建设工程合同补充协议
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》,现就相关事宜达成如下补充协议:一、协议背景鉴于原合同在实施过程中,因某些特殊原因和实际情况的变化,双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善,以更好地保障双方的权益,明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________(包括但不限于土建、安装、装饰等)4. 工程规模:____________________(具体数值或描述)三、补充条款1. 工程价款调整(1)因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化,需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
(2)工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则,具体调整方式另行约定。
2. 工期调整(1)因不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明文件。
(2)工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议,明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收(1)乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
(2)工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行,如有补充,双方另行约定。
4. 付款方式(1)甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项,如因特殊原因需调整付款方式,双方应签订书面协议。
(2)乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任(1)甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
(2)违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行,如有补充,双方另行约定。
6. 争议解决(1)本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决。
(2)如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方:(甲方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)乙方:(乙方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》,经双方协商一致,现就合同的某些项补充和规定,达成如下协议:一、补充项目1.项目名称:(补充项目名称)2.项目内容:(详细描述补充项目内容)3.实施时间:(补充项目的实施时间)二、合同价款1.原合同价款:(原合同金额)2.补充款项:(补充项目金额)3.调整后的合同价款:(合同总金额)三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整,应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行,应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用,共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决。
2.协商不成的,应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)日期:日期:篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商,就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定,以明确双方权利义务,保障合同顺利履行,特签订本协议书,共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程,并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求,甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中,如需变更方案设计或其他施工要求,须提前书面申请,并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格,如需更换或调整,需提前告知乙方,并经乙方同意后方可进行。
建筑补充协议范本6篇
建筑补充协议范本6篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签订主建筑合同,为进一步明确双方在项目实施过程中的权利与义务,特订立本补充协议。
本协议作为主合同的补充和细化,与主合同具有同等法律效力。
一、协议背景本补充协议基于甲乙双方共同协商,为明确双方在建筑工程中的合作细节、工作内容、责任划分等具体问题而制定。
本协议旨在确保项目顺利进行,保障双方合法权益。
二、工程概况及范围详细规定工程项目的内容、规模、建设地点等,并对工程实施的具体范围进行明确界定。
包括工程的设计、施工、材料供应等各个环节的具体要求和标准。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:明确本次补充协议所涉及工程项目的总金额。
2. 支付方式:规定支付方式、时间节点以及支付比例等。
3. 发票与凭证:明确发票类型、开具方式及凭证要求等。
四、工程期限及进度1. 工程开工时间、竣工时间。
2. 关键节点工期要求。
3. 进度汇报与沟通机制。
4. 延期罚款或赔偿等相关条款。
五、质量标准与验收1. 工程的质量标准需符合国家相关规范和要求。
2. 验收标准、方法和程序。
3. 不合格工程的处理办法。
六、安全施工与文明工地建设明确甲乙双方在施工安全、文明施工方面的责任和要求,包括施工现场管理、安全防护措施等。
七、材料设备供应规定工程所需材料设备的供应方式、质量要求、验收标准以及供应时间等。
八、设计变更与调整明确在项目实施过程中,若发生设计变更或调整时的处理程序、责任划分以及费用计算方式等。
九、违约责任与赔偿规定甲乙双方在实施过程中违约情况的认定和处理办法,包括罚款、赔偿等条款。
十、保险与风险转移明确工程项目的保险事宜,包括保险种类、投保方式、保险费用承担等,以及风险转移的条件和方式。
十一、争议解决方式规定甲乙双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十二、其他条款其他需要补充的条款,如保密协议、知识产权归属等。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》,为明确双方在项目实施过程中的权利与义务,更好地保障双方利益,经友好协商,达成以下补充协议:一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等,与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素,双方对工期进行如下调整:……(具体调整内容)。
2. 若因甲方原因导致工程延期,应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期,应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下:……(具体支付条款)。
2. 甲方未能按时支付工程款项的,应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整,应提前通知乙方,并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的,应及时提出,双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定,乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后,乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除,双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件,它规定了承包商和业主之间的权利和义务,约束双方的行为。
然而,在实际的施工过程中,由于各种原因,有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任,保障施工工程顺利进行,需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议,但在实际的施工过程中,由于项目的特殊性、变更需求等原因,有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议,明确双方对原合同的修改和补充内容,以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致:双方应当通过平等协商,就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中,双方可聘请专业律师协助,确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书:在协商一致后,双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容,并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书:经起草完成后,双方应及时签署补充协议书,并加盖合同章,确认补充协议的法律效力。
4.备案:签署完成后,双方应当将补充协议书备案,并通知施工工地有关部门。
备案完成后,补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围:如果施工过程中需要增加或减少工程范围,双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容,并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬:如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整,双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期:如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整,双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容:根据具体情况,双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力,双方应当严格按照补充协议的约定履行。
项目建设工程施工合同补充协议书7篇
项目建设工程施工合同补充协议书7篇篇1鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建设工程施工合同(以下简称“原合同”),现经友好协商,就原合同的未尽事宜达成如下补充协议:一、协议背景鉴于项目施工的复杂性和不确定性,双方有必要通过补充协议明确施工过程中的各项事宜,以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细描述了工程的位置、规模、设计标准及其他相关情况。
双方确认,本补充协议中的条款与工程概况紧密相关,确保施工过程的顺利进行。
三、工程进度与工期调整1. 双方经协商同意,根据项目的实际情况,对原合同约定的工期进行合理调整。
具体调整细节详见附件《工期调整计划》。
2. 施工单位应制定详细的施工进度计划,并严格按照计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方,并共同协商解决方案。
四、工程价款调整1. 根据项目实际情况,经双方协商,对原合同约定的工程价款进行相应的调整。
具体调整细节详见附件《工程价款调整方案》。
2. 支付方式、时间等仍按照原合同约定执行。
五、材料设备供应1. 双方约定,施工所需材料设备的采购、供应与验收应遵循以下原则:首先确保质量,其次考虑成本,并在保证工期的前提下进行。
2. 如因材料设备供应问题导致工期延误或质量问题,责任方应承担相应的违约责任。
六、工程质量与验收标准1. 施工单位应严格按照国家相关施工规范、设计文件及本补充协议的约定进行施工,确保工程质量。
2. 验收标准按照国家标准及本补充协议的约定执行。
如工程质量不符合约定,施工单位应承担相应的违约责任。
七、安全文明施工1. 施工单位应制定安全文明施工方案,确保施工现场安全、整洁。
2. 施工过程中如发生安全事故,施工单位应承担相应责任。
八、违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理应遵循公平、公正原则。
具体违约责任及处理方式详见附件《违约责任认定与处理办法》。
建设工程施工合同补充协议6篇
建设工程施工合同补充协议6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方就建设工程施工合同已有明确的约定,为明确双方的权利和义务,更好地完成工程建设任务,现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成以下补充协议:一、工程概况及承包范围1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 承包范围:乙方负责施工的内容包括土建、安装等工程,具体范围详见施工图纸及工程量清单。
二、工期约定1. 开工日期:本工程计划于______年______月______日开工。
2. 竣工日期:本工程计划于______年______月______日竣工。
3. 乙方应严格按照工期要求组织施工,确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。
三、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应提供完整的竣工资料及验收所需文件。
甲方应在收到文件后______日内组织验收。
3. 如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复。
四、合同价款与支付1. 合同总价:本工程合同总价为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按以下比例支付工程款:基础工程完成后支付______%,主体结构完成后支付______%,竣工验收合格后支付至______%,余款作为质保金,于竣工验收合格后______年内付清。
3. 乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票。
五、材料设备供应1. 工程所需材料设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。
2. 乙方应在材料设备采购前向甲方提供样品,经甲方确认后方可采购。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》,为明确双方在合同履行过程中的权利和义务,更好地实现合同目的,经友好协商,达成以下补充协议:一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中,根据工程实际情况,经协商一致,决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整,确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误,应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后,乙方应按照约定承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更,双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容,确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当,乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后,双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准,乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误,乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整,具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定,根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议,双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款,乙方有权停止施工,直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定,确保施工现场安全、整洁。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确,以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商,达成如下补充协议:一、工程概述(一)工程名称:[具体工程名称]。
(二)工程地点:[具体工程地点]。
(三)工程内容:[具体工程内容描述,包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]三、补充条款(一)工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划,确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误,乙方应及时向甲方报告,并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求,为乙方提供必要的支持,确保工程顺利进行。
(二)工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整,但应及时通知乙方,并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整,双方应协商解决。
(三)工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项,确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后,双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
(四)质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患,应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查,提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合,确保工程质量和安全。
(五)材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准,并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题,甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用,应建立健全材料管理制度,确保材料安全、合理使用。
建设工程补充协议5篇
建设工程补充协议5篇第1篇示例:建设工程补充协议1.0 为了加强建设工程管理,规范建设工程补充协议的签订和执行,保障建设工程的顺利进行,特制定本《建设工程补充协议》。
2.0 补充协议的签订2.1 在建设工程进行中,若发生一些与原合同内容有关而未能在原合同中详细规定的事项,需另行确定的,双方可签订补充协议。
2.2 补充协议应当明确引用原合同的编号、日期等相关内容,对补充的事项作出详细的规定。
2.3 补充协议的签订应当经各方合法代表人或授权代表签字盖章,并具有法律效力。
3.1 补充协议的内容应当与原合同的内容相一致,不得违反法律、法规的规定。
3.2 补充协议的内容包括但不限于工程变更、工程造价调整、工程工期延长等。
3.3 补充协议的签订应当是基于充分协商的结果,双方在平等、自愿的基础上达成一致意见。
4.1 补充协议一经签订,即具有法律效力,对双方具有约束力。
4.2 补充协议中明确的事项应当按照协议的规定执行,双方应积极配合,履行各自在协议中承担的义务。
4.3 如补充协议中的内容需要办理手续或备案,双方应当按照相关程序及时办理,确保协议的落实。
5.1 对于已签订的补充协议,若双方认为需要变更的,可协商一致后签订变更协议。
变更协议同样应当符合前述的签订要求。
5.2 对于已签订的补充协议,若一方提出要求解除的,需提前书面通知对方,并经协商一致后签订解除协议。
6.1 补充协议是对原合同的补充,具有同原合同一样的法律效力。
6.3 对于补充协议的执行过程中发生的争议,双方可通过友好协商解决,也可选择向有关部门寻求帮助解决。
7.1 本协议应当遵循国家法律、法规的规定,不得违反国家法律、法规。
7.2 本协议自签订之日起生效,自双方各自履行完毕各自在协议项下的全部义务之日终止。
7.3 本协议内容及效力变更、补充均须经双方书面同意并签订补充协议。
7.4 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
8.0 出现不能识别或补充协议签订过程中所涉及的其他事宜,按照相关法律法规的规定执行。
工程补充协议模板8篇
工程补充协议模板8篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲乙双方已经签署主合同《建设工程施工合同》,为明确双方在工程施工过程中的权利和义务,经友好协商,达成以下补充协议:一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种因素,如设计变更、工程量增减等,双方有必要通过本补充协议对原合同相关条款进行明确、补充和修订。
本协议为原合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
二、工程概况及范围1. 工程名称:__________。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:依据原合同约定,补充具体施工内容和范围。
4. 乙方须按照甲方要求及施工图纸进行施工,确保工程质量符合相关标准和规范。
三、工程进度与工期1. 甲方应根据实际情况调整工程进度计划,并及时通知乙方。
乙方应全力配合,确保工程进度。
2. 如因甲方原因导致工程延期,乙方有权提出合理索赔。
具体索赔金额双方另行协商。
3. 若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应违约责任和损失赔偿责任。
四、合同价格及支付方式1. 根据工程实际情况,对原合同价格进行相应调整。
具体调整细节附后。
2. 支付方式:依据原合同约定的支付方式,补充具体支付细节和节点。
3. 乙方在收到款项后,应提供合法有效的发票。
五、质量保证与安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家及地方相关施工质量、安全、文明施工规范,确保施工过程安全可控。
2. 甲方有权对乙方施工现场进行安全文明检查,发现违规行为有权要求乙方整改。
3. 如因乙方原因发生重大安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供的材料设备应按时、按量供应,确保工程进度。
2. 乙方自行采购的材料设备应符合国家相关标准,并提供合格证明。
3. 双方应共同制定材料设备验收标准,确保工程质量。
七、违约责任及索赔1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定,如一方违约,应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同(以下简称“原合同”),现经双方友好协商,就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议:一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性,双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,对原合同部分内容进行补充和说明,以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致,具体见原合同。
三、补充条款(一)工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工,确保工程按期完成。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方共同确定的关键工程进度节点,乙方必须按时完成,否则视为违约。
(二)工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更,乙方应无条件配合。
2. 工程变更涉及的费用调整,需经双方书面确认后执行。
(三)质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行,验收合格后方可交付使用。
(四)价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题,甲方有权延迟支付工程款,并保留追究乙方违约责任的权利。
(五)保修与维护1. 工程交付使用后,乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 保修期内,因乙方施工质量原因导致的问题,乙方应无偿修复。
(六)违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 双方其他违约行为,根据原合同及法律法规的相关规定处理。
四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇篇1本协议是在原建筑工程施工总承包合同的基础上,为了明确双方在工程施工过程中的具体事项、责任和义务,进一步细化合同条款,确保工程顺利进行,经双方友好协商,达成以下补充协议:一、工程概况及承包范围(详细列举工程名称、地点、规模及承包的具体工程内容、承包范围等)二、合同价款及支付方式1. 合同价款:本协议的总承包价款为人民币(大写)__________元整(¥______元),该价款包含但不限于人工费、材料费、机械费等相关费用。
2. 支付方式:具体支付方式按照原合同相关条款执行。
另外,为保证工程进度,甲方(发包方)将按照乙方(承包方)实际完成的工程量进行进度款支付。
三、工期调整及顺延条款1. 双方根据实际情况,对原合同中的工期进行调整,明确新的工期要求。
2. 如因甲方原因导致工程延期,乙方有权提出工期顺延申请,甲方在核实后应予以确认。
3. 如因乙方原因导致工程延期,应按照原合同相关条款承担违约责任。
四、质量与验收标准(详细约定工程质量标准、验收标准、验收程序等)五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方需按照文明施工要求,保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方违反安全施工和文明施工规定导致的事故和损失,由乙方承担全部责任。
六、材料设备供应与保管1. 甲方负责提供的材料设备应按照约定时间送达施工现场,并确保质量合格。
2. 乙方负责保管甲方提供的材料设备,如因乙方原因造成损失,由乙方承担赔偿责任。
3. 乙方自行采购的材料设备应符合国家标准,确保工程质量。
七、工程变更与调整1. 如因设计变更导致工程内容调整,双方应签订书面变更协议,明确调整内容、价款及工期等。
2. 乙方在施工中发现原设计错误或不合理之处,应及时提出,经甲方同意后进行调整。
八、违约责任(详细列举违约情形、违约责任及处理方式等)九、争议解决方式本协议的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
最新-工程补充协议书(最新16篇)
工程补充协议书(最新16篇)工程涉及方方面面,所以要签订合同,建设工程需要一份合同明确各项条款,也是能够保证各自权益,对于一些细节要及时进行补充,这样也是为了保障工程的质量。
工程补充协议1甲方:__________________(以下简称甲方)乙方:__________________(以下简称乙方)甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定,结合______开发具体情况,为加快______建设进度经双方协商一致,订立本补充协议。
补充协议如下:1、甲方自建开发的______亩土地,现正在建设的房屋由甲方负责建设完工,剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图,乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。
3、乙方对______亩自建内的剩余房屋分期进行施工,乙方每施工完一期,按成本价给甲方,由甲方销售给本村村民,施工完成一个月内把房款交予乙方。
超过一个月按建筑面积每平方米______元的价格计算总房款,并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。
4、房屋竣工时间及标准5、乙方施工成本价暂按______元每平方米计。
6、乙方施工完成的自建区房屋,不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施,由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定,产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的______相辅相成,如有抵触,以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜,双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:__________________法定代表人:___________乙方:__________________法定代表人:_________________年______月______日工程补充协议2建设单位:________________,以下简称甲方;咨询单位:________________,以下简称乙方。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充,由甲方(建设单位)与乙方(施工单位)共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利,确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作,并就合同未尽事宜进行补充约定,以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行,提高施工效率,降低风险。
二、工程概况本次施工工程为(项目名称),工程地点位于(详细地址),工程内容包括但不限于(具体施工内容)。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更:在施工过程中,若甲方提出工程变更要求,乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后,签订书面变更协议。
2. 材料供应:乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题,乙方应承担全部责任。
3. 安全生产:乙方应严格遵守安全生产法律法规,制定安全生产措施,确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故,乙方应承担全部责任。
4. 工程验收:工程竣工后,乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时,乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格,乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任:工程竣工验收合格后,乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年,自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任:如甲乙任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决:本协议履行过程中如发生争议,甲乙双方应首先协商解决;协商不成的,可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程建设合同补充协议(最新6篇)
工程建设合同补充协议(最新6篇)在充满活力,日益开放的今天,协议使用的情况越来越多,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。
那么相关的`协议到底怎么写呢?下面是xxx整理的工程建设合同补充协议(最新6篇),如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。
工程合同补充协议书篇一发包人:(以下简称甲方)_______承包人:(以下简称乙方)_______(以下称发包人)实施的( )标段,由_______ (以下称承包人)中标,并于_______年_______月_______日与该施工单位签订了施工合同,合同总金额为_______(大写)(¥_______元)。
现对合同部分条款及工期进行调整,经双方协商一致,现签订补充协议:1、计划竣工日期为_____________年12月31日。
2、本补充协议仅对工期顺延,其余不作调整。
2、本补充协议中未尽事宜,执行原施工合同条款及有关规定。
3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。
4、本补充协议一式陆份。
双方各执叁份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程合同补充协议书篇二甲方(借款单位)________________________________ 法定代表人:________ 职务:____地址:________ 邮码:____ 电话:________乙方(贷款行)____________________________________法定代表人:________ 职务:____地址:________ 邮码:____ 电话:________丙方担保方:________________________________甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程合同补充协议篇一:建设工程施工合同补充协议ﻫ建设工程施工合同补充协议建设单位:施工单位:ﻫ日期:XX年月日建设工程施工合同补充协议ﻫ发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。
为进一步明确双方的责任、权利和义务,保障甲乙双方的利益,保证工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,按照平等互利、友好合作的原则,一致同意在原签定的《建设工程施工合同》(简称标准合同文本)的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规,签订该工程建设工程施工合同补充协议(以下简称本合同)如下,并且标准合同文本与本合同有不一致之处,以本合同为准。
第一条工程概况1、工程名称:2、建设地点:3、建设规模: ㎡ﻫ4、层数:ﻫ5、工程结构形式:ﻫ6、工程承包范围:设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。
ﻫ甲方分包的范围:人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门;电梯;塑钢窗;幕墙;外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备,消防水电工程。
7、承包方式:包工包料。
按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。
8、合同工期:开工日期:;竣工验收日期:。
ﻫ9、质量标准:合格,主体工程市结构优质奖。
10、合同价款:本合同造价暂定为人民币(大写) 万元,小写元。
第二条工程造价确定及结算方式ﻫ一、计价依据ﻫ本工程为定额计价,采用定额计价方式结算。
执行XX年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》,以下简称《省定额》和《费用定额》。
二、费用定额有关费率计取规定:以人工费为计费基础,取费基数为53元/工日。
ﻫ1、通用措施费:建筑工程为%;装饰工程为%;安装工程为%。
室内空气污染测试费由甲方统一缴纳,不再扣除乙方费用。
冬季施工费按冬季施工期实际发生工程量按各项工程规定费率计价。
(建筑工程为3%、装饰和安装工程为%),计取冬季施工费的定额项目不再计取雨季施工费。
冬季施工期以黑龙江省建筑安装工程费用定额规定的日期为准(11月5日至下年3月31日并执行建筑工程冬期施工规程JGJ104-97相关规定)2.企业管理费:建筑工程为16%;装饰工程为11%;安装工程为16%。
3、利润:建筑、装饰和安装工程为20%。
4、乙方在工程总结算时按工程总造价税前让利3%,但甲方指定的材料价差、甲方指定分包工程不计入让利。
三、人工费、材料费和机械费找差规定:ﻫ1、人工费价差:ﻫ建筑、装饰、安装工程人工费价差按当年省、市结算文件执行。
2、材料费价差:钢筋、砼、苯板、预拌砂浆、砌块、水泥、电线、水暖管件等按该种材料施工期间《哈尔滨工程造价信息》的当月下浮2%进入工程结算,不再计取采保费。
ﻫ3、机械费价差:执行定额价格,不找市场差价。
四、总承包服务费:ﻫ1、甲方另行分包的项目甲方按费用定额规定基数的4%计取总包管理费。
总包管理费单独结算,不参与总价让利。
ﻫ 2、乙方向甲方及甲方分包的分包商收取的总承包服务费和配合费包括分包工程质量管理、整体工期管理、现场安全管理、施工配合管理、脚手架的正常使用、所有专业安装后的正常堵补及找零、现场垂直运输、分包材料的堆放场地、成品保护、分包单位工程资料的盖章、整理、收集等费用。
ﻫ五、安全生产措施费:按照《黑龙江省建设工程安全生产措施费使用管理办法》、《黑龙江省建筑安装工程费用定额》问题解释(第1号)的规定执行。
工程结算时根据建设行政主管部门安全监督管理机构组织安全检查、动态评价和工程造价管理机构核定的费用费率计算。
工程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的,不得计算安全生产措施费。
施工现场甲方预先搭设的砖及彩钢围挡、大门、门卫室、宿舍、食堂、农民工学校、医疗室、淋浴间、开水房、盥洗设施、公厕等临时设施等。
按实际发生乙方支付(不能超出临时设施费)。
六、规费:按照省、市建设行政主管部门核定的承包方规费标准计取。
未经核定的不得计取。
七、税金按省、市相应结算文件规定执行。
以上没有提到的费率均不计取。
ﻫ八、设计变更、现场签证: 设计变更计价:按主体工程的取费进行计算。
ﻫ对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方现场代表、监理工程师不予确认,并不予结算。
九、定额中没有的项目,而实际工程发生的项目执行省、市造价管理部门认定的补充定额,无补充定额的,该项目开工前报甲方协商定价,未经甲方定价的,不予结算。
ﻫ十、1、乙方“水费、电费”结算办法:水费、其它费用约定:ﻫ电费由甲方向供排水、供电部门缴纳,费用由乙方承担(水、电费单价不超出定额单价)。
ﻫ塔吊基础及越冬维护必须有监理及工程部认可的施工方案并有经上述部门按施工方案进行验收的合格单后方可列入结算,否则不予结算。
塔吊基础可以按本条标准计取费用,越冬维护只计取安全生产措施费、规费和税金。
第三条工程款的支付与程序ﻫ一、本工程不支付预付工程款。
ﻫ二、基础及主体工程按形象进度的50%拨付,主体封闭后付主体的70%,装饰按形象付50%,装饰完成后付85%。
工程竣工,经过三方(建设单位、监理单位、施工单位)验收合格后,工程款支付至乙方承建工程实际完成总价的80%,竣工验收合格后一个月进行竣工结算,竣工结算完成后,并经过质检站验收合格,除质检站预留3%的质量保证金外,工程款累计支付乙方承建工程竣工结算总价的97%。
拨款阶段:地下阶段:第一次:土方施工完;第二次:桩基础施工完;第三次:施工至主体正负零。
主体结构正负零施工至主体结构封顶、安装工程、装饰工程阶段:按月进行结算。
ﻫ三、质量保证金返回时间为5年,质量保证期限依据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行,质量保证金在质量保证期满1年且无质量问题时无息返回50%,在质量保证期满2年且无质量问题时无息返回40%,在质量保证期满5年且无质量问题时无息返回10%。
四、每月25日前,由乙方向甲方经济部报送甲方工程师、监理工程师签字盖章确认的月形象进度申报表(上月21日至本月20日),经济部提供统一格式。
五、如处于冬季施工期,乙方于冬季施工开始和结束后3日内向甲方经济部报送冬季施工期形象进度申报表。
六、每月30日前,由乙方向甲方经济部报送经甲方现场代表、监理工程师确认的合格工程的月施工进度结算报表一式贰份。
甲方经济部造价工程师于10日内审核完签字盖章,并于10日内向乙方支付审核后的当月工程月进度结算款。
ﻫ第四条材料设备供应一、甲、乙双方供应的材料和设备均必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定,均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量保证文件资料,必要的还须提供符合规定的生产许可证。
ﻫ二、所有与乙方施工工程有关的材料设备(包括甲供材料设备)到货后,乙方应按相关规定及《民用建筑室内环境污染控制规范》的规定进行详细验收并对该产品的质量问题负责。
三、乙方采购的材料、设备未经甲方及监理同意,或者与甲方认定的样品、品牌不符或以次充好,以假充真,乙方应立即运出施工现场;已经运用到工程上去的,应当推倒或拆除,发生的费用和损失由乙方负责,并且要求乙方重新订货安装,工期不予顺延,并承担由此给甲方造成的各种直接和间接的经济损失和法律责任。
第五条甲方责任一、甲方负责就设计问题与设计方及监理的协调联络,审批乙方的施工组织设计。
ﻫ二、甲方负责审批乙方的项目施工进度计划,并检查落实执行情况:随时检查工程质量,对工程质量进行全过程控制;组织生产例会,协调安排整个工程生产;组织对工程的实施验收。
三、工程施工前,甲方应监督、检查乙方对所承包的工程项目进行技术、质量、安全交底。
四、甲方负责提供完整的设计图纸五套(包含竣工图两套)、工程地质和地下管线资料。
五、甲方负责协调乙方和甲方另行分包的配套各专业分包单位的协助关系。
ﻫ六、甲方负责设计变更、承包范围之外的现场签证,进度拨款、竣工结算工作的审批。
ﻫ七、甲方另行分包的工程,需甲方协调分包与乙方签订安全生产协议,并服从乙方管理。
ﻫ第六条乙方责任一、乙方应按甲方有关规定要求组建相应的项目管理班子,配合甲方现场项目工作,做好现场的自身管理工作,并服从甲方对施工现场的统一管理和指挥,遵守甲方、监理对施工现场的管理规定。
ﻫ二、乙方在开工前应认真做好施工准备工作,组织编制所承包工程的施工组织设计,编制年、季、月度施工计划报甲方审定;按甲方的要求上报月进度计划和进度结算报表。
三、乙方必须严格执行政府有关规定,办理合法手续的操作人员进场施工,否则由此引起的任何不利后果由乙方承担全部责任。
四、乙方必须负责监督分包工程施工过程中的进度、质量、安全等工作。
篇二:建筑工程施工补充协议范本ﻫ建设工程施工补充协议发包人(全称):ﻫ承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰,现经双方协商一致,为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下:ﻫ一、工程概况工程名称:ﻫ工程地点:工程内容:地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)。
ﻫ资金来源:自筹。
ﻫ二、双方明确工程范围为:ﻫ地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程,其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。
三、合同工期确定为:开工日期:ﻫ竣工日期:ﻫ四、质量标准ﻫ工程质量标准:合格。
五、合同价款本合同包干总价(含税)为¥:元(大写:)。
合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。
ﻫ六、适用标准、规范ﻫ适用标准、规范的名称:国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。
七、双方对一般权利和义务补充明确如下:1、发包人工作ﻫ发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:施工现场已经具备施工条件。
ﻫ(2)水准点与座标控制点交验要求:符合施工要求。
(3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况,具体实施办法:1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人,否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐,不予支付当月施工进度款。
ﻫ(4)双方约定发包人应做的其他工作:无。
ﻫ发包人委托承包人办理的工作:根据施工实际情况另定。
2、承包人工作承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:由承包人负责。