工程量缺项签证单
建设工程施工合同签证单
建设工程施工合同签证单甲方:(委托方)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:乙方:(承接方)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:项目名称:项目地点:施工单位:一、施工内容及规模1. 施工内容:本工程项目包括但不限于土石方工程、混凝土结构工程、钢结构工程、建筑装饰工程、水电安装工程等相关施工内容。
2. 规模:本工程项目总建筑面积约为XXX平方米,总投资额约为XXX万元。
二、工程期限及费用1. 工程期限:本工程项目工期为XXX天,具体开工和竣工时间以双方共同签署的施工计划表为准。
2. 工程费用:本工程项目总造价约为XXX万元,具体费用构成及支付方式详见合同附件。
三、合同签证内容1. 双方确认上述施工内容及规模,并在此基础上签订本合同。
2. 对于项目设计图纸中出现的不明确或矛盾之处,由双方协商确定最终施工方案。
3. 如需变更施工内容、规模或工程费用等事项,须经双方书面协商达成一致意见后签署修订合同。
4. 若有相关法规政策变更,须遵守国家规定及地方政府相关规定并及时调整工程方案。
5. 如项目需延期或提前竣工,须经双方书面确认后签订工程竣工验收书。
四、合同履行1. 甲方责任:提供项目用地、支付工程款项、协助办理相关手续等。
2. 乙方责任:按照合同规定的时间及要求完成工程施工,并保质保量竣工。
五、施工质量保障1. 乙方承诺按照国家相关标准及施工规范进行施工,保证施工质量及安全。
2. 如工程施工存在质量问题或未按照合同要求完成工程建设,乙方需承担相应责任并承担修复费用。
六、违约责任1. 在合同履行过程中,如一方违反合同规定而导致项目延期、工程质量问题等情况发生,须承担相应的违约责任。
2. 如一方因不可抗力因素导致工程无法按时完成,应及时通知对方并协商解决方案。
七、法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行适用中华人民共和国法律。
2. 双方如发生争议,应协商解决;协商不成的,可以向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
工程现场经济签证管理规定
工程现场经济签证管理规定1、目的:为了加强现场经济签证及变更的管理,规范工作流程,有效地控制开发成本,特制定本管理规定。
2、签证及变更范围设计变更:是对设计内容进行修改、完善、优化,一般需要设计单位的签字、盖章,或是公司总工办签发的有关通知。
现场签证是指对施工管理中发生的零星事件确认。
例如:地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题等,合同约定的承包范围以外的增减变更。
3、签证程序1.施工单位根据建设单位的设计变更单、合同范围外增、减项目,对于需要签证的工程项目,向建设单位提出工程签证的要求,并根据工作内容,工程量规格、尺寸,由建设单位相关人员共同参加对施工内容的现场勘测和计量。
2.变更内容竣工验收合格或单项验收合格后,由施工单位在签证表格上填写被签证已完项目的工作内容及工程量计算结果,并按单位工程编号,施工单位项目经理签字,并加盖单位公章后提交建设单位工程部审核。
签证单一式叁份,施工方壹份,建设单位贰份。
3.监理单位、建设单位根据现场发生的实际情况对施工方填报的内容及工程量进行审核、修改、纠正、否决、要求重办等处理,并签署处理意见,加盖建设单位工程部印章。
4.现场主管工程师承担质量和计量的责任,预算员承担监督签证的责任,工程部经理负责安排、审核和协调的责任。
5.上述程序完成后,建设单位保留贰份,其余壹份交给施工单位,至此签证程序全部完成,并作为工程结算的依据。
建设单位的设计变更单和通知单不能作为结算依据,只能作为工程签证单的附件。
4、经济签证及变更执行原则1.多级复核原则:经济签证及变更管理实行严格的多级复核规定,对缺少相应人员签字的签证一律无效。
壹万元以内的签证需由建设单位主管工程师、工程部经理、预算员共同签字确认;壹万元以上的签证除上述人员共同签字外,还需建设单位主管指挥长签字确认;伍万元以上或合同范围不太明确上述人员不能确定的,需上报董事会确定。
检验批监理评语
表名
评语
75
B01
监理工作联系单
受理单位可不回复,如有需回复的事宜应填写监理工程师通知单。
76
B02
监理工程师通知单
监理工程师通知单的受理单位,应将受理情况填写“监理工程师通知回复单”报项目监理部形成闭环管理。
77
B03
工程暂停令
1、工程暂停期间承包单位负责保护停工部位或全部工程,避免应停工而造成的损失或损害。
2、由于建设单位的原因,或其他非承包单位原因导致工程暂停时,项目监理部要记录所发生的实际情况,为费用索赔的处理提供依据。
3、在工程暂停原因消失、具备复工条件时,承包单位填写“工程复工申请表”进入复工报审工作程序。
78
B04
设计文件图纸评审意见及回复单
1、本表设计文件图纸评审意见,由项目监理部填写。
2、本表回复意见由设计单位填写。凡需作出设计修改,由设计单位另出设计变更通知单。
I05
计日工签证单
125
I06
工程项目委托单
126
I07
委托项目工程量签证单
127
I08
工程量签证单
128
I09
材料采购询价单
4
A03
施工组织设计报审表
经审查,符合承包合同和相关的“强条”、规程、规范的规定。请建设单位审批。
5
A04
施工方案报审表
1、安全、专业监理工程师审核意见:经审核,本方案符合“强条”、规程、规范等方面的有关规定,承包单位编、审手续齐全。
2、项目监理部审查意见:经审查,本方案符合相关规定。请建设单位审批。
2、总监理工程师审查意见:同意××计划/调整计划
35
A28
费用索赔申请表
工程变更签证单(详细)
工程变更签证单(详细)编号:TN-QZ001工程名称:XXX科研楼、仓库施工单位:XXXXXX日期:签证原因、变更依据:应甲方要求,现在科研楼及仓库与老厂房相接的砌体墙上开凿门洞,洞口尺寸为2米*2米共3处,3米*3米共1处,凿除体积共14.7立方米。
因为墙面凿除洞口前已抹灰完毕,新凿洞口侧壁需重新抹灰,零星抹灰面积共18.9平方米。
甲方签字。
监理签字。
乙方签字。
会签栏:编号:TN-QZ002工程名称:XXX老厂房施工单位:XXXXXX日期:签证原因、变更依据:应甲方要求,现在将与新建科研楼及仓库相接的老厂房屋面做两边防水及面层保护层,详见附图。
工程量(尺寸与甲方现场实量,工程量已与甲方核对):1.水泥砂浆找平层1286.5平方米2.4米SBS卷材防水2573平方米(两遍工程量)3.细石混凝土保护层1286.5平方米4.保护层钢筋网1.69吨5.苯板胶抹面1286.5平方米甲方签字。
监理签字。
乙方签字。
会签栏:编号:TN-QZ003工程名称:XXX科研楼、仓库施工单位:XXXXXX日期:签证原因、变更依据:应甲方要求,在科研楼及仓库的C1821窗户处新增理石窗台板,厚度为15毫米,共25个。
甲方签字。
监理签字。
乙方签字。
会签栏:编号:TN-QZ004工程名称:XXX仓库施工单位:XXXXXX日期:签证原因、变更依据:应甲方要求,在仓库内增加两个沉水井,详见附图(确定增加前,仓库内地面垫层已施工完毕)。
工程量(工程造价软件XXX出量):1.C15混凝土垫层1.72立方米2.零星砌筑12.06立方米3.零星抹灰43.84平方米4.直径700毫米铸铁井盖两个5.恢复地面混凝土垫层5.52立方米,碎石灌浆垫层13.78立方米6.地埋管线(直径180毫米)60米甲方签字。
监理签字。
乙方签字。
会签栏:工程名称:XXX办公楼外墙保温及防水工程施工单施工单位:XXXXXX日期:未注明事由:甲方要求对办公楼进行外墙保温和防水工程,工程量已与甲方确认。
关于工程量清单漏项和漏量的相关法律问题
关于工程量清单漏项和漏量的相关法律问题szcea2014.10●案例一:2009年8月我单位与一开发商就其开发的两栋高层商住楼签订施工合同,合同约定:工程建筑面积为39000平方米,工期为12个月,由我单位包工包料施工。
双方约定:该工程采用工程量清单计价方式,工程承包范围内采用固定总价,工程量清单中缺项或少计部分属承包范围内不予另行计价;设计变更、现场签证据实结算;涉及本工程价款调整的文件,均须经甲方同意后方可作为合同内容。
甲方同意是指加盖甲方单位公章,并经甲方驻工地代表签字后生效的书面文件。
合同签订后,我单位依约进驻工地施工,至2010年8月,工程全部完工并经验收合格。
后因结算问题双方发生纠纷,我公司已对开发商提起诉讼。
现在有几个问题:1.工程量清单中缺项或少计算的,结算时是否可以要求调整;2.监理日志及会议纪要中记录的现场驻工地代表同意增加的项目工程款是否应给我们计取;3.变更项目中材料单价双方无法达成一致,应该依何原则处理?【律师答问】以提出问题的顺序回答:1.工程量清单计价规范的设计原则是承包商承担价格风险,发包方承担工程量的风险,这一点在工程量清单计价规范里有明确的规定。
但是工程量清单计价规范毕竟不是法律,发包方往往借助市场优势把工程量的风险推给承包方,本案就是这样的例证。
双方在合同中明确约定“工程量清单中缺项或少计部分属承包范围内不予另行计价”,这就要求承包方在报价时要仔细核实工程量,凡属漏项、缺项、错项均视为包含在工程量清单报价中。
这样的约定并不违反法律强制性的规定,对双方均有约束力。
因此,工程量清单中缺项或少计算的,结算时要求调整一般是不会得到法院支持的。
尽管,《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2008)》第4.5.3规定“工程计量时,若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差,以及工程变更引起工程量的增减,应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算”属于强制性规范。
工程签证模板样本
工程签证模板样本在工程项目的实施过程中,由于各种不可预见的因素,工程签证成为了不可或缺的一部分。
工程签证是指在施工过程中,由于发生了合同以外的工作内容或非施工单位原因造成的工程费用变化,施工单位向建设单位提出的费用和工期补偿要求的证明文件。
为了规范工程签证的管理,提高工作效率,保证工程的顺利进行,下面为大家提供一份工程签证模板样本。
一、工程签证单表头1、工程名称:填写具体的工程项目名称。
2、签证编号:按照一定的编号规则进行编排,以便于管理和查找。
3、施工单位:填写负责施工的单位名称。
4、建设单位:填写工程项目的业主单位名称。
5、监理单位:填写负责工程监理的单位名称。
6、签证日期:填写提交签证的具体日期。
二、工程签证内容1、签证原因:详细说明导致签证发生的原因,如设计变更、工程量增减、施工条件变化、材料价格调整等。
例如:“由于设计单位对原建筑结构进行了修改,增加了部分梁和柱的工程量,导致施工费用增加。
”或者:“施工现场发现地下水位过高,需要采取降水措施,增加了工程费用和工期。
”2、签证内容:具体描述签证所涉及的工作内容和范围,包括工程量、工作时间、材料设备等。
比如:“增加的梁和柱的规格为具体规格,数量为具体数量,混凝土强度等级为具体等级。
”又比如:“降水措施采用了具体降水方法,降水时间为具体天数,使用的设备为设备名称和型号。
”3、费用计算:列出签证所产生的费用明细,包括人工、材料、设备、管理费、利润等,并注明计算依据和方法。
例如:“人工费用按照人工单价×人工数量计算,共计具体金额。
材料费用按照材料单价×材料数量计算,共计具体金额。
设备租赁费用按照设备租赁单价×租赁天数计算,共计具体金额。
管理费按照费用总和的管理费率计算,共计具体金额。
利润按照费用总和的利润率计算,共计具体金额。
总费用为各项费用之和。
”4、工期影响:说明签证对工程工期的影响,如延长或缩短的天数。
比如:“由于本次签证工作的增加,预计将使工程工期延长具体天数。
检验批监理评语
检验批监理评语设备符合要求,可用于本工程施工。
请建设单位审批。
工程开工报审表(表号:A01)经核查,承包单位所报审的资料完整、有效,已具备开工条件。
建议建设单位进行审批。
施工现场质量管理检查记录(表号:A01-1)现场质量管理制度和资料齐全完整。
承包单位已处理完成工程暂停令所指出的问题,整改措施有效。
建议建设单位进行审批。
工程复工报审表(表号:A02)经审核,具备复工条件。
建议建设单位进行审批。
施工组织设计报审表(表号:A03)经审查,符合承包合同和相关的“强条”、规程、规范的规定。
建议建设单位进行审批。
施工方案报审表(表号:A04)1、安全、专业监理工程师审核意见:经审核,本方案符合“强条”、规程、规范等方面的有关规定,承包单位编、审手续齐全。
2、项目监理部审查意见:经审查,本方案符合相关规定。
建议建设单位进行审批。
3、经审查,本方案已按评审意见进行了修正和完善,符合相关规定。
建议建设单位进行审批。
报审表(通用)(表号:A05)经检查,符合设计及规范要求,同意验收。
具体情况具体对待。
施工作业指导书报审表(表号:A06)经审查,同意按此施工。
分包单位资格报审表(表号:A07)经审查,分包单位具有承担分包工程的资质能力。
建议建设单位进行审批。
试验(检测)单位资质报审表(表号:A08)专业监理工程师审核意见:经审核,报审的资料齐全、完整,符合要求。
项目监理部审查意见:可作为本工程的试验检测单位。
建议建设单位进行审批。
主要材料/构配件/设备供货商资质报审表(表号:A09)经审核,报审的资料齐全、完整,符合要求。
项目监理部审查意见:可作为本工程材料/构配件/设备的供应商。
建议建设单位进行审批。
施工管理人员资质报审表(表号:A10)经查验,报审的人员资格证件齐全、有效,可参加施工。
建议建设单位进行审批。
特殊工种/特种作业人员资质报审表(表号:A11)一、经查验,报审的人员资格证件齐全、有效,可参加施工。
二、经查验,报审的人员资格证件齐全,符合要求,可在本工程担任资质范围内的工作。
设计变更工程签证确认单工程洽商联系单会签的区别
设计变更、工程签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区分,你都知道吗?一、设计变更(一)设计变更的含义设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。
设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的变更和修改。
由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等缘由而修改、补充原设计的技术资料。
设计变更费用一般应限制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。
订正设计错误以及满足现场条件变更而进行的设计修改工作。
一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。
1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和建设单位提出,各方探讨同意而变更施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。
2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的详细状况,须要进行处理;因而发生的设计变更。
如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需变更原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。
这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的缘由、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。
3、工程开工后,由于某些方面的须要,建设单位提出要求变更某些施工方法,或增减某些详细工程项目等,如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线,再征得设计单位的同意后出设计变更。
4、施工企业在施工过程中,由于施工方面、资源市场的缘由,如材料供应或者施工条件不成熟,认为需改用其他材料代替,或者须要变更某些工程项目的详细设计等引起的设计变更,经双方或三方签字同意可作为设计变更。
(二)设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出,均应由建设单位、设计单位、施工单位协商,经确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。
工程签证流程、签证内容及签证的技巧
施工单位预算员要做好现场签证,应注意着重注意收集和保留下面的书面文件:1、变更设计洽商记录表/变更通知书;一般由甲方或设计方发出。
2、工作联系单;多由甲方发出,也可以由施工方发出,但必须有甲方认可的回函。
3、工程签证单;对施工单位来说,做好工程签证单是最重要的,它是施工阶段投资控制的重点,也是影响工程投资的关键因素之一.它往往包括下面几项内容: 1)工程现场签证单;主要阐述签证如生的原因(设计变更引起、停水停电引起、非施工单位原因停工造成的工期拖延和窝工费等),总之非施工方原因引起的签证才有效;事件;经过;注意工程现场签证描述事件经过中要与工程量计算书相呼应,签证单能反映计算工程量的应尽可能反应,反应不了时要附图支持工程量计算书。
2)工程量计算书;根据工作联系单的内容计算工程量,工作联系单描述不能支持计算工程量时,一般要附图(能够支持计算工程量的图)。
另外有条件的话,及时拍照,保留证据,以防日久甲方赖账。
3)预算书;跟具合同内容的相关规定计价。
2/ 8浅谈工程签证现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的,用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
它不包含在施工合同和图纸中,也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。
它的特点是临时发生,具体内容不同,没有规律性,是施工阶段投资控制的重点,也是影响工程投资的关键因素之一.一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容:1、现场经济签证包括:(1)零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
(2)零星工程。
(3)临时设施增补项目.(4)隐蔽工程签证。
(5)窝工,非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电,业主材料不足或不及时,设计图纸修改等。
(6)议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料,需要在施工前确定材料价格。
(7)其它需要签证的费用。
2、工期签证包括:停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。
工程结算资料管理规定
工程结算资料管理规定1、总则为使工程结算顺利进行,避免公司利益受损,必须把与工程结算相关的文件资料管理好。
与工程结算相关的文件资料主要有:设备材料认质认价单、工程签证单、工程洽商单、设计变更单、工程监理会议纪要、工程项目部会议纪要等。
上述文件资料散见于工程施工的准备、实施、收尾各阶段,须随时整理,归类并登记。
除保留原件外,还应保存电子文档,并及时将电子文档发给公司有关部门。
2、管理内容2.1会议纪要会议纪要是根据会议情况,发言记录及其它会议材料,经过综合整理而形成的概括性强、凝练度高的文件,具有情况通报、执行依据等作用。
2.2工程量统计在工程施工准备阶段,须依据招标书、招标答疑、投标书、施工合同、施工图纸、深化设计方案及图纸汇审记录等资料对施工图纸工程量与投标清单工程量进行统计。
通过对比,确定工程量差异及缺项、多项等情况。
通过工程量统计可前瞻性的对需要办理洽商及设计变更的内容提前规划,使施工过程更有计划。
工程量统计是对整个工程签证、洽商及设计变更进行整体控制的重要保证。
2.3设备材料的认质认价甲方认质认价材料(设备)是指由甲方认定某种材料(设备)规格、型号和质量等级,同时确认此种材料(设备)的价格。
该材料(设备)由施工单位根据要求组织采购、保管、施工等工作。
2.4工程签证工程签证以书面形式记录了施工现场发生的特殊费用,直接关系到业主与施工单位的切身利益,是工程结算的重要依据。
特别是对包死价合同方式投标报价的工程,现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核,可为索赔事件的处理提供依据,并据以正确地计算索赔费用。
2.5工程洽商工程洽商主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含,但施工中又实际发生的施工内容所办理的书面说明。
工程洽商是施工设计图纸的补充,与施工图纸有同等重要作用。
2.6设计变更设计变更是指甲方或施工方依据现场实际情况要求进行调整,或对原设计内容进行修改、完善、优化的手续。
工程量签证单 - 清单缺项g
(编号: 合同内清单缺项签证01) 第1页
工程名称:
河南省军区信阳离职干部休养所八一路服务站营区综合整治建设项目
建设单位:
河南省军区信阳离职干部休养所
施工单位:
河南聚之祥建设有限公司
监理单位:
中咨宏祥工程管理有限公司
签证内容:
我单位所承建的河南省军区信阳离职干部休养所八一路服务站营区综合整治建设项目工程,现已完成了建设单位要求的各项施工任务,现经过建设单位、监理单位及施工单位共同对工程量进行现场复核,发现清单中存在部分缺项,具体清单缺项情况如下:
2、由于现场商砼车无法进入施工院内,商砼由八一路边翻斗车转运至现场,运距200m内;
3、压路机大型机械进出场费。
施工单位:
年月日
监理单位:
年月日
建设单位:
年月日
2、屋顶透气管做零星防水;
3、给水管冲洗、消毒及闭水试验费用未记取;
施工单位:
年月日
监理单位:
年月日
建设单位:
年月日
工程量签证单
(编号:合同内清单缺项签证01 ) 第2页
工程名称:
河南省军区信阳离职干部休养所八一路服务站营区综合整治建设项目
建设单位:
河南省军区信阳离职干部休养所
施工单位:
河南聚之祥建设有限ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ司
装饰装修部分:
1、1#楼外墙石材施工时搭设活动式脚手架;
2、1#楼11层楼内材料垂直运输费用;
3、楼内所有拆除工作均为人工拆除;
4、所有内墙涂料(包含天棚涂料等)均搭设装饰脚手架施工;
5、外墙涂料所用腻子,均为防霉防潮腻子
5、安装工程专业脚手架搭拆费用清单未计取;
水电工程部分:
工程量清单计价规范学习
GB50500-2023《建设工程工程量清单计价规范》重点解读一、新规范旳特点:1、内容涵盖了工程施工阶段从招投标开始到工程竣工结算办理旳全过程;2、计价方式体现了市场竞争和政府宏观调控相结合旳思绪;如:安全文明施工费、规费不容许竞价,物价波动旳风险由发、承包双方共同承担。
3、对工程建设各阶段、各环节计价旳详细做法和规定都做出了详细而详尽旳规定,条文具有可操作性。
二、“总则”重点解读:1、制定规费旳目旳:规范工程造价计价行为,统一工程量清单旳编制和计价措施。
2、规范旳合用范围:建设工程工程量清单计价活动。
工程量清单计价活动包括:·工程量清单编制·工程量清单招标控制价编制·工程量清单投标报价编制·工程协议价款旳约定·工程施工过程中工程计量与工程价款旳支付·索赔与现场签证·工程价款旳调整·竣工结算旳办理·工程计价争议处理3、国有资金投资旳工程项目,不分建设规模,均必须采用工程量清单计价。
4、非国有资金投资旳工程项目,由项目业主自主确定计价方式,若采用清单计价旳则应执行规范,若不采用清单计价旳则部分执行规范,出不执行工程量清单计价旳专门性规范外,规范中旳其他条文应执行。
三、“术语”重点解读:1、项目特性对构成工程实体旳分部分项工程量清单项目和非实体旳措施清单项目反应其自身价值旳特性进行描述。
2、综合单价完毕一种规定计量单位旳分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需旳人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、一定范围内旳风险费用。
我国旳清单综合单价中不包括规费、税金(属于不可竞争旳费用),国际通例旳综合单价是指全包括旳综合单价。
3、暂列金额(03规范叫预留金)相称于发包人旳备用金,一般协议中列出暂列金额,也有旳协议不列出暂列金额;暂列金额不是自然地属承包人所有,只有按发包人旳规定使用并发生旳部分才属承包人所有。
合同清单无工程量怎么索赔
合同清单无工程量怎么索赔需要明确的是,合同清单中的工程量缺失并不意味着承包方无法进行索赔。
在这种情况下,承包方应当依据合同条款、实际完成的工作量以及相关证据来进行索赔。
以下是一些基本的步骤和建议:1. 仔细审查合同条款:在任何索赔行动之前,首先要仔细审查合同中关于工程量变更、索赔程序等相关条款。
了解合同对于此类情况的处理方式和要求,确保索赔行为符合合同规定。
2. 收集证据:在施工过程中,应当及时记录和收集与工程量相关的所有证据,包括设计变更通知、现场签证单、施工日志、照片、视频等。
这些证据将成为索赔的关键支撑。
3. 计算实际工程量:根据施工现场的实际情况,结合设计图纸和施工记录,计算出实际完成的工程量。
确保计算结果的准确性和合理性。
4. 评估影响:分析工程量缺失对项目成本和进度的影响,包括材料、人工、机械使用等方面的变化。
这将帮助确定索赔的金额。
5. 提交索赔报告:根据收集的证据和计算结果,编写详细的索赔报告。
报告中应包括索赔的原因、依据、计算过程、影响评估以及索赔金额等内容。
6. 沟通协商:将索赔报告提交给甲方或监理单位,并与之进行充分的沟通和协商。
在协商过程中,保持公正客观的态度,以事实为依据,争取达成双方都能接受的解决方案。
7. 法律途径:如果协商无法达成一致,可以考虑通过法律途径解决争议。
在此之前,确保所有的证据和文件都已经准备充分,并咨询专业律师的意见。
在处理合同清单无工程量的索赔问题时,以下几点需要特别注意:- 保持沟通的透明度和及时性,避免因信息不对称而导致的误解和争议。
- 确保所有的变更都有书面记录,避免口头协议带来的不确定性。
- 在计算索赔金额时,要考虑到实际损失和合理利润,避免过高或过低的索赔。
- 在整个索赔过程中,保持专业和礼貌的态度,有助于维护良好的合作关系。
检验批监督管理评语规范标准填写样式
经检查:工程材料及配件清单齐全,同意使用。
22
A17
主要设备开箱申请表
同意于拟定时间地点开箱验收。
23
A17-1
设备开箱检验记录
经检查:施工需要,同意开箱。
24
A17-2
设备接收明细表
经检查:工程设备清单齐全,同意安装。
25
A18
隐蔽工程验收申请表
经检查:接收设备符合设计要求。
26
工程复工令
91
B17
施工图会检记录
92
B17-01
施工图会检记录(附页)
C类表:设计单位向建设单位、项目监理部、各承包单位发送的表式
93
C01
图纸交付计划报审表
经核查:符合验收规程要求,同意报审。
94
C02
设计文件报检表
经检查:符合设计文件执行。
95
C03
设计变更通知单报检表
请按设计变更要求施工。
96
37
A30
工期变更报审表
请按设计变更要求施工。
38
A31
设备/材料/构配件缺陷通知单
经查验/检测,情况属实,建议供货单位处理。
39
A32
设备/材料缺陷报验表
经核查,第***号设备/材料/构配件缺陷通知单的质量缺陷已处理完毕。
40
A32-1
设备/材料缺陷处理记录单
经检查:以上进场工程材料,经检验不合格材料已退厂。
3、经审查,本方案已按评审意见进行了修正和完善,符合相关规定,请建设单位审批。
6
A05
报审表(通用)
经检查:符合设计及规范要求,同意验收。
具体情况具体对待
7
施工过程资料(工程签证单、工程联系单、设计变更单、工程洽商记录)之间的区别
施工过程资料(工程签证单、工程联系单、设计变更单、工程洽商记录)之间的区别一、区别因为在工程建设中,经常会遇到设计变更、工程洽商、工程联系单、现场签证这四个词,由于四者产生后共同效果就是工程成本的增减,并无明显区别。
但从提出者、产生原因及费用的责任归属四者是有明显区别的。
清晰四者的定义对于判断费用承担责任是非常重要的。
二、现场签证现场签证是施工过程中经常碰到,是对某种施工实施情况的书面描述,由此发生的价格不仅成为工程造价的组成部份,而且也是成为合同的补充部分。
施工现场签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实。
也是承、发包双方承包合同以外的工程质量变化的实际情况记录的签证。
它是计算预算外费用的原始依据,是建设工程施工阶段造价管理的主要组成部分。
现场签证的正确与否,直接影响到工程造价。
由于现代建设工程投资规模较大,技术含量不断提高,建设周期长,设备材料型号规格多、价格变化快,工程合同不可能对整个施工期间可能出现的情况作出完整的预见和约定。
此外,在实施过程中,由于主客观条件的变化也会给整个施工过程带来不确定的因素。
因此,在整个施工过程中都会发生现场签证而最终以价格的形式体现在工程结算中。
工程项目在实施过程中,承包合同价等于中标价加签证变更费用及合同规定允许调整的有关费用。
工程预结算人员应熟悉合同规定,及时办理签证,增加工程收入。
影响单位工程造价的有设计变更、现场签证、技术措施、材料代用等四个部分。
其中“现场签证”的漏洞最多,管理比较困难,人为因素多,可能引起的争议也大,直接影响工程造价的确定与控制。
现场签证是在施工现场由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的用以证实施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
因此,加强现场签证的管理工作是控制工程造价的重要环节。
1、目前现场签证存在的问题:1.1、现场签证人员对造价管理控制意识淡薄。
现场业主代表不重视现场签证,缺乏造价管理控制意识,有的对签证工作既不负责任也不认真,未经核实就随意签证,往往因签证内容与实际不符而造成不必要的经济损失。
关于工程量清单漏项和漏量的相关法律问题
关于工程量清单漏项和漏量的相关法律问题szcea2014.10●案例一:2009年8月我单位与一开发商就其开发的两栋高层商住楼签订施工合同,合同约定:工程建筑面积为39000平方米,工期为12个月,由我单位包工包料施工。
双方约定:该工程采用工程量清单计价方式,工程承包范围内采用固定总价,工程量清单中缺项或少计部分属承包范围内不予另行计价;设计变更、现场签证据实结算;涉及本工程价款调整的文件,均须经甲方同意后方可作为合同内容。
甲方同意是指加盖甲方单位公章,并经甲方驻工地代表签字后生效的书面文件。
合同签订后,我单位依约进驻工地施工,至2010年8月,工程全部完工并经验收合格。
后因结算问题双方发生纠纷,我公司已对开发商提起诉讼。
现在有几个问题:1.工程量清单中缺项或少计算的,结算时是否可以要求调整;2.监理日志及会议纪要中记录的现场驻工地代表同意增加的项目工程款是否应给我们计取;3.变更项目中材料单价双方无法达成一致,应该依何原则处理?实用文档【律师答问】以提出问题的顺序回答:1.工程量清单计价规范的设计原则是承包商承担价格风险,发包方承担工程量的风险,这一点在工程量清单计价规范里有明确的规定。
但是工程量清单计价规范毕竟不是法律,发包方往往借助市场优势把工程量的风险推给承包方,本案就是这样的例证。
双方在合同中明确约定实用文档“工程量清单中缺项或少计部分属承包范围内不予另行计价”,这就要求承包方在报价时要仔细核实工程量,凡属漏项、缺项、错项均视为包含在工程量清单报价中。
这样的约定并不违反法律强制性的规定,对双方均有约束力。
因此,工程量清单中缺项或少计算的,结算时要求调整一般是不会得到法院支持的。
尽管,《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2008)》第4.5.3规定“工程计量时,若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差,以及工程变更引起工程量的增减,应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算”属于强制性规范。
签证单2015
工 程 签 证 单
工程名称
南京市公安局交管局业务用房附楼装饰改造工程
项目内容
3-6层楼新增墙面三合土铲除
编号
003
签收人
内容:
应甲方要求,3—6楼 1/B轴/1—8轴、C轴/2—8轴、1轴/B—C轴原砖墙
拆除前,我方已完成该墙体原墙面三合土铲除,其铲除的工程量及费用如下:
1、原墙面三合土铲除:981.60㎡
270*2100mm 4个(三层1个、四层1个、五层1个、六层1个)
200*330mm 40个(三层11个、四层11个、五层11个、六层7个)
530*1900mm 3个(三层1个、四层1个、五层1个)
450*700 1个(二层1个)
特此申报,请业主、监理、审计现场确认!
建设单位
跟踪审计单位
监理单位
施工单位
编号
004
签收人
内容:
出于3、5F更衣间南侧窗下墙体前期砌筑质量较差,部分窗下墙已经松动,结合后期装饰需要,应甲方、监理要求
1、拆除3、5F更衣间南侧窗下松动墙体后重新砌筑并封堵原有窗洞。墙体厚度200mm,外墙粉刷层+外面瓷砖结合层+外面面砖面层为:8cm厚。
2、拆除3F更衣室东立面危墙一道4.0米长,2.8米高。
4、内墙墙面粉刷:2569.80㎡。
600mm*600mm 1个
特此申报,请业主、监理、审计现场确认!
建设单位
跟踪审计单位
监理单位
施工单位
业主代表:
年 月 日
项目负责人:
年 月 日
专业监理工程师:
总监理工程师:
年 月 日
项目负责人:
年 月 日
工 程 签 证 单
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程名称:编号:合同内清单缺项01
致:(建设单位)
(监理单位)
(设计单位)
1.由于设计图纸中有工程做法,工程量清单中缺项无工程量的原因,我方申请签证。
签证工程量如下:
1.
2.
……
目经理(签字):
年月日
审查意见:
专业监理工程师(签字):
年月日
审查意见:
项目监理机构(盖章)
总监理工程师(签字、加盖执业印章):
年月日
审批意见:
设计单位(盖章)
项目负责人(签字):
年月日
审批意见:
建设单位(盖章)
建设单位代表(签字):
年月日
注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。