充协议：一、背景及原则本补充协议旨在明确双方在施工过程中涉及的具体事项及权利与义务。
本着平等互利、诚实守信的原则，确保工程顺利进行。
二、工程概况详细描述工程的名称、地点、内容、规模及实施时间等，与主合同条款相一致。
三、调整事项及内容1. 工期调整：根据实际施工情况，对原合同约定的工期进行相应调整。
具体调整细节如下：（此处详细列出工期调整的具体内容，包括延期或提前的时间、原因等）2. 工程造价调整：根据材料价格波动、设计变更等因素，对原合同约定的工程造价进行适当调整。
具体调整方法：_________________________。
3. 施工质量及验收标准：补充有关施工质量、验收标准及具体验收方法的约定。
确保工程达到设计要求和国家标准。
四、合同条款的补充与修改对原合同中未尽事宜进行补充，并对部分条款进行修改，具体条款如下：1. 付款方式：根据工程实际进度和双方协商，调整付款方式及比例。
包括预付款、进度款、结算款等的支付时间、比例及支付方式等。
2. 违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约责任及处理方式。
包括工期延误、质量不达标等情况下的责任承担方式。
3. 争议解决：约定在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
4. 其他条款：根据实际情况，补充有关安全施工、保密协议、保修责任等方面的约定。
五、合同履行与监督1. 双方应严格遵守本补充协议及原合同的各项约定，确保施工顺利进行。
2. 双方应建立健全的沟通机制，确保信息的及时传递与反馈。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和安全。
施工合同补充协议范本6篇
施工合同补充协议范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方已经签署了关于__________项目的施工合同，现根据双方协商一致，就原合同未尽事宜及需要补充的事项，达成如下补充协议：一、协议背景本协议基于甲乙双方共同利益及诚信合作的原则，为确保项目顺利进行，明确双方权益和责任，对原施工合同进行补充和细化。
二、工程概况1. 工程名称：__________项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
三、补充条款1. 工程款支付（1）甲方应按原合同约定支付工程进度款，若因甲方原因导致延迟支付，甲方应支付相应的滞纳金。
（2）乙方在完成竣工验收并交付甲方后，甲方应在______天内完成结算支付。
2. 工程变更（1）若甲方在施工过程中需要对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并签署书面变更协议。
（2）乙方在接到甲方的变更通知后，应按照变更协议相应调整工程进度和造价。
3. 工程延期（1）若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任和损失。
（2）若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照原合同约定承担违约责任。
4. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
（2）工程竣工后，乙方应组织内部验收，并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的______天内组织验收。
5. 保修责任（1）工程竣工验收合格后，乙方应按照原合同约定承担保修责任。
（2）保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行免费维修。
6. 安全施工（1）乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保安全生产。
（2）若因乙方违反安全规定导致安全事故，乙方应承担全部责任和损失。
四、违约责任及解决方式1. 若甲乙双方任意一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 对于因执行本协议而引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程施工总承包合同补充协议25篇
建筑工程施工总承包合同补充协议25篇篇1鉴于双方已经签署了关于某一建筑工程项目的总承包合同，并在执行过程中因某些特定事项需要进一步的明确和补充，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经过友好协商，达成以下补充协议：一、协议前言双方确认，本协议是对原总承包合同的补充和细化，不涉及对原合同条款的修改或废除。
本协议中的所有内容均为双方协商一致后达成的共识，旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
二、工程概况及承包范围详细规定工程的范围、内容，包括工作项目、工程量、技术标准等细节，明确各类工程变更的判定和处理方式。
双方进一步明确具体施工节点的要求，保证施工进度与质量。
三、合同工期调整及要求根据实际工程情况，对原合同中的工期计划做出适当调整。
明确开工日期、关键节点时间、竣工日期等关键时间节点，并对可能发生的延期情况进行说明和规定。
调整后的工期应确保工程质量和安全。
四、工程价款调整及支付方式根据工程变更情况和实际施工进度，对原合同中的工程价款进行必要的调整。
明确计价方式、支付比例、支付时间等细节，同时约定因设计变更和材料价格波动等因素导致的价款调整方法。
补充协议中应详细列明款项明细和计算方式。
五、材料设备供应与变更管理详细规定施工过程中所需材料设备的供应方式、验收标准、替换与变更的程序等。
明确双方对于材料设备问题的责任和权利，尤其是涉及设备型号、规格、数量的调整以及材料替换时的价格调整和结算方式等细节问题。
六、质量与安全保障措施强调工程施工的质量要求和安全标准，制定更为详尽的措施和规程。
补充协议应包含具体的质量控制点、检验标准和安全操作规范。
对于可能出现的风险点要有预防和应对措施，确保施工过程中的质量和安全。
七、违约责任与处理机制明确双方违约时的责任划分、赔偿方式和程序。
包括工期延误、质量不达标、合同履行不当等违约情况的认定和处理流程。
同时约定争议解决的方式和途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
八、其他补充条款针对工程具体情况，双方可约定其他补充条款，包括但不限于保险事宜、保密协议、知识产权归属等。
工程施工补充协议书精选7篇
工程施工补充协议书精选7篇工程合同补充协议书篇一甲方(全称)：乙方(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXXX 年XX 月XX日签订合同编号为L2011428-8 的《XXXXXX 合同》(以下简称原合同)中的定义相同。
鉴于：因甲方资金等方面原因。
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：乙方责任：乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。
甲方责任：原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。
具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX 日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程补充合同篇二甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方﹑乙方双方于20xx年3月30日共同签署了20xx年《装饰装修施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：20xx年3月30日至20xx 年3月29日止。
双方如继续合作，可另行协商续签合同。
另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。
施工合同补充协议书7篇
施工合同补充协议书7篇篇1本协议旨在补充并修改甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署的《施工合同》。
原合同对施工内容、工程期限、款项支付等方面做了明确约定，现根据实际需求和双方的共识，达成以下补充协议内容：一、背景与原则随着工程的深入进行，双方有必要对一些细节内容进行进一步澄清和明确，以确保工程顺利进行，保障双方的权益。
本补充协议遵循平等互利、诚实守信的原则，确保工程质量和进度。
二、工程变更与调整经双方协商一致，对原合同中的部分工程内容进行变更和调整。
具体变更内容、工程量及造价按照附件中的《工程变更表》执行。
调整部分需明确约定开工日期和验收标准。
三、工程进度与验收1. 甲方应根据实际情况调整工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方需按照新的进度计划进行施工。
2. 双方应共同制定具体的验收标准和程序。
验收过程中如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改并承担相应费用。
四、款项支付与结算1. 甲方应按照补充协议约定的进度支付工程款。
如因甲方原因导致延期付款，应支付相应的违约金。
2. 工程结算方式按照原合同规定执行，同时补充本协议中的变更内容。
结算时，双方应提供完整的结算资料，确保结算准确无误。
五、质量保证与售后维修1. 乙方应确保施工质量，符合国家和地方的相关标准。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应免费维修。
保修期过后，双方可协商签订维修协议。
六、风险分担与违约责任1. 双方应共同承担施工过程中遇到的风险。
如因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。
2. 若任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决与法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同补充协议
甲方：宿州海丰投资有限公司
乙方：中晨贝隆路桥建筑江苏有限公司
根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方所订立《建设工程施工合同》的基础上，补充一下款项，本协议的所有条款与《建设工程施工合同》有同等的法律效应。
第一条：工程概况
1、工程名称：滕州市级索镇幸福家园三期
2、工程地址：滕州市级索镇农贸市场以东
3、工程立项批准文号
4、建筑面积：约80000平方米
5、工程结构：框剪（9+1）B1-1号至B-13号
6、工程质量：合格
第二条：补充条款
1、本工程施工过程中，建筑材料的价格（应涨价因素）超过枣庄市市场信息指导价时，甲方按市场价认定签证。
2、春节放假前支付完成工程量的工程款85%
3、因政策性的原因，需要工程停工，甲方以书面形式通知乙方，如果停工
时间超过15田，甲方结清工程的全部款项，按实结算，如需复工双方再议。
4、甲方在乙方开工前完成“三通一平”硬化施工道路（主道）
5、甲方在收到乙方竣工验收报告28天内不组织验收，视为默认乙方的验收报告，工程视为合格。
6、双方约定的其他违约责任
a、甲方负责处理施工场地内的地下管网及影响工程的邻近建筑物构筑物，移除各种树木，由此产生的费用由甲方承担。
b、乙方在施工过程中，保证安全生产，因乙方原因发生的安全事故所造成的人身伤害及财产损失，由乙方承担全部责任
c、甲方不按合同约定支付工程款或甲方自身原因，造成工程停工，甲方承担停工期间的误工费，每人计人民币180元/工日，设备租赁费、钢杆扣件租赁费按实结算，并承担施工款每人3%的违约金。
如果甲方不按合同约定的节点内足额支付工程款，视为甲方违约，甲方承担拖欠款每天3%的违约金，工程顺延，如果甲方原因造成工程无法再进行施工时，结清乙方所有款项，按实结算并承担工程造价2%的违约金
d、工程竣工后，甲方不按合同约定支付工程款，甲方同意以本工程门面房楼盘备案价让利20%，低付工程款，如果门面房没有大产权证，按建筑成本价让利20%低付工程款，甲方无条件为乙方办理售楼的一切手续，否则视为未付款，由甲方承担每天3%的违约金。
e、由于乙方原因造成工地停工或无法再进行施工，乙方承担违约责任，承担完成工程造价的2%违约金。
第三条：本补充协议与《建设工程施工合同》不符之处，以本补充协议为正。
第四条：本协议一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
年月日。