建设工程施工合同江西省
江西省建设厅工程检测合同
江西省建设厅工程检测合同合同编号：赣建厅检测【2021】XX号委托方（甲方）：江西省XX建设有限公司服务方（乙方）：江西省XX建设工程质量检测中心根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，就甲方委托乙方进行工程检测的相关事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：江西省南昌市XX建设项目1.2 工程地点：江西省南昌市XX区XX路XX号1.3 工程规模：占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米1.4 工程性质：住宅小区1.5 建设单位：江西省XX建设有限公司1.6 施工单位：江西省XX建筑安装有限公司二、检测服务范围及内容2.1 乙方根据甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。
2.2 乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。
2.3 检测范围包括但不限于：材料检测、主体结构检测、建筑节能检测、室内环境检测、钢结构工程检测等。
三、合同单价及支付方式3.1 本合同按单项（或工程平方米费用包干方式）进行收费核算。
3.2 本次各项检测费用合计人民币XX元（大写：人民币肆佰捌拾万元整）。
3.3 甲方支付乙方检测费用，乙方开具正规发票。
四、合同履行及期限4.1 乙方按照合同约定的服务范围和内容，按时完成检测任务，并出具检测报告。
4.2 检测报告提交时间：自检测工作完成后五个工作日内。
4.3 乙方应保证检测报告的真实性、准确性和有效性，并对检测结果承担法律责任。
五、保密条款5.1 乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
5.2 保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成检测任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 乙方检测报告不真实、不准确或无效，甲方有权要求乙方重新检测，并要求乙方支付违约金。
江西建设工程施工合同范本(一)
江西建设工程施工合同范本（一）合同编号：甲方（建设单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（承包单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方经平等协商，就江西省内的建设工程项目进行合作，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲乙双方在江西省内某建设工程项目的权利和义务，保障双方的合法权益，确保工程质量和进度的圆满完成。
第二条工程名称和位置工程名称：____________________工程地点：____________________第三条工程内容和范围甲方要求乙方完成以下工程内容和范围：（详细描述工程内容和范围）第四条工程造价和支付方式1. 工程造价为____________________元（大写：____________________元），包括人工费、材料费、设备费、管理费、税费等费用。
2. 乙方应在工程施工过程中按照工程进度完成，并按照约定的支付方式进行付款。
第五条工期1. 工程的总工期为_____________个工作日/月/年（以具体工程项目而定）。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程，若因乙方原因造成工期延误，乙方须承担相应的违约责任。
第六条质量要求和监督1. 乙方在施工过程中应确保工程质量符合国家相关标准和法律法规要求。
2. 甲方有权委托第三方进行工程质量检测和监督。
乙方应积极配合并提供必要的协助。
第七条施工安全和保险1. 乙方应负责施工过程中的安全防护措施，确保施工现场的安全和施工人员的人身安全。
2. 乙方应为施工期间及施工完成后的工程设立必要的保险，保障工程的安全和甲方的利益。
《江西省建设工程计价管理办法》赣建字[2010]3号
![《江西省建设工程计价管理办法》赣建字[2010]3号](https://img.taocdn.com/s3/m/b4491a8da0116c175f0e4896.png)
江西省住房和城乡建设厅赣建字[2010]3号关于印发《江西省建设工程计价管理办法》的通知各设区市建设局（建委、规划建设局）、城管局（委）、园林局、房管局、省直有关部门：为贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），进一步规范建设工程发承包双方的计价行为，完善政府宏观调控和市场形成工程造价的机制，促进建设市场的健康发展，我厅组织制定了《江西省建设工程计价管理办法》，并经厅长办公会议审议通过，现予印发，请认真遵照执行。
二○一○年三月三十日江西省建设工程计价管理办法第一章总则第一条为规范建设工程发承包双方的计价行为，完善政府宏观调控和市场形成工程造价的机制，全面贯彻《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)（以下简称“08计价规范”），根据国家有关法律法规，结合我省实际，制定本办法。
第二条本省行政区域内的工程建设项目（包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、仿古建筑工程、园林绿化等工程）的计价活动，适用本办法。
第三条建设项目工程发承包价格的形成应当遵循以下原则：（一）政府宏观调控下的市场形成价格的原则；（二）企业自主报价的原则；（三）公平、公正、竞争、诚信合理确定工程造价的原则；（四）遵守法律、法规及接受政府行政主管部门依法监督的原则；（五）编制、审核、鉴定建设工程计价文件依法执业的原则。
第四条工程量清单计价是指按照分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的划分计算工程项目费用，并采用综合单价的计价方法。
—1—工料单价法是指按统一基价表或单位估价表、费用定额及有关文件规定和取费程序计算工程的直接费、间接费、利润、税金的计价办法。
第五条全部使用国有资金投资、国有资金占总投资额 50％以上或虽不足50％但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程建设项目（包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化等工程），必须采用工程量清单计价方式。
其他资金投资形式的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定。
江西省施工合同范本6篇
江西省施工合同范本6篇江西省施工合同范本1甲方：山东__乙方：___(内装)依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚信的原那么，为在施工合同的实施过程中创造平安、高效的施工环境，切实搞好本工程的平安管理工作，双方就本工程施工事项协商一致，订立本平安合同。
一、甲方职责1、工程开工前，甲方应向乙方工程工程负责人和工程技术人员进行全面平安技术交底，并有完整记录。
负责对参加单位工程施工人员的平安教育和工程防护设施的检查。
负责施工过程中的平安技术措施的落实，并帮助督落实。
并定期召开平安施工会议，及时加强工人对平安施工提高和警惕。
2、按照“平安第一、预防为主〞的原那么进行平安施工管理，配合平安施工、文明施工检查，凡查出的事故隐患及时通知乙方进行整改。
3、安排专人在施工现场，加强对施工过程中的平安防护措施、机械、电器及临时施工用电等方面的检查，发现存在的问题，提出整改意见。
4、组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方及时处理发现的各项平安隐患。
5、按照本工程工程特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救预案;如果发生因施工不当出现平安事故，由乙方负全部责任。
6、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家平安生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方平安管理规章，不服从甲方管理等行为进行处分直至单方解除合同的权利。
7、甲方平安责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电开工具、临时用电设施以及个人防护用品(如平安帽、平安带)等，并进行验收。
二、乙方职责1.严格遵守国家有关平安生产的法律法规，认真执行施工中的.平安要求。
严禁私自乱拆平安防护设施。
2、坚持“平安第一、预防为主〞的原那么，加强平安生产宣传教育，增强工人的平安施工意识，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。
所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
3、乙方必须遵守甲方的各项管理规定，服从甲方平安生产文明施工管理，甲方有权对各种违章行为、平安隐患进行处分;因甲方过错，造成乙方人员或财产损害的，乙方有权向甲方提出索赔;乙方负责人必须履行对其施工人员进行入场前的平安生产教育的义务。
江西省住房和城乡建设厅关于印发《江西省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（试行）》的通知
江西省住房和城乡建设厅关于印发《江西省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（试行）》的通知文章属性•【制定机关】江西省住房和城乡建设厅•【公布日期】2024.01.04•【字号】赣建字〔2024〕1号•【施行日期】2024.03.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】住房改革与发展正文江西省住房和城乡建设厅关于印发《江西省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（试行）》的通知各设区市住房和城乡建设局，赣江新区城乡建设和交通局，赣州市城市住房服务中心：为进一步规范我省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理，提升工程建设质量和效益，着力推动建筑业高质量发展，依据有关法律法规，我厅制定了《江西省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（试行）》。
现印发给你们，请结合本地区实际，认真贯彻执行。
附件：江西省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（试行）江西省住房和城乡建设厅2024年1月4日附件江西省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（试行）第一条为规范江西省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动，进一步推进工程总承包方式的实施和发展，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号，2019年修订）、《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12号）、《江西省人民政府办公厅关于促进建筑业转型升级高质量发展的意见》（赣府厅发〔2020〕34号）等规定，结合我省实际，制定本办法。
第二条在我省行政区域内，实施对房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动的监督管理，适用本办法。
第三条本办法所称工程总承包，是指承包单位按照与建设单位签订的合同，对设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。
江西地区特定建筑工程施工合同范本2024
江西地区特定建筑工程施工合同范本2024本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价款3.1 合同总价3.2 工程款支付方式3.3 工程进度款支付方式3.4 合同价格调整第四条工程质量4.1 质量标准4.2 质量监督4.3 质量保证措施第五条工程进度5.1 工程开工日期5.2 工程竣工日期5.3 工程进度计划第六条施工安全6.1 安全措施6.2 安全事故处理第七条材料供应7.1 材料种类7.2 材料质量7.3 材料供应时间第八条技术交底8.1 技术资料提供8.2 技术交底会第九条合同变更9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序第十条违约责任10.1 发包方违约责任10.2 承包方违约责任第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决地点第十二条合同解除12.1 合同解除条件12.2 合同解除程序第十三条其他约定13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 环境保护第十四条合同的生效、修改和终止14.1 合同生效条件14.2 合同修改程序14.3 合同终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：江西省南昌市X建筑工程有限公司1.1.2 单位地址：江西省南昌市X区X路X号1.1.3 法定代表人：X1.1.4 联系人：X1.1.5 联系电话：X1.2 承包方1.2.1 单位名称：江西省X建筑工程有限公司1.2.2 单位地址：江西省X市X区X路X号1.2.3 法定代表人：X1.2.4 联系人：X1.2.5 联系电话：X第二条工程概况2.1 工程名称：江西省南昌市X新区X栋住宅楼建筑工程2.2 工程地点：江西省南昌市X新区X路X号2.3 工程规模：地上层，地下层，总建筑面积平方米2.4 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等第三条合同价款3.1 合同总价：人民币X万元（大写：X万元整）3.2 工程款支付方式：按工程进度分阶段支付3.2.1 预付款：合同签订后七个工作日内，发包方支付合同总价款的10%作为预付款3.2.2 进度款：按照工程进度，每完成一个阶段的工程，承包方提交工程进度报告后三个工作日内，发包方支付相应阶段工程价款的80%3.2.3 尾款：工程验收合格后七个工作日内，发包方支付剩余的20%工程价款3.3 工程进度款支付方式：按月度进行支付，每月25日前支付上月工程进度款的80%3.4 合同价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格第四条工程质量4.1 质量标准：符合国家《建筑工程质量验收统一标准》及相关行业标准4.2 质量监督：双方共同参与工程质量监督，确保工程质量达到约定标准4.3 质量保证措施：承包方应严格按照设计和施工规范进行施工，对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量第五条工程进度5.1 工程开工日期：合同签订后一个月内5.2 工程竣工日期：合同约定的工程工期为个月，自工程开工之日起计算5.3 工程进度计划：承包方应按照合同约定的工期制定详细的工程进度计划，并报发包方审批第六条施工安全6.1 安全措施：承包方应制定施工现场安全管理制度，落实安全生产责任，确保施工现场安全6.2 安全事故处理：如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照相关法律法规和应急预案进行处理第八条技术交底8.2 技术交底会：双方应组织技术交底会，对工程的设计意图、施工要求、质量标准等进行详细讲解和确认第九条合同变更9.1 合同变更条件：合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款或工程内容发生变更，双方可协商签订补充协议9.2 合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面补充协议，作为本合同的附件第十条违约责任10.1 发包方违约责任：发包方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×日违约金率（日违约金率为本合同约定的月利率）10.2 承包方违约责任：承包方未按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金为本合同约定的月工程进度款×延迟月数第十一条争议解决11.1 争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼11.2 争议解决地点：本合同争议解决的地点为江西省南昌市X 区人民法院第十二条合同解除12.1 合同解除条件：任何一方未履行合同义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行，对方有权解除合同12.2 合同解除程序：合同解除应书面通知对方，并在解除合同后办理相关手续第十三条其他约定13.1 保密条款：双方应对合同履行过程中涉及的商业秘密和专有技术予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方13.2 知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利、著作权等13.3 环境保护：承包方应按照相关法律法规和环保要求，做好施工现场的环境保护工作第十四条合同的生效、修改和终止14.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年14.2 合同修改程序：合同的修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议14.3 合同终止条件：本合同期满或者双方协商一致终止合同，合同即告终止第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计图纸附件二：施工图纸附件三：施工说明附件四：工程量清单附件五：材料供应清单附件六：施工进度计划附件七：安全生产管理制度附件八：施工现场安全防护措施附件九：工程质量验收标准附件十：合同补充协议附件一：设计图纸详细要求：设计图纸应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及相关的结构、给排水、电气等专业的图纸。
江西省工程建设施工招标投标管理办法(1998年修正)
江西省工程建设施工招标投标管理办法(1998年修正) 文章属性•【制定机关】江西省人民政府•【公布日期】1998.02.10•【字号】省人民政府令第63号•【施行日期】1998.02.10•【效力等级】地方政府规章•【时效性】失效•【主题分类】基本建设正文江西省工程建设施工招标投标管理办法（1994年3月23日省人民政府第十八次常务会议讨论通过1994年5月25日省人民政府令第31号发布根据1998年2月10日省人民政府令第63号修正）第一章总则第一条为加强对工程建设施工招标投标的管理，维护建设市场的正常秩序，确保工程质量，提高投资效益，保护国家利益和招标投标者的合法权益，根据国家有关规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条凡本省境内由国家投资或公有制企业、事业单位投资、建筑面积在1000平方米以上或总投资50万元以上的新建、改建、扩建、建筑装饰和技术改造工程，均应当实行招标投标，但县级以上人民政府（包括行政公署，下同）在权限范围内确认的不宜招标的特殊工程除外。
第三条施工招标投标，应当坚持公平、等价、有偿、讲求信用的原则，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理报价等情况开展竞争，不受地区、部门限制。
第四条凡具备条件的建设单位和具有相应资质的施工企业，均可参照施工招标投标。
第二章机构与职责第五条省建设厅是全省施工招标投标的主管机关，其主要职责是：（一）贯彻国家有关施工招标投标的法律、法规和方针、政策，制定全省施工招标投标的规范性文件；（二）监督、检查全省有关施工招标投标活动，总结、交流工作经验；（三）审批咨询、监理等单位代理施工招标投标业务的资格；（四）调解施工招标投标纠纷；（五）否决违反施工招标投标规定的定标结果。
第六条各级施工招标投标办公室（以下简称招标管理机构）按本办法第七条规定负责本行政区域内施工招标投标的日常管理工作，其主要职责是：（一）审查招标单位的资质；（二）审查招标申请书和招标文件；（三）审定标底；（四）监督开标、评标、定标和议标活动；（五）调解施工招标投标纠纷；（六）否决违反施工招标投标规定的定标结果；（七）监督建设工程施工承发包合同（下称承发包合同）的签订、履行。
《关于印发〈江西省建设工程计价办法(试行)〉的通知》
赣州市城市规划建设局赣市规建建［2004］45 号关于转发《关于印发〈江西省建设工程计价办法（试行）〉的通知》的通知各县（市、区）建设局、赣州经济技术开发区规划建设管理局、市直及驻市各有关单位：现将省建设厅《关于印发〈江西省建设工程计价办法（试行）〉的通知》（赣建字[2004]8号）转发给你们，请认真遵照执行。
同时，结合我市实际，现就有关事项进一步明确如下：1、我市范围内全部使用国有资金投资、国有资金占总投资额50%以上或虽不足50%但国有资产投资者实质上拥有控股权的单项投资金额在50万元以上（含50万元）的建设工程项目，必须按工程量清单计价办法计价。
2、《建设工程工程量清单计价规范》附录中缺项的部分，编制人可作相应补充，县（市）工程项目由编制人报县（市）工程造价管理机构签署意见后报赣州市工程造价管理机构（瑞金、大余、龙南除外），赣州市工程造价管理机构初审后报省工程造价管理机构备案。
瑞金、大余、龙南的工程项目由当地工程造价管理机构初审后直接报省工程造价管理机构备案，同时抄报赣州市工程造价管理机构。
3、鼓励推行无标底招标，经评审的最低价（合理低价）中标；如设置标底，标底在评标中应当作为参考，不得作为评标的唯一依据。
4、施工措施费应根据工程实际情况和企业自身状况自主报价。
5、由于设计变更或工程量清单计算误差引起的工程量增减，属合同约定幅度以内的，执行原综合单价。
若无合同约定且工程量增减幅度在15%以内的（含15%），仍执行原综合单价；增幅超过15%，其增加部分的工程量的综合单价结合实际情况双方协商可适当调低，减幅超过15%，其减少部分的工程量的综合单价结合实际情况双方协商可适当调高，上述工程量经发包人确认后作为结算依据。
6、按照定额计价出现消耗量定额项目缺项时，承包人应当编制补充项目，通过发承包双方认可，经工程项目所在县（市）工程造价管理机构签署意见后报赣州市工程造价管理机构初审（瑞金、大余、龙南除外），并报省工程造价管理机构备案后，作为结算的依据。
《江西省《建筑工程资料编制规程》DB36-J002-2007》
1.0.1 为了加强本省建筑工程资料（以下简称工程资料）的管理，统一和规范工程资料的编制内容和要求，建立真实、准确、完整的工程档案，真实反映工程实体质量，结合本省实际实际情况，制定本规程。
1.0.2本规程依据《建筑工程施工质量统一标准》GB50300、《建设工程监理规范》GB50319和《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328等现行国家有关法规、技术标准、规范和本省有关规定编制。
1.0.3本规程适用于本省行政区域内新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的工程资料的编制。
1.0.4凡在本省行政区域内的工程建设、勘察、设计监理、施工等单位均应执行本规程。
原材料、建筑构配件、成品、半成品、器具和设备的生产、供应单位，应按本规程要求提供相关技术资料。
1.0.5工程资料应使用本规程统一制式表格，未规定统一制式表格的，可根据本规程的基本规定制定表格。
1.0.6本规程未做规定的尚应按现行国家、省有关标准和规范的规定执行。
12.0.1工程资料engineering document工程资料是在整个工程建设过程中，包括从立项、审批、施工到竣工验收等一系列活动中形成的文字、图表、声像等各种形式的资料。
包括基建资料、监理资料和施工资料。
2.0.2基建资料capiral construon document由工程项目建设单位在工程建设过程中形成的文件资料的统称。
包括工程准备阶段文件和竣工验收文件。
2.0.3监理资料supervisal document由工程项目监理单位在工程监理过程中形成的文件资料的统称。
2.0.4施工资料construction document由工程施工单位在工程施工过程中形成的文件资料的统称。
2.0.5验收文件handing over document工程项目验收活动中形成的文件。
2.0.6竣工图as-built drawing工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。
2.0.7核查check对工程资料的检查及资料与实物的核对。
江西省公路工程施工合同
江西省公路工程施工合同第一部分：合同基本信息甲方（发包方）：_______________________- 法定代表人：_______________________- 地址：_______________________- 联系方式：_________________乙方（承包方）：_______________________- 法定代表人：_______________________- 地址：_______________________- 联系方式：_________________第二部分：工程项目信息1. 项目名称：_______________________2. 项目地点：_______________________3. 工程内容：_______________________4. 工期要求：自 __年__月__日起至 __年__月__日止5. 工程质量标准：满足国家及江西省相关行业标准第三部分：合同金额与支付方式1. 合同总金额：人民币（大写）________________________元整2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体如下：- 预付款：占总合同金额的__%，于合同签订后__日内支付；- 进度款：根据实际完成的工程量按月支付；- 竣工款：在工程竣工验收合格后支付剩余的__%。
第四部分：施工管理与质量要求1. 乙方应遵守国家及江西省关于公路工程建设的相关法规、标准和规范，确保工程质量。
2. 乙方应制定详细的施工组织设计方案，并经甲方审批后方可执行。
3. 乙方必须按照合同约定的时间、质量和安全标准完成施工任务。
4. 对于施工中出现的问题，乙方应及时通知甲方，并采取相应措施予以解决。
第五部分：违约责任与争议解决1. 如一方违反合同条款，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失。
2. 若发生合同争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向江西省有管辖权的人民法院提起诉讼。
(全套模板)江西省建筑工程施工质量验收资料(给排水及采暖)
(全套模板)江西省建筑工程施工质量验收资料(给排水及采暖)一、工程概况该建筑工程是位于江西省的一个给排水及采暖项目。
工程总体规模较大，涉及到多个施工工程和设备，需要进行质量验收。
二、施工工程验收资料1. 工程施工合同及相关文件：包括工程施工合同、施工许可证、招投标文件等。
2. 工程施工组织设计文件：包括施工方案、安全生产管理组织设计文件等。
3. 工程质量控制计划：包括质量管理措施、质量检验与验收方法等。
4. 施工图纸及变更通知：包括初步设计图纸、施工图纸、工程变更通知等。
5. 施工记录资料：包括施工过程中的记录、检验记录、质量事故处理记录等。
6. 材料进场及验收记录：包括材料进场检验记录、施工材料的验收记录等。
7. 施工工程竣工资料：包括竣工图纸、竣工验收报告、工程交付等相关资料。
8. 其他相关资料：包括施工合同、工程进度计划、质量合格证书、施工材料合格证书等。
三、设备验收资料1. 设备购进合同及相关文件：包括设备购进合同、设备招标文件等。
2. 设备验收计划及方案：包括设备验收流程、验收标准等。
3. 设备安装和调试记录：包括设备的安装记录、调试记录、设备质量检验记录等。
4. 设备竣工和交接资料：包括设备竣工报告、设备交接记录、设备维护保养手册等。
5. 设备质量评估报告：包括设备质量评估报告、设备合格证书等。
四、质量验收要求1. 检查工程质量是否符合相关标准和规范要求。
2. 检查施工工程和设备的合同履行情况。
3. 对施工工程和设备进行质量抽查和检验，并记录检查结果。
4. 如发现质量问题，及时采取相应的整改和处理措施。
以上是江西省建筑工程施工质量验收资料(给排水及采暖)的全套模板，供参考使用。
请根据具体情况对资料进行完善和补充。
2023年关于建筑工程施工合同范文六篇
2023年关于建筑工程施工合同范文六篇建筑工程施工合同篇1建设单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：工程名称：工程为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。
发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。
并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
江西省建筑施工企业劳动合同(官方范本)
江西省建筑施工企业劳动合同（官方范本）编号:___________甲方:__________________________乙方:__________________________签订时期:______年_____月_____日甲方:__________________________法定代表人:____________________企业地址:______________________施工地址:______________________工商注册机关:__________________乙方: _________________________居民身份证号:__________________出生日期:______年_____月_____日家庭住址:______________________邮政编码:______________________户口所在地____省（市）____区（县）_____乡镇_____村根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）（）1、有固定期限劳动合同本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月_____日终止。
其中试用期至_____年_____月_____日止。
（）2、以完成一定工作为期限的合同。
本合同生效日期为______年______月______日；以乙方完成______工作任务为合同终止时间。
（）3、无固定期限劳动合同本合同于_____年_____月_____日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。
其中试用期至_____年_____月_____日止。
二、工作内容和工作时间第二条甲方招用乙方在________(项目名称)工程中担任______岗位(工种)工作。
乙方的岗位(工种)上岗证号码为________________ 。
江西工程建设合同备案
江西工程建设合同备案我们要了解什么是工程建设合同。
简单来说，工程建设合同是指发包人与承包人为完成某项建设工程而签订的法律文件，它规定了双方的权利和义务。
在江西，根据《中华人民共和国民法典》及地方性法规，所有涉及公共利益、安全性的大型工程项目都必须签订合同并进行备案。
让我们具体看一份江西工程建设合同备案范本。
这份范本通常包含以下几个核心部分：1. 合同首部：包括合同名称、合同编号、签订日期以及合同双方的基本信息。
2. 工程项目概况：详细描述工程的名称、地点、规模、标准和质量要求等。
3. 合同金额和支付方式：明确工程的总价款、预付款、进度款及结算方式。
4. 工期及施工计划：列出具体的开工日期、竣工日期和施工的主要节点。
5. 质量保证和验收标准：规定材料、设备的质量要求和工程验收的标准。
6. 违约责任：对可能出现的违约行为设定相应的责任和处理办法。
7. 争议解决：约定双方发生争议时的解决途径，比如协商、调解、仲裁或诉讼。
8. 其他条款：包括保密协议、知识产权声明、不可抗力条款等。
9. 附加文件：设计图纸、技术规范等附件清单。
在江西，合同备案流程一般如下：- 提交备案申请：承包人需向当地建设行政主管部门提出书面申请。
- 审核资料：相关部门会对提交的合同及其他相关资料进行审查。
- 发放备案证明：资料符合要求的项目，会获得正式的备案证明。
值得一提的是，备案过程中需要注意的细节非常多，如合同文本的规范性、备案资料的完整性以及时间节点的把控等。
因此，建议在准备合同备案时，最好由经验丰富的法律顾问或专业人士协助，确保一切顺利。
为了保障合同的法律效力，江西省对于未按规定备案的合同，可能会采取行政处罚措施。
这不仅影响企业的信誉，还可能导致经济损失。
因此，严格按照法律法规办理合同备案，是每个参与方应尽的责任和义务。
JX 《建设工程施工合同》补充条款之一
为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。
《建设工程施工合同》补充条款之一发包人（全称）：云南富苍达投资有限公司承包人（全称）：江西省建工集团公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同补充条款。
一、因发包人对工程施工的管理将全方位全权委托工程总承包人负责实施，承包人负责施工的工程为发包人以指定分包的形式进入，故承包人本工程范围内的一切施工实施必须服从工程总包人的管理并满足工程总承包人的管理要求，承包人和工程总承包人之间的责任权利义务按照总承包人的相关规范文本签订并严格执行不误。
二、承包人的工程量为暂定工程量，随着发包人项目的进展，可能会对承包人的工程量进行调整，承包人承诺届时无条件服从发包人的安排。
三、承包人自行承担所施工部分的（在除掉交付发包人的所有费用后）所有工程税务及费用。
四、承包人在本合同签订之日起九个日历天内交付完毕其合同履约保证金。
其中在2012年3月1日前首笔支付完毕壹佰万元现金，其余履约保证金在2012年3月9日前支付完毕，否则，首笔支付的壹佰万元作为承包人的违约金不予退回，签订的本合同自动失效。
承包人交付的履约保证金在工程完成工程合同总量的45%后，按照其完成工程总量的同等比例在每次拨付工程进度款时逐步返还至承包人专用账户。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：2012年3月1日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气1。
江西省新型建筑工程施工合作协议2024年通用版
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX江西省新型建筑工程施工合作协议2024年通用版本合同目录一览1. 合作协议的定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 合作双方的权益与义务2.1 合作双方的权益2.2 合作双方的责任和义务3. 施工项目的实施与监管3.1 施工项目的实施3.2 施工项目的监管4. 工程质量与安全4.1 工程质量4.2 施工安全5. 工程进度与费用5.1 工程进度5.2 工程费用6. 技术交流与信息共享6.1 技术交流6.2 信息共享7. 争议解决7.1 争议的解决方式7.2 争议解决的具体程序8. 合同的变更与终止8.1 合同的变更8.2 合同的终止9. 违约责任9.1 违约的定义与认定9.2 违约责任的具体承担方式10. 合同的生效、履行与解除10.1 合同的生效条件10.2 合同的履行10.3 合同的解除11. 保密条款11.1 保密信息的定义与范围11.2 保密责任的承担12. 法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的修改与补充13.3 合同的废止与继承14. 合同的签署与备案14.1 合同的签署14.2 合同的备案第一部分：合同如下：第一条合作协议的定义与范围1.1 定义1.2 范围本协议适用于双方在新型建筑工程施工项目中的全部合作活动，包括但不限于工程设计、施工、监理、材料供应、设备租赁、技术咨询等。
第二条合作双方的权益与义务2.1 合作双方的权益（1）双方应遵守国家相关法律法规，平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同完成施工项目。
（2）双方应积极履行合同约定的义务，确保施工项目的顺利进行。
（3）双方在合作过程中，应相互支持、相互配合，共同解决施工过程中出现的问题。
2.2 合作双方的责任和义务（1）甲方作为施工项目的主体，应对项目的质量、安全、进度、投资等方面负责。
江西省建设工程合同范本
江西省建设工程合同范本在江西省，随着城市化进程的加快和基础设施建设的不断推进，建设工程项目日益增多。
为了规范建设市场秩序，保障工程质量和双方权益，江西省制定了建设工程合同范本。
本文将对该范本进行详细解析，帮助读者更好地理解和运用。
一、合同范本的主要内容江西省建设工程合同范本主要包括以下几个部分：1. 工程概况：包括工程名称、地点、规模、内容、工期等基本信息。
2. 合同主体：明确甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址、法定代表人或委托代理人等信息。
3. 工程范围：详细描述工程的设计、施工、监理、验收等方面的具体内容和要求。
4. 合同价款：约定工程造价、支付方式、结算方式等经济条款。
5. 工程质量：明确工程质量标准、验收标准、质量保证措施等内容。
6. 工程进度：约定工期、进度计划、延期处理等事项。
7. 合同履行：规定双方的权利和义务、违约责任、争议解决方式等。
8. 附件：包括工程设计图纸、技术标准、招标文件等相关资料。
二、合同范本的特点1. 合法性：合同范本依据国家法律法规和行业标准制定，确保合同的合法性。
2. 公平性：合同范本充分考虑甲乙双方的利益平衡，保障双方的合法权益。
3. 可操作性：合同范本内容具体明确，便于双方在实际执行中操作。
4. 适应性：合同范本适用于不同类型的建设工程项目，具有一定的通用性。
三、如何运用合同范本1. 认真阅读：在使用合同范本前，应认真阅读并理解其内容，确保对合同条款有清晰的认识。
2. 结合实际调整：根据具体工程项目的实际情况，对合同范本中的相关内容进行调整和完善。
3. 咨询专业人士：如有疑问或需要进一步解释的地方，可咨询专业律师或相关专家的意见。
4. 双方协商一致：在签订合同时，甲乙双方应充分沟通协商，达成一致意见后再签署。
江西省建设工程施工合同范本
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。Leabharlann 建 设 工 程 施 工 合 同
（GF-1999-0201）
江西省工商行政管理局监制
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：2009年6月日
合同订立地点：
本合同双方约定双方签字盖章后生效。
江西省建筑工程施工发包与承包计价管理办法
江西省建筑工程施工发包与承包计价管理办法第一章总则第一条为了加强建设工程造价管理，规范我省建筑工程施工发包与承包计价行为，维护建筑工程发包与承包双方的合法权益，促进建筑市场的健康发展，根据国家和省有关法律、法规、规章的规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条在本省行政区域内从事建筑工程施工发包与承包计价（以下简称工程发承包计价）活动，实施工程发承包计价的监督管理，适用本办法。
本办法所称建筑工程是指房屋建筑、市政基础设施、房屋维修、仿古建筑和园林绿化等工程。
本办法所称房屋建筑工程，是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装饰装修工程。
本办法所称市政基础设施工程，是指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、环卫、污水处理、垃圾处理、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程。
第三条工程发承包计价包括编制施工图预算、招标标底、工程量清单、投标报价、工程结算和签订合同价等活动。
第四条建筑工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由市场竞争形成。
工程发承包计价应当遵循以下原则：（一）政府宏观调控下的市场形成价格的原则；（二）遵守法律、法规及接受政府行政主管部门依法监督的原则；（三）公平、公正、诚信合理确定工程造价的原则；（四）编制、审核（鉴定）工程发承包计价依法执业的原则。
第五条省人民政府建设行政主管部门负责全省范围内工程发承包计价工作的监督管理。
县级以上人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内工程发承包计价工作的监督管理。
具体工作委托各级建设工程造价管理机构负责。
第二章施工图预算与招标标底和投标报价第六条施工图预算、招标标底、投标报价由成本（直接工程费、间接费）、利润、其它费用和税金构成。
第七条施工图预算和招标标底、投标报价编制可以采用以下计价方法：（一）工料单价法。
分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以工程定额的人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定。
其他直接费、现场经费、间接费、利润、其他费用、税金按照工程费用定额的有关规定另行计算。
江西省建筑工程合同范本
江西省建筑工程合同范本合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________1.5 工程预算：____________第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预算的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程预算的50%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算的10%。
第三条工程质量3.1 乙方应按照约定的标准和质量要求完成工程。
3.2 工程质量的验收：（1）工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、施工记录、验收报告等；（2）甲方应组织有关单位对工程进行验收，验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认；（3）如甲方对工程质量有异议，应在验收报告签字前提出，经双方协商解决。
第四条工程进度4.1 乙方应按照约定的工期完成工程。
4.2 乙方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前通知甲方，并经甲方同意后，方可延期。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的标准和质量要求完成工程的，甲方有权要求乙方返工、修复，并有权要求乙方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金。
第六条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：建设工程施工合同（GF—1999—0201）（协议专用条款附件）中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定江西省工商行政管理局监制协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：（人民币）￥：六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标、投标文件及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：发包人：（公章）承包人:（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：备案机关意见（章）鉴证机关（章）经办人：经办人：年月日年月日专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人对图纸的保密要求：使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3 发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：5.6 不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名：职务：8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：（2）将施工所需要的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）工程地质和下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与座标控制点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其它工作：8.2 发包人委托承包人办理的工作：9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：（8）施工场地清洁卫生的要求：（9）双方约定承包人应做的其它工作：三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程师确认的时间：10.2 群体工程中有关进度计划的要求：13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其它情况：四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位：19、工程试车19.5 试车费用的承担：五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法：（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：23.3. 双方约定合同价款的其他调整因素：24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：25、工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3）承包人可代为调剂串换的材料：（4）到货地点与一览表不符：（5）供应数量与一览表不符：（6）到货时间与一览表不符：27.6、发包人供应材料设备的结算方法：28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：八、工程变更九.竣工验收与结算32、竣工验收32.1 承包人提供竣工图的约定：32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方约定的发包人其它违约责任：35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：双方约定的承包人其他违约责任：37、争议37.1本合同发生在争议，双方当事人及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由南昌仲裁委员会仲裁。
十一、其它38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位：39、不可抗力39.1双主关于不可抗力的约定：40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包人委托承包人办理的保险事项：（2）承包人投保内容：41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：（3）双方约定的其它担保事项：46、合同份数46.1双方约定合同份数：47、补充条款附件1：工程质量保修书发包人：（全称）：承包人：（全称）：为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协调一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日起，分单项验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为：年，屋面防水工程为年；2、电气管线、上下水管线安装工程为；3、供热与供冷为个采暖期、供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年；5、其他约定：三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托它人员修理，保修费用从质量保修金扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等）；承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
按工程承包合同的规定执行。
六、其它双方约定其它工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同的附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求Ppt课件制作设计，word文档制作、图文设计制作、发布广告等，秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档。