建设工程施工合同20XX建设工程施工劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同模板7篇
建设工程施工劳务分包合同模板7篇篇1甲方(总承包方):____________________乙方(劳务分包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上,就建设工程施工劳务分包事宜,达成如下协议:一、工程概况及分包范围(一)工程名称:____________________。
(二)工程地点:____________________。
(三)分包范围:____________________。
具体包括但不限于土建、安装、装饰等施工内容。
二、工期及进度要求(一)开工日期:XXXX年XX月XX日。
(二)竣工日期:XXXX年XX月XX日。
(三)乙方应按甲方提供的进度计划组织施工,确保施工进度。
如遇特殊情况,应提前告知甲方,共同协商解决方案。
三、合同价款及支付方式(一)合同总价:大写______元整,小写______元。
该价款为包干价,包括劳务、材料、机械等费用。
(二)支付方式:甲方按照工程进度支付乙方劳务分包款项。
具体支付节点和比例为:工程开工后XX个月内支付合同总价的XX%,之后每完成一个节点工程并经甲方验收合格后支付相应款项,竣工结算后支付至合同总价的XX%,余款作为质保金,待工程竣工验收合格后一年内付清。
四、工程质量及验收标准(一)乙方应按照设计文件、施工规范、施工方案及甲方要求进行施工,确保工程质量达到合同约定标准。
(二)工程验收标准按照国家相关规范、标准执行。
乙方施工的工程完工后,应自行组织内部验收,并通知甲方进行验收。
甲方组织验收时,乙方应配合提供相关施工资料。
五、安全生产及文明施工要求(一)乙方应严格遵守安全生产法律法规,按照安全操作规程施工,确保施工现场安全。
(二)乙方应负责施工现场的文明施工管理,保持现场整洁有序,防止环境污染。
六、甲乙双方职责及义务(一)甲方职责及义务:负责工程的技术支持、质量监督及现场管理;负责协调与其他施工单位的关系;按时支付劳务分包款项。
简单施工劳务合同范本(精选11篇)
简单施工劳务合同范本(精选11篇)简单施工劳务合同1甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包项目及方式:4、开工日期:20xx年xx月xx日竣工日期:20xx年xx月xx日总工期:xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字:汉语。
2、适用标准、规范:《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
3、适用法律、法规:《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决:如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。
甲方:乙方:身份证号码:身份证号码:联系电话:联系电话:签订日期:年月日简单施工劳务合同2发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目:二、工程地点:1、承包方式及范围:2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围:主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
建筑工程劳务施工合同范本(15篇)
建筑工程劳务施工合同范本发包方:承包方:(以下简称甲方)(以下简称乙方)甲、乙双方就梁平县政府工地人工挖孔桩基础施工劳务承包事宜,依据《中华人民共和国合同法》、是《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平公正的原则,双方友好协商,签订如下合同:一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容:人工挖孔桩基础四、劳务分包范围:1、人工挖桩孔、护壁钢筋支模、拆模、砼搅拌运输、护壁浇灌砼、水磨钻、剔芯等全过程。
2、提供本承包范围内工种所使用的各种机械成套设备、设施(包括空压机、抽水机、风管成套送风、空枪、模板、吊机、水磨钻、卷扬机、小型工具等)以及完成各种安全防护措施的搭设和拆除。
3、现场材料的清理、堆放、场内清洁卫生及文明施工所要求的工作。
井口防护、挖完后的盖口、砼封底直至钢筋笼放入井内前的抽水清底等工作。
五、工期要求:乙方必须按照甲乙双方所约定的工期十二天内将现有的十九个桩水磨钻完成,其它二十六个挖孔桩必须在一个月内完成,否则视为乙方违约,甲方处罚乙方每立方米____元(即后水磨钻按____元/立方米结账)。
六、工程质量要求:必须满足设计图纸及施工规范、质量验收规范要求,达到合格标准,每桩坑必需按四方要求全部护壁,桩垂直度误差外围桩2CM,内总桩3CM。
桩顶至桩底持力层由验桩各方认可为准。
七、工程单价:工种单价:1、本工程挖孔桩无论回填方、原始土方、软土、页岩均按综合单价每立方米____元计算。
2、钢筋:凡有钢筋护壁每米加____元钢筋工工资。
3、水磨钻:统一按____元/立方米计价。
八、付款方式:在施工期间,中途借少量的生活费,主体工程修至正负0以上第二楼之后一次性付清所有人工挖孔桩款项。
九、在施工过程中,严格按照安全操作规程和安全交底书执行。
十、双方责任与权利义务:1、甲方责任与权利义务:(1)甲方负责施工技术,在乙方进场开挖桩前进行技术交底(交桩开挖中心线)。
(2)甲方随时对乙方进行质量、进度、安全及文明施工进行监督管理,提出的整改应坚决执行,监理、建设单位提出等有关部门提出的要求,只要是合理,合法的均应不折不扣的执行。
建设工程分包的合同(精选5篇)
建设工程分包的合同(精选5篇)建设工程分包的合同(精选5篇)随着人们对法律的了解日益加深,能够利用到合同的场合越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的建设工程分包的合同(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
建设工程分包的合同1甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定,顺利、优质、安全、高效地完成本工程,本着平等、自愿、互利、互惠原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程名称:xxxx。
二、工程地点:三、承包范围及内容:现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。
四、承包的范围及所涉及事项:施工中乙方必须听从甲方指挥,严格按甲方要求的开挖顺序开挖,严禁不听指挥乱开乱挖,施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的,甲方有权立即终止合同,并不支付任何费用,情节严重造成重大损失的,追究相应的法律责任。
施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理,所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗,因土方施工而造成的道路污染必须及时清理,若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。
晚间施工时,甲方负责大灯照明。
甲方保持开挖土方干燥,必要时配合井点排水。
五、工程量及单价确认土方开挖前,甲、乙双方一起测量原地坪标高,经双方签字确认后方可进行开挖,挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。
所挖土方必须经验收一次通过。
若因乙方原因造成的返工由乙方负责。
单价:泥浆按砼方量1:3比例计算。
六、周边关系的协调乙方进场后,必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。
七、付款方式完成全部工程量付总工程款的50%,余款四个月内一次性付清。
八、安全生产要求乙方必须严格按设计及规范施工,如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故,责任一切由乙方自负,另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员,否则发生安全事故一切由乙方承担。
建筑劳务分包合同范本(通用5篇)
建筑劳务分包合同范本(通⽤5篇)建筑劳务分包合同范本(通⽤5篇) 在⼈民愈发重视法律的社会中,合同对我们的约束⼒越来越不可忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
你所见过的合同是什么样的呢?以下是⼩编收集整理的建筑劳务分包合同范本(通⽤5篇),欢迎⼤家分享。
建筑劳务分包合同1 甲⽅:______________________ ⼄⽅:______________________ 为确保甲⽅承建的__________⼯程劳务承包合同⼯程顺利完⼯,根据施⼯安排,甲⽅将________⼯程承包给⼄⽅施⼯。
根据《中华⼈民共和国合同法》、《建筑法》和《最⾼⼈民法院关于审理建设⼯程施⼯合同纠纷案件使⽤法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施⼯任务,按照⾼标准、严要求完成施⼯任务的总体⽬标,同时也为明确甲⼄双⽅在施⼯过程中的权利、义务及经济责任,经双⽅协商,签订本合同,条款如下: 第⼀条⼯程概况 1.⼯程名称:_______________________ 2.⼯程地点:_______________________ 3.⼯程数量:_______________________ 4.⼯程数量及内容:_________________ 第⼆条⼯期 1.开⼯⽇期:________年_______⽉_______⽇开⼯。
2.竣⼯⽇期:________年_______⽉_______⽇竣⼯。
3.总⼯期为:⽇历天________天。
4.阶段性⼯期⽬标:以甲⽅阶段施⼯计划为准。
第三条承包⽅式与⼯程造价 1.承包⽅式:综合单价承包,⼯程项⽬承包单价详见附件⼀《⼯序单价承包⼀览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本⼯程所进⾏的所有⼯作项⽬。
2.⼯序单价包含的内容:指完成合格的⼯程项⽬且合同规定应单独计量的⼯序单价费⽤。
包括⼯程修建及其缺陷修复中所需的⼀切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施⼯机械、机场管理、施⼯调遣、⼩临设施、施⼯风险、成本节约形成的利润,⼯程结束后的现场清理以及他应⽀付的⼀切费⽤。
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同书范本甲方:(委托方)____________________乙方:(承包方)____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商就乙方承包甲方建设工程施工劳务,达成如下协议,以兹证明:一、工程项目名称:_____________________________________________工程项目地址:_____________________________________________工程项目总造价:_____________________________________________工程开工日期:___________年___________月___________日预计完工日期:___________年___________月___________日二、工程施工内容1.乙方承包甲方建设工程的具体内容包括但不限于:__________________________________________2.乙方需对各项工程施工质量和安全负责。
三、工程施工服务价格及支付方式1. 本次工程施工劳务总价为人民币___________元整(¥___________元)。
2. 甲方应在工程开工前支付合同总价的__________%作为预付款。
3. 甲方按照工程进度支付工程款项的进度款,最后一次支付为竣工验收合格后支付尾款。
四、工程施工期限乙方应当按照工程进度计划,在约定的竣工日期前完成工程施工。
五、质量及安全保证1. 乙方承包的工程应符合国家法律法规和相关标准,工程质量应该符合合同约定的要求。
2. 乙方需严格遵守工程施工安全规范,确保施工过程中不发生任何质量和安全事故。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工,甲方有权要求乙方承担违约责任,并给予相应的经济赔偿。
建筑工程施工劳务分包合同(最新版)
建筑工程施工劳务分包合同(最新版)甲方:______________________乙方:______________________为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下:第一条工程概况1.工程名称:_______________________2.工程地点:_______________________3.工程数量:_______________________4.工程数量及内容:_________________第二条工期1.开工日期:________年_______月_______日开工。
2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。
3.总工期为:日历天________天。
4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。
第三条承包方式与工程造价1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。
包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。
除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。
工程施工劳务分包合同模板(通用5篇)
工程施工劳务分包合同模板〔通用5篇〕工程施工劳务分包合同模板〔通用5篇〕工程施工劳务分包合同篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉原那么,结合本工程详细情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:开工日期:20xx年08月15日开工日期:20xx年08月30日质量等级:优良工作内容:1、新立12米电杆7根,架设120导线4x7档;2、敷设4x120电缆一根,4x50电缆7根,安装电缆分支箱6台,沿墙敷设50导线4x100米;合同价款:180000元,大写:拾捌万圆整双方义务1、甲方负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目的,组织编制施工方案、物资需用量方案表,施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工,监视、检查和验收。
2、甲方负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收。
3、甲方负责按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施,保证施工需要。
4、甲方负责向乙方支付合同价款。
5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联络,协调现场工作关系。
6、乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责,提供具有相应资格证书的纯熟工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
7、乙方应加强工作人员平安教育,认真执行平安技术标准,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;按照甲方工作安排,投入足够的人力保证工期;加强现场管理,严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故造成的损失。
8、乙方应自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查;承受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。
9、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
工程分包怎么写合同(通用3篇)
工程分包怎么写合同(通用3篇)工程分包怎么写合同篇1甲方:乙方:为了保证工程施工的顺利进行,经甲、乙双方协商对分项工程施工达成工程劳务分包合同条款如下:一、工程分包情况:1、工程名称:2、建筑面积:平方米;3、分包内容:4、合同价款:本合同采用固定单价合同形式,即人工费元/平方米;5、质量要求:达到国家标准要求;6、拨款方式:二、甲方责任1、负责办理开工前的各项审批手续,确保施工正常进行;2、负责协调与建设、监理、质量监督、安全生产管理等各部门的关系;3、负责制定施工现场文明施工、工程质量、安全生产、工程进度等各方面管理制度并进行综合协调管理工作;4、负责为施工现场所有人员办理人身意外伤害保险,负责监督检查作业人员劳动保护用品的使用情况;5、负责对进入施工现场所有施工人员进行安全生产教育培训,监督施工人员按照施工操作规程进行施工;6、负责工程施工调度,协调各工种之间关系,确保施工有序进行;7、负责对施工人员进行统一管理,所有施工人员必须统一着装。
有权对不服从管理的分包队伍及个人进行处罚;8、有权对不按要求发放人工费的分包人进行统一管理,为个人直接发放人工费。
三、乙方负责1、必须按相关规范要求进行施工,对建设单位、上级主管部门在检查中发现的问题要及时整改,承担由此发生的费用;2、负责按甲方要求及时组织施工人员进入施工现场:3、负责每日在部署施工任务时对施工人员进行安全生产教育;4、负责为施工作业人员发放统一的服装,为每一个施工人员配备合格的安全帽;5、负责班前检查所需使用机械设备的运行情况,发现问题,及时汇报,确保设备不带病运行;6、负责监督检查本工种作业人员按照操作规程(有持证上岗要求的特殊工种操作人员必须持证上岗)进行施工,不得野蛮施工,不得饮酒;对每天完成的分项工程进行自检,确保一次验收合格;7、负责本工种施工作业现场的安全生产、环境卫生管理工作,对施工所产生的边角料按项目部要求进行统一存放,对作用现场及时清理。
建筑公司劳务分包合同范本(精选6篇)
建筑公司劳务分包合同范本(精选6篇)建筑公司劳务分包合同1甲方:乙方:为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协调一致,订立本合同。
一、施工内容:1、工程名称:2、工程内容:二、承包方式:1、平方米包干:包括设备、工具、人工元/㎡大写:2、所需工具由乙方自备。
3、甲方供材,每天送货,剩余材料拉回。
4、管理内容:(1)遵守公司的各项规章制度,服从领导、听从指挥。
(2)无论任何班组如有工人偷到工地材料,罚款及后果由承包人承担。
(3)承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
(4)每完成一工作面后及时清理施工现场,并注意成品保护,及成品损坏由乙方按价赔偿。
三、合同工期:年月日开工至年月日竣工。
四、质量标准:甲方验收1、严格按设计要求施工,必须满足规范规定。
2、对工程质量超出允许偏差,甲方将对乙方严格处罚。
3、造成严重后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准:安全无事故施工1、严格执行安全操作规程,不违章作业。
班组长应做好班前安全交底。
认真学习安全,做到“三不伤害”,杜绝一切事故发生。
因违反操作施工,发生伤亡事故除追究乙方责任外,并按有关规定罚款,造成经济损失及严重后果,乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理:基乙方用料不合理,材料丢失、浪费造成的经济损失由乙方承担,甲方按原价从乙方承包费中扣除。
七、现场管理:施工现场要有专人负责管理,施工前同甲方一起检查,楼顶防水避雷针、住户窗户等设施是否完好,如原有缺损现象及时告知甲方,以免造成不必要的纠纷。
在施工中如有损坏,照价赔偿。
施工现场做到工完料净场地清。
乙方不清理甲方另行安排处理所发生的费用,从乙方承包费中扣取。
八、付款方式:单位工程刮完腻子、打磨后刷完底漆,经甲方验收合格后付单位工程总额的60%,两边外墙漆完工后,付至工程总额的80%,余款全部工程竣工后两个月付清。
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方(总承包方):_________________________乙方(劳务分包方):_________________________鉴于甲方需要完成一项建设工程,现决定将工程的劳务部分分包给具备资质的乙方实施,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就本次建设工程施工劳务分包事宜,经友好协商一致,签订本合同。
一、工程概况与分包内容1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 分包范围:包括但不限于土建施工、设备安装、管道安装及其他相关附属工程等劳务内容。
二、合同工期及进度安排1. 劳务分包总工期为:自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
具体开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 进度安排应遵循甲方制定的总体施工进度计划,乙方必须严格执行。
如有特殊情况需调整进度计划,应事先征得甲方同意。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及甲方与建设单位签订的施工合同相关条款执行。
3. 乙方必须接受甲方的质量检查和监督,对于检查出的问题应及时整改。
四、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同总价:人民币______元(大写:______元整)。
该合同总价已包含完成分包工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用。
如施工过程中有设计变更及增减工程量的情况,按照本合同约定的单价及计算方式相应调整合同总价。
2. 支付方式:甲方按完成的工程量进度支付乙方劳务费,具体支付节点及比例按照双方约定的《支付计划表》执行。
工程竣工验收合格并交付后,支付至合同总价的______%,余款作为质保金,待工程质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应与管理1. 甲方负责提供施工所需的材料设备,并确保按时供应。
建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇
建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同甲方(委托方):_____________(以下简称甲方)法定代表人:_____________ 职务:_____________联系地址:_____________ 电话:_____________乙方(承包方):_____________(以下简称乙方)法定代表人:_____________ 职务:_____________联系地址:_____________ 电话:_____________鉴于甲方拟委托乙方承揽工程劳务分包合同,并且双方经友好协商,就具体事宜达成如下协议:一、工程名称及内容1. 甲方委托乙方承担的工程名称为_______,具体内容为_______。
工程地点为_______。
2. 本合同所涉及的工程劳务分包范围和标准,以及工程进度和质量要求,应当符合国家有关法律法规、工程标准和甲乙双方签订的委托合同。
二、工程劳务分包价格1. 本次工程劳务分包价格为_______(大写)___元整。
2. 工程款的支付方式为_______,具体款项及时间如下:_______第一期款___%在签订合同之日起___天内支付_______第二期款___%在工程完工后___天内支付。
3. 工程款的支付方式不得随意更改,如有变更须双方一致同意。
三、工程进度及质量要求1. 乙方应严格按照工程进度表进行施工,并在规定时间内完成工程。
2. 乙方应保证工程质量符合相关法规和标准,对施工过程和施工质量负全部责任,并保证工程质保期内的质量问题及时整改。
四、工程施工安全1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,保证施工过程中无事故发生。
2. 乙方应配备足够的安全生产人员,并对施工人员进行安全教育和培训。
五、合同变更与解除1. 本合同的任何变更均需经过双方协商一致,并签订书面变更合同。
2. 若双方一方未履行本合同义务,造成另一方损失的,有权要求履行或赔偿损失,并可以解除该合同。
住建部建设工程施工劳务分包合同4篇
住建部建设工程施工劳务分包合同4篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同一、甲方(总承包方)委托乙方(劳务分包方)对建设工程项目的部分劳务进行分包处理,双方本着诚实守信、平等自愿的原则,经友好协商达成如下合同:二、乙方应当按照甲方的设计要求和规定完成所分包的劳务,并且不得擅自变更工程质量要求、设计要求、建设进度和其他相关要求。
三、乙方应当按照甲方指定的标准和要求进行劳务组织和施工,并且必须按时完成所承包的分包工程,保障项目整体工程进度。
四、乙方应当严格遵守国家相关法律法规和建筑施工安全生产规定,确保不发生人身伤亡事故和建筑工程质量事故。
五、乙方应当主动配合甲方进行相关工程质量检查和验收,并且接受甲方的决定和处理意见。
六、乙方应当按照本合同规定的价格进行劳务分包,不得擅自要求提高分包价格,也不得采取变相涨价的方式。
七、乙方应当按照甲方的要求提供劳务分包保函,确保按时按质完成分包工程,并且承担相关违约责任。
八、乙方不得以任何理由擅自解除合同,如确实需要解除合同必须提前书面通知甲方,且需承担相应违约责任。
九、本合同一式两份,甲方与乙方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,合同期限自工程开工之日起到劳务分包任务完成之日止。
十、对于本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,并一致签署补充协议;若发生争议,按照双方友好协商的原则解决,协商不成的可通过法律途径解决。
合同签署人:甲方(总承包方):______乙方(劳务分包方):______日期:______此为建设工程施工劳务分包合同,双方应严格按照以上规定执行,确保工程质量与工期,保障双方合法权益。
篇2住建部建设工程施工劳务分包合同一、合同主要内容(一)当事人甲方(发包方):名称:法定代表人:地址:乙方(总承包方):名称:法定代表人:地址:丙方(劳务分包方):名称:法定代表人:地址:(二)工程概况项目名称:建设地点:工程内容:工期:(三)合同依据本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等法律法规所订立。
建设工程施工专业分包合同范本(中建八局)[1]
建设工程施工专业分包合同范本(中建八局) 建设工程施工专业分包合同范本(中建八局)目录1.引言2.定义与术语3.分包工程的范围与内容4.分包合同价格与支付5.施工计划与进度6.质量控制与检查7.安全生产与环境保护8.合同变更与终止9.违约责任10.争议解决11.附件引言定义与术语1.主合同工程:指甲方与业主签订的建设工程施工合同项下的工程。
2.分包工程:指甲方将其拥有的主合同工程中的一部分专业工程委托给乙方施工的工程。
3.施工图纸:指甲方提供的,用于指导乙方施工的图纸和技术文件。
4.工程量清单:指甲方提供的,详细列明分包工程的工作量、材料、设备等内容的清单。
分包工程的范围与内容1.乙方应根据甲方提供的施工图纸和工程量清单,完成分包工程的所有施工工作。
2.分包工程的具体范围和内容详见附件一:《分包工程范围和内容明细》。
分包合同价格与支付1.分包合同的总价格为人民币【】元(大写:【】元整)。
2.分包合同的价格包含乙方完成分包工程的全部费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润和税金等。
3.甲方应按照分包合同的约定,按时支付乙方的工程款项。
施工计划与进度1.乙方应根据甲方的施工总体计划,编制分包工程的施工计划,并提交甲方审批。
2.乙方应按照批准的施工计划,确保分包工程的施工进度满足甲方的要求。
质量控制与检查1.乙方应按照国家有关工程建设质量管理的法律法规和标准,严格控制分包工程的质量。
2.甲方有权对分包工程的施工质量进行监督和检查,乙方应予以配合。
安全生产与环境保护1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,采取有效措施,确保分包工程施工过程中的安全。
2.乙方应采取有效措施,保护环境,防止施工过程中的污染。
合同变更与终止1.任何一方要求变更或终止本合同的,应提前【】天书面通知对方。
2.合同的变更或终止,应经双方协商一致,并签订书面协议。
违约责任1.任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金。
建设工程施工劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同铜川市浩泽工程建设有限责任公司年月日XXXX X工程施工合同甲方(工程承包人):铜川市浩泽工程建设有限责任公司乙方(劳务分包人):代表人:身份证号:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,双方就劳务作业中的权利、义务达成如下协议。
第一条、劳务作业的工程名称、范围、方式1.工程名称:2.工程范围:3.承包内容:4.承包方式:第二条、劳务作业期限1.作业期限:年月日至年月日。
2.作业期限调整:甲方根据现场工作面的提供时间,可对作业期限进行相应的调整。
具体阶段性期限以甲方现场技术负责人的技术交底资料为准。
若施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总进度情况要求调整作业期限,则以最终调整后的作业期限为准,乙方必须无条件执行。
因工期、进度计划、作业期限变化而可能造成的人员、机械设备停工、窝工损失已在合同价款中充分考虑,乙方不得另外提出。
3.进度计划:乙方按业主和甲方的要求计划组织施工,确保作业进度计划。
若甲方认为乙方履约能力差,已经或预计会影响工程项目的合同工期时,甲方有权辞退乙方,另选劳务队伍进场,由此造成的损失由乙方承担。
4.作业期限顺延:如遇下列情况造成工期延误,经甲方确认后,方可作业期限相应顺延:a重大工程量变化和设计变更;b不可抗拒力;c甲方原因。
第三条、工程价款1.本工程实行固定综合单价承包,详见本合同附件1《劳务作业项目及单价表》。
2.本综合单价为完成各工序或多个工序施工的全部内容,包工、包辅材(详见本合同附件2辅材表)、包安全文明施工,包工期、包质量等验收配合的一切费用。
第四条、工程量签认1.合同内工程项目和内容签认:由甲方现场负责人签认工程量,其他人签认的工程量属于无效工作量。
2.合同外工程项目和内容签认:对于新增项目,应遵循先签合同后施工的原则。
特殊情况下未签合同的工程项目,其新增加项目单价的确定,首先选用本合同单价中合适或相近作业内容单价;若无合适或相近的单价时,由甲乙双方另行协商。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
合同编码:建设工程施工劳务分包合同xxxxx建设(集团)有限公司二〇一六年建设工程施工劳务分包合同第一部分合同协议书工程承包人:xxxxx建设有限公司/基层公司名称(以下简称“甲方”)(与业主合同的承包人名称一致或三方协议中被委托方名称一致)劳务分包人:分包单位全称(以下简称“乙方”)(与法人税务主体资格一致)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(业主单位全称,以下简称为“业主”)与甲方已经签订施工合同(以下称为“业主合同),双方就施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、工程概况1.1总包工程名称:。
1.2总包工程地点:。
1.3分包工程名称:。
1.4分包方式:包人工、包辅材、包工器具。
1.5分包范围:;主要工作内容:(各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述)。
2、分包合同工期2.1合同工期:计划开工日期:年月日计划完工日期:年月日工期总日历天数为:天2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时,乙方应无条件服从,且不得向甲方索赔任何费用。
3、质量标准本工程质量标准双方约定为:符合业主合同约定的质量标准(后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求)。
4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)中标通知书(如果有);(2)分包人的投标书及其附件;(3)本合同及其附件;(4)本合同工程建设标准及有关技术要求;(5)图纸;(6)除业主合同工程价款之外的业主合同文件;(7)合同履行过程中,甲乙双方协商一致的其它书面文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
前述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
5、合同价款5.1含税合同价:(大写)人民币元(小写:¥元),其中不含税合同价:(大写)元(小写:¥元);税率11/6/0%,税金:(大写)元(小写:¥元)。
劳务分包合同属于建设工程施工合同
劳务分包合同属于建设工程施工合同劳务分包合同属于建设工程施工合同1. 引言劳务分包合同是指建设工程施工总承包商将工程施工中的一部分工作和劳务承包商签订的合同。
根据建设工程法的规定,劳务分包合同属于建设工程施工合同的一种。
该合同的签订对于建设工程施工项目的顺利完成具有重要意义。
2. 劳务分包合同的定义与特点劳务分包合同是指建设工程施工总承包商将工程施工中的某个或某些工作环节委托给其他劳务承包商,并以书面合同形式确定双方的权利和义务的一种合同。
劳务分包合同的特点如下:双方关系:劳务分包合同是建设工程施工总承包商与劳务承包商之间的合同关系。
在合同中,施工总承包商为业主,劳务承包商则作为分包商。
行为内容:劳务分包合同规定了由劳务承包商承揽的具体工作内容、工作时间、工作地点、费用以及完成工作的标准等。
法律地位:劳务分包合同具有法律效力,双方在合同中的权利和义务受法律保护。
3. 劳务分包合同与建设工程施工合同的关系劳务分包合同属于建设工程施工合同的一种形式。
建设工程施工合同是指承包商承接业主委托的建设工程施工任务,并签订书面合同,约定双方的权利和义务。
而劳务分包合同则是建设工程施工合同的衍生形式,是施工总承包商将一部分工作委托给劳务承包商进行施工的合同。
劳务分包合同与建设工程施工合同有着密切的关系。
劳务分包合同通过明确任务分工和责任,为建设工程施工合同的履行提供了重要的支持。
在劳务分包合同中,施工总承包商将工作任务和工作标准明确约定给劳务承包商,劳务承包商则按照合同约定的要求进行工作,并向施工总承包商进行报告和验收。
这为建设工程施工合同的顺利完成提供了基础。
4. 劳务分包合同的内容劳务分包合同应当包括以下内容:1. 合同名称与时间:明确合同的名称(劳务分包合同)和签订的时间。
2. 合同双方:确定施工总承包商和劳务承包商的名称、法定代表人、联系方式等基本信息。
3. 工作内容:明确劳务承包商承揽的具体工作内容、工作要求、工作时间和地点等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同20XX建设工程施工劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局建设工程施工劳务分包合同工程承包人:**建筑安装有限责任公司劳务分包人:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将石化公司周界门禁安防项目(炼油二期)项目工程劳务全部承包给劳务分包人,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:**石化公司周界门禁安防项目(炼油、乙烯等区域二期部分)工程地点:**分包范围:劳务分包提供分包劳务内容:见建设工程施工合同**石化公司周界门禁安防项目(炼油、乙烯等区域二期部分)(20XX-JD-GC-023)中4.2工程承包范围。
2、分包工作期限开始工作日期:20XX年5月8日;结束工作日期:20XX年6月30日;总日历工作天数为:/天。
3、质量标准工程质量:乙方所承担的工程质量必须严格按照国家建设工程施工规范和质量验收规范的相关规定施工,本工作必须达到质量评定合格等级,如因质量问题造成的损失费用全部由乙方承担。
4、合同文及解释顺序组成本合同的文及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)本工程建设工程施工合同;(3)工程承包人解释在前,劳务承包人解释在后;5、总(分)包合同5.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本和复印。
5.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
6、图纸6.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 3天前,向劳务分包人提供图纸1 套,及与本合同工作有关的标准图1 套。
7、项目经理7.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为*** ,职务:项目经理。
7.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工队长为,职务:。
8、工程承包人义务8.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;8.2除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。
(1)在20XX年 5 月 8 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条的施工场地,具备开工条的施工场地交付要求为:现场有足够的材料堆放场地,具备机械周转使用的场地。
(2)在20XX 年 5 月10 日前完成办理下列工作手续:包括各种证、保险(证和保险费用劳务分包人自理)、但涉及劳务分包人自身的手续除外:9、劳务分包人义务9.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
9.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;9.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;9.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具、按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;9.6按时配合提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;9.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;9.9劳务分包人必须服从工程承包人授权的管理人员及工程师的指令。
9.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9.11劳务分包人施工现场必须做好自检及工序交接验收纪录,严格按照技术交底内容施工。
9.12严格遵守公司、工程项目部的各项规章制度。
10、安全施工与检查10.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按JGJ59-2021安全检查标准及当地安全相关文进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
10.2劳务分包人及下属劳务人员必须遵守工程承包人的安全生产管理规定及相关制度;如有发现违反规定者,工程承包人有权单方面决定对其进行处分并处以罚款,所罚款项于工程劳务费用中扣除。
11、安全防护11.1 劳务分包人在特殊作业环境(包括高空作业、临边洞口等)现场及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施。
11.2 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应,但费用劳务分包人自理(劳务分包人自供的除外)。
11.3劳务分包人属于自己专业承包范围内的安全防护由劳务分包人完成。
12、事故处理12.1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按照有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
12.2 劳务分包人和工程承包人对其事故责任有争议时,应按相关规定处理。
13、保险13.1 劳务分包人施工开始前,工程承包人负责对所有进入施工现场内的人员办理保险,且劳务分包人支付保险费用。
13.2 保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
14、材料、设备供应14.1 劳务分包人应在接到图纸后 3 天内,向工程承包人提交材料、设备、构配供应计划;经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行。
如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
14.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏、劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
14.3根据工程特点,本工程砌体用砖,厂家不能堆码整齐的,劳务承包人必须根据文明施工要求及时堆放整齐.15、劳务报酬15.1 本工程的劳务报酬采用下列计算:(1)工程承包人按照工程项目总造价的94% 折扣率结算。
(详见**建筑安装有限责任公司**分公司内部管理制度及结算标准 LQJA-JY-20XX-01)。
(2)工程款支付的前提是建设单位必须将工程款支付到位。
16、工程量的确认16.1 以建设单位审核签字确认的工程量为准。
17、劳务报酬的中间支付17.1按照建设单位支付的相应进度款项支付。
18、施工验收18.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。
劳务分包人每分项工程施工完毕,必须经过自检后,再向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后3天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。
但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
18.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
19、争议19.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第1.2 种方式解决争议:(1)双方达成仲裁协议,向当地仲裁委员会申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。
19.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工成果:(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;(3)仲裁机构要求停止合同工作;(4)法院要求停止合同工作。
20、禁止转包或再分包20.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
否则,劳务分包人将依法承担责任。
21、不可抗力21.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
21.2 不可抗力事发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。
工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。
不可抗力事结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。
不可抗力事持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。
不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
22、合同解除22.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。
停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
22.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。
劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,并赔偿因此而造成的损失。
22.3 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。