《招投标与合同管理》期末考试试卷A
招投标与合同管理期末考试A卷
《招投标与合同管理》课程试卷A卷一．单项选择题（共20分，每题1分）1．根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（），接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A、报建制度B、监理制度C、工程咨询D、项目合同管理2．承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。
A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料3．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书4．合同的（）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A、成立B、订立C、质压D、定金5．（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A、固定总价合同B、计量估价合同C、单价合同D、成本加酬金合同6．（）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。
A、留置B、定金C、抵押D、债权人免除债务7．（）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让8．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（）A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法9．“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
《招投标与合同管理》试题及答案1
1．业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A ．投标保证金B ．履约保证金C ．担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A ．给所有投标者打分B ．当众宣布中标者名单C ．把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3．《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A ． 1999 年 10 月 1 日B ． 1999 年 12 月 1 日C ．2000 年 1 月 1 日D ．2000 年 3 月 1 日4．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于( )。
A．3 家 B ．4 家 C.5 家 D ． 10 家5．中标通知书发出后，中标单位应与建设单位签订工程承包合同，其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A ．赔偿损失B ．双倍返回投标保证金C ．返回投标保证金并赔偿损失D ．返回履约保证金7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由( )承担。
A．业主 B ．承包商 C ．监理单位 D ．业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( )。
A．允许投标单位补充填写 B．视为废标C．退回投标书 D．认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A．投标函 B．投标报价 C．拟签订合同的主要条款 D．施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A．是否解答投标单位的答疑 B．是否组织现场考察C．是否公开开标 D．是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A．招标单位 B．施工单位 C．招标管理机构 D．定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
招投标与合同管理试卷及答案A
一、单项选择题（每小题1。
5分,课程名称：工程招投标与合同管理测试题一共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于(D）起施行。
A、1997.11。
1B、1998.3。
1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A)。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是(D )。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的( )。
A、3，3/4B、3，2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A )要公开.A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知.A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标.A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是（A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过（C )万元.A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
【VIP专享】《招投标与合同管理》期末考试试卷A
签名
）约定承发
7. 《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（ 通知。
A .14
B.10
8. 下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（
A.工程量清单
B.工程预算书
9. 对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发
生变化时，则（
A.无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行
武汉工程大学自考助学班 2013-2014 年第 1 学期推荐课课程考试试卷
《土木工程合同管理》课程考试试卷(A 卷)
教学部门：
学生姓名：
考试方式 ：
（闭卷）
………………………………………………………………………………………………………………
题号
题分
得分
得分 评卷人
1. 在下列合同中，（
一
20
二
20
2. 公开招标是指（
）合同是可变更的合同。
）。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为
D.有限招标
3. 根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（
B.无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行
）。
C.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行
D.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行
10. 索赔程序和争执的解决主要分析（
A.争执的解决方式
B.任务的开始
C.工程所有权的转让
D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始
招投标与合同管理期末复习试题(2024版)
招投标与合同管理期末复习试题(2024版)合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供货物或服务，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条合同标的（1）货物名称：__________数量：__________质量标准：__________交付期限：__________（2）服务内容：__________服务期限：__________服务标准：__________1.2 乙方向甲方支付的价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
第二条交付及验收2.1 甲方应按照本合同约定的数量、质量、规格和交付期限向乙方交付货物或提供服务。
2.2 乙方对甲方交付的货物或提供的服务进行验收，确认符合本合同约定的，予以接收。
2.3 乙方对甲方交付的货物或提供的服务有异议的，应在验收合格后三日内向甲方提出，并提供书面材料。
甲方应在接到异议后七日内予以答复。
第三条价款及支付3.1 本合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 乙方应按照本合同约定的付款方式、付款期限向甲方支付价款。
3.3 甲方开具正规发票，乙方按税法规定予以报销。
第四条违约责任4.1 甲方未按照本合同约定的数量、质量、规格和交付期限交付货物或提供服务的，乙方有权要求甲方承担违约责任。
4.2 乙方未按照本合同约定的付款方式、付款期限向甲方支付价款的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
4.3 甲乙双方因不可抗力不能履行或部分履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。
第五条争议解决5.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2020-2021学年下学期期末考试 《招投标与合同管理》A卷
2020-2021学年下学期期末考试《招投标与合同管理》A卷基本信息：[矩阵文本题] *1. 建设单位应当在领取施工许可证后及时开工,开工期限为领取施工许可证之日起（）个月内。
[单选题] *A、 1B、 2C、 3(正确答案)D、 62. 下列说法正确的是（）。
[单选题] *A、分段结算的工程,可以按月预支工程款(正确答案)B、按月结算与支付实行按月结算进度款,不需要预付工程款C、实行按月结算与支付的工程,不需要进行竣工结算D、分段结算与支付的工程,应按季度结算工程款3. 一般情况下,签订成本加酬金合同不利于工程的（）。
[单选题] *A、进度控制B、质量控制C、成本控制(正确答案)D、安全控制4. 当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做（）[单选题] *A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法(正确答案)5. 公开招标亦称非无限竞争性招标,是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其它组织招标。
[单选题] *A、投标邀请书B、合同谈判C、行政命令D、招标公告(正确答案)6. 根据《必须招标的工程项目规定 -国家发改委第16号令》规定,工程建设项目招标范围的工程建设项目,勘察、设计、监理等服务,单项合同估算价在（）万元人民币以上的,必须进行招标。
[单选题] *A、 20B、 50C、 100(正确答案)D、 2007. 关于标底的说法正确的是（）。
[单选题] *A、每个招标项目都必须编制一个标底B、招标项目可以编制两个标底C、招标项目可以不必编制标底D、标底必须经过审查(正确答案)8. 工程师在接到延期开工申请后的( )小时内以书面形式答复承包人。
工程师在接到延期开工申请后的（）小时内不答复的,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。
招投标与合同管理试卷A2024年通用
招投标与合同管理试卷A2024年通用合同编号：__________合同双方：1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 联系人：____________________4. 联系电话：____________________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 联系人：____________________4. 联系电话：____________________一、合同范围与内容1. 乙方应按甲方的要求，完成项目的设计、施工、设备供应、安装、调试、培训、验收等工作。
2. 乙方应保证所提供的设备、材料及服务的质量，符合国家相关法规、标准及甲方的要求。
3. 乙方应按照约定的时间节点完成各项工作，确保项目按期交付。
二、合同价格与支付1. 本合同的总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 甲方应按照双方约定的付款方式，分阶段支付乙方合同价款。
具体付款方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
（2）项目进展到约定的阶段，甲方支付乙方合同总价款的30%。
（3）项目完成后，甲方支付乙方合同总价款的20%。
（4）质保期结束后，甲方支付乙方合同总价款的10%。
3. 乙方开具符合国家法规的发票，甲方按约定时间支付相应款项。
三、合同履行与验收1. 乙方应按照甲方的要求，提供施工方案、技术支持、售后服务等。
2. 甲方应按照合同约定，提供施工场地、基础设施、协调相关部门等。
3. 项目完成后，双方共同进行验收。
验收合格的，甲方支付合同尾款。
验收不合格的，乙方应在约定的期限内整改，直至达到甲方要求。
四、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成项目，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
《招投标与合同管理》期末考试试卷A
题号 题分 一20二20三20四40五 … 总分 签名得分《土木工程合同治理》课程考试试卷(A 卷)教学部门：学生姓名：专业班级：学号：考试方式 ：〔闭卷〕………………………………………………………………………………………………………………一、单项选择题(本大题共 20 小题，每题 1 分，共 20 分)在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多项选择或未选均无分。
1. 在以下合同中，〔 〕合同是可变更的合同。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B.以合法活动掩盖非法目的C.因重大误会而订立的D.损害社会公共利益的 2. 公开招标是指〔〕。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.公布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参与投标并依据规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标3. 依据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特别问题，可通过〔 〕商定承发包双方的权利和义务。
A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书4. 建设工程工程一般应承受〔 〕。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标5. 一般认为，投标是一种〔 〕。
A. 履约B.要约C.要约邀请D.竞拍行为6. 以下不属于《建设工程施工合同〔示范文本〕》〔GM1999—0201〕的是〔 〕。
A.《协议书》B.《通用条款》C.《专用条款》》D.《建设工程质量治理条例》7. 《施工合同示范文本》中规定，索赔大事发生〔 〕内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
得分 评卷人A .14 B.10 C. 28 D.568.以下建设工程施工合同文件消灭冲突时，应优先考虑执行的是〔〕。
A.工程量清单B.工程预算书C.工程变更协议书D.施工图纸9.对于执行政府定价或政府指导价的合同，假设在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则〔〕。
招投标与合同A答案
《工程招投标与合同管理》A卷答案一、单项选择题A B A A A D A B A A C A D B B二、多项选择题BD AB ABC ABCE ABCDE三、简答题1、一般来说，下列招标项目承包商应该放弃投标：（1）工程规模、技术要求超过本企业技术等级的项目。
（2）本企业业务范围和经营能力之外的项目。
（3）本企业已承包任务比较饱满，而招标工程的风险较大的项目。
（4）本企业技术等级、经营、施工水平明显不如竞争对手的项目。
如果确定投标，则应根据工程的具体情况确定投标策略。
2、工程建设标准是指对工程勘察、设计、施工、验收、质量检验等各个环节的技术要求。
它包括五个方面的内容：（1）工程建设勘察、设计、施工及验收等的质量要求和方法。
（2）与工程建设有关的安全、卫生、环境保护的技术要求。
（3）工程建设的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法。
（4）工程建设的试验、检验和评定方法。
（5）工程建设的信息技术要求。
3、一般要求被审查的投标申请人提供如下资料。
（1）投标企业概况。
（2）财务状况。
（3）拟投入的主要管理人员情况。
（4）目前剩余劳动力和施工机械设备情况。
（5）近3年承建工程的情况。
（6）目前正在承建的工程情况。
（7）3年来涉及的诉讼案件情况。
（8）其他资料（如各种奖励和处罚等）。
4、（1）工程招标代理人必须以被代理人的名义办理招标事物。
（2）工程招标代理人，具有独立进行意思表示的职能。
（3）工程招标代理行为，应在委托授权的范围内实施。
（4）工程招标代理行为的法律效果归属于被代理人。
5、（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
四、论述题1、《施工合同示范文本》的组成由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。
工程招投标合同管理期末考试a卷
工程招投标合同管理期末考试A卷一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 在工程招投标过程中，以下哪个阶段不属于招标准备阶段？A. 编制招标文件B. 发布招标公告C. 确定招标方式D. 合同谈判2. 工程量清单是工程招投标的重要依据，以下关于工程量清单的说法正确的是：A. 工程量清单应由招标人编制B. 工程量清单应由投标人编制C. 工程量清单应由监理机构编制D. 工程量清单应由政府部门编制3. 在工程招投标中，投标保证金的作用是：A. 保证投标人按时提交投标文件B. 保证投标人不得中途退出投标C. 保证投标人按约定履行合同义务D. 保证投标人有资格参与投标4. 以下哪种情况不属于工程招投标中的不公平竞争行为？A. 招标人限制投标人只能选择指定的材料供应商B. 投标人之间协商报价，以低价竞争C. 投标人采用不正当手段获取招标文件D. 招标人向特定投标人泄露招标文件内容5. 工程合同价款支付方式中，进度付款的方式是：A. 按月支付B. 按工程进度支付C. 按合同金额支付D. 按工程质量支付6. 工程合同履行过程中，以下哪种情况不属于合同变更？A. 工程量增减B. 工程进度调整C. 合同价款调整D. 合同当事人变更7. 工程合同违约责任中，以下哪种情况不属于违约行为？A. 投标人未按招标文件要求提交投标文件B. 招标人未按合同约定支付价款C. 投标人未按合同约定履行合同义务D. 不可抗力导致合同无法履行8. 工程合同争议解决方式中，以下哪种方式不属于仲裁程序？A. 双方协商解决B. 调解程序C. 仲裁委员会仲裁D. 法院诉讼9. 工程合同管理的基本原则中，以下哪个原则不属于合同管理的核心？A. 合法性原则B. 平等自愿原则C. 诚实信用原则D. 效益最大化原则10. 在工程招投标过程中，以下哪个行为不属于招投标监督机构的职责？A. 监督招标文件的编制和发布B. 监督投标人的投标行为C. 监督合同的履行情况D. 监督招标人的招标行为二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述工程招投标的主要程序。
工程招标与合同管理期末考试卷A
工程招标与合同管理期末考试卷A一、单项选择题（每题2分，共20题，总分40分）1. 下列哪项不属于招标投标活动的原则？A. 公开、公平、公正、诚实信用B. 竞争、选择、合作、共赢C. 科学、严谨、高效、节约D. 合法、合规、合理、合情2. 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过项目估算价的（）。
A. 2%B. 5%C. 10%D. 20%3. 下列关于招标方式的表述，错误的是（）。
A. 公开招标是公开邀请不特定的法人或其他组织参加投标的方式B. 邀请招标是邀请特定的法人或其他组织参加投标的方式C. 竞争性谈判是邀请多家投标人参加谈判，最终确定中标人的方式D. 单一来源采购是不公开邀请特定的一家供应商进行采购的方式4. 在招标投标过程中，评标委员会对投标文件进行评审，评标结果应当依据（）。
A. 投标价格的高低B. 投标人的业绩和实力C. 投标人的资质和资格D. 招标文件的要求和投标文件的响应程度5. 合同履约担保的方式包括（）。
A. 银行保函、担保公司保函、抵押担保、质押担保B. 银行保函、担保公司保函、信用担保、抵押担保C. 银行保函、担保公司保函、信用担保、个人担保D. 银行保函、担保公司保函、抵押担保、个人担保6. 合同的变更和解除必须依据（）。
A. 双方协商一致B. 法律规定C. 合同约定D. 招标文件的要求7. 在合同执行过程中，如果承包人未按照合同约定履行义务，发包人可以采取的措施是（）。
A. 解除合同B. 要求承包人承担违约责任C. 要求承包人支付合同价款D. 要求承包人恢复原状8. 下列关于合同验收的表述，正确的是（）。
A. 验收应当在合同约定的时间内进行B. 验收应当由发包人组织C. 验收应当由承包人组织D. 验收可以由发包人和承包人共同组织9. 工程质量保证金的扣留方式包括（）。
A. 按工程进度支付B. 按工程质量合格率支付C. 工程竣工一次性支付D. 按合同约定支付10. 下列关于工程合同价款的支付方式的表述，正确的是（）。
招投标与合同管理期末考试A卷(2024版)
招投标与合同管理期末考试A卷(2024版)甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就以下事项达成一致意见，订立本合同：一、项目名称：__________二、工程内容：__________三、工程地点：__________四、工程周期：__________五、工程质量要求：__________六、工程造价：__________七、工程进度款支付方式：__________八、工程保修期：__________九、工程验收标准：__________十、工程变更及签证处理：__________十一、工程索赔与争议解决：__________十二、合同价款的支付方式和时间：__________十三、违约责任：__________十四、不可抗力条款：__________十五、保密条款：__________十六、争议解决方式：__________十七、其他约定事项：__________十八、合同生效条件：__________十九、合同期限：__________二十、合同解除条件：__________二十一、合同终止后的权利义务处理：__________二十二、附件及补充协议：__________甲方承诺按照国家法律法规和地方规定履行合同义务，乙方承诺按照国家法律法规和地方规定履行合同义务。
如因甲乙双方一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同正本对双方具有约束力。
自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案
工程项目招投标与合同管理期末考试 A 卷1、在下列合同中， ( C )合同是可变更、可撤销的合同。
A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，伤害国家利益的B 以合法活动掩盖非法目的C 因重大误解而订立的D 伤害社会公共利益的2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用( B)。
A 总价可调合同B 总价不可调合同C 单价合同D 成本加酬金合同3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B ) 约定承发包双方的权利和义务。
A 通用条款B 专用条款C 监理合同D 协议书4、普通认为，投标是一种( B )。
A 履约B 要约C 要约邀请D 竞拍行为5、法律规定合同的诉讼有效期为 2 年。
若某合同的诉讼时效进行到 20 个月时，发生中止是由，该是由持续 5 个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有( C )。
A 9 个月B 6 个月C 4 个月D 2 个月6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内( B )天发出招标通知书。
A 5B 7C 9D 157、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生( C )天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A 14B 10C 28D 568、下列建设工程施工合同文件浮现矛盾时，应优先考虑执行的是( C )。
A 工程量清单B 工程预算书C 工程变更协议书D 施工图纸9、对于执行政府定价或者政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则( D )。
A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为： (1)总价合同(2)单价合同 (3)成本加酬金合同三种。
以承包商所承担的风险从小到大的顺序来罗列，应该是( B )。
A (1) (2) (3)B (3) (2) (1)C (2) (3) (1)D (2) (1) (3)11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是( B )A 建设单位未及时供应施工图纸B 施工单位施工机械损坏C 业主原因要求暂停全部项目施工D 因设计变更而导致工程内容增加12、在投标报价程序中，在调查研究，采集信息资料后，应当( A )。
招投标与合同管理期末考试A卷(2024版)
合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供招投标与合同管理服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条服务内容1.1 甲方为乙方提供招投标阶段的咨询服务，包括但不限于：（1）分析招标文件，提供招标文件的解读及答疑；（2）协助乙方制定投标策略；（3）提供投标文件的制作指导；（4）协助乙方进行投标保证金缴纳及退还手续；（5）提供投标过程中的其他咨询服务。
1.2 甲方为乙方提供合同管理阶段的咨询服务，包括但不限于：（1）合同文件的审核、修改及完善；（2）合同履行过程中的风险监控与防范；（3）协调解决合同履行过程中的争议；（4）协助乙方办理合同变更、解除、终止等手续；（5）提供合同管理过程中的其他咨询服务。
第二条服务期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，服务期限为__________个月。
第三条服务费用3.1 甲方提供的服务费用为人民币__________元（大写：____________________元整）。
3.2 乙方应按照本合同约定的服务费用，在本合同签字（或盖章）之日起__________日内，向甲方支付服务费用。
第四条保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 保密期限自本合同签字（或盖章）之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 甲方未按约定时间、质量完成服务，应按照乙方损失的大小向乙方支付赔偿金。
5.3 乙方未按约定时间支付服务费用，应按照逾期付款金额的__________%向甲方支付滞纳金。
《工程招投标与合同管理》期末试题A有答案
《工程招投标与合同管理》期末检测题二一、填空题（每空1分，共20分）1. 影响投标报价计算的主要因素有________、________和其它各类费用的计算。
2. 评标组织由____________和__________________________组成。
3. 1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。
是由_____________、_____________、______________等三部分组成。
4. FIDIC合同为_____________的计价方式5. 索赔文件的主要内容包括___________、______________、___________________和______________。
6. 我国担保法规定的担保方式有五种：________、________、_______、_________和_________。
7. FIDIC土木工程施工合同条件规定,工程师颁发工程移交证书的条件为____________并通过_____________；________有权将工程部分项目交由指定分包商实施。
二、单选题（每题1分，共10分）1. 某工程投标总价为500万元,则投标保证金一般不得超过( )万元A.10B.20C.15D. 252. 某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。
根据相关法律规定，招标人和中标人应在（）前订立书面合同。
A.2007年4月15日B.2007年5月1日C.2007年5月15日D.2007年6月1日3. （）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
A.合同的变更B.合同的订立C.合同的终止D.合同的转让4.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付5. 解决建设工程索赔最理想的方法是（）。
招投标与合同管理期末考试A卷(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX招投标与合同管理期末考试A卷(2024版)本合同目录一览第一条招投标过程中的规定1.1 招投标文件的准备1.2 招投标公告的发布1.3 投标文件的递交和接收第二条合同的订立2.1 合同谈判2.2 合同条款的确定2.3 合同的签署第三条合同的履行3.1 合同的执行3.2 合同的变更3.3 合同的解除第四条合同的管理4.1 合同的归档4.2 合同的查阅4.3 合同的保管第五条招投标文件的保密5.1 保密义务的约定5.2 保密期限的确定5.3 保密违约的责任第六条合同争议的解决6.1 争议的协商6.2 争议的调解6.3 争议的仲裁或诉讼第七条合同违约的责任7.1 违约行为的认定7.2 违约责任的具体规定7.3 违约赔偿的计算方式第八条合同的终止8.1 合同终止的条件8.2 合同终止的程序8.3 合同终止后的善后处理第九条招投标与合同管理人员的职责9.1 管理人员的职责划分9.2 管理人员的培训与考核9.3 管理人员的奖惩规定第十条招投标与合同管理的监督与检查10.1 监督的方式与频率10.2 检查的内容与要求10.3 监督与检查的结果处理第十一条招投标与合同管理的信息化建设11.1 信息化建设的要求11.2 信息化建设的内容11.3 信息化建设的技术支持第十二条招投标与合同管理的培训与宣传12.1 培训的内容与方式12.2 宣传的方式与范围12.3 培训与宣传的考核评估第十三条招投标与合同管理的评估与改进13.1 评估的目的与周期13.2 评估的内容与方法13.3 改进的措施与实施第十四条招投标与合同管理的应急预案14.1 应急预案的制定14.2 应急预案的演练14.3 应急预案的启动与执行第一部分：合同如下：第一条招投标过程中的规定1.1 招投标文件的准备甲方应根据项目需求，编制完整的招投标文件，包括但不限于招标公告、招标文件、投标文件模板等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
)等工作应当由发包人承担。
A.到货后，通知清点
B.参加清点
C.清点后负责保管
D.支付保管费用
E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
得分 评卷人
三、判断改错题。（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分) 判断下列各题正误，正者在括号内打"√"，误者在括号内打"×"，并将错误处 改正。
E.组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议
5. 合同法律关系的构成要素有(
)
A.主体
B.内容
C.客体
D.权利
E.义务
6. 招投标应遵循的原则有（
）。
A.公开
B.公平
C.投标方资信好
D.公正
E.诚实信用
7.按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（
）造成工期延误，经发包人代表确认，竣
工日期可以顺延。
确的是（
）。
A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准
B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意
C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更
E.变更工程价款的报告应由承包人提出
2.工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（
求已经认可。（
）
10、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立
的企业法人。（ ）
得分 评卷人 四、案例分析题(本大题共 2 题，总计 40 分)
案例 1 某省一级公路×路段全长 224km.本工程采取公开招标的方式，共分 20 个标段，招标工作从 1998
年 7 月 2 日开始，到 8 月 30 日结束，历时 60d.招标工作的具体步骤如下： 1.成立招标组织机构。 2.发布招标公告和资格预审通告。 3.进行资格预审。7 月 16 日～20 日出售资格预审文件，47 家省内外施工企业购买了资格预审
6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。
（
）
7、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（
）
8、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为 2 年。（ ）
9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在 28 天内给予答复，否则视为对方索赔要
）。
A.国际工程咨询包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘
察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业
B.国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程 C.国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等 D.国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义 务关系的协议
文件，其中的 46 家于 7 月 22 日递交了资格预审文件。经招标工作委员会审定后，45 家单位通过 了资格预审，每家被允许投 3 个以下的标段。
4.编制招标文件。 5.编制标底。
《土木工程合同管理》A 卷 第 5页，共 7页
6.组织投标。7 月 28 日，招标单位向上述 45 家单位发出资格预审合格通知书。7 月 30 日，向 各投标人发出招标文件。8 月 5 日，召开标前会。8 月 8 日组织投标人踏勘现场，解答投标人提出 的问题。8 月 20 日，各投标人递交投标书，每标段均有 5 家以上投标人参加竞标。8 月 21 日，在 公证员出席的情况下，当众开标。
7.组织评标。评标小组按事先确定的评标办法进行评标，对合格的投标人进行评分，推荐中标 单位和后备单位，写出评标报告。8 月 22 日，招标工作委员会听取评标小组汇报，决定了中标单 位，发出中标通知书。
8.8 月 30 日招标人与中标单位签订合同。 问题： （1）上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺 序。（本题 13 分） （2）简述编制投标文件的步骤。（本题 7 分）
）。
A.公开招标
B.间接采购方式
C.邀请招标
D.直接采购方式
15. 根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国 家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（ ）万元人民币以上时，必须
进行招标。
A.3000
B.1000
C.100
16. 关于投标报价策略论述正确的有（
1、建设工程施工合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（
பைடு நூலகம்
）
2、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（
）
3、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（ ）
4、中标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
（
）
5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（ ）
）。
A.工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价
B.施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价
D.50
《土木工程合同管理》A 卷 第 2页，共 7页
C.一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价
D.当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价
17. 国际工程的概念为（
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》》 D.《建设工程质量管理条例》
《土木工程合同管理》A 卷 第 1页，共 7页
7. 《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（ 通知。
）内，承包人应向工程师发出索赔意向
A .14
B.10
C. 28
D.56
8. 下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（
双方的权利和义务。
A.通用条款
B.专用条款
C.监理合同
D.协议书
4. 建设工程项目一般应采用（
）。
A.公开招标方式
B.邀请招标
C.有限招标
D.其他组织招标
5. 一般认为，投标是一种（
）。
A. 履约
B.要约
C.要约邀请
D.竞拍行为
6. 下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（GM1999—0201）的是（ ）。
）。
A.需经工程师确认后才能执行
B.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承
担
C.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D.采用改进措施后，必须顺延工期
E.改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确
认是工程师对工程延期的批准
）。
A.工程量清单
B.工程预算书
C.工程变更协议书 D.施工图纸
9. 对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发
生变化时，则（
）。
A.无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行 B.无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行
C.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.雨季天数增多
D.工程量变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过 8 小时
8. 根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关系到社会公共利益、
公众安全的公用事业项目的范围包括（
）。
A.石油项目
B.供电项目
18. 招标人与中标人签订合同后（ 保证金。
）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标
A.2
B.3
C.5
D.6
19. 受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（
）。
A.建设单位
B.施工单位
C.招标代理
D.设计单位
20. 工程承包人确认结算资料后（
）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A.13
在工程施工过程中，遭受到了多年不遇的抢暴风雨的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时 向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下。 （1）遭受多年不遇的强暴风雨的袭击属于不可抗力事件，不是因施工单位原因造成的损失，故因 有业主承担赔偿责任。 （2）给已建部分工程造成破坏损失 18 万元，因由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复 的经济责任。 （3）施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计 3 万元，业主应给予赔 偿。 （4）施工单位进场的在使用机械、设备收到损坏，造成损失 8 万元，由于现场停工造成台班费损 失 4.2 万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费 3.8 万元，业主应予支付。 （5）因暴风雨造成的损失现场停工 8 天，要求合同工期顺延 8 天。 （6）由于工程破坏，清理现场需费用 2.4 万元，业主应于支付。
《土木工程合同管理》A 卷 第 3页，共 7页
3.施工合同文件中的说法中，正确的有（
）。
A.当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C.变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
得分
签名
得分 评卷人
一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在 题后的括号内。错选、多选或未选均无分。