一级造价工程师-水利工程案例分析
2023年一级造价师之工程造价案例分析(水利)题库及精品答案
2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）题库及精品答案大题（共5题）一、2018年10月8日某省A水利投资公司就一水利建设项目进行公开招标，B水利工程公司与其他三家水利总承包企业参加了投标，B水利工程公司中标。
2018年11月16日，A水利投资公司向B水利工程公司发出了中标通知书，中标价格8000万元人民币，要求12月25日签订工程承包合同，12月28日开工。
中标通知书发出后，B水利工程公司按A水利投资公司的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签工程合同。
A水利投资公司同意了这个意见。
之后，B水利工程公司进入了施工现场，平整了场地，将水上打桩桩架运入现场，并配合A水利投资公司在12月28日打了若干根桩，完成开工仪式。
工程开工后，双方正式了签订承包合同，但此后不久便发生了合同争议。
A水利投资公司要求B水利工程公司将土方工程分包给C公司，而B水利工程公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。
2019年3月1日，A水利投资公司明确函告B水利工程公司：将“另行落实施工队伍。
”于是，B水利工程公司只得诉至工程所在地中级人民法院。
在法庭上B水利工程公司指出，A水利投资公司既已发出中标通知书，就表明招投标过程中的要约已经承诺，按《招标投标法》规定，签订工程承包合同是A水利投资公司的法定义务。
因此，B水利工程公司要求A水利投资公司继续履行合同，并赔偿损失560万元。
A水利投资公司辩称：虽然已发了中标通知书，但这个文件并无合同效力，且双方尚未签订合同，不存在合同上的权利义务关系，A水利投资公司有权另行确定合同相对人。
问题：1．投标行为的法律性质是什么为什么2．发出中标通知书这一行为的法律性质是什么为什么3．中标通知书中约定签订合同的日期是否有不妥，为什么【答案】分析要点：本案例主要考查了招标投标活动在合同法中的相应的法律效力，合同法平等、自由、诚实信用等原则在招投标活动中的具体体现。
招投标活动中：招标公告—投标文件一中标通知书，实际上也就是合同的形成过程：要约邀请—要约—承诺。
一级造价工程师考试建设工程造价案例分析(水利)真题汇编2(含答案)
一级造价工程师考试建设工程造价案例分析（水利）真题汇编2一、问答题1.某水电站按单价合同进行招标，该项目标底为6 000万元，额定工期24个月。
共有A，B，C，D四家申请投标的施工企业通过了资格预审，其开标报价如表4-1所示。
其中，B，D两家公司在标书中提出以下条件：（1）B公司则在标书中对业主提出了延期支付的优惠条件，即在竣工6个月后开始第一次支付，以后每隔3个月支付一次工程款，分3次付清，使业主可获月贴现率为1％的优惠。
其他公司要求在竣工验收时一次付清。
（2）D公司在标书中提出，施工工期可比业主规定的额定工期提前3个月，这样可能给业主带来每个月100万元的超前收益。
【问题】1．通常情况下，评标方法有哪几种?分别适用于什么项目?2．若该项目采用经评审的最低投标价法进行评标，请对上述投标单位的报价按其投标文件的承诺进行调整，确定其评标价。
3．你认为应该将该工程以多少的合同价授予哪家公司承包?为什么?_____________________________________________________________________ _____________________正确答案：（无）解析：1．通常情况下，评标方法有两种，即经评审的最低投标价法和综合评估法。
（1）经评审的最低投标价法一般适用于采用通用技术施工，项目的性能标准为规范中的一般水平，或者招标单位对施工没有特殊要求的招标项目。
（2）综合评估法适用于较复杂工程项目的评标，适用于投资额大、工期长、技术复杂、涉及专业面广的工程。
2．若该项目采用经评审的最低投标价法进行评标时各投标单位的评标价如下：（1）A公司评标价为5380万元。
（2）B公司按照承诺，对其投标价折现为：1900×（1+1％）-6+1900×（1+1％）-9+1900×（1+1％）-12=1 789．89+1 737．25+1 686．15=5 213．29（万元）。
一级造价工程师考试建设工程造价案例分析(水利)真题汇编4
一级造价工程师考试建设工程造价案例分析（水利）真题汇编4（总分：6. 00,做题时间：120分钟）一、问答题（总题数：6,分数：6. 00）1.某经营性水利工程项目建设投资5000万元，建设期2年，根据合同协议约定，生产运营期取8年。
其他有关资料和基础数据如下：建设投资预计全部形成固定资产，固定资产使用年限为8年，残值率为5%,采用直线法折旧。
建设投资来源于资本金和贷款。
其中贷款本金为2800万元，贷款年利率为6%,按年计息。
贷款在两年内均衡投入。
在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。
生产运营期第1年有资本金投入500万元，作为生产运营期间的流动资金。
项目生产运营期正常营业收入2500万元（含税），经营成本880万元（不含税）。
生产运营期第1年营业收入和经营成本均为正常年份的80%,第2年起各年营业收入和经营成本均达到正常年份水平。
项目所得税税率取25%,增值税及附加税率取11% （假设情况）。
[1]、列式计算项目的年折旧额。
[2]、列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。
[3]、列式计算项目生产运营期第1年、第2年总成本费用。
[4]、判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定的还款方式要求，并通过列式计算说明理由0[5]、列式计算项目正常年份的总投资收益率。
计算结果均保留两位小数。
（分数：1.00）正确答案：（无）解析：【1】项目借款金额为2800万元。
首先计算建设期的利息：第 1 年：l∕2X1400X6%=42 （万元）第 2 年：（1∕2× 1400+1400+42）×6%=128. 52 （万元）建设期利息总额:42+128. 52=170. 52 （万元）固定资产投资总额：5000+170. 52=5170. 52 （万元）直线法折旧计算折旧额:5170. 52× （1-5%） /8=613. 99 （万元）项目的年折旧额为613. 99万元。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(水利)真题练习试卷A卷附答案
2024年一级造价师之工程造价案例分析（水利）真题练习试卷A卷附答案大题（共10题）一、2017年，某供水公司投资一供水水源项目。
为了避免售水的市场风险，供水公司在2017年2月15日与企业甲依照法定程序以价格0．35元／m3依法签订了供水合同。
考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给企业甲供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。
项目建设过程不涉及供水线路改造。
2018年6月15日，供水水源项目建成并投入运行。
供水公司考虑到供水市场水资源紧缺现象，以及与甲企业签订的供水单价过低，于2018年5月31日以0．5元／m3的价格将水全部售于乙企业。
签订合同时，企业乙并不知道供水公司已与企业甲签订了供水合同。
问题：1．根据合同法的有关规定，供水公司与企业甲签订的合同属于哪种合同生效的情形2．供水公司供水工程完工后，企业甲要求供水，供水公司的解释是，在供水工程完工前，与企业甲所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于企业乙是合情合理的，试根据《合同法》的有关规定，说明供水公司的说法是否正确3．若企业甲坚持要求供水的主张，可考虑哪种争议解决方式法院是否应予以支持企业甲的诉讼4．若供水公司供水给企业甲，应向企业乙承担什么责任【答案】分析要点：本案例考核合同争议的解决方式，不同解决方式的处理程序，以及合同仲裁或诉讼的时效问题。
(1)解决建设工程合同纠纷的方式有四种，即和解、调解、仲裁或诉讼。
当合同当事人之间有争议时，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。
当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。
当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
2023年一级造价工程师《工程造价案例分析》(水利)考试题库(含答案)
2023年一级造价工程师《工程造价案例分析》（水利）考试题库（含答案）水利工程项目的成本管理与控制分析题目一某水利工程项目施工单位在施工过程中遇到了以下几个问题，请针对每个问题给出解决方案： 1. 施工进度滞后：造成滞后的原因是什么？如何尽量避免滞后？如何加快施工进度？2. 资源浪费：如何对水利工程项目的资源利用情况进行评估和监控？如何避免不必要的资源浪费？3. 施工成本超支：如何对水利工程项目的成本进行有效控制？如何避免成本超支？题目一答案1.施工进度滞后的原因可以是多方面的，可能是由于施工计划不合理，施工过程中的不可预测因素，如天气等造成的。
为了尽量避免滞后，可以采取以下几点措施：–合理制定施工计划，充分考虑各个工序的时间和资源需求，合理分配资源。
–提前预测和应对可能出现的不可预测因素，如天气等，做好备选方案。
–加强施工管理，严格按照计划执行，及时发现并解决问题。
2.对水利工程项目的资源利用情况可以通过以下方式进行评估和监控：–制定资源利用评估指标，如计划工时与实际工时比较，材料消耗情况等。
–使用专业的工具和软件对资源利用情况进行监控和统计，及时发现资源浪费的情况。
–建立资源利用情况的考核制度，对资源浪费进行惩罚和奖励。
3.水利工程项目的成本控制可以采取以下措施：–制定详细的成本计划，包括各个工序的成本预算，建立项目成本控制的基准。
–引入成本管理软件，实时监控成本的发生和使用情况。
–加强对材料和设备的采购管理，确保成本的合理控制。
–建立成本变更管理制度，对成本的变更进行严格控制。
–加强与供应商和承包商的沟通，争取合理的价格和优惠条件。
水利工程项目的造价分析与决策问题题目二某水利工程项目的设计方案需要做出决策，以下几种设计方案供选择，请评估每个方案的造价情况，并给出决策建议：1.方案A：使用传统的混凝土结构，建设周期较长，造价相对较低。
2.方案B：采用钢结构，建设周期较短，造价较高。
3.方案C：采用新型材料，建设周期适中，造价介于方案A和方案B之间。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(水利)自我提分评估(附答案)
2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）自我提分评估(附答案)大题（共10题）一、国有资金投资依法必须公开招标的某水利建设项目，采用工程量清单计价方式进行施工招标，招标控制价为3568万元，其中暂列金额280万元。
招标文件中规定：（1）投标有效期90天，投标保证金有效期与其一致。
（2）投标报价不得低于企业平均成本。
（3）近三年施工完成或在建的合同价超过2000万元的类似工程项目不少于3个。
投标过程中，投标人F在开标前1小时口头告知招标人，撤回了已提交的投标文件，要求招标人3日内退还其投标保证金。
除F外还有A、B、C、D、E五个投标人参加了投标，其总报价（万元）分别为：3489、3470、3358、3209、3542。
评标过程中，评标委员会发现投标人B 的暂列金额按260万元计取，且对招标清单中的材料暂估单价均下调5％后计入报价；发现投标人E报价中混凝土坝的综合单价为700元/m3，招标清单工程量为520m3，合价为36400元。
其他投标人的投标文件均符合要求。
招标文件中规定的评分标准如下：商务标中的总报价评分占60分，有效报价的算术平均数为评标基准价，报价等于评标基准价者得满分（60分），在此基础上，报价比评标基准价每下降1％，扣1分；每上升1％，扣2分。
、请逐一分析招标文件中规定的（1）～（3）项内容是否妥当，并对不妥之处分别说明理由。
、请指出投标人F行为的不妥之处，并说明理由。
、针对投标人B、投标人E的报价，评委委员会应分别如何处理？并说明理由。
、计算各有效报价投标人的总报价得分。
（计算结果保留两位小数）【答案】1.（1）妥当。
（2）不妥。
投标报价不得低于成本，但并不是企业的平均成本。
（3）妥当。
2.（1）投标人F在开标前1小时口头告知招标人不妥。
理由：投标人F在开标前撤回投标文件，应书面通知招标人。
（2）要求招标人3日内退还其投标保证金不妥。
理由：招标人应在收到撤回通知书的5日内向投标人F退还投标保证金。
2021年一级造价工程师水利案例
一级造价工程师(水利)2021年水利案例分析随着经济的发展和社会的进步，水利工程在各个领域的应用日益广泛。
作为一级造价工程师(水利)，提高专业素养和服务能力是至关重要的。
我们有必要分析一些当前的水利案例，以便更好地了解行业发展趋势和实际工作需求。
一、案例背景2021年，某地区因长期干旱，急需建设一座大型水利工程来解决水资源短缺问题。
该水利工程将涉及地质勘测、水文观测、水利工程设计、施工和监理等多个环节，需要一级造价工程师(水利)全程参与，并对工程造价进行合理评估和控制。
二、工程规模该水利工程总投资约10亿元，包括水库建设、输水管道、水泵站、灌溉设施等配套设施。
水利工程设计规模为年供水5亿立方米，涉及区域人口20万人。
三、技术难点1. 地质勘测：区域地质条件复杂，需要克服地震、滑坡等自然灾害风险，确保水利工程安全可靠。
2. 输水管道：考虑地形起伏大、土质松软等因素，设计合理的输水管道线路和材料选用是关键。
3. 水泵站：根据输水管道长度和高差等因素，确定水泵站的选址和配置方案，确保供水稳定。
四、造价工程师的工作1. 项目立项阶段：参与项目可行性研究，进行初步造价测算，评估项目投资风险和收益，为决策提供参考依据。
2. 设计阶段：参与水利工程设计评审，对设计方案进行造价分析，提出合理化建议，控制工程造价。
3. 施工阶段：编制工程招标文件，评审投标报价，进行工程造价控制，确保施工合同费用合理性。
4. 完工阶段：进行工程决算，编制最终结算报告，总结工程造价管理经验，为后续类似项目提供经验借鉴。
五、案例意义该水利工程案例从项目规模、技术难点和造价工程师的工作等方面都体现了当前水利工程领域的一些特点和难点。
通过深入分析和总结，可以为一级造价工程师(水利)提供专业知识和实践经验，帮助其更好地应对日益复杂的水利工程项目。
结语一级造价工程师(水利)在水利工程项目中所扮演的角色至关重要。
通过对实际案例的深入分析和总结，可以不断提升专业素养和解决实际工作中的难题。
一级造价师水利案例真题
一级造价师水利案例真题在一级造价师考试中，水利工程是一个重要的考试科目。
水利工程是指人类为了改善水资源的利用、保护水资源、防洪、灌溉、供水等目的而进行的工程建设。
因此，掌握水利工程造价核算的方法和技巧对于一级造价师考试来说至关重要。
下面我们就来看一些水利工程的案例真题，帮助大家更好地准备一级造价师考试。
案例一，某水库大坝工程的造价核算。
某水库大坝工程总投资为8000万元，其中大坝工程的造价为4000万元，其他附属设施的造价为2000万元，水库淤积的造价为2000万元。
请根据上述数据进行水库大坝工程的造价核算。
解析，根据题目所给的数据，我们可以将水库大坝工程的造价核算分为三个部分，大坝工程、其他附属设施、水库淤积。
首先，大坝工程的造价占总投资的50%，其他附属设施的造价占总投资的25%，水库淤积的造价占总投资的25%。
根据这些比例，我们可以计算出大坝工程的造价为4000万元，其他附属设施的造价为2000万元，水库淤积的造价为2000万元。
案例二，某灌溉工程的造价核算。
某灌溉工程总造价为6000万元，其中渠道工程的造价为3000万元，水泵站工程的造价为2000万元，配电工程的造价为1000万元。
请根据上述数据进行灌溉工程的造价核算。
解析，根据题目所给的数据，我们可以将灌溉工程的造价核算分为三个部分，渠道工程、水泵站工程、配电工程。
渠道工程的造价占总造价的50%，水泵站工程的造价占总造价的33.33%，配电工程的造价占总造价的16.67%。
根据这些比例，我们可以计算出渠道工程的造价为3000万元，水泵站工程的造价为2000万元，配电工程的造价为1000万元。
通过以上两个案例，我们可以看到，在水利工程的造价核算中，需要根据不同的工程部分进行合理的比例分配，从而得出各个部分的造价。
掌握好这些核算方法和技巧，对于一级造价师考试来说至关重要。
希望大家能够认真学习和掌握这些知识，顺利通过一级造价师考试。
一级造价师水利案例讲义
一级造价师水利案例讲义一、项目背景水利工程是指利用水资源，建设水库、水闸、堤坝、灌溉工程等设施，进行水资源的储存、调配和利用的工程。
随着社会经济的不断发展，水利工程在国民经济中的地位日益凸显，对于提高农业生产力，改善人民生活水平，保护生态环境等方面发挥着重要作用。
一级造价师在水利工程中扮演着重要角色，经济合理的造价控制对于水利项目的顺利实施至关重要。
本文将结合一级造价师资质考试的水利案例进行讲解，以期为广大一级造价师考生提供指导和帮助。
二、案例分析某市XX河流域整治工程，包括河道疏浚、堤防加固等项目。
工程设计要求对河道进行加固和疏浚，以提高河流的引水能力和抗洪能力，保证周边地区的安全。
本案例将围绕水利工程中常见的造价核算、施工工程量清单、合同单价编制等问题展开讲解。
1. 造价核算一级造价师需要根据项目的设计图纸，对整个工程进行详细核算。
首先要了解河道加固和疏浚的设计要求，然后对工程所需的材料、人工、机械设备等进行细致的分析和核算。
在这一过程中，需要考虑到工程的特殊性，例如水利工程常常在水中施工，对于施工条件的影响需要进行充分考虑。
2. 施工工程量清单一级造价师需要根据工程量清单，对项目的各项工程量进行量化。
在水利工程中，河道加固和疏浚通常涉及土石方工程、混凝土工程、钢筋工程等多个方面的工程量，一级造价师需要对这些工程量进行细致的测算和核实，确保工程量清单的准确性。
3. 合同单价编制一级造价师需要根据工程量清单和造价核算的结果，编制合同单价。
合同单价是水利工程合同中的重要内容，直接关系到工程施工的成本和质量。
一级造价师需要根据实际情况，综合考虑各方面因素，制定合理和合法的合同单价，以保障工程的顺利实施。
三、案例总结通过对水利工程的造价核算、施工工程量清单、合同单价编制等问题的讲解，希。
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析(水利)练习题(二)及答案
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）练习题(二)及答案大题（共10题）一、某企业为满足某施工项目的要求，购买新型号混凝土运输机械，该机械出厂为60万元(含税)，运杂费费率为5%，采购及保管费费率为0.7%，运输保险费费率为0.45%，以上费用计算基础均为含税价格。
该机械工作期间仅消耗柴油，设备残值率5%，总寿命台时为15000h，发动机额定功率247kW，发动机油量消耗综合系数0.059。
由于定额缺项，需编制此机械的补充台时费定额。
台时费由折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、动力、燃料消耗费、机上人工费组成。
折旧费(元/h)=机械预算价格(元)×(1-残值率)÷寿命台时(h)修理及替换设备费(元/h)=折旧费×修理及替换设备费费率(%)安装拆卸费(元/h)=折旧费×安装拆卸费费率(%)动力、燃料消耗费=发动机额定功率×工作时间×发动机油量消耗综合系数经调研，该新型号施工机械的修理及替换设备费费率为176%，安装拆卸费费率为13%，每台时消耗人工1.2工时。
人工预算价格为:工长9.27元/工时，高级工8.57元/工时，中级工6.62元/工时，初级工4.64元/工日才;柴油预算价格为8.3元/kg(含可抵扣增值税13%)。
二、问题1.求该施工机械运杂费。
2.若施工机械出厂价含13%可抵扣增值税，编制该施工机械一类费用。
3.不考虑材料补差，编制该施工机械二类费用，并结合问题2计算该施工机械台时费。
以上计算结果均保留两位小数(涉及百分数的保留百分数小数点后两位)。
【答案】问题1:施工机械运杂费:运杂综合费费率=运杂费费率+(1+运杂费费率)×采购及保管费费率+运输保险费费率=5%+(1+5%)×O.7%+0.45%=6.19%运杂费=施工机械出厂价(含税)×运杂综合费费率=600000×6.19%=37140(元)问题2:基本折旧费=(施工机械出厂价一可抵扣增值税+运杂费)×(1-残值率)7总寿命台时=[600000-600000÷(1+13%)×13%+37140]×(1-5%)÷15000=35.98(元)修理及替换设备费=折旧费×修理及替换设备费费率=35.98×176%=63.32(元)安装拆卸费=折旧费×安装拆卸费费率=35.98×13%=4.68(元)二、项目计算期为10年，其中建设期2年，生产运营期8年。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(水利)通关考试题库带答案解析
2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）通关考试题库带答案解析大题（共5题）一、中部某市为提升城市防洪能力，改善流域生态环境，拟对当前水系进行综合治理，工程任务以堤防加固为主，兼顾河道整治。
该工程位于汉江某二级支流上，目前正处于初步设计阶段。
其建筑工程包括堤防加固工程、河道整治工程、房屋建筑工程和其他建筑工程。
已知：(1)堤防工程4204．64万元，河道整治工程1055．89万元，导流工程150万元，施工交通工程132万元，辅助生产厂房、仓库和办公用房100万元，交通工程中对外公路工程86万元、运行管理维护道路工程120万元，供电设施工程89万元，施工供电工程54万元，施工房屋建筑工程92万元，其他施工临时工程30．38万元，机电设备及安装工程11．85万元，金属结构设备及安装工程58．31万元，独立费用764．73万元，基本预备费为工程一至五部分投资合计的5％，价差预备费不计。
(2)值班宿舍及文化福利建筑工程投资按主体建筑工程投资百分率计算：1)枢纽工程：投资≤50000万元时，取1．0％～1．5％；50000万元投资>100000万元时，取0．5％～0．8％。
2)引水工程：取0．4％～0．6％。
3)河道工程：取0．4％。
(3)室外工程按房屋建筑工程投资(不含室外工程本身)的15％～20％计算，本工程取下限。
(4)其他建筑工程投资按照主体建筑工程的3％计算。
【答案】分析要点：本案例重点考核项目类型的划分、各项工程的造价构成，本工程属于河道工程中的堤防工程，根据题干信息情况，各项工程费用构成如下。
房屋建筑工程包括：辅助生产建筑、仓库、办公用房、值班宿舍及文化福利建筑以及室外工程。
建筑工程包括：主体建筑工程(堤防加固工程和河道整治工程)、交通工程(对外公路和运行管理维护道路)、房屋建筑工程、供电设施工程和其他建筑工程。
施工临时工程包括：导流工程、施工交通工程、施工供电工程、施工房屋建筑工程和其他临时工程。
一级造价工程师-水利工程案例分析讲义
第一章 水利工程造价构成主要内容:（1）水利工程总投资构成。
（2）工程部分造价构成。
（3）建设征地移民补偿、环境保护工程、水土保持工程造价构成。
（4）水文项目和水利信息化项目总投资及造价构成。
水利工程设计概（估）算编制规定（水总【2014】429号）项目划分：三大类、五大部分、三级项目指设计流量≥5m 3/s的灌概工程指设计流量<5m 3/s的灌概工程和田间工程水利工程枢纽工程引水工程水库水电站大型泵站大型拦河水闸其他大型独立建筑物河道工程供水工程灌溉工程（１）堤防工程河湖整治工程灌溉工程（２）第一部分 建筑工程第二部分 机电设备及安装工程第三部分 金属结构设备及安装工程第四部分 施工临时工程第五部分 独立费用一级项目二级项目三级项目主体建筑工程挡水工程混凝土坝、土石坝等土方开挖等泄洪工程溢洪道等石方开挖等...非主体建筑工程交通工程场内外永久公路、铁路、桥梁、隧洞等房屋建筑工程辅助生产建筑、仓库、办公、值班宿舍及文化福利建筑、室外工程供电设施工程工程运行所需输电线路、变配电设施其他建筑工程安全监测、照明线路、通信线路、公用设施、劳动安全与工业卫生、水文泥沙监测、水情测报、其他第一部分 建筑工程（枢纽工程）一级项目二级项目三级项目主体建筑工程渠（管）道工程明渠、输水管道及其附属设施土方开挖、石方开挖等建筑物工程泵站、水闸、渡槽、隧洞、倒虹吸等非主体建筑工程同枢纽工程第一部分 建筑工程（引水工程）一级项目二级项目三级项目主体建筑工程河湖整治与堤防工程堤防工程、河道（湖泊）整治工程、河道疏浚工程（按段划分）土方开挖、石方开挖等灌溉工程渠（管）道（按里程分）田间工程渠（管）道（按里程分）、土地平整建筑物工程非主体建筑工程同枢纽工程第一部分 建筑工程（河道工程）一级项目二级项目三级项目发电设备及安装工程水轮机、发电机、主阀、起重机、水力机械辅助设备、电气设备等设备及安装工程升压变电设备及安装工程主变压器、高压电气设备、一次拉线等设备及安装工程公用设备及安装工程通信设备、通风采暖设备、机修设备、计算机监控系统等第二部分 机电设备及安装工程（枢纽工程）第三部分 金属结构设备及安装工程（枢纽工程）一级项目二级项目三级项目挡水工程闸门、启闭机、拦污设备及安装工程泄洪工程同上引水工程同上，压力钢管制作及安装工程发电厂工程闸门、启闭机设备及安装工程航运工程同上，升船机设备及安装工程鱼道工程一级项目二级项目三级项目导流工程导流明渠、导流洞、土石围堰、混凝土围堰、金结等土方开挖、石方开挖等施工交通工程场内外临时公路、铁路、桥梁、隧洞等施工场外供电工程输电线路（枢纽35kV及以上，引水河道10kV及以上）、变配电设施（场内除外）施工房屋建筑工程仓库、办公及生活、文化福利建筑其他施工临时工程施工供水、砂石料、混凝土拌、大型机械安拆、防汛、施工排水第四部分 施工临时工程一级项目二级项目三级项目建设管理费工程建设监理费联合试运转费生产准备费生产及管理单位提前进场费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费科研勘测设计费工程科学研究试验费、工程勘测设计费其他工程保险费、其他税费第五部分 独立费用（枢纽工程为例）水利工程概算费用组成水利工程概算工程部分建设征地移民补偿建筑工程机电设备及安装工程金属结构设备及安装工程施工临时工程独立费用基本预备费用环境保护工程水土保持工程农村部分补偿城（集）镇部分补偿工业企业补偿专业项目补偿防护工程库底清理其他费用一、工程部分概算组成（一）第一部分 建筑工程（二）第二部分 机电设备及安装工程设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。
一级造价工程师考试建设工程造价案例分析(水利)真题汇编4(含答案)
一级造价工程师考试建设工程造价案例分析（水利）真题汇编4一、问答题1.某经营性水利工程项目建设投资5000万元，建设期2年，根据合同协议约定，生产运营期取8年。
其他有关资料和基础数据如下：建设投资预计全部形成固定资产，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。
建设投资来源于资本金和贷款。
其中贷款本金为2800万元，贷款年利率为6％，按年计息。
贷款在两年内均衡投入。
在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。
生产运营期第1年有资本金投入500万元，作为生产运营期间的流动资金。
项目生产运营期正常营业收入2500万元（含税），经营成本880万元（不含税）。
生产运营期第1年营业收入和经营成本均为正常年份的80％，第2年起各年营业收入和经营成本均达到正常年份水平。
项目所得税税率取25％，增值税及附加税率取11％（假设情况）。
[1]、列式计算项目的年折旧额。
[2]、列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。
[3]、列式计算项目生产运营期第1年、第2年总成本费用。
[4]、判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定的还款方式要求，并通过列式计算说明理由。
[5]、列式计算项目正常年份的总投资收益率。
计算结果均保留两位小数。
_____________________________________________________________________ _____________________正确答案：（无）解析：【1】项目借款金额为2800万元。
首先计算建设期的利息：第1年：1/2×1400×6%=42（万元）第2年：（1/2×1400+1400+42）×6%=128.52（万元）建设期利息总额：42+128.52=170.52（万元）固定资产投资总额：5000+170.52=5170.52（万元）直线法折旧计算折旧额：5170.52×（1-5%）/8=613.99（万元）项目的年折旧额为613.99万元。
一级造价工程师考试建设工程造价案例分析(水利)真题汇编3(含答案)
一级造价工程师考试建设工程造价案例分析（水利）真题汇编3一、问答题1.某咨询公司受业主委托，对某设计院提出屋面工程的三个设计方案进行评价。
方案一，硬泡聚氨酯防水保温材料（防水保温二合一）；方案二，三元乙丙橡胶卷材加陶粒混凝土；方案三，SBS改性沥青卷材加陶粒混凝土。
三种方案的综合单价、使用寿命、拆除费用等相关信息见表 1。
设计方案信息表 1拟建项目的使用寿命为 50 年，不考虑 50 年后其拆除费用及残值，不考虑物价变动因素。
基准折现率为 8%。
[1]、分别列式计算拟建工业厂房寿命期内屋面防水保温工程各方案的综合单价现值。
用费用现值比较法确定屋面防水保温工程经济最优方案。
（计算结果保留 2 位小数）[2]、为控制工程造价和降低费用，造价工程师对选定的方案，以 3 个功能层为对象进行价值工程分析，各功能项目得分及其目前成本见表 2。
计算各功能项目的价值指数，并确定各功能项目的改进顺序。
（计算结果保留 3 位小数）功能项目得分及其目前成本表 2_____________________________________________________________________ _____________________正确答案：（无）解析：【1】方案一：260×[1+（P/F，8%，30）]+260×10%×（P/F，8%，30）=288.42（元/m2）方案二：90×[1+（P/F，8%，15）+（P/F，8%，30）+（P/F，8%，45）]+90×20%×[（P/F，8%，15）+（P/F，8%，30）+（P/F，8%，45）]+35=173.16（元/m2）方案三：80×[1+（P/F，8%，10）+（P/F，8%，20）+（P/F，8%，30）+（P/F，8%，40）]+80×20%×[（P/F，8%，10）+（P/F，8%，20）+P/F，8%，30）+（P/F，8%，40）]+35=194.02（元/m2）【2】（1）各功能得分之和：14+20+40=74 14/74=0.189；20/74=0.270；40/74=0.541。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(水利)真题精选附答案
2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）真题精选附答案大题（共10题）一、某承包人承包引水补水工程，分Ⅰ、Ⅱ两个施工区段，按《水利工程标准施工招标文件》合同条款签订施工合同，合同价为3000万元。
两个施工区段均在最早开工时间开工，合同约定完工日期Ⅰ区段为2017年3月1日，Ⅱ区段为2017年8月31日。
总进度计划上Ⅰ区段为关键线路上项目，Ⅱ区段为非关键线路上项目，其自由时差为10d，总时差为10d。
Ⅰ区段工程造价为2000万元，2017年3月1日完工，完工证书上写明的实际完工日期为2017年3月1日，签发完工证书日期为2017年3月10日；Ⅱ区段工程造价为1000万元，2017年10月10日完工，完工证书上写明的实际完工日期为2017年10月10日，签发完工证书日期为2017年10月15日。
各区段工程质量保证金为各自工程造价的3%。
合同中对工期延误的处罚规定为：Ⅰ区段工期每延误1d，按该区段造价的3‰进行赔偿；Ⅱ区段工期每延误1d，按该区段造价的2‰进行赔偿。
在2017年11月，Ⅰ区段发生引水渠道漏水情况，对漏水渠道修补，共计需20万元。
合同规定，保修期为1年，逾期完工违约金最高限额为合同价的5%。
【问题】1．分析该工程承包人是否存在违约责任？并确定违约处理方案。
2．按《水利工程标准施工招标文件》合同条款规定，所扣质量保证金应何时退还？应给承包人退还多少？【答案】1．承包人存在工期延误的违约责任。
Ⅰ区段合同规定完工日期为2017年3月1日，实际完工日期按移交证书上写明的日期为2017年3月1日，是正常完工时间。
Ⅱ区段合同规定完工日期为2017年8月31日，实际完工日期按移交证书上写明的日期为2017年10月10日，即延误了40d，虽然Ⅱ区段为非关键线路上的项目，但其时差只有10d，因此Ⅱ区段延误责任为40－10＝30（d）。
应对这30d的延误进行违约处理。
违约金＝1000×2%×30＝60.00（万元）最高限额＝3000×5%＝150.00（万元）60万元＜150万元，故对承包人给予60万元工程误期赔偿处罚。
一级造价工程师《建设工程造价案例分析(水利工程)》模拟试卷二(含答案)
一级造价工程师《建设工程造价案例分析（水利工程）》模拟试卷二（含答案）[问答题]1.中部某市为加强生态文明建设，改善流域生态环境（江南博哥），提升当地水生态文明水平，提升城市防洪能力，拟对流域水系进行综合治理，工程任务以河湖整治为主。
该河湖整治工程为大(2)型工程，目前正处于初步设计阶段，初步设计概算部分成果见表1—1—1。
(1)除以上所列各项目外，房屋建筑工程需增列：①值班宿舍及文化福利建筑投资按主体建筑工程投资的0.4％计算；②室外工程按房屋建筑工程投资(不含室外工程本身)的15％～20％计算，本工程取上限。
(2)独立费用所包含内容及计算方法如下。
1)建设管理费。
建设管理费费率表见表1—1—2。
简化计算公式为：一至四部分建安工作量×该档费率+辅助参数。
2)工程建设监理费。
工程建设监理费采用的计算公式为工程建设监理费=监理费收费基价×专业调整系数×复杂程度调整系数×附加调整系数本工程专业调整系数为0.9，复杂程度调整系数为0.85，附加调整系数为1.0。
监理费收费基价见表1—1—3。
3)联合试运转费。
本工程不计。
4)生产准备费。
生产准备费包含的各项费用计算方法如下：a.生产及管理单位提前进厂费。
枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.15％～0.35％计算，大(1)型工程取小值，大(2)型工程取大值；引水工程视工程规模参照枢纽工程计算；河道工程.除险加固工程.田间工程原则上不计此项费用，若工程含有新建大型泵站.泄洪闸.船闸等建筑物时，按建筑物投资额参照枢纽工程计算。
b.生产职工培训费。
按一至四部分建安工作量的0.35％～0.55％计算，枢纽工程.引水工程取中上限，河道工程取下限。
c.管理用具购置费。
枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.04％～0.06％计算，大(1)型工程取小值，大(2)型工程取大值；引水工程按一至四部分建安工作量的0.03％计算；河道工程按一至四部分建安工作量的0.02％计算。
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析(水利)高分通关题型题库附解析答案
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）高分通关题型题库附解析答案大题（共10题）一、某省某大型水闸工程，招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》编制，“投标人须知”部分内容摘录如下：（1）投标人中标后，为保证质量须将混凝土钻孔灌注桩工程分包给××基础工程公司。
（2）未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件将被拒收。
（3）距投标截止时间不足15日发出招标文件的澄清和修改通知，但不实质性影响投标文件编制的，投标截止时间可以不延长。
（4）投标人可提交备选投标方案，备选投标方案应予开启并评审，优于投标方案的备选投标方案可确定为中标方案。
（5）投标人拒绝延长投标有效期的，招标人有权没收其投标保证金。
在招标过程中发生如下事件：事件一：共有A、B、C、D、E五家投标人参加开标会议。
投标人A的委托代理人在递交投标文件后离开开标会场。
在评标过程中，评标委员会将其投标文件按废标处理。
事件二：招标文件中规定评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50%。
在实际评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，为提高国家投资的经济效益，招标人决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。
事件三：投标人B投标文件所载工期超过招标文件规定的工期，评标委员会向其发出了要求澄清的通知，该投标人按时提交了答复，认为系笔误并修改了工期满足了要求，评标委员会认可了工期的修改。
事件四：评标委员会在评标过程中发现投标人C的投标文件报价清单中，某一项关键项目的单价与工程量的乘积较其相应总价少10万元。
评标委员会讨论后决定，为保护招标人的利益，提高投资效益，向投标人C发出澄清通知，要求其确认投标总报价不变，修改其关键项目的单价。
事件五：根据综合得分高低，评标委员会推荐投标人E为第一中标候选人。
招标人确定投标人E为中标人，并发出中标通知书。
招标人在与投标人E签署施工承包合同之前，要求投标人E按最低投标价签订合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019年全国造价工程师职业资格考试水利工程造价案例分析冲刺课程主讲老师：王飞寒主要内容:（1）水利工程总投资构成。
（2）工程部分造价构成。
（3）建设征地移民补偿、环境保护工程、水土保持工程造价构成。
（4）水文项目和水利信息化项目总投资及造价构成。
知识点一项目划分水利工程设计概（估）算编制规定（水总【2014】429号）项目划分：三大类、五大部分、三级项目第一部分建筑工程第二部分机电设备及安装工程第三部分金属结构设备及安装工程第四部分施工临时工程第五部分独立费用第一部分建筑工程（枢纽工程）一级项目二级项目三级项目主体建筑挡水工程混凝土坝、土石坝等土方开挖等工程泄洪工程溢洪道等石方开挖等...非主体建筑工程交通工程场内外永久公路、铁路、桥梁、隧洞等房屋建筑工程辅助生产建筑、仓库、办公、值班宿舍及文化福利建筑、室外工程供电设施工程工程运行所需输电线路、变配电设施其他建筑工程安全监测、照明线路、通信线路、公用设施、劳动安全与工业卫生、水文泥沙监测、水情测报、其他第一部分建筑工程（引水工程）一级项目二级项目三级项目主体建筑工程渠（管）道工程明渠、输水管道及其附属设施土方开挖、石方开挖等建筑物工程泵站、水闸、渡槽、隧洞、倒虹吸等非主体建筑工程同枢纽工程第一部分建筑工程（河道工程）一级项目二级项目三级项目主体建筑工程河湖整治与堤防工程堤防工程、河道（湖泊）整治工程、河道疏浚工程（按段划分）土方开挖、石方开挖等灌溉工程渠（管）道（按里程分）田间工程渠（管）道（按里程分）、土地平整建筑物工程非主体建筑工程同枢纽工程第二部分机电设备及安装工程（枢纽工程）一级项目二级项目三级项目发电设备及安装工程水轮机、发电机、主阀、起重机、水力机械辅助设备、电气设备等设备及安装工程升压变电设备及安装工程主变压器、高压电气设备、一次拉线等设备及安装工程公用设备及安装工程通信设备、通风采暖设备、机修设备、计算机监控系统等第三部分金属结构设备及安装工程（枢纽工程）一级项目二级项目三级项目挡水工程闸门、启闭机、拦污设备及安装工程泄洪工程同上引水工程同上，压力钢管制作及安装工程发电厂工程闸门、启闭机设备及安装工程航运工程同上，升船机设备及安装工程鱼道工程第四部分施工临时工程一级项目二级项目三级项目导流工程导流明渠、导流洞、土石围堰、混凝土围堰、金结等土方开挖、石方开挖等施工交通工程场内外临时公路、铁路、桥梁、隧洞等施工场外供电工程输电线路（枢纽35kV及以上，引水河道10kV及以上）、变配电设施（场内除外）施工房屋建筑工程仓库、办公及生活、文化福利建筑其他施工临时工程施工供水、砂石料、混凝土拌、大型机械安拆、防汛、施工排水第五部分独立费用（枢纽工程为例）一级项目二级项目三级项目建设管理费工程建设监理费联合试运转费生产准备费生产及管理单位提前进场费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费科研勘测设计费工程科学研究试验费、工程勘测设计费其他工程保险费、其他税费水利工程概算费用组成知识点二费用构成一、工程部分概算组成（一）第一部分建筑工程（二）第二部分机电设备及安装工程设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。
设备费=设备原价×（1+运杂综合费率）运杂综合费率=运杂费率+（1+运杂费费率）×采购及保管费费率+运输保险费费率（三）第三部分金属结构设备及安装工程（四）第四部分施工临时工程（五）第五部分独立费用1.建设管理费（1）河道工程（其他工程方法相同）。
以一至四部分建安工作量为计算基数按表中所列费率，以超额累进方法计算。
费率／%辅助参数／万元一至四部分建安工作量／万元10000及以内 3.5010000~50000 2.411050000~100000 1.7460简化计算公式为：一至四部分建安工作量×该档费率+辅助参数例如：一至四部分建安工作量为15000万元。
建管费为：10000×3.5%+5000×2.4%=470万元或15000×2.4%+110=470万元静态总投资：一至五部分投资与基本预备费之和构成工程部分静态投资。
基本预备费按工程一至五部分投资的5.0%〜8.0%。
二、征地移民补偿投资概（估）算表表7-13征地移民补偿投资概算总表序号项目投资/万元比重/%备注一农村移民安置补偿费二城（集）镇迁建补偿费三工业企业迁建补偿费四专业项目恢复改建补偿费五防护工程费六库底清理费一至六项小计七其他费用八预备费其中：基本预备费价差预备费九有关税费十总投资例题西部某枢纽工程以发电为主，目前工程处于初步设计阶段，该工程所需要的机电设备及安装工程和金属结构设备及安装工程的投资如表1所示。
序号项目设备购置费（万元）安装工程费（万元）1水轮机设备及安装工程1867.5223.6 2闸门设备及安装工程864.486.24 3发电机设备及安装工程535.252.86 4主变压器设备及安装工程682.273.54 5压力钢管制作及安装工程437.741.33 6高压电气设备及安装工程701.167.9 7启闭设备及安装工程503.544.7 8电气设备及安装工程732.573.2 9公用设备及安装工程295.423.7 10拦污设备及安装工程136.313.5 11主阀设备及安装工程 3.66已知：该工程各工程所需费用：主体建筑工程：5643.7万元交通工程：2234.5万元房屋建筑工程：3461.9万元供电设施工程：5314.3万元其他建筑物工程：23.5万元施工临时工程：2663.4万元独立费用：1654万元基本预备费根据工程规模、施工年限和地质条件等不同情况，按一至五部分投资合计的百分率计算，初步设计阶段为5%~8%，本工程取下限。
该工程的主阀设备出厂价为83万元，从厂家火车运输1000km ，汽车运输70km 到达工地安装现场，设备费用包含的内容及计算方法如下：①主要设备运杂费费率表（%）②设备采购及保管费为0.7%③运输保险费率为0.4%设备分类铁路公路公路直达基本费率基本运距1000km每增运500km 基本运距100km 每增运20km 水轮发电机组 2.210.30 1.060.15 1.01主阀、桥机 2.990.50 1.850.20 1.33主变压器120000kva 及以上 3.500.402.800.301.2120000kva 以下2.970.400.920.15 1.2二、问题1.简述独立费用费组成。
2.列式计算该工程主阀的设备费是多少。
3.根据上述资料，完成工程的机电设备及安装工程概算表和金属结构设备及安装工程概算表，见表24.计算工程部分总概算表，见表3。
表2设备及安装工程概算表序号名称及规格单位数量单价（元）合计（万元）设备费安装费设备费安装费第一部分机电设备及安装工程一发电设备及安装工程…二升压变电设备及安装工程…三公用设备及安装工程第三部分金属结构设备及安装工程一挡水工程…二引水工程…表3工程部分总概算表（单位：万元）序号工程或费用名称建安工程费设备购置费独立费用合计占一至五部分投资比例%第一部分建筑工程第二部分机电设备及安装工程第三部分金属结构设备及安装工程第四部分施工临时工程第五部分独立费用一至五部分投资合计基本预备费静态总投资参考答案：问题一：独立费用：由建设管理费、工程建设监理费、联合试运转费、生产准备费、科研勘测设计费和其他等六项组成。
问题二：（1）设备原价：83万元（2）设备运杂费：铁路设备运杂费费率：2.99%公路设备运杂费费率：1.85%铁路、公路运杂费费率：2.99%+1.85%=4.84%运杂费：83×4.84%=4.02（万元）（3）保险费：83×0.4%=0.33（万元）（4）采购及保管费：（83+4.02）×0.7%=0.61（万元）（5）主阀设备费：83+4.02+0.33+0.61=87.96（万元）问题三：第二部分机电设备及安装工程费用：发电设备及安装工程:设备费=水轮机设备+发电机设备+电气设备+主阀设备=1867.5+535.2+732.5+87.96=3223.16（万元）安装费=水轮机安装费+发电机安装费+电气设备安装费+主阀设备安装费=223.6+52.86+73.2+3.66=353.32（万元）升压变电设备及安装工程:设备费=主变压器设备费+高压电气设备费=682.2+701.1=1383.3（万元）安装费=主变压器安装费+高压电气设备安装费=73.54+67.9=141.44（万元）公用设备及安装工程:其中设备费295.4万元，安装费23.7万元机电设备及安装工程（设备费）=发电设备及安装工程费+升压变电设备及安装工程费+公用设备及安装工程费=3223.16+1383.3+295.4=4901.86（万元）机电设备及安装工程费（安装费）=发电设备及安装工程费+升压变电设备及安装工程费+公用设备及安装工程费=353.32+141.44+23.7=518.46（万元）机电设备及安装工程序号名称及规格单位数量单价（元）合计（万元）设备费安装费设备费安装费4901.86518.46第二部分机电设备及安装工程3223.16353.32一发电设备及安装工程1867.5223.6水轮机设备及安装工程535.252.86发电机设备及安装工程732.573.2电气设备及安装工程87.96 3.66主阀设备及安装工程二升压变电设1383.3141.44备及安装工程682.273.54主变压器设备及安装工程701.167.9高压电气设备及安装工程295.423.7三公用设备及安装工程第三部分金属结构设备及安装工程费用：挡水工程：设备费=闸门设备费+启闭设备费+栏污设备费=864.4+503.5+136.3=1504.2（万元）安装费=闸门安装费+启闭设备安装费+栏污设备安装费=86.24+44.7+13.5=144.44（万元）引水工程：设备费=压力钢管制作费=437.7万元安装费=压力钢管安装费=41.33万元金属结构设备费=挡水工程费+引水工程费=1504.2+437.7=1941.9（万元）金属结构设备安装费=挡水工程费+引水工程费=144.44+41.33=1941.9（万元）金属结构设备及安装工程序号名称及规格单位数量单价（万元）合计（万元）设备费安装费设备费安装费1941.9185.77第三部分金属结构设备及安装工程一挡水工程1504.2144.44闸门设备及安装工程864.486.24启闭设备及安装工程503.544.7栏污设备及安装工程136.313.5二引水工程437.741.33压力钢管制作及安装工程437.741.33问题四：建筑工程投资=主体建筑工程投资+交通工程投资+房屋建筑工程投资+供电设施工程投资+其他建筑物工程投资=5643.7+2234.5+3461.9+5314.3+23.5=16677.9（万元）一至五部分投资合计=建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资+施工临时工程投资+独立费用=16677.9+（4901.86+518.46）+（1941.9+185.77）+2663.4+1654=28543.29（万元）基本预备费=一至五部分投资合计×5%=28543.29×5%=1427.16（万元）工程部分静态总投资=一至五部分投资合计+基本预备费=28543.29+1427.16=29970.45（万元）工程部分总概算表（单位：万元）序号工程或费用名称建安工程费设备购置费独立费用合计占一至五部分投资比例%第一部分建筑工16677.916677.958.43%程4901.86518.465420.3218.99%第二部分机电设备及安装工程1941.9185.772127.677.45%第三部分金属结构设备及安装工程2663.42663.49.33%第四部分施工临时工程16541654 5.79%第五部分独立费用26185.06704.23165428543.29100%一至五部分投资合计基本预备费1427.16静态总投资29970.45谢谢大家！第二章工程经济主要内容：（1）资金时间价值理论（2）水利建设项目经济评价（3）不确定性分析与风险分析（4）水利工程设计、施工方案比选与优化知识点一资金的时间价值理论一、资金时间价值的表现形式1.现金流量图现金流量的三要素：大小（现金流量数额）方向（现金流入或流出）作用点（现金流发生的时点）现金流量图2.现金流量表现金流量表单位：万元时间t 123456…n －1n 现金流入100200500500…500500现金流出50050060606060 (6060)净现金－500－50040140440440 (440440)流量3.名义利率与实际利率的关系i＝（1＋）m－1二、资金等值计算的基本公式1.一次支付终值公式()nF=P1+i （2－1－10）2.一次支付现值公式()-nP=F1+i （2－1－11）3.等额年金终值公式= n2n－1(1＋i)－1F A＋A（1＋i）＋A（1＋i）＋ ＋A（1＋i） ＝A (2－1－12)in (1＋i )－1i称为年金终值系数，记为（F/A ，i ，n ），F ＝A （F/A ，i ，n ）。