工期延期补充协议
工期延期补充协议书
工期延期补充协议书合同编号：__________工期延期补充协议书甲方：____________________乙方：____________________第一条工程延期1.2 延期后的工程竣工日期为：____年__月__日。
第二条工期延期导致的费用调整2.1 乙方应根据实际情况，合理延长合同约定的工期，并根据延期原因对合同价款进行调整。
调整后的合同价款为：____元（大写：____________________元整）。
2.2 乙方应按照甲方的要求，对延期期间的工程进度进行合理规划，确保工程质量和安全。
第三条工期延期导致的违约责任3.1 乙方应承担由于工期延期导致的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的直接经济损失、间接经济损失及违约金等。
3.2 甲方应按照主合同约定，及时支付乙方工程进度款和到期款项。
第四条其他约定4.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。
4.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日附件：1. 主合同2. 延期原因相关证明材料3. 工程延期期间进度计划及安全保障措施一、附件列表：1. 主合同2. 延期原因相关证明材料3. 工程延期期间进度计划及安全保障措施二、违约行为及认定：1. 乙方未按照主合同约定的工期完成工程，构成工期延误违约。
2. 乙方未按照主合同约定的质量标准完成工程，构成质量违约。
3. 乙方未按照主合同约定的支付条款支付款项，构成支付违约。
4. 甲方未按照主合同约定的支付条款支付款项，构成支付违约。
三、法律名词及解释：1. 工期延误：指工程进度未能在主合同约定的时间内完成。
2. 质量违约：指工程质量未达到主合同约定的质量标准。
3. 支付违约：指未按照主合同约定的支付条款履行支付义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：1. 工程延期：乙方应根据实际情况合理延长工期，并及时与甲方沟通进度调整计划。
工期延误补充协议
工期延误补充协议第一篇范文：合同编号：__________本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号为__________，双方约定按照主合同的条款和条件进行施工。
2.由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。
为了确保工程的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工期延误1.1 由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。
乙方应尽快向甲方报告工期延误的情况，并提供相关证明材料。
1.2 乙方应在本协议签订后______日内，向甲方提交详细的工期延误计划，包括延误原因、延误时间、延误对工程的影响等。
第二条工期顺延2.1 甲方根据乙方的工期延误计划，经审核确认后，同意对合同约定的工期进行顺延。
2.2 工期顺延的时间自乙方提交工期延误计划之日起计算，顺延期限为______天。
第三条费用调整3.1 由于工期延误导致工程造价发生变化，乙方应按照主合同约定，向甲方提交相关费用调整的申请。
3.2 甲方应在收到乙方提交的费用调整申请后______日内，对乙方的申请进行审核，并按照主合同的约定进行支付。
第四条违约责任4.1 如果乙方未按照本协议约定的时间和要求提交工期延误计划，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的______%。
4.2 如果甲方未按照本协议约定的时间和要求对乙方提交的工期延误计划进行审核，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的______%。
第五条保密条款5.1 本协议的内容和签订过程涉及的任何资料，甲乙双方应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
5.2 本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议失效或者履行完毕之日止。
工期延误补充协议
甲方：（以下简称“甲方”）
地址：
联系方式：
乙方：（以下简称“乙方”）
地址：
联系方式：
鉴于甲方与乙方于________年____月____日签订的《建设工程合同》（以下简称“主合同”），双方本着平等互利的原则，就工期延误事宜达成以下补充协议：
一、工期延误原因
1.1由于甲方原因导致工程延期，包括但不限于设计变更、甲方设备故障、甲方人员不到位等。
4.3本补充协议未尽事宜，双方应遵循主合同的约定执行。
甲方（盖章）：
________年____月____日
乙方（盖章）：
________年____月____日
1.2由于乙方原因导致工程延期，包括但不限于乙方人员不足、乙方设备故障、乙方施工方案不合理等。
二、工期延误天数
2.1甲方原因导致的工期延误，乙方同意给予甲方合Байду номын сангаас的延期时间，具体延期天数由双方协商确定。
2.2乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式由双方协商确定。
三、工期延误的解决
3.1双方应积极协商，尽快确定工期延误的具体原因和责任方。
3.2责任方应按照本协议约定承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、承担额外费用等。
3.3双方应共同制定并执行整改措施，确保工程按期完工。
四、其他约定
4.1本补充协议自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
4.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工期延期的补充协议
工期延期的补充协议双方就工程项目XX的工期延期事宜，达成以下补充协议：一、背景因工程项目XX的工期延误，双方经充分协商，决定签订本补充协议。
本协议内容对于双方具有约束力。
二、延期原因1. 建设单位：由于工地周边发生重大事故，导致施工无法进行，造成工期延误。
2. 承包单位：由于物资供应问题和人力资源的缺失，致使施工进度无法按计划完成，引发工期延期。
三、延期期限双方同意将原计划工期延期一个月，即从原定竣工日期后推迟30天，最终竣工日期为XXX。
四、责任划分1. 建设单位承担责任：a) 未能提供清晰明确的施工图纸和设计文件，导致承包单位施工困难。
b) 未能提供及时有效的工地安全保障措施，造成事故发生。
2. 承包单位承担责任：a) 未能按时配备足够的工人和合适的技术人员，致使施工进度受阻。
b) 未能在工程期间有效调配和管理好物资供应链，导致工期延误。
五、补偿方式受延期影响的一方可向另一方索要经济补偿，具体方式如下：1. 建设单位要求承包单位支付违约金，金额为每日按合同总额的X%计算，违约期限为延期的天数。
2. 承包单位要求建设单位支付合理的延期管理费用，包括但不限于延期管理人员的薪资和其他必要支出。
六、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提交至XX仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具体执行事项和条款与原合同一致。
本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
本补充协议为补充原合同的协议条款，在一切合同约定及已约定事宜未获得修改之前的情况下，具有最终约束力。
双方同意遵守本协议的各项条款，并进行认真履行。
对于未尽事宜，双方可通过书面协商进行补充约定。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
建设单位（盖章）：__________________签字：__________________ 日期：_________________承包单位（盖章）：__________________签字：__________________ 日期：_________________。
装修超期补充合同3篇
装修超期补充合同3篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲乙双方于原合同签订的装修工程出现延期情况，现根据双方协商，达成以下补充协议，以明确责任、权利及义务，确保工程顺利进行。
一、背景说明原合同编号：____________，签订日期：______年______月______日，原定工程竣工日期：______年______月______日。
由于乙方原因导致工程进度延迟，经双方友好协商，达成本补充协议。
二、补充协议内容1. 延期原因及责任认定：因乙方施工管理不善、材料供应不及时等原因导致工程进度滞后，乙方对此承担全部责任。
2. 延期期限：经双方协商，工程延期至______年______月______日完成。
3. 赔偿与补偿：（1）乙方应按照原合同约定支付甲方延期违约金，违约金计算方法为每延误一日支付合同总金额的____%作为违约金。
（2）甲方因延期产生的额外费用（如租房费用、临时住宿费用等），乙方应予以合理补偿。
具体补偿金额双方根据实际情况协商确定。
4. 工程进度保证：乙方应优化施工管理，加强材料采购与调度，确保工程按期完成。
如因乙方原因再次导致延期，乙方除支付违约金外，还应承担甲方由此产生的全部损失。
5. 质量要求：乙方应严格按照国家标准、行业规范及原合同条款进行施工，确保工程质量。
如因施工质量问题导致工程延期，乙方应承担相应责任。
6. 验收与结算：工程延期期间，乙方应按时提交验收申请及相关资料。
甲方在验收合格后进行结算。
如工程存在质量问题，甲方有权拒绝结算，并要求乙方整改至达标。
7. 争议解决：本补充协议执行过程中发生的争议，由双方协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、附加条款1. 双方应共同遵守原合同条款及本补充协议的各项规定，确保工程顺利进行。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
合同工期延长补充协议(范本文)
合同工期延长补充协议1. 背景根据合同第X条约定，双方同意在原合同工期基础上进行延长协商，制定本合同工期延长补充协议。
2.延长原因•自然灾害或不可抗力：自合同签订之日起，由于自然灾害或不可抗力原因，导致项目无法按时完成。
•变更工程量：在项目实施过程中，经双方协商一致，发生主体结构及附属工程的变更，导致工期需要延长。
•政府行为：由于政府行为（如建筑审批、环境评估等）导致项目无法按照原计划进行。
•其他原因：其他不能由甲方预见且无法控制的原因导致工期需要延长。
3. 延长期限根据双方协商一致，本次工期延长的期限为天/月。
具体工期延长期限如下：•原工期：2022年1月1日至2022年6月30日•延长后工期：2022年1月1日至2022年7月日4. 延长的补偿方式•工期补偿金：甲方应向乙方支付工期补偿金作为经济补偿，具体补偿金额为人民币元（大写：元整）。
•材料储存费补偿：由于工期延长导致乙方需储存材料，甲方将承担相应的材料储存费用。
•施工队伍费用补偿：如工期延长导致乙方需维持施工队伍，甲方应承担额外的施工队伍费用。
5. 工期延长的手续与程序•书面通知：甲方应书面通知乙方工期延长事项，并注明具体延长期限、补偿方式等内容。
•协商确认：双方应进行协商，对工期延长及补偿方式等进行确认，并签署补充协议。
•合同修改：甲方与乙方应对工期延长相关条款进行修改，并在原合同上作出修改及补充。
6. 其他约定•争议解决：如在本次工期延长过程中产生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应依法进行仲裁或诉讼解决。
•不可抗力：如因不可抗力导致本次工期延长协议无法履行，双方可根据不可抗力条款进行相应处理。
•项目计划调整：双方同意根据本次工期延长协议对项目计划进行相应调整，尽力保证项目顺利进行。
7. 附则•本合同工期延长补充协议自双方签字盖章之日起生效，对原合同具有同等效力。
•本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：________________。
最新工程工期延期补充协议书范文
最新工程工期延期补充协议书范文甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____原因，导致原合同约定的工程工期无法按期完成。
为确保工程顺利进行，经双方友好协商，就工期延期事宜达成如下补充协议：一、工期延期1. 原合同约定的工程竣工日期为____年____月____日，现双方同意将竣工日期延期至____年____月____日。
2. 工期延期自本补充协议签订之日起计算。
二、工期延期的原因1. 因____（具体原因）导致工程进度受到影响，该原因属于不可抗力。
2. 双方确认，工期延期系因上述不可抗力因素所致，双方均不承担违约责任。
三、工期延期的影响1. 工期延期期间，乙方应继续按照原合同约定的标准和要求进行施工。
2. 工期延期期间，甲方应继续按照原合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
四、工期延期的补偿1. 双方同意，工期延期期间，甲方无需向乙方支付额外的工期延误补偿费。
2. 双方确认，工期延期不影响原合同约定的工程质量标准和验收标准。
五、其他约定1. 本补充协议未尽事宜，仍按原合同的约定执行。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日。
2024年工程施工合同工程延期补充协议(多场合应用)
工程施工合同工程延期补充协议鉴于：2. 原合同约定了工程的施工期限、工程范围、工程质量、工程造价等条款。
3. 由于【具体原因】，工程的实际施工进度与原合同约定的进度存在差异，导致工程无法按期完成。
4. 业主和承包商双方经友好协商，同意就工程延期事宜签订本补充协议。
双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程延期1.1 业主同意将原合同约定的工程竣工日期延长至【新竣工日期】。
1.2 承包商应按照本补充协议约定的延期期限，尽快完成工程的施工工作，并确保工程质量符合原合同的要求。
第二条工程费用2.1 由于工程延期，原合同约定的工程造价可能发生变化。
双方同意，根据实际情况，按照原合同约定的价格调整方式，重新计算工程造价。
2.2 重新计算的工程造价将在本补充协议签订后【天数】内由双方共同确认，并在确认后的【天数】内支付给承包商。
第三条工期延误责任3.1 工程延期是由于【具体原因】造成的，根据原合同的约定，该原因属于不可抗力范畴，因此双方同意不追究对方的违约责任。
3.2 如果工程延期是由于承包商的过错造成的，承包商应按照原合同的约定承担相应的违约责任。
第四条合同其他条款4.1 本补充协议未尽事宜，按照原合同的约定执行。
4.2 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。
第五条争议解决5.1 双方在履行本补充协议过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权将争议提交至【指定仲裁机构】进行仲裁。
第六条补充协议的生效6.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（业主）：乙方（承包商）：代表：代表：日期：日期：附件：1. 原合同复印件2. 工程延期原因说明3. 工程延期后的施工计划请注意，本示例仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行修改和完善，并在签订前咨询专业律师的意见。
========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加的条款：1. 特殊应用场合：工程规模扩大增加的条款：a. 工程规模扩大的具体内容，包括工程量、工程范围、工程质量等。
延长工期补充协议范本最新
延长工期补充协议范本最新延长工期补充协议范本甲方（承包方）：_______________地址：___________________电话：___________________统一社会信用代码：______________乙方（业主方）：_______________地址：___________________电话：___________________统一社会信用代码：______________鉴于乙方和甲方之间签订了工程承包合同（以下简称“合同”），现因______________原因，工程进度受到影响，无法在约定时限内完工，甲方提出了延长工期的要求，经乙方协商同意，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，达成如下协议：一、延长工期1.甲方申请延长工期的原因为______________。
延长工期的期限为__________天/月/周。
2.经乙方同意，甲方按照约定工期延长________天/月/周的时间为__________年__________月__________日止。
二、权利和义务1.甲方应当按照变更后的工期完成工程，并保证工程质量、安全、环保等符合国家法律法规和技术标准要求。
2.乙方应当妥善保管现场设备、材料等，协助甲方延长工期，工程质量、安全、环保等符合国家法律法规和技术标准要求。
3.甲方应按照合同要求，向乙方提交延长工期的变更申请书和相关证明材料，并经乙方同意后才能实施。
4.甲方应当对工程变更后的费用进行合理的估算，并向乙方提出变更费用，乙方应当按照变更费用予以支付。
三、法律效力1.本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
双方签字盖章的扫描件具有同等法律效力。
2.本协议是工程承包合同的补充协议，具有与原合同相同的法律效力。
四、争议解决双方在履行合同过程中如有争议，均应努力协商解决。
协商不成的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他1.本协议适用中华人民共和国相关法律法规。
工期延期补充协议
工期延期补充协议一、协议的背景和目的随着工程实施的进行，在项目执行过程中，有时会出现很多无法预料的因素，比如自然灾害、供应链问题、人员调动等，这些因素可能会导致工程进度无法按原定计划顺利进行，为了确保项目的顺利完成，双方需根据实际情况对工期进行延期，并达成一致的补充协议。
本次工期延期补充协议的目的是明确双方对于工期延期的补偿事项、责任及解决方式，确保项目进度和质量的控制。
二、延期原因和约定双方经过充分协商后达成以下约定：1.延期原因：本次工期延期主要基于以下原因：（双方共同确定的原因）–自然灾害：如地震、台风等不可预见的自然灾害导致现场工作无法进行。
–材料供应问题：受到市场供需变化和运输问题的影响，导致工程所需材料无法及时到达。
–人力调整：由于人力调整、离职或其他不可预见的工作人员变动，导致工程进展受到影响。
–其他因素：双方在协商过程中认定的其他无法预见的因素。
2.延期期限及补偿措施：根据延期原因，双方约定了以下延期期限及补偿措施：–延期期限：双方同意将工期延长（XX）个工作日。
–补偿措施：•工期费用补偿：施工方将按照每延长一天的实际工期，向业主方支付延期费用，并另行签订补充协议；•赔偿责任限制：根据实际情况，明确延期原因的责任界定，免除无法预见的不可抗力因素的赔偿责任。
3.工作计划调整：根据延期期限的确定，双方将重新制定工作计划并进行调整，以确保项目能够按时完成。
三、解决争议的方式双方约定，在工期延期协商过程中，如发生任何争议或分歧，应通过友好协商的方式解决。
如果无法通过协商解决，则可依法采取以下解决争议的方式：1.仲裁：若无法通过友好协商解决，双方同意将争议提交至指定仲裁机构进行仲裁，并遵守仲裁机构的相关规定。
2.诉讼：若无法通过仲裁解决争议，双方同意将争议提交至所在地有管辖权的人民法院进行诉讼，并遵守法院的判决结果。
四、协议的有效性和变更1.协议的有效期：本补充协议一经签署，自［签署日期］起生效，并持续有效直至项目完工。
工期延期补充协议书(2024版)
工期延期补充协议书(2024版)合同编号：__________工期延期补充协议书（2024版）名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________鉴于：2. 由于______原因，导致原合同的工期需要延期；3. 双方为了确保项目的顺利实施，经友好协商，决定就工期延期事项签订本补充协议。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条工期延期1.1 鉴于原合同约定的工期为______年______月______日至______年______月______日，由于______原因，导致工程进度受到影响，甲方同意将工期延期至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内，向甲方提交工期延期的相关材料，包括但不限于______、______、______等。
第二条延期后的权利和义务2.1 乙方应按照本协议约定的工期延期后的日期，继续履行原合同约定的义务，确保项目顺利实施。
2.2 延期后的合同价款及支付方式等事项，按照原合同的约定执行。
2.3 由于工期延期导致的额外费用，包括但不限于______、______、______等，双方协商解决。
第三条违约责任3.1 乙方如未按照本协议约定的工期延期后的日期完成工程，应按照原合同的约定承担违约责任。
3.2 甲方如未按照本协议约定的期限支付合同价款，应按照原合同的约定承担违约责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第五条其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
装修超期补充合同8篇
装修超期补充合同8篇篇1合同编号：【编号】甲方（业主）：【甲方姓名】乙方（装修公司）：【乙方公司名称】鉴于甲乙双方签订的装修合同因故无法按期完工，现经双方友好协商，达成如下补充协议：一、背景说明甲乙双方于【原合同签订日期】签订了装修合同，约定工程应于【原合同约定的完工日期】完工。
但因各种原因导致工程进度延迟，为明确双方权益，特签订本补充协议。
二、超期原因双方确认，工程超期的主要原因包括但不限于：【超期原因说明，如材料供应延迟、设计变更、施工条件不足等】。
三、补充协议期限根据工程实际情况，双方协商确定新的工程完工期限为【新的完工日期】。
四、违约责任1. 若因乙方原因导致工程超期，乙方应按照原合同约定的违约责任承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此产生的损失等。
2. 若因甲方原因导致工程超期，甲方应相应调整装修费用或延长工期。
五、保障措施1. 乙方应增加施工力量，优化施工计划，确保工程按期完工。
2. 甲方应积极配合乙方施工，及时解决施工过程中的问题，确保施工进度。
3. 双方应定期召开工程进度会议，及时沟通并解决工程进展中的问题。
六、工程质量保证乙方应严格按照原合同约定及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
如因工程超期导致工程质量问题的，乙方应承担相应的责任。
七、其他条款1. 本补充协议为原装修合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
4. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（业主）：【甲方签字】日期：【签字日期】乙方（装修公司）：【乙方公司盖章】日期：【盖章日期】八、附加条款及细节说明：在工程超期的情形下，对工期延期的具体细节做进一步约定如下：1. 延期期限及补偿约定：对于因乙方原因造成的工程超期，若延期时间超过【具体天数】，乙方应按日向甲方支付【具体金额】的违约金，并承担甲方因此产生的额外住宿费用或其他损失。
施工合同工期补充协议（3篇）
施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。
双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。
友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。
2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。
3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。
4.其他经双方协商一致的工期延误原因。
二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。
2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。
甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。
3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。
4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。
三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。
2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。
3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。
4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。
如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。
四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
补充协议书 工期延期补充协议书
补充协议书工期延期补充协议书一、背景根据原始合同的约定，甲方和乙方共同承担了一个工程项目，工程进展顺利。
然而，由于一些不可抗力因素的出现，项目工期可能需要进行延期处理。
为了保证工程的顺利进行和双方的权益，甲方和乙方达成如下补充协议。
二、工期延期原因1.天气因素：自合同签订以来，项目所在地区出现了频繁的极端天气情况，包括暴雨、暴雪等，导致施工无法正常进行；2.材料供应延迟：由于原材料供应商的延迟交货，导致施工进程受到了限制；3.设备故障：在工程进行的过程中，因为设备故障导致了施工停滞，进而影响了工程的进度。
三、工期延期协议1.工期延长：原合同中规定的工程完成日期将需要延长天。
具体延长的天数双方协商一致，并在本协议生效后进行补充合同的签订；2.迟延赔偿：甲方和乙方免除因工期延期而产生的罚款责任，但甲方有权向乙方追索在延期期间产生的额外费用；3.双方义务：双方保证在延期期间，继续以最佳努力进行工程的推进，并确保施工质量不受影响；4.其他条款：除工期延期外，原始合同中的其他条款保持有效，若有冲突的，以本补充协议为准。
四、协议执行和生效1.协议签订：本补充协议经过甲方和乙方双方签字盖章后生效，并作为原始合同的补充协议；2.合同变更：根据本补充协议的内容，双方将进行相应的合同变更和补充协议的签署；3.履行义务：双方在补充协议生效后应按照协议内容履行各自的义务；4.纠纷解决：双方对于补充协议的解释和执行如产生争议，应友好协商解决。
若协商不成，可依法向相关有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、附件无。
甲方（单位名称）：____________________ 法定代表人（签名）：____________________ 日期：____________________乙方（单位名称）：____________________ 法定代表人（签名）：____________________ 日期：____________________。
延长工期补充协议
延长工期补充协议第一篇范文：合同编号：__________本补充协议（以下简称“本协议”）由下列双方于______年______月______日签订：甲方：（全称名称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________乙方：（全称名称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《____________________》（以下简称“原合同”），合同编号为：__________；2.由于________________________________________________________（以下简称“原合同项目”）的实施过程中遇到了一些不可预测的情况，导致原合同的履行期限需要延长；3.甲乙双方为了确保原合同项目的顺利实施，经过友好协商，决定签订本补充协议，对原合同的工期进行延长。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条工期延长1.1 鉴于原合同项目的实际实施情况，双方同意将原合同的第二条（或相关条款）中规定的合同履行期限延长至______年______月______日。
1.2 延长工期后的合同履行期限为______年______月______日至______年______月______日。
第二条费用及支付2.1 乙方应按照原合同的约定，承担因工期延长所产生的额外费用。
具体费用根据实际情况另行协商确定。
2.2 乙方应在______年______月______日前，向甲方支付延长工期所需的额外费用。
第三条违约责任3.1 双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照原合同的约定执行。
工程延期施工补充协议(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。
2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。
3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。
二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。
2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。
三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。
2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。
3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。
四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。
2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。
装修超期补充合同5篇
装修超期补充合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主）：[甲方姓名]乙方（装修公司）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方就装修工程签订的主合同中，因故导致工程进度延误，现经双方友好协商，就超期装修事宜达成如下补充合同：一、背景概述双方签订的主合同中，原定工程完工日期为[原定完工日期]。
但因各种原因导致工程进度延迟，现实际完工日期已超出原定日期。
经双方友好协商，就超期事宜达成此补充合同。
二、补充合同条款1. 工程延期原因：双方确认工程延期的原因包括[列举延期原因，如材料供应延迟、设计变更等]。
2. 延期期限：经双方协商，工程延期至[新的完工日期]。
3. 违约责任：如乙方在延期后仍未按照约定完成工程，则视为违约，乙方需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
4. 工程验收：乙方需在工程完工后通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
甲方需在接到通知后[具体天数]内完成验收。
5. 保修责任：本补充合同不影响主合同中关于保修责任的约定，乙方仍需按照主合同约定承担保修责任。
6. 付款方式：双方同意在延期期间，按照主合同约定的付款方式支付工程进度款。
7. 保密条款：双方应对本合同内容保密，不得向第三方泄露。
三、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
本补充合同是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
本补充合同条款未涉及部分，以主合同条款为准。
本补充合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
双方在此确认，签署本合同前已充分阅读并理解所有合同条款，自愿签署本合同并严格遵守。
甲方（盖章）：_______________ 日期：_______________ 乙方（盖章）：_______________ 日期：_______________”。
工程工期延期补充协议
工程工期延期补充协议甲方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：乙方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方与乙方签署的《工程施工合同》（以下简称“主合同”）中关于工程工期的约定，因不可抗力或甲方原因导致工程工期无法按照主合同规定的时间完成，为确保双方权益，特制订本工程工期延期补充协议（以下简称“本协议”）：协议条款第一条工期延期原因说明1.1 甲方发生下列情况之一的，经乙方审核认可并书面通知甲方，可以申请工期延期：（1）不可抗力因素导致工期无法按照主合同规定的时间完成；（2）甲方自身原因导致工期无法按照主合同规定的时间完成。
1.2 乙方应当根据甲方提供的相关证明材料或证据，审核工期延期申请的合理性和合法性，并在10个工作日内书面回复甲方。
第二条工期延期程序2.1 甲方因工期延期原因需要延长工期的，应当在工期延期申请审核通过后的5个工作日内与乙方签署本协议。
2.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代主合同中关于工期的约定。
第三条工期延期规定3.1 经双方协商一致，工程工期延期至【延期日期】。
3.2 工期延期后，若因甲方或乙方原因导致工期仍无法完成，双方应再次协商，并签署补充协议。
第四条其他约定4.1 主合同中与工期有关的其他条款，除非另有明确约定，否则仍然有效。
4.2 本协议未尽事宜，双方应当通过友好协商解决，若无法达成一致意见的，则应根据中华人民共和国相关法律法规进行处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：附件：申请工期延期的相关证明材料或证据以上是工程工期延期补充协议的内容，双方在签署前请详细阅读并确保理解。
如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时联系对方，共同商讨解决办法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工期延期补充协议标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程施工承包工期延
期合同
发包方：富立房地产开发有限公司
秦皇岛市房地产经营开发公司
承包方：秦皇岛秦通排水工程有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程施工合同基础上，双方就归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程施工达成承包工期延期合同如下：
一、项目概况：
工程名称：归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程
工程地点：燕山大学里仁学院以北；大庆石油学院以南
二、工程形象进度
1、承包范围：根据甲方提供施工图纸完成图纸范围内的归提寨限
价房室外雨、排水配套工程（室内外官网界限划分范围：各单
体建筑物1.5米外第一个检查井，包含该检查井制作安装）管
道敷设及相关排水井、化粪池、雨水井制作安装，工程开口与
红线外市政管道连接等达到工程验收的全部内容。
2、承包内容：施工图纸范围内的工程施工、工程验收、工程保
修。
三、工期延误原因
1、甲方提供不了管道敷设的工作面，设计图纸管道上方有堆放物和构筑物暂时无法清除。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期2014年5月30日顺延至2015年6月30日。
五、合同生效
订立地点：秦皇岛海港区
双方约定：盖章后生效
发包人（公章）：承包人（公章）：
年月日年月日。