商品房认购书实用版
商品房认购书7篇
商品房认购书7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对我们楼盘的关注与支持。
在您准备购买一套心仪的商品房时，我们需要您填写商品房认购书，作为购房流程的一部分。
请您在填写认购书时认真阅读每一项内容，并如实填写。
一、购房者信息1.购房者姓名（身份证上的姓名）：2.购房者性别：3.购房者证件类型（身份证/护照/港澳台通行证等）：4.购房者证件号码：5.购房者联系电话：6.购房者通讯地址：二、房屋信息1.认购房屋信息（楼栋号、房号）：2.认购房屋建筑面积：3.认购房屋总价：4.认购房屋单价：三、认购意向1.购房者在此确认是基于自愿意愿，无任何强迫情况下进行购房认购；2.购房者已经全面了解楼盘相关的信息和规划，并确认购房意向；3.购房者保证已如实提供相关证件和信息，并确认认购的房屋信息属实无误；四、认购金支付1.购房者确认已向开发商支付认购金，认购金支付方式为（现金/银行转账/支票等），支付金额为人民币（大写）（小写）元；2.购房者确认支付认购金的日期；3.购房者理解并同意认购金不可退还的相关规定，如因购房者个人原因导致认购失败，认购金不予以退还；4.购房者确认开发商已向购房者出具认购证明或收据；五、相关附件1.购房者保证已提交认购所需的相关资料和证件，包括但不限于身份证明、婚姻状况等；2.购房者确认已详细阅读并理解《商品房认购书》中的各项内容，愿意遵守其中的相关规定；六、其他事项1.购房者确认已充分了解购房过程中的法律风险和责任，并愿意承担相关的权利和义务；2.购房者确认在购房过程中已经充分了解开发商提供的相关信息，包括但不限于房屋质量、物业服务等；3.购房者确认对房屋买卖过程中出现的延期、违约等风险已经有所了解，并愿意承担相应的风险；4.购房者确认在填写认购书时未受到任何形式的欺骗、误导或强迫。
七、最后确认1.购房者确认认购意向真实有效，并愿意承担相关的法律责任；2.购房者确认已详细阅读并理解上述内容，并确认认购书填写内容属实无误；3.购房者确认签字并在认购书上盖章，作为认购的最终确认；特此确认：_________________（购房者签字）日期：______________如认购者提交虚假信息或违反合同规定，将按相关法律法规进行追究责任。
商品房认购协议书通用范本7篇
商品房认购协议书通用范本7篇篇1甲方（出卖人）：_________乙方（买受人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方意向认购的商品房（以下简称该房屋）位于_________项目中的_________组团_________地块_________期_________栋_________单元_________层_________号房。
该房屋的用途为_________（住宅、商业等），属_________结构，建筑面积暂定为_________平方米（实际建筑面积以政府相关部门批准的最终测绘面积为准）。
该房屋的具体交付标准见附件一。
二、认购条件及房价款约定甲方（出卖人）：XXXX开发商有限公司乙方（买受人）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方意向认购的商品房（以下简称“该房屋”）位于XXXX项目中的XX组团XX地块XX期XX栋XX单元XX层XX号房。
该房屋的用途为XXX（住宅、商业等），属XXX结构，建筑面积暂定为XXX平方米（实际建筑面积以政府相关部门批准的最终测绘面积为准）。
该房屋的具体交付标准详见附件一。
二、认购条件及房价款约定1. 乙方在签署本认购书时，已充分了解和明确甲方公示的《商品房买卖合同》及其附件等全部内容并无异议，确定购买上述房屋。
购房总价为人民币暂定为XXXX元整（大写）。
此房价已包括室内室外固定装修费用及附属设施等费用。
在双方签订正式的《商品房买卖合同》时，乙方需按本认购书约定的房价款总额与甲方签署合同。
乙方已支付的定金计入房价款中。
具体付款方式详见附件二。
2. 乙方确认对所认购房屋的房价款总额具有诚信履行义务并不反悔的义务，不得以此为由拒绝与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。
商品房认购书(示范文本)9篇
商品房认购书（示范文本）9篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！欢迎您选择我们的商品房项目，我们将竭诚为您提供优质的服务。
为了明确双方权利和义务，特制作本商品房认购书，希望能够让双方的合作更加顺利和愉快。
一、认购房源信息房源地址：XX市XX区XX街XX号房源户型：XX室XX厅XX卫房源面积：XX平方米销售单价：XX元/平方米总价款：XX万元二、认购条件1.购房者需在认购日起至XX日内支付XX%的认购定金作为认购保证金；2.购房者需提供真实有效的身份证件及完整的购房信息，确保购房资格；3.认购保证金一经支付，不得随意退还，如有特殊情况需办理退款手续须经卖方同意；4.购房者须遵守国家有关购房政策，不得从事违法违规行为。
三、认购保证金1.认购保证金支付方式：XX银行XX分行柜台缴费；2.认购保证金金额：XX%的总房款；3.认购保证金支付时间：认购日起至XX日内；4.认购保证金收据将在支付后即刻提供，购房者应妥善保管。
四、其他约定1.认购成功后，购房者可以在XX日内办理过户手续，办理成功后应将余款一次性支付；2.购房者需自行承担过户手续费用，包括但不限于契税、过户费等费用；3.购房者应严格履行认购书中的约定和承诺，如有违约行为，卖方有权终止合同并没收认购保证金；4.本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
五、附则1.本认购书适用于双方签署后生效，具有法律效力，双方应当遵守约定内容；2.本认购书一经签署即不得修改，如需变更须经双方书面同意；3.未尽事宜，双方可依据有关法律法规协商解决。
受让方（盖章）：______________________________受让方签字：______________________________时间：____________以上是关于商品房认购书的示范文本，希望购房者在签署认购书时能够仔细阅读并遵守相关规定，祝愿您购房顺利，生活幸福！第2篇示例：商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：为了确保买卖双方的合法权益，特制作本商品房认购书，详细记录双方在买卖过程中的各项约定，希望双方认真阅读并遵守以下条款：一、认购人信息认购人姓名：证件类型：证件号码：二、认购房屋信息认购房屋地址：房屋类型：房屋面积：房屋总价：定金金额：三、认购条件1.认购人已对所认购房屋进行过实地考察，并确认满足购买意愿；2.认购人应在认购书签署后的三日内向卖方支付定金；3.认购人应在双方签署正式合同的前提条件下支付尾款；4.认购人需按时履行合同规定的各项义务。
商品房认购书(样式一)8篇
商品房认购书（样式一）8篇第1篇示例：商品房认购书（样式一）尊敬的客户：非常感谢您对我们的商品房项目感兴趣，我们诚挚地欢迎您参与本次认购活动。
为了确保双方的权益，特别制作了本商品房认购书，希望能够为您提供清晰明了的认购流程和相关注意事项，让您在购房过程中更加放心、安心。
一、认购人基本信息姓名：（填写认购人的姓名）证件类型：（填写认购人的证件类型，如身份证、护照等）证件号码：（填写认购人的证件号码）联系电话：（填写认购人的联系电话）二、认购房屋信息项目名称：（填写项目的名称）房屋概况：（填写认购房屋的基本信息，如建筑面积、房型等）三、认购条件1. 认购前，认购人需了解并接受本项目的相关信息，包括但不限于项目位置、规划图纸、销售政策等。
2. 认购人需就认购房屋支付一定的认购定金，具体金额及支付方式详见《认购缴款通知书》。
四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在指定时间内提交认购定金。
2. 开发商确认认购书及认购定金后，办理认购手续并开具《商品房认购确认书》。
3. 双方确认认购后，签订《商品房认购合同》。
五、注意事项1. 本商品房认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 认购人需仔细阅读并了解本认购书内容，如有任何疑问，请及时向开发商咨询。
3. 认购人需严格按照约定时间及程序完成认购手续，否则开发商有权取消本次认购资格。
4. 开发商将严格按照相关法律法规履行商品房销售义务，并保护认购人的合法权益。
六、其他条款1. 本商品房认购书自签署之日起生效。
2. 本商品房认购书及相关合同的签订、履行均受中国法律的约束。
感谢您对我们商品房项目的支持与信任，我们将竭诚为您提供优质的服务。
如有任何疑问或需要进一步了解的，欢迎随时与我们联系。
特此认购书，以资确认。
（认购人签名）：_____________________（开发商代表签字）：_____________________（签署日期）：_____________________（开发商盖章）：_____________________第2篇示例：【商品房认购书（样式一）】尊敬的甲方（认购人）：甲方：（填写认购人姓名）证件号码：（填写认购人身份证号码）乙方：（填写开发商全称）地址：（填写开发商地址）鉴于乙方拟要销售的商品房项目符合甲方的购房需求，现经甲、乙双方友好协商一致，特签订本商品房认购书，以资明确双方的权利和义务。
2024商品房认购书示范文本
2024商品房认购书示范文本合同编号：__________甲方（出卖人）：__________住所地：__________联系方式：__________乙方（买受人）：__________住所地：__________联系方式：__________鉴于甲方是依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定，具备商品房预售条件，并已获得《商品房预售许可证》的房地产开发企业；乙方愿意购买甲方开发的位于__________（项目地址）的商品房（房屋规划用途），经甲乙双方友好协商，特订立本认购书。
第一条合同主体1.1 甲方是依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定，具备商品房预售条件，并已获得《商品房预售许可证》的房地产开发企业。
1.2 乙方是具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
第二条商品房基本情况2.1 甲方同意向乙方出售位于__________（项目地址）的商品房（房屋规划用途），房屋具体情况如下：2.1.1 房屋坐落：__________2.1.2 房屋结构：__________2.1.3 房屋面积：__________平方米2.1.4 房屋户型：__________2.1.5 房屋单价：人民币（大写）：__________元/平方米2.1.6 房屋总价：人民币（大写）：__________元整2.2 乙方同意购买上述房屋，并按照本认购书约定的价格、付款方式、交付时间等条件接受交付。
第三条付款方式及时间3.1.1 乙方应于本认购书签订之日起____个工作日内，向甲方支付人民币（大写）：__________元整作为定金。
定金支付后，乙方不得以任何理由要求退还。
3.1.2 乙方应于____年__月__日前，向甲方支付人民币（大写）：__________元整作为首付款。
首付款支付后，乙方不得以任何理由要求退还。
3.1.3 乙方应于____年__月__日前，向甲方支付人民币（大写）：__________元整作为剩余房款。
商品房认购协议书范本5篇
商品房认购协议书范本5篇第1篇示例：商品房认购协议书甲方：（姓名/名称）证件号码：住所：电话：经甲、乙双方友好协商，就乙方认购甲方所建商品房事宜，达成如下协议：一、认购商品房1.1 甲方同意出售位于（商品房地址）的商品房，乙方表示愿意认购该商品房。
1.2 商品房面积约为（面积），户型为（户型），具体以商品房预售合同约定为准。
二、商品房认购价款及付款方式2.1 商品房认购价款为（认购价款金额），乙方需按照以下方式支付认购价款：（1）认购定金：乙方于本协议签订时向甲方支付认购定金人民币（金额），认购定金应在甲方指定期限内支付至甲方指定账户。
（2）认购首付款：乙方需在（日期）前向甲方支付认购首付款人民币（金额）。
（3）认购尾款：乙方需在商品房交付前向甲方支付认购尾款人民币（金额）。
三、商品房交付及签订商品房买卖合同3.1 商品房交付时间：甲方承诺在商品房预售合同约定的交房时间内将商品房交付给乙方。
3.2 商品房买卖合同签订：商品房交付时，双方应签订正式的商品房买卖合同，确立双方的权利义务关系。
3.3 商品房过户：商品房买卖合同签订后，甲方应按照约定办理商品房过户手续，乙方成为商品房的合法所有人。
四、商品房质量保证4.1 商品房质量保证：甲方承诺商品房的结构、设施等符合国家相关标准，保证商品房的使用功能和安全性。
4.2 质量保证期限：商品房质量保证期限自商品房交付之日起计算，为（年数）年。
五、其他约定5.1 商品房不可抗力事件：若因不可抗力事件（如地震、火灾等）导致商品房交付延迟或无法交付，甲方应及时通知乙方，并协商解决方案。
5.2 税费及其他费用：商品房交付过户时产生的税费、公共维护基金、水电费等费用由乙方承担。
5.3 违约责任：如一方违反本协议约定，应承担逾期交付、逾期付款等违约责任。
六、法律适用及争议解决6.1 本协议适用中华人民共和国法律。
6.2 甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向协商地有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房认购单(认购书／认购协议)5篇
商品房认购单(认购书／认购协议)5篇篇1甲方（出卖人）：[XX公司]乙方（认购人）：[XX客户]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方认购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方认购的商品房位于[XX小区]，具体房号为[XX号]，建筑面积为[XX平方米]，设计用途为[XX用途]。
二、认购价格及付款方式1. 认购价格：乙方认购的商品房单价为[XX元/平方米]，总价为[XX万元]。
2. 付款方式：乙方选择[XX付款方式]，具体付款节点及金额如下：- [XX付款节点1]：签订本认购书时，支付定金[XX万元]。
- [XX付款节点2]：签订正式商品房买卖合同之日起[XX日内，支付房款[XX万元]。
- [XX付款节点3]：剩余房款[XX万元]，在银行放款之日起[XX 日内支付。
三、认购期限及违约责任1. 认购期限：本认购书的认购期限为自签订之日起[XX日]。
2. 违约责任：- 若乙方在认购期限内未签订正式商品房买卖合同，甲方有权解除本认购书，并没收乙方已支付的定金。
- 若甲方在认购期限内未能与乙方签订正式商品房买卖合同，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。
四、其他事项1. 双方应在本认购书签订后[XX日内，共同前往房地产交易中心办理正式商品房买卖合同的签订手续。
2. 乙方在签订正式商品房买卖合同后，应按照合同约定及时支付剩余房款。
3. 甲方应按照约定时间交付房屋，并确保房屋质量符合合同约定。
4. 本认购书未尽事宜，可由双方另行协商补充。
5. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（出卖人）：[XX公司]地址：[XX公司地址]法定代表人：[XX公司法定代表人]联系电话：[XX公司联系电话]乙方（认购人）：[XX客户]地址：[XX客户地址]法定代表人：[XX客户法定代表人]联系电话：[XX客户联系电话]日期：XXXX年XX月XX日篇2商品房认购单甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜，达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方认购的商品房位于[具体位置]，该商品房的规划用途为[规划用途]，建筑面积[建筑面积]平方米。
关于商品房认购协议书5篇
关于商品房认购协议书5篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________鉴于甲、乙双方就购买甲方开发的商品房事宜达成初步意向，为明确双方权利义务，特签订本协议。
一、认购物业基本情况1. 乙方意向认购的物业为甲方开发的位于_________________________（具体地址）的商品房。
2. 物业具体信息如下：建筑面积______平方米，户型______，结构______，楼层______，交付标准______等。
二、认购条件及付款方式1. 乙方应在签订本协议时支付认购定金人民币______元整（大写：______元整）。
2. 乙方需在签订本协议后______日内与甲方签订正式《商品房买卖合同》，并按照合同约定支付购房款。
3. 乙方选择付款方式为：______（如全款、贷款等）。
若选择贷款，应按照规定提供贷款所需资料，办理相关手续。
三、认购期限本认购协议有效期为______日，自本协议签订之日起计算。
在认购期限内，乙方应与甲方签订正式《商品房买卖合同》。
认购期限届满时，如双方未签订正式合同，本协议自动失效，乙方所交认购定金甲方不予退还。
四、双方责任与义务1. 甲方保证所售物业的合法性，保证该物业权属清晰，无争议。
2. 乙方应按照本协议约定支付认购定金及购房款。
如乙方未按约定履行付款义务，视为违约，甲方有权解除本协议并不予退还已收取的定金。
3. 甲方在签订正式《商品房买卖合同》后，应按照合同约定履行交房等义务。
如甲方未按约定履行义务，视为违约，应承担违约责任。
4. 本协议签订后，乙方不得单方面解除本协议，否则甲方有权没收定金。
若因甲方原因未能签订正式合同，甲方应退还定金并给予适当补偿。
五、违约责任及解决方式1. 若甲方违约，应双倍返还乙方已支付的定金。
若乙方违约，甲方有权不予退还定金。
2. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
商 品 房 认 购 书(范本)7篇
商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。
在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。
我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。
以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。
2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。
三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。
2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。
四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。
2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。
3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。
五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。
2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。
诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。
若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。
衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。
房屋认购协议书通用版范本8篇
房屋认购协议书通用版范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋认购事宜达成如下协议：第一条认购房屋基本情况乙方自愿认购甲方开发的位于______市______区______路______号楼盘（以下简称该房屋），房屋用途为住宅。
房屋的具体套型、建筑标准、装修标准等详见该房屋的规划设计资料。
第二条认购房屋价款及支付方式篇2甲方（出售方）：____________________乙方（认购方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方认购房屋事宜，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在房屋认购过程中的权利和义务，以维护双方的合法权益。
二、房屋基本情况1. 房屋坐落地址：____________________2. 房屋类型：____________________3. 房屋面积：____________________4. 房屋售价：____________________三、认购条件1. 乙方在签署本协议时，已充分了解并接受所认购房屋的现状及周边配套设施情况。
2. 乙方需在约定时间内支付房屋认购定金，并承诺在约定期限内完成购房款的支付。
3. 乙方需符合国家的购房政策及相关法律法规的规定。
四、认购定金1. 乙方在签署本协议时支付房屋认购定金人民币____元（大写：____元整）。
2. 认购定金支付方式：____________________。
3. 认购定金退还方式：若因甲方原因导致不能签署《房屋买卖合同》，甲方应退还乙方已支付的认购定金；若因乙方原因导致不能签署《房屋买卖合同》，认购定金不予退还。
五、认购期限1. 本协议自签署之日起生效，有效期为____天。
买卖合同商品房认购书(三)6篇
买卖合同商品房认购书（三）6篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方商品房事宜，经过友好协商，达成以下认购协议：一、认购标的1. 甲方将其开发的位于__________________（具体地址）的商品房（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
2. 该房屋的具体户型、面积、结构等详见附件中的房屋平面图及购房清单。
二、购房价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 乙方在签订本认购书时支付定金人民币______元（大写：____________________元整）。
3. 甲乙双方同意，乙方在签订正式买卖合同后，将定金转化为购房款。
4. 购房余款人民币______元（大写：____________________元整），乙方应按照甲乙双方另行签订的《购房款支付协议》中的约定支付。
三、房屋交付1. 甲方应当在乙方支付完全部购房款后的约定时间内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋竣工验收合格证明及相关资料。
四、违约责任1. 若乙方在签订本认购书后，未按照约定时间与甲方签订正式买卖合同，则视为乙方违约，甲方有权解除本认购书，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
2. 若甲方在乙方支付完全部购房款后，未能按照约定时间交付房屋，则视为甲方违约，乙方有权解除本认购书，甲方应退还乙方已支付的购房款及定金。
3. 若因不可抗力因素导致甲乙双方无法履行本认购书，双方均不承担违约责任。
五、其他条款1. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本认购书中的未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本认购书的解释权归甲乙双方共同所有。
商品房认购书范本8篇
商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。
第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。
第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。
以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。
如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。
特此声明。
日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。
祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。
2. 开发商名称：______。
3. 房屋建筑总面积：______平方米。
4. 房屋设计用途：______。
商品房认购书范本9篇
商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。
2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。
二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。
2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。
若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。
三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。
2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。
四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。
2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。
3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。
甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。
以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。
祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。
第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。
商品房认购书(示范文本)5篇
商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。
1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。
1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。
二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。
2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。
三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。
3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。
3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。
四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。
4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。
五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。
六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
商品房认购书模板6篇
商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。
二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。
2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。
三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。
四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。
在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。
六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。
七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
商品房认购书模板7篇
商品房认购书模板7篇第1篇示例：商品房认购书模板甲方（认购人）：身份证号码：电话：联系地址：乙方（房地产开发商）：认购房屋信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：总价：一、甲方自愿认购乙方销售的上述房屋，并同意按照以下约定支付款项。
二、认购房款支付约定：1. 签订认购书后七日内支付定金（定金金额为总价的10%）。
3. 签订商品房买卖合同后根据合同约定支付尾款。
4. 乙方接受银行按揭或贷款支付的，须在规定时间内将银行按揭合同或贷款合同提供给乙方，支付首期款后按合同约定支付尾款。
三、甲方认可乙方提供的房屋基本信息，并保证如实填写个人信息，不隐瞒任何事实。
四、一旦签署商品房认购书，甲方不得擅自撤销认购，否则须向乙方支付违约金。
五、甲方承诺遵守商品房认购书及房地产相关法律法规，如违反规定，须承担相应法律责任。
六、本认购书一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字盖章后生效。
甲方（盖章）：日期：甲方：（签字）乙方：（签字）以上内容为商品房认购书模板，甲、乙双方请仔细阅读后签字确认。
第2篇示例：商品房认购书买方：（买方名称）身份证号码：（身份证号码）产品名称:（产品名称）所在楼盘:（楼盘名称及地址）面积：（房屋实际建筑面积）户型：（房屋户型）价格：（商品房预售价格）认购金金额：（认购金额）认购金支付方式:（认购金支付方式）乙方公司向甲方公司提供产权单位并提供合同。
甲方公司保证，认购金一经支付将账目清晰标记，按规定操作，不会被盗用，作为双方签署认购合同时的诚信凭证。
买方保证：认购金支付完成后，乙方公司或甲方公司后期所产权到款的不同程度是否完全到位，买双方就交易无条件支持并无异议。
买房人意识认购书签订即双方已就认购房屋产生了竞价，只是代理行为，如因买方自身原因产生的急需取消定金的行为，定金将不予退回。
买方已阅读、理解并接受认购书的内容，无任何疑问，本认购书以真实、有效、合法的方式签订。
本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
买卖合同商品房认购书(三)6篇
买卖合同商品房认购书（三）6篇篇1甲方（卖方）：___________________注册地：___________________营业执照号码：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系电话：___________________鉴于甲乙双方同意就下列商品房交易达成相关协议，在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定，经友好协商，特订立本商品房买卖合同认购书。
一、认购物业基本情况1. 物业地址：___________________2. 房屋类型：___________________（如：公寓、别墅等）3. 房屋面积：___________________平方米4. 房屋总价：人民币___________________元（大写）___________________元整（小写）二、认购条款1. 乙方在本认购书签订之日起____日内向甲方支付定金人民币______元整（大写），以表示其已对所购房屋进行充分了解和自愿认购。
2. 定金支付方式及期限：____________。
该定金将在双方签署正式买卖合同时转为购房款的一部分。
若乙方未在规定时间内履行支付定金义务，则视为违约，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。
3. 双方同意在本认购书签订后的____日内签署正式的商品房买卖合同。
如乙方未在规定时间内签署合同，则视为违约，甲方有权解除本认购书并扣除定金作为违约金。
若甲方原因未能按时签约，则双倍返还定金给乙方。
4. 乙方承诺所提交的所有资料真实有效，如有虚假，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。
甲方应保证所售房屋权属清晰，无产权纠纷。
三、房屋交付1. 房屋交付时间：双方签署正式买卖合同后______天内交付房屋。
2. 房屋交付条件：完成房屋验收并签署验收报告。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应及时通知乙方。
房地产合同商品房认购书8篇
房地产合同商品房认购书8篇篇1甲方（出卖人）：___________________乙方（买受人）：___________________鉴于甲方拥有合法开发的房地产项目，乙方有意购买甲方开发的商品房，为进一步明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下认购书：一、标的物1. 乙方认购甲方开发的位于____________的房地产项目中的______栋______单元______号商品房（以下简称“该房屋”）。
2. 该房屋的具体面积、户型、结构等详见附件中的房屋平面图及购房须知。
二、认购价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元整（￥______元）。
2. 乙方在签署本认购书时支付定金人民币______元整（￥______元）给甲方。
3. 甲乙双方同意，在签署正式《商品房买卖合同》时，乙方支付的定金自动转为购房款的一部分。
4. 购房款的支付方式按照甲乙双方签署的正式《商品房买卖合同》中的约定执行。
三、认购期限本认购书的有效期为______天，自本认购书签署之日起计算。
在有效期内，乙方应与甲方签署正式《商品房买卖合同》。
若乙方未能按期签署，则视为乙方自动放弃该房屋的认购权，甲方有权处置该房屋。
四、甲乙双方声明和承诺1. 甲方承诺拥有该房屋的所有权，并保证在交易过程中无产权纠纷。
2. 乙方承诺在符合购房资格的前提下进行购房，并保证所提交的所有资料真实有效。
3. 甲乙双方承诺在签署正式《商品房买卖合同》时，本认购书中的内容将作为合同的一部分。
五、其他条款1. 甲乙双方在此声明已充分了解并接受本认购书的所有内容。
2. 本认购书的修改、补充须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。
3. 在履行本认购书过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。
本认购书自双方签字盖章之日起生效。
六、违约责任1. 若甲方在认购期限内，未经乙方同意，擅自将该房屋出售给第三方，则视为甲方违约，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。
商品房认购书示范文本(2024版)
商品房认购书示范文本(2024版)合同编号：__________商品房认购书示范文本（2024版）甲方（出卖人）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（买受人）：__________身份证号码：__________地址：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方认购甲方开发的位于__________的商品房事宜，达成如下协议：第一条商品房基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋坐落：__________1.4 房屋结构：__________1.5 房屋面积：__________平方米1.6 房屋户型：__________1.7 房屋单价：人民币（大写）：__________元/平方米1.8 房屋总价：人民币（大写）：__________元第二条认购方式及期限2.1 乙方自愿认购上述商品房，并按照甲方公布的销售方案支付认购金人民币（大写）：__________元，作为对甲方预留该房屋的诚意金。
2.2 乙方应在甲方规定的认购期限内，到甲方指定地点签订《商品房买卖合同》。
2.3 乙方未在规定期限内签订《商品房买卖合同》的，甲方有权取消乙方对该房屋的认购资格，并扣除乙方已支付的认购金作为违约金。
第三条合同签订及交付3.1 双方签订《商品房买卖合同》后，乙方应按照合同约定支付购房款。
3.2 甲方应按照《商品房买卖合同》的约定，向乙方交付符合国家和地方质量标准、面积误差比在国家允许范围以内的商品房。
3.3 甲方应在合同约定的交付日期前，将商品房交付给乙方。
第四条价格及费用4.1 商品房买卖价格及各项费用，按照国家及地方的相关规定执行。
4.2 乙方应按照甲方公布的销售方案支付购房款及相关费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J7024
可按资料类型定义编号
商品房认购书实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
商品房认购书实用版
提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
甲方：
物业名称：___________小区
地址：____________
邮政编码：____________
乙方：
姓名/公司名称：____________
代理人：_____________
身份证号码/注册登记号：__________
地址/法定地址：_________
电话：__________
邮政编码：___________
根据北京市房地产法规的有关规定，甲、乙双方就购买________小区商品房事宜，经过平等协商，签订本认购书。
1、________小区位于_______区_______路_______号，经________房产管理局批准，现正式对外预售[预售许可证：________房地
（________）内预字________号________房地（________）内预字第________号]
2、乙方自愿订购________小区________栋________号________室。
总建筑面积：
________平方米。
单价：人民币________元/平方米，总价：人民币________元。
大写____佰____拾____万____仟____佰____拾____元。
3、乙方于签订此认购书时，向甲方支付定金人民币______元。
4、乙方于签订认购书之日起_____天内，签订出售合同，同时支付首期款（含定金），乙方逾期七天尚未签订出售合同，甲方不再保留其订购房号（室）。
5、甲、乙双方同意乙方按下述方式支付房款：
（1）一次性付款□
（2）分期付款□
（3）按揭付款□
6、本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签章之日起生效。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
日期：日期。