施工总包单位与分包单位的配合费协议书
配合费协议书
协议书甲方(即总包单位):乙方（即分包单位):经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议：第一条配合费标准:１、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效.第二条总包单位义务:一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责;三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施:１、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用;3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责．４、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任;5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作业面.及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：１、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排;2、遵守总包单位规章制度;3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.第四条纠纷解决办法：１、如甲方不按本协议约定的内容向分包单位提供配合或配合不及时、不到位的，分包单位向监理单位及甲方书面提出质疑三次后而且无结果时，分包单位有权根据〈合同法〉的规定单方面解除此协议的效力,并且要求甲方返还全额配合费，甲方拒不返还的，由甲方从其工程款中扣除相关费用后补给乙方。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的部分工作内容分包给乙方施工，并支付乙方配合费事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程期限：________________二、分包工作内容1.乙方按照甲方的要求，承担工程范围内的________________工作内容。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
3.乙方在施工过程中应遵守国家及地方的相关法律法规，确保工程质量和安全。
三、配合费支付1.甲方同意按照本协议的约定向乙方支付配合费，具体金额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 配合费的支付方式为：________________。
3. 配合费的支付期限为：________________。
四、双方的权利和义务1.甲方应按照约定向乙方支付配合费，并保证支付金额的准确性。
2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，并提出整改要求。
3.乙方应按照甲方的要求，完成分包工作内容，并保证工程质量和安全。
4.乙方应遵守甲方的施工管理制度，接受甲方的监督检查，并按照要求进行整改。
5.乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
五、违约责任1.双方应严格履行本协议的各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2.甲方未按照约定支付配合费的，应按照逾期支付金额的___________ _____%，向乙方支付违约金。
总包分包配合服务协议范本
总包单位(以下简称甲方)：业主指定分包商(以下简称乙方)：为了更好的完成工程的施工任务，本着平等互利的原则、依据重庆市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。
对配合管理的内容和责任，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：一、合同管理范围同乙方与业主所签订合同的承包范围。
乙方与业主签订的施工合同应递交甲方一份副本。
二、分包工程质量乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。
如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。
三、分包工程进度3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。
如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失3．2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。
四、甲方的配合服务内容及协调责任4.1配合服务内容：4.1.1提供施工用水接至主干管，由主干管至工作面管道由乙方自行提供。
4.1.2提供施工用电的电源，乙方自行接驳配电室至工作面所需电缆和配电箱；乙方所须施工用电预交电费，电表、焊机专用箱等均由乙方提供。
4.1.3水电费：乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。
每月按时交纳水电费（含损耗），如因乙方原因发生水电浪费（如长明灯）或偷水偷电，由乙方承担费用及相应处罚结果。
4.1.4负责对乙方进行安全生产教育，并进行必要的考核、登记。
4.1.5监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底，并进行指导、检查实施。
4.1.6负责对乙方特殊工种进行监督、检查。
4.1.7负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改措施、意见。
总包分包配合费协议参考(二)
总包分包配合费协议参考（二）【介绍】
【协议内容】
第一条项目背景
根据总包方与分包方之间签订的工程总包合同（或分包合同），并为了确保工程的顺利进行，双方特此订立本协议。
第二条目的与范围
1.协议的目的是为了确保总包方和分包方之间在配合费方面的权益得到合理保障，并明确双方的合作方式和责任。
2.本协议适用于工程总包合同（或分包合同）中约定的配合费内容。
第三条配合费的确定
1.配合费的金额及支付方式应在工程总包合同（或分包合同）中明确约定。
2.一般情况下，配合费应根据工程进展情况进行阶段性支付，其中具体的支付比例和时间节点应在合同中明确约定。
3.若因特殊情况导致配合费发生变动的，双方应及时进行协商，并在书面上进行补充协议。
第四条配合费的支付方式
1.配合费的支付应通过银行转账方式进行，具体的收款账户和收款方应在合同中明确标注。
2.支付款项应及时支付，不得拖延或克扣。
第五条配合费的使用
1.分包方应按照工程总包合同（或分包合同）的约定，合理使用配合费。
2.分包方需妥善保存与配合费相关的所有单据和材料，以备审核或审查之用。
第六条变更与解除
1.若工程总包合同（或分包合同）有关配合费的内容发生变更的，双方应及时进行协商，并在书面上进行补充协议。
2.如因不可抗力等特殊情况，导致工程无法继续进行并解除工程总包合同（或分包合同）的，双方应根据合同约定处理相关事宜。
第七条争议解决
对于因本协议发生的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
【结语】。
总包配合费协议书范本
总包配合费协议书范本甲方（总包单位）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（分包单位）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________鉴于乙方作为分包单位，将参与由甲方总承包的 [项目名称] 工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，就总包配合费相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________二、配合费的金额及支付方式1. 乙方应向甲方支付的总包配合费金额为人民币：__________元（大写：______________________）。
2. 支付方式：（1）支付时间：______________________（2）支付方式：______________________三、配合内容及责任1. 甲方的配合内容包括但不限于：（1）提供现场的垂直运输、施工用水用电接口等必要的施工条件。
（2）对乙方的施工进度、质量、安全进行协调和管理。
（3）提供现场的办公、仓储等场地。
2. 甲方的责任：（1）确保提供的配合条件符合施工要求。
（2）及时协调解决施工中的交叉作业和配合问题。
3. 乙方的责任：（1）遵守甲方的现场管理规定。
（2）按照约定支付总包配合费。
（3）在施工过程中，保护好甲方提供的配合设施，如有损坏，负责修复或赔偿。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定提供配合条件，导致乙方工期延误或产生损失，甲方应承担相应的责任。
配合费的协议书
配合费的协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准：1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；2、遵守总包单位规章制度；3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
总承包配合费协议书模板
合同编号：_________________签订日期：_________________甲方（建设单位）：_________________乙方（总承包单位）：_________________鉴于：甲方为某项目建设单位，乙方为该项目的总承包单位。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，为明确双方在施工过程中有关配合费用的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议。
一、协议内容1. 配合费用范围：乙方在施工过程中，因甲方或甲方指定的分包单位需要，提供的配合服务包括但不限于以下内容：- 垂直运输（如施工电梯、物料提升机等）；- 施工现场临时用电；- 施工现场临时用水；- 施工现场临时道路；- 施工现场临时排水；- 施工现场临时消防；- 施工现场临时安全防护；- 其他经双方协商一致确定的配合服务。
2. 配合费用标准：本协议的配合费用按以下标准计算：- 垂直运输：每台设备每天_________________元；- 施工现场临时用电：每千瓦时_________________元；- 施工现场临时用水：每立方米_________________元；- 施工现场临时道路、排水、消防、安全防护等：根据实际情况协商确定。
3. 配合费用支付：甲方应于每月____日向乙方支付上月发生的配合费用。
配合费用支付方式为____（如银行转账、现金等）。
4. 配合费用调整：因以下原因导致配合费用增加的，经双方协商一致，可调整配合费用：- 国家政策调整；- 施工条件变化；- 其他不可抗力因素。
5. 违约责任：- 甲方未按约定支付配合费用的，应向乙方支付____%的违约金；- 乙方未按约定提供配合服务的，应向甲方支付____%的违约金。
二、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
3. 本协议的解释权归甲乙双方共同所有。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________日期：_________________日期：_________________。
总包配合费 合同6篇
总包配合费合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。
乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。
二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1. 协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。
2. 提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。
3. 参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。
4. 协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。
5. 其他总包配合相关工作。
三、费用及支付方式1. 总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
四、合同期限及工程进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。
2. 乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就本次工程项目的配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利与义务。
总承包配合费协议书
总承包配合费协议书甲方（总承包方）：_______________乙方（配合方）：_______________鉴于甲方作为项目的总承包方，负责整个项目的施工管理；乙方作为配合方，负责提供必要的配合服务，以确保项目顺利进行。
甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就总承包配合费事宜达成如下协议：第一条服务内容乙方应根据甲方的要求，提供以下配合服务：1. 施工现场的协调与管理；2. 施工进度的监督与控制；3. 施工质量的监督与检查；4. 施工安全与环境保护的监督；5. 其他甲方要求的配合服务。
第二条配合费用1. 乙方提供上述配合服务的费用为人民币__________元（大写：____________________）。
2. 配合费用的支付方式为：甲方在协议签订后______天内支付______%的预付款，余款在乙方完成配合服务后______天内一次性支付。
第三条服务期限乙方应自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止，提供上述配合服务。
第四条质量保证乙方应保证其提供的配合服务符合国家及行业相关标准，满足甲方的要求。
第五条违约责任1. 如甲方未按约定支付配合费用，应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定提供配合服务或服务质量不符合要求，应按服务费用的______%向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
第六条争议解决双方因履行本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除1. 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
2. 如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决，协商不成时，本协议自动解除。
第八条其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________授权代表签字：________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________授权代表签字：________________日期：____年____月____日（本协议书模板仅供参考，具体条款应根据实际情况制定，并建议在签订前咨询专业法律人士。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本协议书范本：总包分包配合费协议书甲方：XXX总包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX分包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX鉴于甲方与乙方就总包工程项目（以下简称“项目”）的分包工作进行合作，为明确双方的权益和义务，特订立本协议。
一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在项目中的配合费事宜，确保双方的合作顺利进行。
二、协议内容1. 甲方将向乙方支付配合费，作为乙方在项目中提供配合服务的补偿。
配合费的支付方式和金额如下：（1）支付方式：甲方将在每个月的10日，将当月的配合费支付至乙方指定的账户。
（2）支付金额：配合费总额为XXX元，按照每月XXX元的比例进行分期支付，共分为X期，每期支付XXX元。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供以下配合服务：（1）按时提供项目所需的分包施工人员和设备，并确保其质量和数量符合甲方的要求。
（2）与甲方进行有效的沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和困难。
（3）按照项目进度要求，合理安排分包工作，确保工期的顺利进行。
（4）配合甲方进行相关的工程验收和结算工作。
三、协议履行1. 甲方和乙方应严格按照本协议的约定履行各自的义务，并保证所提供的信息和资料的真实性和准确性。
2. 如因一方违约而导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至项目完工。
四、争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的附件为不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议经双方盖章签字后生效，未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
工程施工配合费协议(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（总包单位）：_________________乙方（分包单位）：_________________鉴于甲方作为施工总包单位，负责整个工程项目的统筹管理和施工组织；乙方作为分包单位，负责部分分项工程的施工，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就工程配合费事宜达成如下协议：一、协议内容1. 配合费标准：甲方应向乙方支付配合费，具体金额根据工程规模、施工难度、工期等因素协商确定。
配合费总额为人民币______元。
2. 配合费支付方式：配合费按月支付，乙方在每月末提交配合费结算单，甲方在收到结算单后____个工作日内支付当月配合费。
3. 配合费使用范围：配合费主要用于乙方在施工过程中所需的各项配合工作，包括但不限于：- 日常协调与沟通；- 图纸会审、设计变更的处理；- 预留预埋、土建项目施工；- 施工场地清理；- 施工用水用电供应；- 办公和生活、加工用场地等；- 垂直运输、脚手架使用等。
4. 配合费结算：乙方在工程完成后，向甲方提交配合费结算报告，包括但不限于：- 配合费使用明细；- 配合工作完成情况；- 甲方提供的各项服务明细。
5. 责任与义务：- 甲方负责协调各分包单位的工作，确保施工进度和质量；- 甲方负责提供乙方施工所需的各项设施和条件；- 乙方负责按照甲方要求完成分项工程施工；- 双方应共同遵守国家相关法律法规，确保施工安全。
二、违约责任1. 甲方未按约定支付配合费的，应向乙方支付_____%的违约金；2. 乙方未按约定完成分项工程施工的，应向甲方支付_____%的违约金；3. 因甲方原因导致乙方施工进度延误的，甲方应承担相应的损失。
三、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
四、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
总包分包配合费协议【范本模板】
工程施工配合费协议总包单位(甲方)：分包单位(乙方）：建设单位（丙方）:为保证工程的安全、顺利施工和按期投用，结合本工程具体情况，给三方友好协商达成以下协议共同遵守。
第一条总包配合服务费及安全保证金1.1、本工程按装修造价 23700０0 元（贰佰叁拾柒万元整)4%配合费率,乙方给甲方一次性支付总包服务费８000０元（捌万元整),结算超过２00万元(贰佰万整)增补。
1。
2、为保证乙方装修施工人员进入施工现场的安全、文明施工服从甲方管理,乙方给甲方缴纳安全保证金２0０0０元(贰万元整）。
施工完毕后、文明施工无事故及安全经济责任，甲方全额退还乙方安全保证金２0000元（贰万元整)。
如乙方施工中违反施工现场的安全、文明施工规定,拒不服从甲方管理,其相应处罚从安全保证金扣除缴甲方。
1.3、安全保证金合计 2００00 元(贰万元整),在 2015 年 4 月１０日前乙方支付给甲方。
第二条甲方责任2.1、对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。
2.2、给乙方提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等。
2。
3、提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。
2。
4、提供工地内垂直运输。
2。
５、提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口；从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决，电费单独计量后收费。
2。
６、提供标高、定位线等.2。
7、提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合.２．８、按设计图纸及相应变更，对/ 层剩余施工内容优先安排施工，并及时移交乙方。
第三条乙方责任３。
１、严格按施工现场安全、文明规定要求装修工程施工人员。
3。
2、服从甲方安全、文明现场施工管理，并派张海洋同志负责协调、配合甲、丙双方的工作.3.3、服从监理单位管理.3。
4、精心施工，保证安全，杜绝安全事故.3.5、注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。
３。
6、施工范围内的工程资料及验收均由乙方行负责完成。
3.7、办公及生活设施工由乙方自理．3.8、进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。
总包配合费 合同7篇
总包配合费合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方法人电话]鉴于甲方需要乙方为其提供特定服务，经双方友好协商，达成以下关于总包配合费合同协议，以兹信守。
一、合同背景及目的鉴于甲方作为项目方，需要乙方提供总承包配合服务，包括但不限于项目协调、施工管理、材料采购与配送、劳务分包配合等事项。
乙方同意按照本合同约定，提供相应的服务。
双方经过充分协商，特订立本合同，明确双方的权利和义务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求，提供全面的总承包配合服务，包括但不限于以下事项：项目协调管理、施工现场管理、进度款协助申请、资料整理及归档等。
2. 乙方应配合甲方进行项目的竣工验收及后期维护工作。
3. 乙方需确保所派遣人员的专业素质和技能满足项目需求。
4. 其他甲方要求的配合事项，具体事项以甲方书面通知为准。
三、总包配合费及相关费用支付1. 总包配合费金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此费用包含但不限于人工费、管理费、利润及税金等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照项目进展分阶段支付总包配合费给乙方。
具体支付节点和金额如下：合同签订后XX日内支付XX%；项目竣工验收合格后XX日内支付XX%；剩余款项在质量保证期结束后XX日内付清。
3. 乙方应在每次收款前提供合法有效的发票。
4. 因乙方原因导致的项目延期等额外工作费用由乙方自行承担。
四、质量要求及验收标准1. 乙方提供的服务必须符合国家相关规范和质量标准。
2. 甲方将根据合同约定和项目实际情况进行验收，验收标准以国家相关规范为准。
3. 如因乙方原因未能达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
总包配合费协议书范本
总包配合费协议书范本《总包配合费协议书》甲方（总包单位）：___________乙方（分包单位）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方总包工程中的分包项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 工程总价：___________5. 甲方总包范围：___________6. 乙方分包范围：___________二、总包配合费的计算及支付1. 总包配合费是指甲方为乙方提供施工场地、临时设施、施工道路、水电接入等基础设施，以及协调解决乙方施工过程中与甲供单位、甲方其他分包单位、地方相关部门的关系，所发生的一切费用。
2. 总包配合费的计算方式：（1）按分包工程造价的百分比计算：___________%（2）按分包工程实际完成产值计算：元/平方米（或其他计量单位）3. 总包配合费的支付方式：（1）按月支付：每月25日前支付当月总包配合费的70%，剩余30%待工程竣工验收合格后一次性支付。
（2）按工程进度支付：按乙方实际完成工程量的百分比支付相应配合费。
三、甲方的义务和责任1. 提供合格的施工场地和临时设施，确保乙方施工顺利进行。
2. 协调解决乙方施工过程中与甲供单位、甲方其他分包单位、地方相关部门的关系。
3. 按约定时间支付总包配合费。
4. 工程竣工验收合格后，按约定支付剩余的总包配合费。
四、乙方的义务和责任1. 遵守国家法律法规和施工现场的规章制度，服从甲方的管理和协调。
2. 严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量、安全、进度达到预期目标。
3. 承担自身分包范围内的工程质量、安全、环保等责任。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间支付总包配合费的，应支付违约金，违约金为应付配合费的____%。
2024年度施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc(双份)
施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc施工总包单位与分包单位的配合费协议书甲方（施工总包单位）：____________________乙方（分包单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供施工配合服务事宜，达成如下协议：一、配合服务内容1.1甲方负责对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
1.2甲方负责协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
1.3甲方负责提供乙方所需的施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
1.4甲方负责组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
二、配合服务费用2.1乙方应向甲方支付施工配合服务费，具体金额为人民币（大写）：_ ___元整（小写）：￥_____元。
2.2乙方应在签订本协议后____个工作日内，将配合服务费支付至甲方指定的账户。
三、配合服务期限3.1本协议的配合服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、甲方权利与义务4.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
4.2甲方应及时为乙方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
4.3甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
4.4 甲方应组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
五、乙方权利与义务5.1乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
乙方应按照甲方的监督、检查和指导进行施工，确保施工进度、质量、安全。
5.3 乙方应按时支付配合服务费。
5.4 乙方应参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
六、违约责任6.1如甲方未按约定提供配合服务，乙方有权要求甲方履行合同义务，并有权要求甲方支付违约金。
6.2如乙方未按约定支付配合服务费，甲方有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
总包分包配合费协议书范本-(带目录)
总包分包配合费协议书范本甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目的部分施工任务分包给乙方，并支付乙方配合费的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程面积：__________5. 工程期限：__________二、分包范围及配合费1. 分包范围：甲方将工程项目的__________（具体分包内容）分包给乙方施工。
2. 配合费：甲方同意支付乙方人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元作为乙方在施工过程中的配合费用。
三、付款方式1. 乙方在签订本协议后，开始施工。
工程进度达到__________时，甲方支付乙方配合费的__________%；工程进度达到__________时，甲方支付乙方配合费的__________%；以此类推，直至工程竣工。
2. 工程竣工后，甲方对乙方的施工质量进行验收，如无质量问题，甲方在验收合格后__________个工作日内支付乙方剩余的配合费。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查；（2）甲方应按照协议约定的付款方式及时支付乙方配合费；（3）甲方应提供施工所需的图纸、技术资料等；（4）甲方负责协调与业主、监理、设计等单位的关系。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权按照甲方提供的图纸、技术资料等进行施工；（2）乙方应按照协议约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务；（3）乙方应配合甲方进行工程验收；（4）乙方负责施工所需的材料、设备、人员等。
五、违约责任1. 如甲方未按照协议约定的付款方式支付乙方配合费，应承担逾期付款的违约责任，支付乙方逾期付款金额的__________%作为违约金。
施工配合费用协议书模板
【协议编号】：_______【签订日期】：_______【甲方】（总包单位）：单位名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________【乙方】（分包单位）：单位名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________鉴于甲方作为施工总包单位，负责整个工程项目的施工管理，乙方作为分包单位，负责特定分项工程的施工。
为了明确双方在施工过程中的配合关系及费用支付方式，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程合同总价：____________________二、配合费标准1. 乙方应向甲方支付施工配合服务费，总额为：_______元（人民币大写：_______元）。
2. 配合费支付方式：（1）乙方应在工程开工前支付总配合费的_______%，即_______元；（2）工程进度达到_______时，乙方支付总配合费的_______%，即_______元；（3）工程完工验收合格后，乙方支付剩余的配合费。
三、配合服务内容1. 甲方应提供以下配合服务：（1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；（2）在各分项工程施工前，与乙方核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据；（3）提供必需的测量定位；（4）按施工图、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋，并做好标识；（5）在分包工程施工前，完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；（6）督促乙方清理施工场地；（7）提供合同约定的所有合理设施，包括但不限于以下项目：a. 分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；b. 施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由乙方负责；c. 提供办公和生活、加工用场地等；d. 提供工地现有的垂直运输、脚手架供乙方使用，如需拆除应报甲方批准。
施工总包单位与分包单位的配合费协议书 (3)
施工总包单位与分包单位的配合费协议书 (3)施工总包单位与分包单位的配合费协议书首部分：协议背景1. 甲方为施工总包单位，乙方为分包单位，根据双方合作意愿，达成以下协议。
第一章：协议目的及范围1.1 目的：本协议旨在明确双方在工程项目中的配合费用的支付方式、支付时间，确保施工总包单位和分包单位之间的配合工作顺利进行。
1.2 范围：本协议适用于施工总包单位与分包单位在工程项目中的配合工作，并约定相关费用支付事宜。
第二章：配合费的确定与支付2.1 配合费的确定：根据工程项目的具体情况，双方协商确定配合费的金额，并在本协议中明确记录。
2.2 配合费的支付方式：（1）乙方可选择一次性支付或分期支付配合费；（2）若乙方选择分期支付，则需在协议中明确支付时间、支付比例等相关事项；（3）支付可采用银行转账或现金方式进行，具体支付方式由双方协商一致后确定。
2.3 配合费的支付时间及条件：（1）一次性支付情况下，乙方应在协议签订后5个工作日内支付全部配合费；（2）分期支付情况下，乙方应按照约定的支付时间和支付比例支付配合费，具体支付时间和支付比例如下：- 第一期支付：在开工前支付总配合费的30%；- 第二期支付：在工程完成60%时支付总配合费的30%；- 第三期支付：在工程竣工前支付总配合费的40%。
2.4 配合费的调整：（1）若工程项目发生变更或调整，导致配合工作的范围或内容发生改变，则配合费可能需要进行调整；（2）双方应进行协商，按照实际情况对配合费进行合理调整，并及时修改本协议。
第三章：争议解决及法律适用3.1 争议解决：（1）双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决；（2）协商不成的争议，可提交至所在地人民法院进行诉讼解决。
3.2 法律适用：本协议的签订、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。
第四章：其他条款4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并通过验收之日止。
4.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
总包向分包收取配合费合同范本
总包向分包收取配合费合同范本《总包向分包收取配合费合同范本》合同编号：____甲方（总包方）：____乙方（分包方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方总包项目中的分包工程，就配合费事宜达成如下协议：第一条合同范围1.1 本合同适用于甲方总包项目中的分包工程，包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程等。
1.2 乙方在分包工程中应按照甲方的要求，提供必要的配合服务，包括但不限于现场协调、材料供应、设备安装、质量控制等。
第二条配合费用2.1 乙方应向甲方支付配合费用，费用标准为每项分包工程合同金额的____%，具体金额以实际发生为准。
2.2 配合费用的支付方式为：（1）分包工程开工前，乙方应向甲方支付配合费用的____%；（2）分包工程竣工验收合格后，乙方应向甲方支付配合费用的剩余部分。
第三条配合服务3.1 乙方应按照甲方的要求，及时提供分包工程所需的配合服务，确保分包工程的顺利进行。
3.2 乙方应确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的要求，如有违约，乙方应承担相应的违约责任。
第四条保密条款4.1 乙方应对在分包工程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
4.2 甲方应对在合作过程中获得的乙方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
第五条争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.2 双方同意，争议解决过程中，不得影响分包工程的正常进行。
第六条合同的生效、变更和解除6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程竣工验收合格之日止。
6.2 除非双方达成书面一致意见，否则本合同不得擅自变更或解除。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
总承包配合费协议书
总承包配合费协议书总承包配合费协议书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方与乙方为履行某项目的总承包合同（合同编号）所需要的施工配合费事宜，双方达成如下协议：一、协议内容1. 甲方同意向乙方支付施工配合费，用于支付乙方在履行总承包合同过程中的人力、物料、设备以及其他必要费用，其具体金额为（具体金额）人民币。
2. 施工配合费的支付方式为（支付方式，如：一次性支付、分期支付等），具体支付时间及金额详见附件《施工配合费支付计划》。
3. 乙方承诺配合甲方与其他相关方的施工安排，提供必要的技术、人员等支持，保证工程的顺利进行。
二、费用支付及报销1. 甲方将按照双方签订的证明文件，提供有关施工配合费的支付凭证，方便乙方确认甲方支付的款项与协议一致。
2. 乙方须在收到费用后3个工作日内向甲方提供报销发票和相关的费用报销材料，以便于甲方进行审核和报销。
三、保密条款1. 双方同意对协议中所涉及到的商业机密和技术秘密等保密信息，以严格的机密性处理，未经一方事先书面同意，不得向第三方透露或使用。
2. 乙方应妥善保存与本协议相关的文件和资料，并且不得将其提供给与本协议无关的其他方。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定时间和金额支付施工配合费，乙方有权要求甲方支付违约金，并保留采取法律措施的权利。
2. 若乙方未按照协议要求履行配合义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并保留采取法律措施的权利。
五、协议生效及终止1. 本协议自双方签署之日起生效，并持续有效至履行完毕。
2. 任何一方提前终止本协议，应提前书面通知另一方，并一同商议解决方案。
解决方案达成前，双方应继续履行本协议。
六、其他条款1. 本协议的修改、补充或附加事项需经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：公司名称公司名称签字盖章日期：签字盖章日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工总包单位与分包单位的
配合费协议书
1、协调日常工作,按月提供对各分包工程的进度要求;
2、总包单位在各分项工程施工前须与甲指定的分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、表高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责;
3、提供必需的测量单位;
4、按施工图(含分包工程施工图)、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋(线管须穿通铁丝),并做好标识,修补分包工程损坏内外墙;
5、再分包工程施工前,按甲方及分包单位的要求完成有的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件;
6、督促分包单位清理施工场地;
7、总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合里设施,包括但不仅限于以下所列项目;
8、及时提供分包人员、材料、吊装、堆放、保管条件;
9、施工、生活用水用电应(施工用水应接至施工现场),水电费由分包单位负责;
10、提供办公和生活、加工用场地等;
11、提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方便使用,如需拆除应报甲方批准.
12、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)的质量、进度、安全及
文明施工、成品保护、现场安全保卫负责.
13、在交叉施工过程中,采取措施保护分包工程成品,分包工程的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),现场安全保卫负责.
14、总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作;
15、总包单位须对工程整体进度负责,熟悉各甲方指定分包工程的具体要求,尤其是对影响土建施工进度计划,进行汇总分析,并对施工程序中矛盾的地方进行协调找出解决办法;
16、甲方分包单位进场后,总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理;分包工程施工过程中及完工后,甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护.
17、总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令,并负责督促指定分包执行;
18、总包单位负责组织和主持与指定分包有关的协调会议,并在会议后三天内向甲方、监理提交会议纪要;
19、总包单位设置于现场已有的起重机械或人货电梯,指定分包方可以在一定的协调下无偿使用.但地面和楼面的水平运输由各分包单位自行解决.为工程设备的安装就位,如总包单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要,必须另外制定方案,原则上由各指定分包自行承担,或者由其在委托总包单位
20、总包单位必须在每个层面设立不少于个灭火器,统一管理,指定分包建立不少于人的消防队,明确动火证制度,执行动火监护的规定和申报制度.(灭火器必须合格,且在有效期内,消防队成员必须掌握消防常
识及技能)
21、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作业面及作业时间;负责分配指定分包单位的施工、办公、仓储设施.
22、指定分包负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点,总包单位负责清运,总包单位设立专门作业队进行每天完工后的清场工作,如发现有关单位的建筑垃圾乱放,作业面清理不到位,则总包单位作业队将作业面清理完后,所发生的人工费、机械费将在有关指定分包工程款中扣除,情节严重的在例会中通报批评,甚至罚款.
23、提供施工、照明用电、施工用水,并供应其调试所需负荷,每两层须设置一个配电箱,不在另行计费;提供指定的施工用电,为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡,总包单位负责在各指定分包使用电源前,收集指定分包的负荷要求,并统筹安排,重配电箱引出的分电箱由分包自行解决,在每层楼面都需设置临时用电源,生活用电费有指定自行解决,不在另行计费.
24、分包工程竣工后,由分包单位向甲方办理移交手续,总包单位负责该分包工程的成品保护工作,由于保护不周造成损坏的概由总包单位负责.
25、指定分包工程的报建、验收手续由总包单位负责,指定分包协助.
26、其他方便指定分包工程施工的工作
27、指定分包工程如在总包单位开工前完成,或在总包单位工程竣工后进场后施工的,甲方及指定分包不向总包单位支付任何费用
28、总包单位管理配合费包含以上所需费用,如不按要求内容向甲方指定分包单位提供配合的或配合不及时,甲方可另行处理,在所发生的费用基础上加%的管理费后从当期的总包单位工程进度款中直接扣除。