万科--幕墙工程深化设计规定合同

实用文档幕墙工程深化设计合同发包人（以下简称甲方）：设计人（以下简称乙方）：经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行招标图深化设计，根据《中华人民国合同法》、《建筑工程设计合同》文本（GF-2000-0209）及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据2.1发包人与设计人签订的合同。

2.2发包人提交的基础资料。

2.3发包人提供的其他相关资料。

2.4设计采用的技术标准：《高层民用建筑设计防火规》、《建筑抗震设计规》、《建筑结构荷载规》、《钢结构设计规》、《玻璃幕墙工程技术规》、《金属与石材幕墙工程技术规》、《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙光学性能》、《建筑幕墙物理性能分级》等。

第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求3.3有关设计事宜的函件第四条本合同设计项目的容4.1乙方对明珠国际商务中心B6#楼项目进行幕墙工程招标图深化设计，深化设计围包括：方案图中的石材幕墙、玻璃幕墙、纯玻璃幕墙、窗、雨棚、旋转门、出入口进出门、B6#楼建筑图中车库出入口侧面石材及顶面、屋顶层铝格栅、项目logo标志幕墙设计（由乙方根据整体建筑效果深化设计布置位置及幕墙形式）及其他甲方提出的深化设计要求；设计费为25万元（大写：贰拾伍万元整）；设计费支付单位为本合同幕墙工程施工单位，支付时间详见本合同第六条。

4.2本合同深化设计采用限价设计，工程总造价设计限价为1700万元，包含规费、税金、措施项目费、总包配合费、管理费、利润等一切费用，限价中的人工费按实际人工单价考虑。

4.3承包人每次提交招标图（包括每次过程稿、初稿及终稿）时，同时向发包人提交招标图预算，须有详细的组价单，标明材料品牌、规格及技术要求。

4.4发包人应向设计人提交的有关资料及文件第五条设计人应向发包人交付的设计资料、文件名称及数量、期限（包含但不限于蓝图和CAD电子版）：第六条设计费及支付方式逾期超过20天未付的，当期设计费由甲方直接支付给乙方。

第七条双方责任7.1发包人责任：7.1.1发包人按本合同规定的容和规定的时间，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。

7.1.2发包人负责组织设计交底。

7.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商相关费用，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量合理地向设计人增付设计费，但是因设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。

7.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。

7.2设计人责任：7.2.1设计人应按国家技术规、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，规、标准、规程在设计过程中调整的，需符合最新规和标准的要求。

承包人接受发包人和相关及审图公司对图纸的审核，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2设计合理使用年限为25年。

7.2.3设计人按合同规定时间向发包人交付资料及文件。

7.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定围容做必要调整补充。

设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收等各项验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。

7.2.5设计人在工程施工期间应安排专人对本项目进行设计服务，对工程施工进行指导，并按甲方要求及时到场配合解决现场问题（要求接到通知后24小时响应并赶到现场）。

7.2.6设计成果知识产权归甲方所有，设计人应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。

如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

7.2.7设计人完成幕墙工程招标图纸设计后，在幕墙施工图深化设计及施工过程中需配合甲方，提供必要的技术支持工作。

支持工作主要有：幕墙施工图审核、施工图优化建议、参与甲方组织的幕墙施工图评审会、施工过程中现场技术问题处理、服务（派专人负责本合同幕墙工程配合工作，按甲方要求及时支持现场工作）及甲方提出的其他合理要求等。

第八条违约责任8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金；已开始设计的，发包人应根据设计人已完成的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

8.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。

8.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人需向甲方赔偿本合同价款额的违约金。

第九条其他9.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。

设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。

9.2本工程设计资料及文件中涉及的建筑材料、建筑构配件和设备，承包人应当注明其规格、型号、性能等技术指标。

9.3甲方委托乙方承担本合同容之外的工作服务，另行支付费用。

9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。

9.6本合同一式六份，发包人四份，设计人二份。

9.7本合同自签订之日起效。

9.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.9合同附件：幕墙招标图纸深化设计要求发包人名称：（盖章）设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）签订时间：年月日签订时间：年月日合同附件：幕墙招标图纸深化设计要求一、幕墙工程招标图纸容要求幕墙工程招标图纸一般应包括封面、目录、设计说明、材料明细表、立面图、平面图、局部大样图、节点图、埋件图以及开模图等。

各部分图纸容应统一、完善，立面图、平面图与大样图、节点图等图纸的表述要一致，前后对应。

应包含夜景照明灯具安装构造做法、广告灯箱、店招等的构造做法。

二、幕墙工程招标图纸编号要求幕墙工程招标图纸除封面外，应按照图纸容的分类进行编号，各类别编号应统一连续。

三、封面和目录设计深度要求1、封面应包括工程名称、出图日期、公司名称、主要容等。

2、目录应按全部图纸的种类划分大项，在大项下按图纸编号、名称等顺序排列，图纸页数应连续编码。

四、设计说明设计深度要求应包括幕墙工程概况、设计依据、主要幕墙形式说明、幕墙结构及构造要点说明、物理性能、建筑设计、材料选择、加工与施工要求、擦窗机设置及一般说明九个部分。

1、幕墙工程概况应包括幕墙工程名称、建设地点、业主和建筑师及建筑总承包单位和建设监理单位全称、建筑物总高度、层数、标准层高、总面积、主体结构形式、地面粗糙类别、建筑物耐火等级、抗震设计烈度、幕墙工程概述等。

2、设计依据应列举幕墙工程所参照和引用的国家及地方颁布的规及规程、法令以及行业标准文件等。

3、主要幕墙形式说明应对幕墙工程所采用的主要幕墙形式进行简要说明，包括但不限于对主要幕墙形式的分布部位和位置、结构体系、龙骨和面板材质与规格等、节点做法、主要特点等的简要说明。

4、幕墙结构及构造要点说明应对幕墙工程的主体结构体系、荷载组合、传力途径、预埋件等进行详细说明，应表明工程设计构造形式和连接节点具有的安全性、先进性和经济性，以及立面分格和幕墙的构造厚度等。

5、物理性能应明确幕墙工程的设计风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、平面变形性能；隔声性能、保温性能、耐撞击性能以及光学性能等。

6、建筑设计主要包括幕墙工程的防雷构造设计、防火、防水构造设计、抗震设计、耐腐蚀设计、绿色环保和节能设计、可视（玻璃、透明）幕墙所暴露出的围护结构外表面（墙面、梁柱、洞口、百叶等部位）的设计等。

7、材料选择表明用于幕墙工程的主要材料的使用部位、材质、规格、产地要求（如有）、主要性能指标等。

一般应包括铝合金型材、钢制件、玻璃、金属板、石材及其它板材、胶类、密封胶条、五金配件及其它附件等，应对幕墙工程所用的主要材料进行有针对性的说明和描述。

幕墙材料应采用幕墙施工单位易大量生产、加工制作及施工的材料，尽量减少特殊材料、异型构件的使用。

其中特别强调以下容：1）铝合金型材、钢制件、金属板、石材等需特别明确材质和表面处理要求。

2）玻璃需特别明确原片、钢化、夹胶、中空层、镀膜等主要性能指标，对原片颜色、玻璃均质处理、夹胶胶片、中空层的构造和填充、镀膜的类型及镀膜面的位置等要重点予以说明。

3）胶类包括硅酮耐候胶和结构胶等，需特别明确区分中性或酸性、单组份或双组分等要求。

4）密封胶条需特别明确材质，区分三元乙丙、氯丁橡胶、硅橡胶等具体要求。

5）五金配件需特别明确材质、开启方式、规格等指标，比如应区分不锈钢304 和316 的材质要求，说明开启五金的铰链、风撑、多点锁系统具体配置、地弹簧的承重要求等。

8、加工及施工要求应说明对构件加工精度的要求、与土建设计施工的配合要求、与电气设计施工的配合要求、对幕墙施工的要求包括施工精度要求等。

9、一般说明包括对清洗设备（如有）及设计资料的一般说明。

五、材料明细表设计深度要求材料明细表应表示出该工程所用的所有材料，包括铝型材、玻璃、铝板、石材、钢板、钢型材、钢加工件、密封胶、胶条、保温防火材料、五金件、螺栓螺钉及其他辅材等。

铝型材须说明各种材料所有的部位，表面处理、颜色要求、材质要求、线密度和断面形式等。

玻璃须说明各种材料所有的部位和主要说明，比如玻璃的厚度、颜色、镀膜处理等。

铝板、石材、钢板、钢型材及钢加工件等须说明各种材料所有的部位、表面处理、颜色、规格要求等。

其他幕墙材料须说明所有的部位和规格、参数等。

六、平面图设计深度要求幕墙工程平面图应表示出主体结构、平面分格、立柱位置、面板等设计容。