建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同随着城市建设的不断发展，建设工程施工三通一平合同在工程项目中扮演着重要的角色。
本文将从合同的定义、主要内容和注意事项等方面进行介绍。
一、合同的定义建设工程施工三通一平合同，是指由建设单位与施工单位签订的，规定了工程建设的责任、义务以及双方的权益的法律文件。
三通一平分别代表了施工单位在工程项目中的三通工程（水、电、气）和一平工程（土地平整），合同的目的是确保工程项目的顺利进行和双方的权益得到保护。
二、合同的主要内容1.项目概述：合同应明确工程项目的基本情况，包括工程的地点、规模、工期、预算金额等。
这些信息对于双方的合作具有重要的指导意义。
2.权责与义务：合同中应明确建设单位和施工单位的权利和义务，包括项目管理、质量保证、安全措施等方面的责任。
双方应明确各自的责任边界，确保工程项目的顺利实施。
3.工期要求：合同中应明确工程项目的工期要求，包括开始时间、竣工时间等。
双方应明确进度计划和工期奖惩制度，以保证工程项目按时完工。
4.技术要求：合同应明确工程项目的技术要求，包括设计标准、施工方法等。
双方应遵守相关法律法规和标准，确保工程质量符合要求。
5.付款方式：合同中应明确工程项目的付款方式和节点，双方要按照约定的时间和金额进行付款，以避免付款纠纷。
6.变更和索赔：合同中应明确变更和索赔的程序和规定，双方应按照合同的规定进行变更和索赔申请，并及时协商解决。
7.违约责任：合同中应明确双方违约的责任与后果，包括违约金、赔偿金额等，以保护双方的权益。
8.解决争议：合同中应明确争议解决的途径和方式，包括协商、仲裁、诉讼等。
双方应通过友好的方式解决争议，保持合作关系的稳定与良好。
三、注意事项1.合同的签订应当遵守相关的法律法规，确保合同的合法有效性。
2.在合同签订之前，双方应对合同的条款进行充分的协商和讨论，确保各自的权益得到保护。
3.在合同履行过程中，双方应密切配合，及时沟通，解决工程项目中的问题。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同1. 合同概述2. 合同内容2.1 工程建设总体要求合同详细描述工程建设的总体要求，包括工程的性质、规模、施工地点等基本信息。
同时要求施工方按照相关法律法规和建设工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2.2 工程图纸和技术要求合同明确规定施工方需对工程图纸和技术要求进行详细的交底和沟通，确保施工方对工程图纸和技术要求的理解与落实。
同时要求施工方按照工程图纸和技术要求进行施工，确保工程质量和施工进度。
2.3 施工方的权利和责任合同中规定施工方享有工程施工的权利和承担相应的责任。
施工方有权组织施工作业，配合业主方和监理方的工作，并按照合同约定完成工程施工任务。
施工方还承担工程质量、工期和安全的责任。
2.4 交底和沟通合同要求施工方需要对工程图纸、技术要求以及设备使用等方面进行交底和沟通，确保双方对工程要求的统一和落实。
交底和沟通是保证工程质量和工期的重要环节。
2.5 工程质量和安全合同详细规定了工程质量和安全要求，要求施工方按照相关标准和规范进行施工，确保工程的质量和安全。
同时要求施工方配备专职安全员，并有效组织施工现场的安全管理。
2.6 合同履行和违约责任合同明确约定双方在合同履行过程中的权利和义务，以及违约责任。
合同要求双方要密切配合、互相配合，确保工程的顺利进行。
对于未按照合同约定履行或违约的行为，将承担相应的法律责任。
3. 合同签订流程建设工程施工三通一平合同的签订流程一般如下：3.1 合同准备阶段施工方根据项目需要，准备合同草案以及相关的附件材料，包括技术标准、资质证件等。
3.2 协商和讨论施工方与业主方进行协商和讨论，就合同的具体内容进行交流和商议，并根据双方的意见进行修改和调整。
3.3 合同正式签订经过多次反复协商和讨论后，施工方与业主方正式签订合同，并共同承担合同的义务和责任。
4. 合同履行与管理建设工程施工三通一平合同的履行与管理是保证工程顺利进行的重要环节。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同建设工程施工三通一平合同一、引言建设工程施工三通一平合同（以下简称“合同”）是指建设单位与施工单位之间进行的一种合作协议，旨在规定双方在建设工程施工过程中的责任、义务和权益，保障工程的顺利进行。
本文档将详细介绍建设工程施工三通一平合同的定义、内容、主要条款等。
二、合同定义建设工程施工三通一平合同是指建设单位委托施工单位进行建设工程施工的合作协议。
其中，“三通”包括施工图纸、施工技术和施工组织方案的交底；“一平”是指施工单位需按照项目规划要求，对施工现场进行平整、整理、清理，使施工现场满足工程施工的要求。
三、合同内容1. 合同目的和范围合同应明确规定合同的目的、范围和双方的权益义务。
建设单位需明确建设工程的规模、性质、工期、投资等基本信息，施工单位需按照合同的要求进行施工。
2. 施工图纸的交底施工单位需按照建设单位的要求，对施工图纸进行交底。
交底内容包括对设计图纸的理解和施工方案的制定。
建设单位需提供设计图纸，施工单位需根据设计图纸确定施工过程中的具体执行方案。
3. 施工技术的交底施工单位需对建设单位交代的施工技术进行交底。
交底内容包括工艺流程、建材选用、质量控制等方面的要求和措施。
建设单位需提供相关技术要求和说明，施工单位需按照要求进行施工。
4. 施工组织方案的交底施工单位需制定施工组织方案并进行交底。
施工组织方案应包括施工过程的安排、施工人员的组织、材料的供应等内容。
建设单位需对施工组织方案进行审核，并提出修改意见。
5. 施工现场的平整、整理和清理施工单位需按照建设单位的要求对施工现场进行平整、整理和清理工作。
施工现场的平整、整洁与施工质量及安全密切相关，施工单位需尽力保持施工现场的良好状态。
四、合同条款1. 合同签订和生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。
2. 合同变更和解除合同变更需经双方当事人协商一致，并按照法定程序进行变更。
合同解除需经双方当事人协商一致，并且符合法律规定的解除条件。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同第一条引言根据国家有关法律法规和有关建设工程施工合同的规定，为明确双方权利和义务，规范施工行为，保障工程质量和安全，特制定本合同。
第二条甲方和乙方甲方：（详细信息）乙方：（详细信息）第三条工程内容1. 工程名称：（详细信息）2. 工程地点：（详细信息）3. 工程范围：（详细信息）4. 工程工期：（详细信息）第四条合同价款和支付方式1. 合同价款总额：（详细信息）2. 支付方式：（详细信息）3. 阶段支付计划：（详细信息）第五条施工方案1. 施工方案编制：（详细信息）2. 施工方案评审：（详细信息）3. 施工方案修改：（详细信息）第六条施工单位1. 施工单位资质：（详细信息）2. 施工单位安全生产措施：（详细信息）3. 施工单位责任：（详细信息）第七条项目管理1. 项目经理任命：（详细信息）2. 项目监理：（详细信息）3. 项目变更管理：（详细信息）第八条质量和安全控制1. 施工质量要求：（详细信息）2. 质量控制措施：（详细信息）3. 安全控制措施：（详细信息）第九条资料归档和交接1. 施工图纸归档：（详细信息）2. 施工记录归档：（详细信息）3. 施工资料交接：（详细信息）第十条违约责任1. 甲方违约责任：（详细信息）2. 乙方违约责任：（详细信息）第十一条争议解决1. 争议解决方式：（详细信息）2. 争议解决期限：（详细信息）第十二条合同生效和变更1. 合同生效方式：（详细信息）2. 合同变更方式：（详细信息）第十三条其他条款（根据实际情况自行添加其他条款）第十四条合同解除1. 合同解除条件：（详细信息）2. 合同解除程序：（详细信息）第十五条合同终止1. 合同终止条件：（详细信息）2. 合同终止程序：（详细信息）第十六条附则（根据实际情况自行添加附则）以上为建设工程施工三通一平合同的主要内容及条款，甲方和乙方应严格按照本合同的规定履行各自的义务，确保工程质量和安全，并及时解决合同履行过程中的争议和问题。
三通一平工程施工合同协议范本
5.1工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
5.2乙方应按照双方确认的工程量清单和单价进行结算。
六、付款方式
6.1甲方分期支付工程款，具体支付方式和时间由双方在补充协议中约定。
6.2乙方完成施工后，经甲方验收合格，甲方应在验收报告出具后____天内支付剩余工程款。
三、工程期限
3.1乙方应按照双方确认的施工计划进行施工，确保本工程在____年__月__日前完工。
3.2乙方如因特殊情况无法按期完工，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。
四、工程质量
4.1乙方应严格按照双方确认的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.2工程验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期限按国家相关规定执行。
七、违约责任
7.1乙方如未按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约天数×0.1%。
7.2甲方如未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×逾期天数×0.1%。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年__月__日
（注：本合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。）
一、工程内容
1.1本工程包括但不限于：场平整、道路铺设、排水系统建设、供水供电设施安装等。
三通一平建设工程施工合同
三通一平建设工程施工合同目录一、合同背景1.1合同双方1.2合同目的1.3合同依据二、合同范围2.1工程概述2.2工程范围2.3工程地点2.4工程期限三、合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间3.4税费四、工程管理4.1工程进度4.2工程质量4.3工程变更4.4工程验收五、合同双方的权利与义务5.1甲方权利与义务5.2乙方权利与义务六、违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约七、争议解决7.1协商解决7.2诉讼解决八、合同生效、终止与解除8.1合同生效8.3合同解除九、其他条款9.1保密条款9.2不可抗力9.3合同修改9.4法律适用十、附件10.1工程图纸10.2工程量清单10.3工程报价单合同一、合同背景1.1合同双方1.2合同目的为完成三通一平建设工程，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：本合同依据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
二、合同范围2.1工程概述三通一平建设工程是指：道路、给排水、电力、通信等基础设施工程。
2.2工程范围本工程范围包括：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程等。
2.3工程地点本工程地点位于：____________________。
2.4工程期限本工程期限为：____个月，自合同签订之日起计算。
三、合同价格与支付3.1合同价格本工程合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2支付方式甲方以转账方式支付合同价款。
3.3支付时间3.3.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
3.3.2工程进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程量报告及支付申请，甲方审核无误后，支付相应工程进度款。
3.3.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及支付申请，甲方审核无误后，支付至合同价款的____%。
3.3.4质保金：工程竣工验收合格满____个月后，甲方支付剩余合同价款的____%作为质保金。
三通一平合同协议书
---三通一平工程施工合同协议书甲方：（以下简称“甲方”）法定代表人：（姓名）乙方：（以下简称“乙方”）法定代表人：（姓名）鉴于甲方需要实施工程项目，特委托乙方进行“三通一平”工程施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程建设内容1. 通水工程：乙方负责安装潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管m，确保满足甲方用水需求。
2. 通电工程：乙方负责架设线路m，包括（型号）变压器一台，确保满足甲方用电需求。
3. 通路工程：a. 新修道路m，包括修整路基、夯实路面。
b. 整修道路m，包括修整填补旧路基、夯实路面。
4. 平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为m。
第二条承包方式1. 合同价款承包方式：固定单价承包，包含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有费用。
2. 合同总价：人民币（大写）____元整。
3. 付款方式：工程完工后，经甲方初验合格，支付合同总价的95%，剩余部分在1年质保期后无息退还。
甲方将款项支付至乙方指定的对公账户，乙方在要求付款时，应提供合法的正式发票。
第三条合同工期及进度1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：自____年____月____日起。
3. 合同工期：____天。
第四条质量标准乙方应严格按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方赔偿损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。
第六条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：____年____月____日---以上范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。
2024版建设工程施工三通一平合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版建设工程施工三通一平合同范本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 监理方1.4 施工地点1.5 施工内容2. 合同金额2.1 合同总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 价格调整3. 合同工期3.1 开工日期3.2 竣工日期3.3 工期延误3.4 工期提前4. 施工质量4.1 工程质量标准4.2 质量控制4.3 质量异议4.4 质量修复5. 施工安全5.1 安全标准5.2 安全防护措施5.3 安全事故处理5.4 安全生产责任6. 材料设备6.1 材料设备供应6.2 材料设备验收6.3 材料设备保管6.4 材料设备损耗7. 技术交底与变更7.1 技术交底7.2 设计变更7.3 变更费用7.4 变更工期8. 合同的暂停和终止8.1 暂停施工8.2 合同终止8.3 合同解除8.4 违约责任9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 诉讼解决10. 合同的生效、修改和解除10.1 合同生效10.2 合同修改10.3 合同解除11. 合同的附件11.1 施工图纸11.2 技术规范11.3 材料设备清单11.4 其他附件12. 其他约定12.1 保密条款12.2 知识产权保护12.3 不可抗力12.4 税法规定13. 合同的监督与检查13.1 监理职责13.2 承包方自检13.3 发包方检查13.4 检查结果处理14. 合同的终止与解除14.1 合同终止14.2 合同解除14.3 解除后的权利义务14.4 解除后的结算第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方为本合同项目的业主或其合法授权的代表，负责项目的投资、组织、管理和监督。
1.2 承包方为本合同项目的施工总承包方或分包方，负责按照合同约定完成施工任务。
1.3 监理方为发包方指定的负责对施工过程进行监督管理的专业机构或个人。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同一、合同背景本合同为建设工程施工三通一平合同，是指在建设工程施工过程中，对工程监理、施工单位及施工方之间的责任进行规范和约束的一种合同。
二、合同目的本合同的目的是明确工程监理、施工单位和施工方在建设工程施工过程中的权责，促进工程施工的顺利进行，确保施工质量和进度，并保护各方的利益。
三、合同内容3.1 三通三通是指：质量通、进度通和安全通。
3.1.1 质量通双方应共同保证施工质量符合法律法规及工程设计、施工规范和验收标准的要求。
工程监理应对施工方的施工过程进行监督和检查，提出合理的质量要求和建议，施工方必须积极落实。
3.1.2 进度通双方应共同努力确保工程施工按照工程进度计划进行，尽量避免施工延误。
工程监理应及时提供工程进度信息，施工方应合理调配资源，加快施工进度，保证按时完成工程。
3.1.3 安全通施工方应依法做好施工安全工作，严格遵守相关安全规定，采取必要的安全措施，确保施工现场的安全。
工程监理应对施工方的安全工作进行监督，并提供必要的安全指导和帮助。
3.2 一平一平是指：工程款平、责任平和纠纷平。
3.2.1 工程款平双方应按照约定的工程款支付方式进行支付，工程监理应核实工程进度和完成情况，及时提供支付证明和相关文件，施工方应按时申请支付款项。
双方应确保工程款按照约定时间和金额支付。
3.2.2 责任平双方应根据法律法规和合同约定，明确各自的责任和义务，发生工程质量问题或纠纷时，应积极协商解决，共同承担相应责任。
3.2.3 纠纷平双方发生纠纷时，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可根据合同约定采取仲裁或诉讼等方式解决。
四、合同履行4.1 合同签订本合同自双方在合同上签字并盖章之日起生效，具有法律约束力。
4.2 合同变更对于本合同的任何变更，双方应通过书面协议进行，变更的内容必须经过双方协商一致，并在合同上签字并盖章。
4.3 合同解除本合同的解除需要经过双方协商一致，并采取书面形式，解除原因必须符合法律法规的要求。
建设工程三通一平施工合同
建设工程三通一平施工合同1. 引言2. 合同主体•甲方：为建设工程业主，拥有建设工程的权益。
•乙方：为承包商，负责根据甲方的要求及相关规定进行工程施工。
•丙方：为监理机构，负责对工程施工过程进行监督和检查。
•其他相关方：根据实际需要，可能包括设计单位、项目管理方等。
3. 合同内容3.1 工程范围详细描述建设工程的范围和规模，包括工程名称、位置、用途、建筑面积、高度等基本参数。
同时，应明确工程的设计标准、技术要求和质量要求。
3.2 工期要求规定工程的开始和结束时间，以及各个施工阶段的时间安排。
同时，应明确交工时间和竣工时间的要求。
3.3 工程价格明确工程的总价款及支付方式，包括分期付款的方式和时间节点。
同时，应规定变更工程范围和增减工程量的价格调整方式。
3.4 施工组织说明工程的施工组织和管理机制，包括施工图纸的审查和修改、材料和设备的采购、施工人员的组织培训等。
3.5 质量控制明确工程的质量控制要求和验收标准，包括材料和设备的质量要求、施工工艺的规范要求等。
同时，应规定质量问题的整改和返工要求。
3.6 安全管理规定工程的安全管理要求，包括现场安全保护措施、施工人员的安全培训和防护措施、施工期间的安全检查等。
同时，应明确安全事故的处理和赔偿责任。
3.7 环境保护明确工程的环境保护要求，包括对施工过程中产生的废弃物的处理和处置、环境污染的控制等。
同时，应规定环境违法行为的处罚和赔偿责任。
3.8 合同变更和解除规定合同变更的程序和要求，包括双方决定变更的原因、范围和方式等。
同时，应明确合同解除的条件和程序，以及解除后各方的权益和责任。
4. 其他条款•保密条款：明确双方对于工程相关的技术和商业秘密的保密义务。
•争议解决：规定双方在合同履行过程中产生的争议应当通过协商解决，若无法达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁。
•违约责任：明确各方因违反合同规定而产生的违约责任和赔偿方式。
5. 合同生效和变更本合同自各方签字盖章后生效，变更需经各方协商一致，以书面形式作出修改。
三通一平建设工程施工合同
三通一平建设工程施工合同引言本文档为三通一平建设工程施工合同，在此合同中明确了施工方与业主之间的权益和责任。
三通一平建设工程旨在对土地进行整理和平整，项目涉及到三通（水、电、气）和一平（地面平整）的施工工作。
本合同将详细阐述双方达成的协议并规定相应的条款。
一、合同双方本合同由双方签署，并对其内容和条款负有全部责任。
1.1 业主（业主的名称和地质）1.2 施工方（施工方的名称和地质）二、合同目的三通一平建设工程施工合同的目的是确保施工方按照业主的要求和规定进行工程施工。
旨在明确双方的权益和责任，保障建设工程的顺利进行。
三、工程内容本合同所涉及的三通一平建设工程包括但不限于内容：3.1 设计•依据业主要求进行整理和平整设计。
•编制三通一平建设方案，并提交业主审批。
3.2 建设•根据审批通过的三通一平建设方案进行工程施工。
•确保施工过程中遵守相关法律法规和建筑要求。
•完成地面平整、清除障碍物、埋设水电气管道等工作。
3.3 完工验收•完工前，在双方共同监督下进行工程质量验收。
•若工程质量符合合同约定，经双方确认后，工程竣工。
•工程完工后，进行最终竣工验收，确保工程达到预定的质量标准。
四、合同条款4.1 工期本工程的施工工期为（具体工期），具体开始和结束日期由双方商定。
4.2 施工费用和支付方式•本工程的施工费用为（具体金额）。
•施工方可按照方式获得支付：–第一阶段：（具体金额），此阶段施工完成后支付；–第二阶段：（具体金额），此阶段施工完成后支付；–第三阶段：（具体金额），此阶段工程验收合格后支付；–最后支付：（具体金额），最终工程验收合格后支付。
4.3 变更和索赔•任何一方如需对施工项目进行变更，应提前书面通知另一方。
•变更工程需要双方共同协商达成一致，并签署变更协议。
•任一方应对由于变更引起的额外费用或损失进行赔偿。
4.4 保险责任•施工方需购买相应的施工责任保险，确保施工过程中的安全。
•施工方需将保险单复印件提供给业主作为备案。
三通一平工程施工作业合同范本2024
三通一平工程施工作业合同范本2024本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 合同双方2.1 甲方名称2.2 甲方地址2.3 甲方联系人2.4 乙方名称2.5 乙方地址2.6 乙方联系人3. 合同工期3.1 计划开工日期3.2 计划竣工日期3.3 工期延误及赔偿4. 工程质量4.1 质量标准4.2 质量监督4.3 质量争议解决5. 工程安全5.1 安全措施5.2 安全事故处理5.3 安全生产责任6. 材料供应6.1 材料种类6.2 材料供应时间6.3 材料质量要求7. 施工费用7.1 工程总价7.2 付款方式7.3 工程变更费用8. 施工设备8.1 设备种类8.2 设备数量8.3 设备保管与维护9. 施工人员9.1 人员数量9.2 人员资质9.3 人员管理10. 合同的变更和解除10.1 变更条件10.2 解除条件10.3 变更和解除的程序11. 违约责任11.1 甲方违约11.2 乙方违约11.3 违约赔偿12. 争议解决12.1 争议解决方式12.2 争议解决机构12.3 诉讼地点13. 合同的生效、变更和解除13.1 合同生效条件13.2 合同变更程序13.3 合同解除程序14. 其他约定14.1 保密条款14.2 知识产权保护14.3 不可抗力14.4 合同的转让14.5 附件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：三通一平工程1.2 工程地点：位于市区街道1.3 工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米1.4 工程内容：包括但不限于土地平整、道路铺设、供水供电设施建设、排水系统建设等第二条合同双方2.1 甲方名称：房地产开发有限公司2.2 甲方地址：市区街道2.3 甲方联系人：X2.4 乙方名称：建筑安装工程有限公司2.5 乙方地址：市区街道2.6 乙方联系人：X第三条合同工期3.1 计划开工日期：2024年X月X日3.2 计划竣工日期：2024年X月X日3.3 工期延误及赔偿：如乙方原因导致工期延误，应按合同总价的 daily 向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。
三通一平合同规定2024年通用
三通一平合同规定2024年通用合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方提供三通一平工程服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：甲方负责将工程地点的供水、供电、排水、通信等基础设施达到施工要求，即完成“三通一平”（供水、供电、排水及场地平整）工程。
二、工程期限2.1 工程启动日期：__________2.2 工程完工日期：__________三、甲方义务3.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成三通一平工程。
3.2 甲方应确保工程期间的水、电、通信等基础设施畅通，满足乙方施工需要。
3.3 甲方应协助乙方办理工程所需的各类审批手续。
四、乙方义务4.1 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
4.2 乙方应遵守国家法律法规，不得擅自改变工程用途，不得损坏甲方提供的基础设施。
4.3 乙方应按照约定支付工程款项。
五、工程质量及验收5.1 甲乙双方应按照相关法律法规和行业标准，保证工程质量。
5.2 工程完工后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格的，甲方应将工程交付乙方使用。
六、工程款项6.1 乙方向甲方支付工程款项的总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
6.2 乙方应按照合同约定的付款时间向甲方支付工程款项。
七、违约责任7.1 甲方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程款×逾期天数×日利率。
7.2 乙方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×日利率。
八、争议解决8.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年-建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________合同编号：__________鉴于：1.甲方是依法成立并有权签订本合同的法人或其他组织；2.乙方是依法成立并具备相应施工资质的法人或其他组织；3.甲方拟对项目进行施工，并需要乙方提供施工所需的三通一平服务。
第一条定义1.1“三通一平”是指乙方根据甲方的需求，完成施工场地的通水、通电、通路及场地平整工作。
1.2“工程”指甲方委托乙方进行的三通一平服务。
第二条工程内容（1）通水：为施工场地接入水源，并确保水质符合国家相关标准；（2）通电：为施工场地接入电源，并确保电力供应稳定；（3）通路：为施工场地修建或改善道路，确保道路畅通；（4）场地平整：对施工场地进行平整，确保场地平整度符合施工要求。
2.2乙方应确保工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求。
第三条工程期限3.1工程期限为______个月，自合同签订之日起计算。
3.2乙方应按照工程期限完成工程，并确保工程的质量。
第四条工程费用4.1工程费用为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
4.2甲方应在合同签订后______日内，向乙方支付工程总费用的______%作为预付款。
4.3工程验收合格后，甲方应在______日内向乙方支付剩余的工程费用。
第五条工程变更5.1如甲方需要变更工程内容，应提前通知乙方，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。
5.2工程变更导致的费用增加或减少，应由双方协商确定，并在变更协议中明确。
第六条工程验收6.1工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
6.2甲方应在收到验收申请后______日内组织验收，并将验收结果通知乙方。
6.3如验收不合格，乙方应在收到验收结果后______日内进行整改，并重新提交验收申请。
第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
建筑工地三通一平工程合作合同书(2024版)
建筑工地三通一平工程合作合同书(2024版)本合同目录一览第一条合作宗旨和目标1.1 宗旨1.2 目标第二条合作范围和内容2.1 范围2.2 内容第三条合作主体3.1 主体资格3.2 主体责任第四条合作期限4.1 期限规定4.2 期限调整第五条投资与资金筹措5.1 投资金额5.2 资金筹措方式第六条工程质量与标准6.1 质量要求6.2 标准制定第七条工程进度与计划7.1 进度要求7.2 计划制定与执行第八条技术支持和指导8.1 技术支持内容8.2 技术指导方式第九条风险管理与意外处理9.1 风险识别与评估9.2 意外事件处理第十条合作成果的分配与分享10.1 成果分配原则10.2 成果分享方式第十一条违约责任与处罚11.1 违约行为11.2 违约责任11.3 处罚措施第十二条争议解决12.1 争议类型12.2 解决方式第十三条合同的变更与终止13.1 变更条件13.2 终止条件13.3 变更与终止的程序第十四条附则14.1 合同生效14.2 合同解释14.3 其他事项第一部分：合同如下：第一条合作宗旨和目标1.1 宗旨：双方共同合作，以实现建筑工地三通一平工程的目标，保证工程的顺利进行，提高施工效率，确保工程质量。
第二条合作范围和内容2.1 范围：合作范围包括但不限于工程设计、施工、材料供应、设备租赁、技术咨询等与三通一平工程相关的全部内容。
2.2 内容：双方按照合同约定，分别承担各自的责任和义务，共同完成三通一平工程。
第三条合作主体3.1 主体资格：双方均为具有独立法人资格的企业或组织，具备相应的经营范围和资质，能够独立承担民事责任。
3.2 主体责任：双方按照合同约定，分别承担各自的责任和义务，确保工程的顺利进行和工程质量的保证。
第四条合作期限4.1 期限规定：合作期限自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。
4.2 期限调整：如因特殊情况需要调整合作期限，双方可协商一致，并签订补充协议。
第五条投资与资金筹措5.1 投资金额：双方根据工程实际情况，共同确定投资金额，并在合同中予以明确。
2024版三通一平施工合同
2024版三通一平施工合同合同编号：__________鉴于甲方为建设项目需要进行三通一平施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方订购三通一平施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于场地平整、道路铺设、排水设施建设及供水供电设施安装等。
二、乙方的义务2.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程。
2.2 乙方应保证工程的质量和安全。
2.3 乙方应按照约定的期限和方式，向甲方提交工程进度报告和工程验收报告。
三、甲方的义务3.1 甲方应按照约定的时间和方式，向乙方支付工程价款。
3.2 甲方应协助乙方进行施工，提供施工所需的场地、设备和人员等。
3.3 甲方应对乙方提供的施工方案和技术支持给予合理的评价和反馈。
四、工程价款及支付方式4.1 乙方向甲方提供的工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 甲方应按照下列方式向乙方支付工程价款：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的40%。
五、工程验收5.1 工程验收标准应按照国家和行业的相关标准执行。
5.2 工程验收由甲方组织，乙方参加。
5.3 工程验收合格后，甲乙双方应签署验收报告。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照违约部分工程价款的2%向甲方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程价款的，应当按照未支付部分工程价款的2%向乙方支付违约金。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同建设工程施工三通一平合同第一章总则第一条合同目的和基本内容本合同的目的是明确建设工程施工中的三通一平责任及相关义务，确保施工过程中各方的权益得到平等保障。
本合同内容包括合同目的、合同主体、合同履行地点、合同履行期限、合同违约责任等。
第二条合同主体本合同主体为承包方（以下简称“甲方”）和发包方（以下简称“乙方”）。
第三条合同履行地点本合同的履行地点为建设工程现场。
第四条合同履行期限本合同的履行期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第五条合同价格本合同的合同价格为合同签订时双方协商确定的金额。
第二章合同权责第六条甲方的权责1. 甲方应按照本合同要求出具具备法律效力的三通一平清单。
2. 甲方应按照合同规定的时间节点执行三通一平工作，并保证质量合格。
3. 甲方应按照乙方的要求提供相应的施工方案、技术指导等。
第七条乙方的权责1. 乙方应向甲方提供施工所需的相关资料和技术支持。
2. 乙方应按照甲方提供的三通一平清单进行相应的验收。
3. 乙方应及时支付工程款项。
第三章合同变更和解除第八条合同变更1. 合同生效后，任何一方如需变更合同内容，应经过双方协商一致，并经书面确认。
2. 合同变更应符合法律法规的要求，不得损害对方利益。
第九条合同解除1. 合同生效后，任何一方如需解除合同，应提前30日书面通知对方，并经双方协商一致。
2. 发生不可抗力等无法预见、无法避免的情况，一方有权解除合同，但应提前书面通知对方。
第四章合同违约责任第十条合同违约1. 本合同任何一方未履行或违反本合同约定的义务，被视为违约。
2. 一方违约时，对方有权要求其承担相应的违约责任。
第十一条违约责任1. 违约方应承担相应的违约责任，并赔偿给对方造成的损失。
2. 如果违约方未履行的义务对工程形成重大影响，对方有权解除本合同。
第五章其他条款第十二条合同争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关法院提起诉讼。
建设工程施工三通一平合同简版范文
建设工程施工三通一平合同建设工程施工三通一平合同一、合同背景建设工程施工三通一平合同是指建设工程施工中，建设单位与承包单位之间签订的一种合同。
它是指建设单位委托承包单位进行施工，双方在施工过程中对工程方案、进度、质量、安全等方面进行约定和管理。
二、合同目的建设工程施工三通一平合同的目的是确保建设工程施工过程中的各个环节连贯、有序，明确双方的权利和义务，保证工程的质量、进度和安全。
三、合同主要内容1. 工程方案施工三通一平合同中，双方应对工程方案进行详细的阐述，明确施工过程中所需的材料、设备和劳动力等方面的要求。
双方应就工程方案进行评审，并达成一致意见后才能进行施工。
2. 工期管理合同中的工期管理是指双方约定工程的开始时间和完成时间，并确保工程按照约定的工期进行施工。
双方应根据实际情况确定施工进度，并在合同中明确罚则和奖励措施，以激励承包单位按时完成工程。
3. 质量管理施工三通一平合同中，质量管理是其中一个重要内容。
双方应以国家有关质量标准为基准，明确工程质量要求，并建立相应的质量管理制度。
工程的质量检测、验收等流程也应在合同中进行详细的规定。
4. 安全管理安全是建设工程施工过程中的重要环节。
合同中应明确安全管理的责任与义务，明确工地安全设施和防护措施的要求，也应明确事故发生后的处理办法。
5. 费用结算合同中应详细规定各项费用的计算和结算方式，并明确双方的权益和义务。
施工单位应按照工程进度和质量完成工作，并提供相应的资料和证明文件，以便进行付款。
四、合同履行与解除1. 履行合同生效后，双方应按照合同的约定执行各自的责任和义务。
施工单位应按照合同要求进行施工，建设单位应按时支付费用并提供必要的支持和协助。
2. 解除合同可能由以下原因解除：双方协商一致解除合同；发生不可抗力事件导致施工无法进行；施工单位未按合同要求履行义务。
五、合同争议解决合同争议应通过友好协商解决。
若协商不成，双方可以选择向有关仲裁机构申请仲裁，或向法院提起诉讼。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工三通一平合同，是指在建设工程施工中，建设单位与施工单位之间签订的一种合同形式。
它是指施工单位在施工过程中，负责通水、通电、通风和平整土地等工作，确保建设工程顺利进行。
1. 通水：施工单位负责安装和接通建筑物的给水管道系统，确保建筑物正常供水。
2. 通电：施工单位负责安装和接通建筑物的电气系统，包括配电箱、照明设备、电力设备等，确保建筑物正常供电。
3. 通风：施工单位负责安装和调试建筑物的通风系统，确保建筑物内部空气流通，符合舒适和安全要求。
4. 平整土地：施工单位负责对建筑工地进行平整处理，确保建筑物基础平稳，并按照设计要求进行土方开挖与填充。
在签订三通一平合，建设单位和施工单位需要明确双方的权责、支付方式、工程进度、质量要求、变更管理、索赔处理等事项，以
确保双方的合作顺利进行。
双方应遵守合同约定，按照合同要求完
成工作，并对工程质量进行监督和管理。
需要注意的是，三通一平合同仅涵盖施工过程中的部分工作内容，针对具体的建设工程，还需要根据实际情况签订其他相关合同，如土建工程施工合同、安装工程施工合同等。
2024三通一平建设项目施工责任合同
编号：__________2024三通一平建设项目施工责任合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日2024三通一平建设项目施工责任合同合同编号_________一、合同主体地址：_________联系人：_________联系电话：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1 背景和目的2.2 合同依据中华人民共和国合同法、建筑法、安全生产法等相关法律法规。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）三通一平：指水、电、路三通和场地平整。
（2）施工责任：指乙方在项目施工过程中应承担的质量、安全、环保等方面的责任。
3.2 关键词解释（1）本项目：指甲方负责的2024三通一平建设项目。
（2）乙方：指承担本项目施工任务的具有相应资质的企业。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方负责提供项目施工所需的资料、图纸等，并对乙方施工过程进行监督。
（2）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等方面完成施工任务。
（3）甲方应按时支付乙方合同约定的工程款项。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定获得工程款项。
（2）乙方应按照甲方提供的资料、图纸进行施工，确保项目质量、安全和环保。
（3）乙方应自行承担施工过程中的各项费用，包括但不限于人工、材料、设备等。
五、履行条款5.1 合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方应在合同约定的时间内完成施工任务。
5.2 合同履行地点本项目所在地。
5.3 合同履行方式乙方按照甲方提供的资料、图纸进行施工，甲方对施工过程进行监督。
六、合同的生效和终止6.1 生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 终止条件（1）合同履行期限届满。
（2）双方协商一致解除合同。
（3）一方严重违约，另一方有权解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
合同编号：（号）
甲方：______________________________
乙方: _______________________________
签订时间：_____________ 年 ______ 月______ 日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行
政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程施工事项协
商一致，订立本合同。
第一条：工程项目概况
一、工程名称：施工现场三通一平工程
二、工程承包范围和内容：
1范围：居住小区规划图纸中A、B、C地块（详见规划图纸）。
2施工内容：原有旧厂房基础及设备基础清理；用地红线范围内的土石方平整、挖土
方、弃土外运；碎石路面平整、回填及压实；地表排水等。
乙方负责包工、材料、机械，保质量、保安全、保工期、文明施工、保证通过业主的验收并附报验资料。
3、其他：
、乙方自备工人劳保用品、雨天作业用品，自备各种机具。
、乙方负责做好本项目的各种质量保证资料交业主备案。
三、合同价款：
工程总造价为：（大写）___________________________________________ 、（小写）
¥ ____________ 元，总造价组成：详见合同价格清单。
四、结算方式：
按合同价包干结算，除按双方另行约定的价差调整外，其他任何情况下不做调整。
第二条：双方权利和义务
一、甲方权利义务：
1甲方负责乙方进场施工所需要的施工条件。
2、甲方按合同支付乙方工程进度款。
二、乙方权利义务：
1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培训工作。
2、认真执行工程建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定。
3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工。
4、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管
理规定。
5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
第三条：工程期限
一、根据本工程的工期和使用需要，工期为_________________ 年月日至
年—月 ________ Ho
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后或乙方有证据证明出现下列情况之一
的，工期相应顺延：
1、甲方未按施工准备规定，不具备乙方施工条件影响进场施工的；
2、在施工中发生连续雨天不能施工、非乙方原因造成的停水、停电8小时以上，影响正常施工的；
3、人力不可抗拒的因素而延误工期的。
第四条：工程质量及安全、文明施工管理
一、乙方按相应的工程建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。
二、工程质量等级：符合设计图纸及相关规范要求。
三、工程竣工验收
以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，达到工程质量检验及评定的合格条件。
并接受甲方的现场监督与检查。
四、工程安全、文明施工
1、甲方为乙方提供满足安全生产、职业健康、环境保护要求的施工场所，承担向乙方进行施工场所安全隐患交底的义务。
2、乙方要严格执行工程建设中的有关规定，明确组织、协调、监督责任，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。
并对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。
3、乙方在施工中发生事故，应立即报告甲方派驻代表，并须承担一切责任。
第五条：设备、材料的供应验收
1、乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，提供产品质量合格证书，满足有关技术规范要求。
2、由乙方采购的设备、材料与设计和规范要求不符，不满足业主有关技术规范要求，乙方重新采购符合要求的物资，承担由此发生的费用，工期不能顺延。
3、甲方供应的或乙方自行采购的材料、设备必须附有产品的合格证，任何
一方认为对方用于工程的材料、设备需要复验的，应允许复验，经复验符合质量要求的方可用于本工程，其复验费由要求复验方承担，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料方负责。
第六条：工程价款的支付
一、工程款支付：1、甲方在竣工验收合格、结算完成后，十天内将工程合同款一次性
付给乙方，即甲方支付给乙方人民币（大写）【（小写）Y 元】；
2・支付方式：甲方在收到乙方提供的等额正式税务发票后，5个工作日内甲
方以银行转帐方式支付至本合同约定乙方指定帐户。
第七条：违约责任
一、双方责任：
1、甲方未能按合同约定履行自己的责任，造成工程延期的，除工期得以延期相应天数外，还应赔偿乙方由此造成的损失。
2、由于甲方原因工程中途停建、缓建超过半年造成返工的，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运人员和机械设备调迁、材料和设备因市场单价变化的差价损失。
3、甲方未能按时提供施工场地等其他不按合同履行义务即构成违约，甲方应承担相应违约责任，并赔偿由此给乙方造成的机械、人员待工经济损失。
4、如因乙方原因造成工期拖延，乙方按1000元/天支付违约金，甲方有权从支付给
乙方的工程款中直接扣除。
5、工程施工质量或乙方采购的设备、材料不符合设计施工约定的，乙方负责无偿修理或返工。
6如遇不可抗拒力所造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。
第八条：纠纷解决的方法
合同执行中出现任何问题，双方应本着友好协商的原则进行解决。
任何一方违反合同约定，经双方协商不成，按以下两种方式解决：
1、向合同签订地仲裁委员会申请仲裁;
2、向合同签订地人民法院起诉。
第九条：合同生效及终止
1、本合同经双方代表签字、加盖双方公章或合同专章之日起生效。
2、本合同签订之日起，如需要修改的，经双方协商一致，可以签订补充协
议，补充协议必须加盖有双方公章或合同专章方能生效，作为本合同的补充合同。
3、双方有关本工程的洽商、变更等加盖有双方公章或合同专章的书面协议、
文件视为本合同的组成部分，双方均予以认可。
没有加盖有双方公章或合同专章的书面协议、文件或口头协议，双方均不予以认可。
第十条：附则
1、本合同一式肆份，双方各持两份。
2、本合同未尽事宜，甲乙双方酌情商定；
甲方：（盖章）
法定代表人或
委托代理人：
户名：
开户银行：帐号：地期
乙方：（盖
章）
法定代表人或
委托代理人：
户名：
开户银行：
帐号：
地址：址：电话：日电话：。