电力工程施工框架协议---模版

合集下载

电力工程施工框架合同模板

电力工程施工框架合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：负责人：身份证号码：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：负责人：身份证号码：鉴于甲方为了完成某电力工程项目的施工，拟按照约定规定与乙方签订电力工程施工框架合同，特订立本合同。

第一条合同目的甲方委托乙方进行电力工程施工，乙方接受委托并按照约定完成电力工程施工任务。

第二条委托内容1. 甲方委托乙方进行电力工程项目的施工，具体包括但不限于电缆敷设、变压器安装、电气设备调试等工作。

2. 乙方接受委托，按照甲方的要求和计划，完成所委托的电力工程施工任务。

第三条委托期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至电力工程施工任务完成并经甲方验收合格为止。

2. 如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，应当及时通知甲方，并经甲方同意后延长工程期限。

第四条价格和支付方式1. 在本合同有效期内，甲方按照乙方提交的电力工程施工报价进行支付。

2. 甲方在支付时，可根据工程进度适时支付工程款项，最终结算以交工验收后的实际完工数量为准。

第五条施工规范1. 乙方应当遵循国家有关电力工程施工标准和规范，保证项目的质量和安全。

2. 乙方应当安排具备相应资质和经验的施工人员，严格按照项目计划进行施工。

3. 乙方应当对施工现场进行安全管理和环境保护，确保工程的顺利进行。

第六条知识产权1. 电力工程施工过程中产生的技术成果和设计方案等知识产权归属于甲方所有。

2. 乙方不得私自泄露、复制或将技术成果用于其他项目，否则应当承担相应的法律责任。

第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方按照约定的工期和质量要求完成工程，并支付相应的违约金。

2. 若因乙方过错导致工程质量不达标或发生安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款双方在履行本合同过程中获悉的对方的商业秘密及其他保密信息，均应当予以保密，并在合同终止后继续承担保密责任。

第九条争议解决双方因履行本合同所产生的一切争议，应通过友好协商解决，协商不成的，应提交相关仲裁机构进行仲裁。

电力工程施工框架合同模板

电力工程施工框架合同模板标题：电力工程施工框架合同模板1. 引言本电力工程施工框架合同（以下简称“合同”）由以下双方（以下简称“甲方”和“乙方”）共同订立，旨在规范双方在电力工程施工过程中的权利和义务。

2. 定义在本合同中，以下术语具有如下含义：2.1 甲方：指委托电力工程施工的一方。

2.2 乙方：指承接电力工程施工的一方。

2.3 电力工程：指包括设计、建设、安装、调试、运行和维护等环节的电力工程项目。

2.4 施工框架：指本合同下所规定的电力工程施工的整体框架和程序。

3. 工程范围3.1 甲方委托乙方进行电力工程施工，具体范围详见附件A。

3.2 乙方应按照合同约定的要求和标准，完成所委托的电力工程施工任务。

4. 价格和支付方式4.1 甲方应按照合同约定的价格支付乙方完成电力工程施工的费用。

4.2 支付方式和时间详见附件B。

5. 保证和责任5.1 乙方保证所提供的施工材料和设备符合相关法律法规和技术标准，并承担由此引起的责任。

5.2 乙方应对其施工过程中的质量问题和安全风险负责，并按照合同约定进行维修和保养。

5.3 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，如发现问题，乙方应及时采取纠正措施。

6. 变更和终止6.1 任何一方在变更合同内容时，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

6.2 合同终止的情况包括但不限于双方协商一致、违约行为等。

7. 争议解决7.1 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交相关争议给仲裁机构进行仲裁。

7.2 仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

8. 合同生效和解释8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工程施工期限。

8.2 对于本合同未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定。

8.3 本合同的解释和执行应遵守中华人民共和国的法律法规。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。

电力工程施工框架协议模版8篇

电力工程施工框架协议模版8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发包方）：XXXX电力公司地址：XXXX法定代表人：XXXX乙方（承包方）：XXXX电力施工公司地址：XXXX法定代表人：XXXX鉴于甲方需要对其电力工程进行施工，乙方具备相应的施工能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX电力工程施工项目2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变电设备安装、配电系统建设等。

4. 工程质量要求：符合国家相关电力工程施工质量标准。

二、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料；（2）协助乙方办理施工许可等相关手续；（3）按照合同约定支付工程款项；（4）对乙方的施工质量进行监督，并提出合理要求。

2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定完成工程施工任务；（2）遵守国家相关法律法规及甲方的管理规定；（3）确保施工质量符合合同要求；（4）配合甲方进行竣工验收等相关工作。

三、施工期限1. 施工期限：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。

如遇特殊情况需延长施工期限，双方应协商一致并签订补充协议。

2. 延期责任：因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

具体单价及工程量详见附件一《工程预算表》。

2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（2）乙方完成施工任务的XX%后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（3）乙方完成全部施工任务后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；（4）竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。

3. 发票及税务处理：乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，并承担相应的税务责任。

五、违约责任及纠纷解决方式1. 违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

电力施工框架协议范本

电力施工框架协议范本电力施工框架协议范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：（承接方）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：经过双方协商，就电力施工事项，达成如下协议：一、项目名称：（填写电力施工项目名称）二、项目内容：（填写电力施工项目内容）三、工作地点：（填写电力施工项目工作地点）四、工作期限：（填写电力施工工作期限）五、权利与义务1.甲方的权利与义务（1）提供电力施工项目的详细信息及施工过程中所需材料。

（2）协助乙方进行工作场地的安排及必要的协调工作。

（3）按照合同约定及时向乙方支付工程款。

（4）并承担因自身原因导致的违约责任。

2.乙方的权利与义务（1）严格按照电力施工项目计划和质量要求，完成合同规定的工作，并保证施工质量。

（2）根据甲方要求及时提供项目进展报告，并优化工作流程。

（3）遵守施工现场安全操作规范，确保施工过程中不发生安全事故。

（4）依法依规，确保施工后交付的产品符合国家、行业标准及有关法律法规的规定。

（5）承担因自身原因导致的违约责任。

六、技术与质量1.乙方承认所提供的方案符合甲方要求，并保证在施工图纸、施工过程及验收阶段的整个过程中保持与方案一致。

2.乙方应提交相应的质量保证书和施工质量证明文件。

七、费用与支付1.甲方应按照项目合同约定的标准向乙方支付款项。

2.乙方应及时向甲方开具相关发票及代金票据，且需要遵守中国相关税收政策。

八、法律效力及争议解决1.双方应依照中华人民共和国相关法律法规执行本协议。

2.本协议签署地点为中华人民共和国境内。

若因本协议发生争议，双方应秉持友好协商原则，若无法协商解决，应提交有管辖权的人民法院解决。

九、协议生效与终止1.本协议经双方签字盖章后生效。

2.在工程施工期间，任何一方未经另一方书面同意，不可单方面终止协议。

3.经双方协商，可酌情增加或减少协议内容。

甲方盖章：乙方盖章：签署日期：年月日。

电力工程施工框架协议书范本

电力工程施工框架协议书范本甲方：（单位全称）__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________传真：__________乙方：（单位全称）__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________传真：__________鉴于甲方为______工程项目的业主，拟与乙方就该工程项目的施工事宜达成一致，经双方友好协商，特订立本协议。

一、项目名称：______工程项目。

二、项目地点：______（具体地址）。

三、项目概况：______（包括项目规模、工程内容等）。

四、工程进度计划：______（具体工期安排）。

五、施工内容：______（具体施工范围和要求）。

六、质量要求：______（包括材料、工艺等要求）。

七、安全生产：______（包括安全管理要求、责任划分等）。

八、环境保护：______（包括环境保护措施、责任划分等）。

九、施工费用及支付方式：______（包括总价、支付进度、支付方式等）。

十、合同变更：______（包括变更程序、变更方式等）。

十一、违约责任：______（包括违约责任、违约处理方式等）。

十二、争议解决：______（包括争议解决方式、协商解决原则等）。

十三、其他约定事项：______（包括其他双方约定的事项）。

十四、协议生效：本协议自双方盖章之日起生效。

十五、协议终止：本协议在双方履行完毕后终止。

十六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________年______月______日乙方（盖章）：__________年______月______日。

电力施工框架协议范本

电力施工框架协议范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主拟进行电力施工项目（以下简称“项目”），为确保项目施工的安全、质量、进度和投资控制等目标得以实现，经双方友好协商，特制定本框架协议（以下简称“本协议”）。

一、项目概述1.1 项目名称：____________电力施工项目1.2 项目地点：____________省（自治区、直辖市）____________市（地、州）____________县（区）1.3 项目内容：主要包括____________等电力设施的施工、安装、调试、验收等工作。

二、双方责任与义务2.1 业主责任与义务（1）负责办理项目所需的各项审批、核准、备案等手续。

（2）负责提供项目施工所需的场地、水源、电源、通信等基础设施。

（3）按照本协议约定的时间和金额向施工方支付项目施工费用。

（4）对施工过程中的安全生产、质量控制、进度管理等事项进行监督和检查。

（5）协调解决项目施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。

2.2 施工方责任与义务（1）按照本协议约定的时间和质量标准完成项目施工。

（2）严格按照国家法律法规、行业标准和业主要求进行施工，确保施工安全、质量、进度和投资控制等目标的实现。

（3）负责项目施工人员的培训、管理和生活保障。

（4）承担项目施工过程中的所有费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输等。

（5）协助业主办理项目验收、投运等相关手续。

三、项目施工费用3.1 本项目施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

3.2 业主应按照本协议约定的时间和金额向施工方支付施工费用。

3.3 施工方应向业主提供合法、有效的发票。

四、项目施工期限4.1 本项目施工期限为____________个月，自双方签订本协议之日起计算。

4.2 施工方如因不可抗力等因素导致施工进度受到影响，应提前通知业主，并采取措施减少损失。

电力工程施工框架合同模板

电力工程施工框架合同模板电力工程施工框架合同模板一、合同背景本合同由甲方（以下简称为"业主"）与乙方（以下简称为"承包商"）订立，为开展电力工程施工合作提供合同保障。

双方均同意按照本合同的规定和条件开展合作，共同完成电力工程施工任务。

二、合同目的本合同旨在明确双方的权益和义务，规范施工过程中的各项事项，为项目的顺利进行提供法律保障。

三、工程范围1. 业主指定乙方为电力工程的承包商，负责施工任务的提供和完成。

2. 施工范围包括但不限于：电力设备安装、线路敷设、配电柜安装等相关工程。

四、工程周期1. 工程开始日期：____年____月____日。

2. 工程预计完成日期：____年____月____日。

五、施工条件1. 业主负责提供工程所需的土地、施工场地以及必要的基础设施。

2. 业主配合乙方开展施工工作，提供所需的项目进度、计划以及相关技术资料。

六、合同价格与支付方式1. 合同总价为____人民币，由业主负责支付。

2. 付款方式：（1）签订合同后，业主支付合同总价的XX%作为预付款；（2）工程进展到一定阶段，业主支付合同总价的XX%作为第二笔款项；（3）工程完工验收合格后，业主支付合同总价剩余部分。

七、质量标准和验收1. 施工质量应符合国家有关标准和技术要求，应经过业主的验收合格后方可交付使用。

2. 乙方应提供完整的工程验收材料，包括但不限于：设计图纸、施工记录、技术资料等。

八、延误与违约1. 若双方因不可抗力等特殊情况导致工程延误，应及时通知对方，并共同商讨解决方案。

2. 如一方违约导致工程无法正常进行，应承担相应的经济赔偿责任。

九、保密条款1. 双方在合作过程中可能接触到的商业机密、技术资料等应予以保密，双方应保障对方的权益。

2. 未经对方同意，任何一方不得将双方合作的相关情况以及技术资料等透露给第三方。

十、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商进行解决。

电力工程承包框架协议范本

电力工程承包框架协议范本
本框架协议由以下各方于日期签署：
承包商（以下简称“承包商”）：
地址：
电话：
电子邮件：
业主（以下简称“业主”）：
地址：
电话：
电子邮件：
鉴于业主拥有电力工程项目（以下简称“项目”）的所有权，而承包商具有从事电力工程承包工作的能力和经验，为了达成共同的商业目标，各方同意以下条款：
1. 项目范围：承包商将根据业主的具体要求和项目规格，承担项目的设计、施工、设备采购和调试等各项工作。

2. 时间表：双方应当达成详细的时间表，并在合同签订后立即执行。

3. 工程变更：如有项目变更，需经双方书面同意后方可执行。

4. 付款方式：业主应按照约定的进度和质量要求，按时支付承包商工程款。

5. 资金拨付：业主应根据实际进度拨付款项以维持施工进度。

6. 保修期：承包商应对工程提供合格的保修期，并在此期间内负责维修和维护。

7. 保险责任：双方应分别承担工程中的责任保险和人身意外保险。

8. 解除合同：如任何一方未履行义务，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应违约责任。

9. 法律适用：本框架协议适用于中华人民共和国法律。

以上为电力工程承包框架协议的基本条款，特此共同签署。

业主：承包商：
签名：签名：
日期：日期：。

电力工程框架施工合同(3篇)

第1篇甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：电力工程框架施工，包括但不限于基础、主体结构、屋面、装饰等。

1.4 工程总投资：人民币___________元整。

1.5 工程合同工期：自合同签订之日起___________个月。

第二条双方责任2.1 甲方责任：（1）提供工程设计图纸、施工图及有关技术资料；（2）负责办理工程建设所需各项审批手续，确保工程顺利进行；（3）按合同约定支付工程款；（4）负责组织竣工验收，对工程质量负责。

2.2 乙方责任：（1）按照工程设计图纸、施工图及有关技术资料进行施工；（2）保证工程质量，按照国家标准和行业规范施工；（3）按合同约定的时间完成工程；（4）负责施工过程中的安全、文明施工，确保施工安全；（5）对施工过程中发生的问题及时与甲方沟通，协商解决。

第三条工程款支付3.1 工程款支付方式：按工程进度分阶段支付。

3.2 首付款：合同签订后___________个工作日内，甲方支付合同总价款的___________%作为首付款。

3.3 进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付相应工程款。

3.4 竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的___________%作为竣工结算款。

3.5 保修金：合同签订后___________个工作日内，甲方支付合同总价款的___________%作为保修金，保修期满后无质量问题，无息退还。

第四条竣工验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及有关技术资料；4.2 甲方应在收到竣工报告及有关技术资料后___________个工作日内组织竣工验收；4.3 竣工验收合格后，甲方应在___________个工作日内支付竣工结算款。

电力施工框架协议

电力施工框架协议1. 引言本文档旨在明确电力施工框架协议的目的、范围、主要内容和相关流程，以确保电力施工工作的规范性和高效性。

电力施工框架协议适用于电力施工项目，包括供电站、输电线路、配电装置等相关工程。

2. 目的和范围2.1 目的本电力施工框架协议的目的是为了确保电力施工工作安全可靠，并确保相关工程按照合同要求和法规标准进行。

2.2 范围本协议适用于电力施工项目的实施阶段，包括施工准备、施工过程、质量验收等环节。

3. 主要内容3.1 施工准备3.1.1 施工方案制定施工方案应根据实际情况进行制定，包括施工工艺、工期计划、安全措施等内容。

3.1.2 勘测及设计交底施工前对施工区域进行勘测，并与相关设计人员进行交底，确保施工人员了解设计要求和相关注意事项。

3.1.3 材料采购和管理根据施工方案和设计要求，采购符合质量标准的材料，并进行有效的材料管理。

3.2 施工过程3.2.1 施工组织与管理明确施工人员的组织结构、负责人和各岗位职责，确保施工过程有序进行。

3.2.2 施工质量控制采取必要的质量控制措施，包括施工过程的监督检查、质量问题处理等。

3.2.3 安全生产保障制定安全生产管理规定，确保施工过程中的安全性，包括安全警示标识、防护措施和应急预案等。

3.2.4 施工进度管理制定合理的施工进度计划，并进行进度跟踪和控制，确保工程按期完成。

3.3 质量验收3.3.1 施工质量验收准则根据相关标准和合同要求，进行施工质量验收，并记录相关检测数据和结果。

3.3.2 形成技术档案根据施工质量验收结果，形成相应的技术档案，包括施工图纸、工程计量报告等。

4. 相关流程4.1 施工准备流程1.制定施工方案；2.进行勘测及设计交底；3.进行材料采购和管理。

4.2 施工过程流程1.组织与管理施工人员；2.控制施工质量；3.确保安全生产；4.进行施工进度管理。

4.3 质量验收流程1.进行施工质量验收；2.形成相应的技术档案。

电力施工工程框架协议(3篇)

第1篇甲方（需方）：_______有限公司乙方（供方）：_______电力工程公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲方（需方）与乙方（供方）就_______电力施工工程（以下简称“本工程”）达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______电力施工工程2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于电力线路架设、变电站建设、配电设施安装等。

4. 工程规模：_______5. 工程总投资：_______万元二、合作方式1. 乙方作为本工程的施工方，负责本工程的施工、安装、调试及保修等工作。

2. 甲方负责本工程的设计、审批、资金筹措、协调及竣工验收等工作。

三、工程进度及质量要求1. 乙方应按照甲方提供的设计文件、施工图纸和工程进度计划进行施工。

2. 乙方应确保工程质量和安全，遵守国家及地方有关安全生产的法律法规。

3. 工程进度应按照双方约定的计划执行，如有延误，乙方应承担相应的责任。

四、工程款项及支付方式1. 甲方应在合同签订后30日内，向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。

2. 工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交竣工资料，甲方应在收到资料后30日内支付合同总价款的_______%。

3. 工程保修期满后，甲方应在收到乙方提交的保修期满证明后30日内支付保修金。

五、违约责任1. 乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

2. 乙方违反安全生产规定，导致事故发生，应承担相应的法律责任。

3. 甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_______%的违约金。

六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

电力工程施工框架合同协议（范文二篇）

电力工程施工框架合同协议（范文二篇）本站小编为你整理了多篇相关的《电力工程施工框架合同协议(范文二篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《电力工程施工框架合同协议(范文二篇)》。

第一篇：电力工程施工框架合同协议工程项目施工框架协议甲方：（以下简称甲方）地址：邮编：乙方：(以下简称乙方)地址：邮编：第一条总则1.1甲方委托乙方承担，为了明确双方职责，保证施工的顺利完成，经甲、乙双方协商同意，特签订本框架协议。

第二条合作方式2.1自签订合同之日起，********电力有限责任公司原有技工等持证在岗工作人员劳务关系全部纳入*****************安装有限公司。

2.2自签订合同之日起，***********安装有限公司承建***********电力有限责任公司所属项目发生施工安全责任，均由***********安装有限公司所承担。

2.3在施工过程中所需协调、停电、验收、送电等事宜，均由甲方承担。

2.4项目工程的具体合作内容和形式，由甲方与乙方依照国家有关法律、法规，的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。

遇施工合同不能及时签订时，甲方应先向乙方出具书面施工委托书，乙方依据委托书组织相应工程施工，然后双方适时补签施工合同，该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。

在正式签订施工合同前,双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。

第三条定价原则及支付 3.1 工程量及施工费计取方式：针对具体项目，甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准；最终施工费以甲方审计部门审定金额为准。

3.2 工程款支付：以最终签订的单个项目的具体合同为准。

第四条权利和义务4.1 甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。

4.2 乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查，按甲方要求参加相关工程会议。

4.3 乙方需按甲方要求编写竣工资料，对竣工资料不合格内容乙方应及时整改，如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料，造成工程不能及时验收，一切后果由乙方承担。

电力工程施工框架协议书范本

电力工程施工框架协议书范本电力工程施工框架协议书甲方(施工方)：法定代表人：地址：电话：邮箱：乙方(业主方)：法定代表人：地址：电话：邮箱：双方在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议：一、协议内容乙方有意委托甲方进行电力工程的施工项目，甲方接受乙方委托，按照乙方的要求、质量、安全、环保、合规要求，履行施工合同。

该协议书为双方在约定期限内合作的框架协议书，具体施工项目履行需在单独的施工合同中约定。

二、双方权利义务1. 甲方责任(1) 在单独的施工合同约定的期限内完成委托的施工项目。

(2) 按照乙方提出的施工方案进行施工，全面负责施工期间的安全、质量、环境保护、劳动保障等。

(3) 配合乙方工作，按要求提交施工方案、施工图纸和施工报告等，保持良好的沟通和合作。

(4) 严格按照合同约定履行义务，防止违反法律法规和有关规定的行为。

2. 乙方责任(1) 向甲方提供委托项目的具体要求和要求的实现目标。

(2) 对甲方提交施工图纸、方案等文件进行审核，对施工过程中提供必要的协助。

(3) 按照约定时间结算、支付甲方工程款，并且在合同约定期限内评估甲方服务，提出必要的建议和意见。

(4) 对于甲方违约的行为，乙方可以向甲方提出索赔要求。

3. 双方共同责任(1) 履行协议约定的义务和责任。

(2) 遵守国家有关法律法规和技术规范，维护施工过程中的安全、环保、质量等各方面工作。

(3) 确保施工不会侵犯他人的合法权益。

(4) 其他双方在合同中约定的责任和义务。

三、履行方式和期限(1) 本框架协议书的期限为1年，自双方签署之日起生效。

期限届满前双方可以进行续签，或者单独签署施工合同。

(2) 甲方在接到乙方的委托后，按照要求提供施工方案和文件，并且在双方约定的时间段完成施工任务。

(3) 乙方负责按时按约结算工程款，并且在施工合同中约定具体的结算周期、方式和标准。

四、违约责任1. 甲方违约责任：(1) 未履行合同约定，无正当理由拒绝履行合同，或者不按照合同约定时间完成委托的施工任务，应承担违约责任。

电力工程施工框架合同模板

电力工程施工框架合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路架设、变压器安装、配电间高低压配电盘及计量安装等。

1.4 工程规模：____________1.5 工程预算：____________二、合同价格2.1 合同总价：双方协商确定为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

2.2 价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。

三、合同工期3.1 工期要求：乙方应按照甲方要求，确保工程在____________个月内完成。

3.2 工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按照甲方要求支付违约金。

四、质量标准4.1 工程质量应符合国家相关电力安装工程技术规范及标准。

4.2 工程验收：工程完工后，甲方应组织验收，乙方应配合并提供相关资料。

五、付款方式及进度5.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____________%作为预付款。

5.2 进度款：工程进度达到____________%时，甲方支付乙方合同总价款的____________%。

5.3 尾款：工程验收合格且乙方提交完整资料后，甲方支付乙方合同总价款的____________%。

六、甲方的义务和责任6.1 甲方应保证施工现场的施工条件，包括场地、道路、水源等。

6.2 甲方应按照合同约定支付工程款项。

6.3 甲方应对乙方施工过程中出现的安全事故承担责任。

七、乙方的义务和责任7.1 乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量。

7.2 乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全管理制度。

电力工程框架协议简易范本

电力工程框架协议简易范本甲方（以下简称“供电方”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在电力工程项目的施工、设备供应及服务等相关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________电力工程项目1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元第二条甲方权利与义务2.1 甲方应向乙方提供完整的工程设计图纸、技术规范、施工方案等资料，确保乙方能够正常开展施工工作。

2.2 甲方应负责协调相关部门，为乙方施工提供必要的场地、道路、水源、电源等基础设施。

2.3 甲方应指派专职人员对施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合要求。

2.4 甲方应按约定时间支付工程进度款及尾款，支付方式为____________________。

2.5 甲方应承担因不可抗力因素导致的工程损失。

第三条乙方权利与义务3.1 乙方应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工，确保工程顺利进行。

3.2 乙方应严格按照有关法律法规、行业标准、施工方案进行施工，确保工程安全、环保。

3.3 乙方应自费办理施工所需的各种许可、批准等手续，并承担相应费用。

3.4 乙方应按约定时间向甲方提交工程进度报告及工程验收资料。

3.5 乙方应承担因自身原因导致的工程损失。

第四条工程进度与质量4.1 工程工期为：自合同签订之日起至____________________止。

4.2 工程质量标准应符合国家及行业相关法律法规、技术规范要求。

电力工程框架协议范本

电力工程框架协议范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程的设计、施工、设备供应等相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于电力工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等。

二、合作方式2.1 乙方作为甲方电力工程的承包商，负责工程的全面实施，包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等工作。

2.2 甲方应按照本协议约定，向乙方支付工程价款。

三、工程价款及支付方式3.1 本工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2 甲方支付工程价款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。

（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

四、工程进度及质量要求4.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。

4.2 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

4.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格为止。

五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

5.2 保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。

六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2 若乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定标准。

七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2024年电力施工劳务分包框架合同范文（二篇）

2024年电力施工劳务分包框架合同范文合同编号：发包人：承包人：第一部分协议书发包人：(以下简称发包人或甲方)承包人：(以下简称承包人或乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于工程建设单位或工程总承包单位(以下简称“建设单位”)与劳务作业发包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下简称“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、承包人资质情况：(1)资质证书号码：(2)发证机关：(3)资质专业及等级：劳务分包(不分等级)2、工程名称：______________________________________。

3、分包合同内容：本合同分包范围包含：该项工程的劳务作业部分。

4、工程地点：____市。

5、合同价款总额：元(人民币)，大写：X拾X万X仟X佰。

6、分包工作期限实际开工时间以甲方通知的开工时间为准直至该项工程结束为止。

7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总(分)包合同;(4)标准、规范及有关技术文件;(5)图纸及工程量清单;(6)合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：南宁市发包人：(合同专用章)承包人：(合同专用章)地址：_____ 地址：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____联系电话：_____联系电话：_____第二部分通用条款9、总(分)包合同本合同签订时，承包人已充分了解并承诺遵守总(分)包合同中涉及本合同劳务分包部分的内容。

劳务作业过程中，承包人如需了解总(分)包合同中涉及承包人的相关内容时，可向发包人提出。

10、发包人权利和义务10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责。

电力工程施工框架协议模板范本

电力工程施工框架协议模板范本电力工程施工框架协议模板范本甲方（承包方）：名称：地址：法定代表人：电话：传真：电子邮件：乙方（业主方）：名称：地址：法定代表人：电话：传真：电子邮件：一、协议目的为保障双方的合法权益，规范工程施工流程和管理，确保工程顺利完成，制定本电力工程施工框架协议。

二、双方基本信息甲方（承包方）承担本次电力工程的设计、施工、调试及相关管理工作。

乙方（业主方）委托甲方进行相关工作，并提供必要的协助和支持。

三、各方身份1.甲方在本次协议中是承包方，负责工程施工的实施，具有相应的工程设计、施工、调试、管理能力和资质。

2.乙方在本次协议中是业主方，负责提供工程建设资金和场地资源，并负责向甲方提供在本工程中所需要的所有支持和协助。

四、权利与义务1.甲方的权利与义务（1）按照合同约定的工程建设标准和整体规划，完成工程的设计、施工、调试和管理等工作。

（2）按照合同约定的工程进度和质量要求，保证工程施工和调试时间的稳定性和可靠性，确保整体工程顺利完成。

（3）保证符合国家相关法律法规的工程设计、施工、管理和调试标准，保证工程的质量和安全。

（4）对工程建设过程中发生的任何问题，主动与业主方沟通协商并及时解决。

2.乙方的权利与义务（1）按照合同约定向甲方提供必要的建设资金和场地资源，保证工程建设过程中的正常资金和场地供应。

（2）协助甲方完成工程的设计、施工、管理和调试等工作，对所需要的资源予以积极支持和协助。

（3）保证工程施工和调试时间的稳定性和可靠性，确保整体工程按照合同约定的工程进度和质量要求顺利完成。

（4）向甲方提供工程方案、技术资料、设备和物资等必要的支持，保证在工程施工过程中的正常使用。

五、履行方式、期限与违约责任1.履行方式双方协商履行合同，并按照本协议的约定和工程建设标准规范进行。

2.期限本协议自签订之日起生效，完成工程建设后解除。

3.违约责任（1）任何一方未能按照本协议的约定和工程建设标准规范履行义务的，应承担违约责任，包括赔偿因违约引起的损失和不当得利。

电力工程施工框架合同模板

电力工程施工框架合同模板甲方（发包方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：___________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：___________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________鉴于甲方需要进行电力工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本框架合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程规模：_________________________1.5 工程期限：_________________________第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：____________2.2 工程款项支付方式：__________________2.3 工程款项支付时间：__________________2.4 工程款项支付条件：__________________第三条工程质量与验收3.1 工程质量标准：_______________________ 3.2 工程验收标准：_______________________ 3.3 工程验收程序：_______________________ 3.4 工程质量保修期：______________________第四条工程进度4.1 工程开工日期：_______________________ 4.2 工程竣工日期：_______________________ 4.3 工程进度计划：_______________________ 4.4 工程进度调整：_______________________ 4.5 工程延期处理：_______________________第五条安全生产与环境保护5.1 安全生产责任：_______________________ 5.2 环境保护措施：_______________________ 5.3 安全事故处理：_______________________ 5.4 环境保护事故处理：___________________第六条合同变更与解除6.1 合同变更条件：_______________________ 6.2 合同变更程序：_______________________ 6.3 合同解除条件：_______________________ 6.4 合同解除程序：_______________________第七条违约责任7.1 甲方违约责任：_______________________ 7.2 乙方违约责任：_______________________ 7.3 违约赔偿范围：_______________________7.4 违约赔偿程序：_______________________第八条争议解决8.1 争议解决方式：_______________________8.2 争议解决机构：_______________________8.3 争议解决费用：_______________________第九条其他约定9.1 双方其他约定：_______________________9.2 合同附件：___________________________9.3 合同生效条件：_______________________9.4 合同有效期：_________________________第十条附则10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。