水电劳务承包合同20xx正式版
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同甲方：（委托方）鉴于甲方拟进行水电工程，为确保工程质量，双方经友好协商，达成以下工程劳务承包合同：一、工程范围1.1 甲方向乙方承包的工程范围包括但不限于水电设备的安装、维修、改造等工程。
1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工程时间：从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、工程内容及要求2.1 乙方应根据甲方的要求，按时按质完成工程任务，确保工程质量。
2.2 乙方应严格遵守相关法律法规，保障工程的安全施工，并确保施工过程中不影响周边环境及他人利益。
2.3 乙方应按照施工计划，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
2.4 工程完成后，乙方应协助甲方进行工程竣工验收，并确保工程达到相关标准及要求。
三、工程报酬及支付方式3.1 甲方与乙方协商一致后，乙方按照合同约定报酬完成工程任务。
3.2 乙方应按照合同约定的工程进度，向甲方提交相应的付款申请，并在甲方确认后及时收取报酬。
3.3 若工程发生变更或有其他约定，双方需重新协商报酬及支付方式。
四、违约责任4.1 若乙方未按照合同约定的工程内容及要求完成工程任务，导致工程质量不达标或者不能按时完成的，应承担相应的赔偿责任。
4.2 若甲方未按照合同约定支付工程报酬的，应承担相应的违约责任并支付相应的赔偿。
4.3 若因不可抗力等原因导致工程无法完成或延迟完成的，双方可协商解决，并不承担违约责任。
五、其他约定5.1 双方应保持联系畅通，确保工程施工的顺利进行，如有争议应友好协商解决。
5.2 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为水电工程劳务承包合同范文，如有疑问或补充请双方协商解决。
第2篇示例：水电工程劳务承包合同范文甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)根据中华人民共和国法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、协商一致的原则签订如下水电工程劳务承包合同：第一条合同目的甲方委托乙方承接__________________水电工程项目，受雇于甲方进行工程劳务承包工作。
水电工程劳务承包合同范本3篇
水电工程劳务承包合同范本3篇篇1水电工程劳务承包合同范本甲方（承包方）：__________公司法定代表人：__________地址：__________电话：__________乙方（劳务方）：__________个人/公司法定代表人/负责人：__________地址：__________电话：__________鉴于甲方承接_______水电工程项目，现拟与乙方签订本合同，明确双方的权利和义务。
经充分协商，双方达成如下约定：第一条工程范围乙方应按照甲方的要求，承担________水电工程项目中的劳务工作，具体包括但不限于设计、施工、安装、调试等工作。
第二条工程期限本合同有效期为______年/月，工程期限为______年/月/日至______年/月/日。
第三条劳务内容及标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求，严格按照相关标准和规范完成工程任务。
2. 乙方应保证施工过程中的质量、进度和安全，确保工程能按时交付并符合甲方的要求。
3. 乙方应配备专业技术人员和必要的施工设备，确保施工效率和质量。
第四条技术服务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并提出合理的要求和意见。
2. 乙方应配合甲方进行技术交流和培训，保证施工技术的更新和提升。
第五条施工安全1. 乙方应遵守国家法律法规和安全生产标准，严格执行相关安全操作规程，确保施工现场的安全。
2. 乙方应购买工程意外伤害和施工质量保险，确保在工程施工过程中的安全和保障。
第六条费用支付1. 甲方按照工程进度和质量完成情况，按照双方协商的价格支付劳务费用。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，甲方有权根据实际损失扣减相应费用。
第七条违约责任1. 若一方未履行本合同规定的义务，应向另一方承担相应的违约责任。
2. 对于因不可抗力导致的延期、违约等影响，应及时通知对方并协商解决方案。
第八条合同变更1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
水电安装劳务合同格式范本(九篇)
水电安装劳务合同格式范本甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算（不含税金），实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任（一）甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场（如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责）。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
（二）乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1水电劳务承包合同范本甲方（承包方）：______________（单位或个人），法定代表人______________，住所地______________，联系电话______________。
乙方（发包方）：______________（单位或个人），法定代表人______________，住所地______________，联系电话______________。
鉴于乙方拟将其名下的__________________工程项目委托甲方承揽，甲乙双方本着自愿、平等、诚信的原则，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条工程项目地点乙方拟委托甲方进行水电劳务承包的项目位于__________________，具体地址详见附件。
第二条工程范围项目包括但不限于__________________，具体工程内容详见附件。
第三条工程造价乙方应按照合同约定支付工程款项给甲方，合同价款为__________________，乙方应在工程完成验收合格后支付全部合同价款。
第四条工程进度1.甲方应按照约定时间（具体时间详见附件）完成工程，确保工程按时完工。
2.若由于不可抗力等理由导致工程延期，甲方应在延期之日起三日内书面通知乙方，并提交延期的理由和预计完工时间。
乙方应视情况酌情处理延期事宜。
第五条工程质量1.甲方承诺保证工程质量符合国家相关标准和要求，完成后应经过乙方验收合格。
2.如工程存在质量问题，甲方应在乙方提出整改要求的情况下，按照要求进行整改，直至工程完全符合验收标准为止。
第六条材料采购1.甲方应按照工程需要提前采购好工程所需的材料，确保工程进度。
2.如遇材料问题或需要更换材料，甲方应提前告知乙方，并经乙方同意后方可进行更换。
第七条保修期1.工程竣工验收合格后，甲方应对工程提供不少于__________________年的免费保修期，期间内对工程质量问题负责。
2.保修期内，如工程出现问题，乙方有权要求甲方进行维修处理，维修期限不得超过__________________日。
水电工程劳务承包合同范本(3篇)
水电工程劳务承包合同范本甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1.装修施工地点：_____2.工期：_____ 年_____ 月_____ 日至_____年_____ 月_____ 日3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
水电工程劳务承包合同4篇
水电工程劳务承包合同4篇篇1水电工程劳务承包合同一、甲方及乙方双方经友好协商，就甲方委托乙方对水电工程项目进行施工，特签订本合同。
在合同中的条款内容保密且不可变更。
双方各司其职，各负其责，共同遵守以下约定：二、施工项目内容及范围1. 甲方委托乙方负责对水电工程项目进行施工，包括但不限于水电站的建设、设备安装和调试等工作。
具体工作内容及范围以双方签订的项目协议为准。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款为双方约定的金额，支付方式为按阶段支付，具体款项及支付比例详见后续付款计划表。
四、工期及交付时间1. 工程工期为双方约定的时间，具体工期详见后续进度计划表。
如因不可抗力等原因导致工期延误，应另行协商解决。
五、质量及保修期限1. 乙方承诺按照国家相关标准及甲方要求进行工程施工，保证工程质量达到合同约定要求。
工程竣工后，乙方应提供一定期限的免费保修服务，并按照约定的保修期限解决工程中存在的问题。
六、违约责任1. 若任何一方未能履行合同所约定的任何义务，应按照约定支付违约金。
若由此给对方造成损失，需赔偿相应损失。
七、保密条款1. 双方在合作过程中所获及了解到的对方商业秘密、技术信息等应当保密，未经对方同意不得泄露。
八、争议解决1. 本合同的解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程项目竣工交付之日起至保修期限届满止，如需变更，需双方协商一致签订书面协议。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_______ 法定代表人（签字）：_______日期：_________ 日期：_________以上为水电工程劳务承包合同的内容，双方在签订合同之前应详细核对各项条款内容，确保双方权益。
遵守合同中的约定，共同完成工程项目，实现合作共赢。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人（委托方负责人）：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下协议：一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行水电工程的劳务承包，具体包括（列明具体的工程项目内容）。
1.2 工程地点：（具体工程项目的地址）。
1.3 工程合同金额：_______元整（大写）。
二、工程进度2.1 工程开工日期：____年____月____日。
三、工程质量要求3.1 乙方需严格按照合同约定的标准和要求开展工程施工，保证工程质量达到国家相关标准和规定。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程损坏或无法正常使用，乙方需承担相应的责任并进行修复或重建。
四、合同价款及支付方式4.1 工程合同总价款为_______元整（大写），具体的支付方式及进度如下：（列明工程款的分期付款比例和具体的支付日期）4.2 甲方需按照约定的支付进度及时支付相应的款项给乙方，逾期未支付的，需支付滞纳金。
五、合同违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务，构成违约的，应承担违约责任。
5.2 如因乙方违约导致工程延误或造成损失的，乙方需承担由此引起的全部经济损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
六、保密义务6.1 双方应保护对方在履行本合同过程中获取的商业秘密和其他保密信息，不得泄露给第三方或用于自己的利益。
6.2 违反保密义务导致损失的，违约方应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方因本合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交_______人民法院诉讼解决。
8. 其他事项8.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上内容为水电劳务承包合同的范本，如有需要，请双方严格按照合同内容履行。
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同范本甲方：（委托方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称甲方）乙方：（承包方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对水电工程进行承包施工，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方承担水电工程的施工任务，包括但不限于水电设备的安装、检修、维护等各项工作。
二、工程期限乙方应当按照双方约定的工期和交工日期，按时保质保量完成工程任务。
三、工程报酬1. 甲方应当按照乙方提供的报价单，按时足额支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：（详细列明具体支付方式和时间节点）四、质量保证乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，对工程实行质量保证，确保工程质量符合相关要求。
五、安全保障1. 乙方保证施工过程中遵守国家相关法律法规和安全生产规定，落实安全生产责任制。
2. 施工期间如发生安全事故，乙方应当承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期交工，乙方应当承担延期责任，并按照甲方要求支付违约金。
2. 乙方在施工过程中如发现工程质量问题，须立即进行整改，否则应当承担相应违约责任。
七、保密条款双方应当对工程过程中涉及到的商业秘密和技术资料等进行保密，不得擅自泄露给第三方。
八、争议解决双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
九、其他其他双方约定事项：（根据实际情况列明其他约定事项）十、合同生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日止。
十一、解除合同1. 如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已发生的费用由双方自行承担。
2. 如因乙方违约致使合同解除，甲方可要求乙方承担相应的违约责任。
十二、附则本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
承包水电工程合同模板范本6篇 水电承包协议包工
承包水电工程合同模板范本6篇水电承包协议包工下面是收集的承包水电工程合同范本6篇水电承包协议包工，供大家参考。
承包水电工程合同范本1甲方（发包人）：住址：乙方（承包人）：住址：甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方____________项目的水电工程委托给乙方施工，达成以下协议，共同遵守。
一、承包内容1、承包形式：2、承包范围：3、承包价格：按国家招标建筑平方每平方米_______元。
按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
4、付款方式：二、工程进度：按甲方及业主要求，工期跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取罚款进行制约。
三、工程质量：该工程质量必须达到______________________标准，争创优质主体。
四、安全条款：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用(500度/月)，其他超出的用电费用由乙方自理。
六、罚款制度施工不带安全帽罚款____________元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____________/人次；悬空抛物罚款____________元/人次；井字架吊篮乘人罚款____________元/人次；打架斗殴出现一次，处以____________元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____________元。
七、违约责任合同期内，双方必须信守合同。
如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
水电劳务承包合同范本3篇
水电劳务承包合同范本3篇篇一水电劳务承包合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体的水电工程内容，如给排水、电气安装等]二、承包范围1. 按照设计图纸和规范要求进行水电管道、线路的敷设和安装；2. 负责水电设备的安装、调试和验收；3. 提供水电工程所需的材料和设备的搬运、保管等工作；4. 配合其他施工单位进行交叉作业；5. 完成工程竣工后的清理和退场工作。
三、工期要求1. 本工程的工期为[具体工期]，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家和地方的相关标准、规范以及设计图纸的要求进行施工，确保工程质量符合验收标准。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程质量验收报告，经甲方验收合格后方可视为完成工程。
五、工程价款及支付方式1. 本工程的劳务承包价款为[具体金额]元（人民币/元整）。
（1）合同签订后[支付比例]%的预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，支付[支付比例]%的进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付[支付比例]%的尾款。
六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）及时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题；（4）有权对工程质量、进度进行监督和检查。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同要求完成工程施工；（2）确保施工过程中的安全，承担因施工造成的安全事故责任；（3）遵守施工现场的管理规定，保持施工现场的整洁和卫生；（4）按时提交工程进度报告和质量验收报告。
七、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水电劳务承包合同范本6篇
水电劳务承包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方水电劳务事项达成以下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：水电安装、维修等劳务事项承包方式：乙方包工不包料开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按照实际完成的工作量计算。
具体计价标准见附件《劳务费用计算表》。
2. 支付方式：甲方在每月底对乙方完成的工作量进行验收，验收合格后支付劳务费用的XX%给乙方，工程完工并经验收合格后，一个月内付清尾款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家和地方现行相关的质量验收标准执行。
3. 如因乙方施工质量问题导致返工，乙方需负责返工费用并承担相应损失。
1. 乙方应严格遵守施工现场安全管理制度，做好安全施工措施。
2. 乙方在施工过程中如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
3. 乙方有权拒绝执行甲方违反安全生产法规的指令。
六、甲方责任1. 甲方应提供必要的技术支持和指导。
2. 甲方应及时对乙方提交的工作成果进行验收并支付劳务费用。
3. 甲方应确保施工现场的水电供应。
七、乙方责任1. 乙方应按时按质完成承包范围内的劳务事项。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工，保持施工现场整洁。
3. 乙方应对施工过程中的材料和设备妥善保管，避免损失。
八、违约责任1. 若因乙方施工质量问题导致工程返工或损失，乙方应承担相应损失。
2. 若因乙方未按合同约定完成劳务事项，导致工程延误，乙方应承担违约责任。
3. 若甲方未按合同约定支付劳务费用，应承担违约责任。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：鉴于甲方拥有水电工程项目的施工资质和相关技术能力，乙方具有水电施工服务经验和专业技术，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行水电工程项目的施工，乙方按照约定的标准及质量要求进行施工，保证按时完工。
第二条工程内容1. 本合同的工程内容包括但不限于水电设备的安装、调试、维护和保养等工作。
2. 工程的具体范围和要求由甲方提供，乙方在接到任务后需认真调研，制定详细的施工方案，并报甲方审核确认。
第三条费用及支付方式1. 甲方应根据工程的特点和规模，对乙方提供的报价进行审核，双方商定合理的费用标准。
2. 付款方式为工程分阶段结算，甲方在验收合格后按照合同约定的支付期限支付相应款项。
第四条施工期限1. 工程的开始和结束日期由双方商定，并载入合同。
2. 若非不可抗力因素导致工程延期，乙方应提前告知甲方，并在双方协商后调整施工计划。
第五条质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合合同约定。
2. 在工程竣工后，乙方应对工程进行维护保养，并提供一定期限内的售后服务。
第六条知识产权1. 乙方在工程施工过程中所获得的专利、技术和设计等知识产权归属乙方所有。
2. 甲方可以在未经乙方授权的情况下使用相关知识产权，但不得侵犯乙方的合法权益。
第七条违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法完成，双方应协商解决，并可以根据实际情况调整合同变更或解除。
1. 双方应协商一致，经书面确认后可以对合同内容进行变更。
2. 变更后的合同内容具有同等法律效力。
第九条争议解决1. 本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
第十条其他事项1. 本合同项下的其他事项由双方协商一致后另行约定。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程完工并验收合格结束。
水电工程劳务承包合同范本3篇
水电工程劳务承包合同范本3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的水电工程劳务承包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围：水电工程的劳务承包，包括但不限于给排水、电气、暖通等。
二、承包方式本工程采用包工不包料的方式，即乙方负责提供劳务，甲方负责提供材料。
乙方按照甲方的要求进行施工，保证工程质量、安全和进度。
三、工期要求1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 乙方须按照甲方的进度要求，确保工程按期完成。
如遇特殊情况，需经甲方同意，方可调整工期。
四、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和技术要求，确保施工质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织自检，并书面通知甲方进行验收。
甲方在接到通知后七日内组织验收，如未组织验收或验收不合格，应书面提出整改意见。
乙方应按照整改意见进行整改，并承担整改费用。
3. 若因乙方施工质量问题导致的返工、整改等费用，由乙方承担。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
该总价包含但不限于人工费、管理费、措施费、风险费等。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方劳务费。
具体支付时间为：工程开工后支付工程总价的____%，工程竣工并验收合格后支付至工程总价的____%，余款____%作为质保金，于工程竣工验收合格后一年内支付。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应对其员工进行安全教育，增强其安全意识，避免安全事故的发生。
水电劳务承包合同范本3篇
水电劳务承包合同范本3篇篇1水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：鉴于甲方委托乙方，乙方愿意接受委托，双方根据平等自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，就水电劳务承包事宜达成如下协议，以便共同遵照履行。
第一条任务内容甲方委托乙方完成的水电工程劳务范围包括但不限于水电站设备的安装、调试、维护、维修等工作。
第二条工程标准乙方在接受委托后，应严格按照甲方的要求和水电劳务承包合同规定的标准，完成工程任务。
工程质量必须符合相关标准，如有质量问题，乙方应当承担相应责任。
第三条合同价款甲方应按照水电劳务承包合同的约定，按时向乙方支付工程款项。
工程款项的支付方式和支付期限双方约定如下：（具体约定待商议）第四条保密条款双方同意，对本合同履行过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密内容，承担保密责任，不得泄露。
第五条违约责任5.1 如一方违反本合同任何约定，经另一方提出书面通知，未在通知期限内纠正的，应按照约定承担违约责任。
5.2 因一方单方面解除合同而产生的一切费用由违约方承担。
第六条紧急变更在履行合同过程中，如果因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决，并及时书面通知对方。
第七条争议解决双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完成并经双方确认验收后终止。
8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 本合同中未尽事宜，双方可另行协商，经双方签字盖章确认后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为水电劳务承包合同的范本，双方在签订合同前应仔细审查并确认合同的内容，以免日后发生纠纷。
希望双方能够遵守合同约定，共同完成好水电工程劳务任务。
篇2水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方拟委托乙方承包水电工程施工劳务，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，经友好协商，于____年____月____日签订如下水电劳务承包合同，并共同遵守合同内容：一、项目名称：水电工程施工劳务项目二、合同范围：1. 甲方根据合同约定，委托乙方承包水电工程施工劳务，包括但不限于水坝修建、水库清淤、水电站建设等工程项目。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下合同，并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目（以下简称“项目”）的具体内容包括但不限于：（1）水电设备的安装、维护和维修；（2）相关水电工程的施工和监理；（3）其他与水电领域相关的劳务服务等。
二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。
在合同期限届满前，若甲乙双方均同意继续合作，则可以协商签订新的合同。
三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。
2. 乙方应在项目完成后，提交相关的结算报告，并于甲方验收合格后，甲方应及时支付劳务款。
3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成，甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。
四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款，甲方应支付逾期付款的违约金；2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目，应承担相应的违约责任；3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。
4. 其他因违约引起的责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息，在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。
2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。
六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；2. 若友好协商未能解决争议，则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，经双方签字盖章后生效。
水电劳务承包合同范本4篇
水电劳务承包合同范本 (2)水电劳务承包合同范本 (2)精选4篇（一）水电劳务承包合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成以下合同：第一条合同项目1.1 甲方委托乙方负责执行的项目为：项目名称：项目地点：项目规模：1.2 项目包括以下工程内容：（1）（2）（3）......第二条工期和工程进度2.1 项目工期为（具体时间），自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应根据工程进度表按时完成各项工程，并保证施工质量达到相应标准。
2.3 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按约定向甲方支付违约金。
第三条技术要求与质量标准3.1 乙方应按照国家相关技术要求和质量标准进行施工。
3.2 乙方应选用符合要求的材料，并按照规定进行验收。
3.3 如因乙方施工质量不达标所引起的问题，乙方应承担相应责任，并承担修复费用。
第四条施工安全与责任4.1 乙方应按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保施工期间的安全。
4.2 如因乙方施工不当导致事故发生，乙方应承担相应责任，并承担赔偿责任。
第五条合同价款和支付方式5.1 本合同总价款为（具体金额）。
5.2 甲方按照以下方式支付工程款项：（1）首付款：合同签订后，甲方应向乙方支付总价款的（具体比例）作为首付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方应与乙方协商确定分期支付进度款的比例和时间；（3）竣工验收后，甲方应支付尾款。
如甲方发现工程存在质量问题，乙方应及时整改并再次验收。
第六条合同变更和解除6.1 若因不可抗力等不可预见的原因，导致合同无法履行，双方应协商解决或按照法律规定处理。
6.2 甲方、乙方如需变更合同内容，应书面协商并达成一致意见后进行变更，变更内容应以补充协议形式进行。
6.3 如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。
通用范文(正式版)水电工劳务承包合同书范文
水电工劳务承包合同书范文1. 合同范围本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就水电工劳务承包事宜达成一致，双方本着互惠互利的原则，依法平等自愿签订本合同，并同意遵守条款和条件。
2. 合同内容2.1 项目描述甲方授权乙方承包水电工劳务项目（简称“项目”）：•描述1•描述2•描述32.2 工程周期本项目工程周期为____（开始日期至结束日期），共计____个月。
2.3 工程报酬2.3.1 工程报酬总额乙方同意按方式收取工程报酬：阶段报酬金额阶段1金额1阶段2金额2阶段3金额3总计总金额2.3.2 付款方式与时间甲方按方式支付工程报酬给乙方：•阶段1：支付金额1的___%作为首付款，剩余___%在阶段1完成后_ __天内支付；•阶段2：支付金额2的___%在阶段2开始前___天内支付，剩余___%在阶段2完成后___天内支付；•阶段3：支付金额3的___%在阶段3开始前___天内支付，剩余___%在阶段3完成后___天内支付。
2.4 合作义务2.4.1 甲方义务甲方应按方式履行其义务：•提供项目所需的水电工程设计图纸和技术要求；•提供必要的项目资金；•协调与其他相关承包商的合作；•监督工程进展及质量；2.4.2 乙方义务乙方应按方式履行其义务：•根据甲方的要求和时间要求，完成水电工劳务项目；•保证水电工程的设计和施工符合国家法律法规以及甲方的要求；•保证工程质量和安全；•向甲方提供工程进展报告；•配合甲方进行工程验收；•保证不泄露甲方的商业秘密；2.5 合同解除本合同在情况下可以解除：•经双方协商一致；•发生不可抗力事件，导致无法继续履行合同；•乙方未按合同约定完成工程，并经甲方书面通知后拒不改正；2.6 争议解决任何因合同解释或履行所引起的争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，双方同意将争议提交至_____仲裁委员会进行仲裁。
3. 其他事项3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.
水电劳务承包合同20xx
正式版
水电劳务承包合同20xx正式版
下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。
如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
甲方：____
法定代表人或委托代理人：
乙方：____
文化程度：
出生日期年月日
参加本单位工作时间年月日
第一部分协议书
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章, 现甲、乙双方经平等协商同意，自愿签定本合同，以便在今后工作中共同遵守。
一、劳动合同期限
第一条本合同期限为年，自年月日始至年月日止,其中试用期为月，自年月日始至年月日止。
二、岗位职务及工作内容
第二条乙方同意按甲方工作需要，从事工作，担任部(店) 。
第三条乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。
三、劳动保护和劳动条件
第四条乙方工实行工作制。
第五条甲方为乙方提供必要的工作条件，制定有关工作规范。
第六条甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和
培训。
其费用由甲方承担，若乙方违约解除合同，应赔偿甲方此项费用。
四、劳动报酬
第七条甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。
第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资，其中试用期基本工资为元，转正后为元。
并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。
第九条甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的，应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。
第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证乙方每月生活费不低于元。
劳务承包合同范文节选!
五、保险、福利待遇
第十一条甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。
第十二条乙方患病或负伤，其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。
六、劳动纪律
第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范，严格遵守甲方的劳动纪律。
第十四条乙方应遵守职业道德，保守甲方的商业秘密，不做有损客户和甲方利益的事。
第十五条乙方应积极参加甲方组织的
有关培训，努力提高自身业务素质和工作能力。
第十六条未经甲方许可，乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。
17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定，
甲方可给予其相应纪律处分，直至解除合同，并追究其相应经济责任及其他法律责任。
七、劳动合同的变更、解除、终止和续订
第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同相应变更相关内容。
第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更合同相关内容。
20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的，双方应另行订立合同，本合同自然终止。
第二十一条经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。
第二十二条乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同;
1.试用期内考核不合格;
2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;
3.严重失职、营私舞弊，对甲方利益
造成重大损害的;
4.被依法追究刑事责任的。
第二十三条有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但应在三十日前以书面形式通知乙方：
1、乙方患病或非固工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事甲方另外安排的工作的，
2、乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;
3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。
第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难，经向全体员工说明情况，听取员工代表或工会意见，
并向劳动行政管理部门报告后，可以解除本合同。
如依本条第一款解除合同后，甲方在六个月内再录用人员的，应优先录用乙方。
24.乙方有以下列情形之一，甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同：
1、患病或非固工负伤，在规定的医疗期内的;
2、职工在孕期、产期、哺乳期的;
3、法律、行政法规规定的其他情形。
第二十五条乙方解除合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。
第二十六条有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除合同：
1、在试用期内;
2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
第二十七条本合同期限届满，合同即行终止。
当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的，双方经协商同意，可以续订劳动合同。
八、经济补偿与赔偿
第二十八条本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿，按法律、法规和有关规定执行。
九、劳动争议处理
29、因履行本合同所发生的劳动争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。
对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。
十、其他
第三十条甲方所制订的《四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。
第三十一条甲乙双方其他约定：
32.本合同未尽事宜，或与今后国家、四川省有关规定相悖的，按有关规定执
行。
33.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
双方签字、盖章生效。
劳务承包合同范文节选!
甲方：
乙方：
法定代表人或委托代理人：
年月日
——此位置可填写公司或团队名字——。