监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议一、背景在监理合同签订后，由于某种原因，双方当事人需要对合同的执行时间进行延期。
为了保证双方的合法权益，达成一致意见，双方签订了本监理合同延期补充协议。
二、协议内容1. 合同延期双方协商同意将原监理合同中规定的监理期限从原定的XX日期延长至新的XX日期。
新的监理期限为延长的天数/月数。
2. 质量问题原有效期内的工程质量问题，继续由监理方负责解决和维修；新延期期间出现的工程质量问题，由监理方在新期限内追责、修理。
3. 费用调整根据延期的实际情况确定费用调整情况。
具体费用调整方式如下：（1）人力成本延期期间监理方需要继续提供服务，因此监理方的人工费用延续按照原监理合同约定标准支付。
（2）协商费用因延期而产生的其他费用，如差旅费、住宿费等，双方应进行协商并达成一致。
（3）索赔费用由于延期而给施工方造成的损失，监理方不承担任何赔偿责任，双方自行解决，监理方不予介入。
4. 合同执行变化本补充协议仅对原监理合同的执行时间进行了延期，其他合同条款、义务和责任仍然有效。
三、违约责任若任何一方不按照本协议的约定履行义务，应承担由此产生的一切责任和损失。
四、争议解决对于因协议履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
若协商未果，双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，并遵守仲裁裁决。
五、协议生效本补充协议经双方当事人在本协议上签字盖章后生效，并成为双方当事人共同遵守的合同。
六、协议解释对于本协议的解释和执行，应遵循中华人民共和国法律的规定。
七、其他事项与本协议有关的其他事项，双方当事人可另行书面补充约定，并作为本协议不可分割的一部分。
本监理合同延期补充协议一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。
双方当事人签字：日期：年月日。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
本协议根据监理合同（以下简称“原合同”）的约定，由甲方（监理人）与乙方（监理机构）双方共同商定，就原合同的监理期限进行延期补充协议。
本协议内容如下：
一、延期原因
原合同约定的监理期限即将到期，但由于以下原因，甲方与乙方商议决定对监理期限进行延期：
1. 工程进展情况：经双方考察，根据实际施工情况，项目进展存在一定的延迟，导致监理期限无法按时完成。
2. 不可抗力因素：由于自然灾害、政府政策调整等不可抗力因素的影响，工程进展受到限制，致使监理期限无法按原约定完成。
3. 双方协商一致：经甲方与乙方详细协商，双方一致认为延长监理期限符合双方的共同利益。
二、延期期限
根据协商结果，甲方与乙方商定对监理期限进行延期，延期期限为______天/月（具体期限根据项目实际情况而定）。
自原合同约定监理期限届满之日起生效。
三、履约保证
1. 乙方在延期期限届满前，保证按照原合同的约定，继续履行监理职责，并根据工程实际情况提供监理意见和技术支持。
2. 甲方根据项目需要，提供必要的工程文件、图纸和技术资料，协
助乙方进行监理工作。
四、其他约定
1. 本延期补充协议成立后，具有与原合同同等效力。
除本协议约定外，原合同的其他条款依然有效。
2. 甲方与乙方在履行本协议过程中发生争议，应首先友好协商解决，如无法协商一致，可根据原合同约定的争议解决方式进行处理。
3. 本延期补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律
效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于：1. 甲乙双方于____年__月__日签订了《监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为_____________。
2. 原合同约定的监理服务期限即将届满，但由于项目实际情况，甲方需要延长监理服务时间。
3. 乙方同意根据甲方的要求延长监理服务，并经双方协商一致，决定签订本补充协议。
现甲乙双方就监理合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 双方同意将原合同的监理服务期限自届满之日起延长__个月/__天，延长期自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、延期监理服务内容1. 延期期间，乙方应继续按照原合同的约定提供监理服务，包括但不限于工程质量、进度、投资控制及安全管理等。
三、费用及支付方式1. 延期监理服务的费用为人民币（大写）________元整（￥________），该费用包括但不限于人员工资、差旅费、办公费等。
2. 甲方应在本补充协议签订之日起__个工作日内一次性支付上述延期监理服务费用至乙方指定账户。
四、权利与义务1. 甲乙双方应继续遵守原合同中关于权利与义务的约定，并保证在延期期间履行各自的权利和义务。
五、违约责任1. 如任何一方未能履行本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事宜，均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：___________签订日期：____年__月__日签订地点：________________注：本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书
---
标题：监理合同延期补充协议书范本
随着工程项目的推进，我们不可避免地会遇到一些影响项目进度的情况。
为了确保工程质
量和安全，同时也为了保证监理工作的顺利进行，当出现需要延长监理合同期限的情形时，双方应当签订延期补充协议。
以下是一个监理合同延期补充协议书的范本：
甲方（业主）： [业主名称]
乙方（监理单位）： [监理单位名称]
鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了编号为[原合同编号]的《建设工程监理合同》，
现因[简述延期的原因，如“不可抗力”、“设计变更”等]，导致工程进度延后，经双方协商一致，同意对原合同进行如下补充：
1. 合同延期时间：原合同规定的监理服务期限由[原截止日期]延长至[新截止日期]。
2. 监理费用调整：根据延期的时间和服务内容，双方同意将监理费用由原合同的[原金额]
调整为[新金额]。
3. 其他条款：除上述延期时间和监理费用调整外，原合同的其他条款继续有效。
4. 争议解决：任何因本补充协议引起的或与本补充协议有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交[指定的仲裁机构]进行仲裁。
5. 生效条件：本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
6. 附则：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）： _______________
乙方代表（签字）： _______________
签订日期： [签订年份]年[签订月份]月[签订日]日
---。
监理合同延期补充协议书
甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），根据工程建设的实际情况，经双方友好协商，一致同意对原合同进行延期补充，特订立本协议，以明确双方的权利义务。
一、延期范围及期限1. 本协议适用于原合同约定的监理服务范围。
2. 原合同约定的监理期限自____年__月__日起延长至____年__月__日。
二、监理服务内容1. 乙方应继续按照原合同约定的监理服务内容，对甲方委托的建设工程项目进行监理。
2. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范，对工程建设过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，确保工程质量达到设计要求和规范标准。
三、监理费用及支付方式1. 本协议延期期间，监理费用按照原合同约定的收费标准执行。
2. 甲方应在监理服务开始前支付监理费用总额的50%作为预付款；监理服务完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告及相关资料后10日内支付剩余的50%。
四、双方权利义务1. 甲方应按照本协议约定的期限支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。
2. 乙方应按照原合同约定的监理服务内容，认真履行监理职责，确保监理质量。
3. 双方应遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，共同维护工程建设的合法权益。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。
工程监理延期补充协议
合同编号：工程监理延期补充协议签订地点：签订日期：年月日工程监理延期补充协议就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求:(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
监理延期合同补充协议
监理延期合同补充协议1. 引言本合同是监理延期合同补充协议（下称“本协议”），由甲方（__________）和乙方（__________）双方自愿根据原监理合同（合同编号：__________）的约定，就项目施工中的监理延期事宜达成以下补充协议。
双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成如下补充协议，以规范双方的权利和义务。
2. 背景根据双方原监理合同的约定，甲方委托乙方作为项目的监理方，负责监督、检查和指导项目的施工过程。
然而，由于一些不可抗力因素和其他原因，施工工期将延长。
为了保证监理服务的顺利进行，双方需要对原监理合同进行补充和修改，以适应延期的情况。
3. 延期原因根据双方共同了解和经过详细协商，项目的施工工期需要延期的原因主要包括但不限于以下几个方面： - 自然灾害（如地震、洪水、台风等）； - 政府管制和政策调整； - 工程设计变更； - 施工方原因。
4. 延期时限根据双方讨论和协商，甲方同意将项目的施工工期延长____个月/天（具体时间由双方协商确定），即原合同约定的截止日期将顺延至______年__月__日（具体日期由双方协商确定）。
乙方同意在延期期间继续履行监理职责。
5. 费用调整5.1 根据项目工期的延长，甲方同意向乙方支付额外的监理费用。
具体费用标准为每延长一个月/天，增加______元人民币。
费用的支付方式以及支付时间由双方协商确定，并在本协议签订后作为附件一加入本协议。
5.2 若因甲方原因导致项目工期延期，乙方无义务承担额外监理费用。
6. 通知方式双方约定，在本补充协议生效期间，任何与本补充协议有关的通知或通告，均以书面形式发送给对方，并通过挂号信、专人送达、快递或电子邮件等方式进行发送。
以下是双方联系信息： - 甲方联系方式： - 乙方联系方式：7. 其他条款7.1 本协议互为补充，对原监理合同具有补充和修订的效力。
协议一经签订，即是对原监理合同的继续执行和补充，具有同等法律效力。
2023年工程延期监理合同补充协议
2023年工程延期监理合同补充协议甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方代表人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方代表人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于：1. 甲方与乙方于【合同签订日期】签订了《工程延期监理合同》（以下简称“原合同”），约定了具体的工程监理任务；2. 原合同约定了工程监理的开始和结束时间；3. 由于不可抗力等原因，工程延期发生，导致原合同约定的工程监理时间不足以完成任务。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，特订立本《2023年工程延期监理合同补充协议》（以下简称“补充协议”），以便明确双方的权益和义务。
一、延期事由1. 由于【具体原因】，工程延期发生。
该延期事件属于不可抗力范畴，包括但不限于自然灾害、政府法规、现场变更等。
二、延期期限1. 甲方与乙方约定，工程延期时间为【具体延期天数】天。
三、工程监理费用调整1. 根据工程延期，甲方与乙方协商一致，在原合同约定的工程监理费用基础上，对工程延期部分的监理费用进行调整。
2. 工程延期期间，乙方继续按照原合同约定的工作量和质量标准进行工作，并承担原合同约定的责任。
四、补充协议生效1. 本补充协议以书面形式制作，附件形式成为原合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议经甲方和乙方代表人签字确认后生效，具体实施的日期为【补充协议签订日期】。
3. 本补充协议的效力及解释适用中华人民共和国相关法律法规。
五、其他事项1. 本补充协议中未约定的事项，仍按照原合同约定执行。
2. 本补充协议的补充协议编号为【补充协议编号】，系补充协议无效或与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
甲方：【甲方名称】（签字）乙方：【乙方名称】（签字）日期：【日期】日期：【日期】。
监理延期补充合同协议书
甲方（监理单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《监理合同》（以下简称“主合同”），为了明确监理工作延期事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因及期限1. 延期原因：由于（具体原因，如：天气原因、设计变更、施工方原因等），导致监理工作无法按原合同约定的时间完成。
2. 延期期限：根据实际情况，监理工作延期期限为__天。
二、监理工作内容1. 甲方在延期期限内，应继续履行主合同约定的监理职责，确保工程质量、进度和安全。
2. 甲方应按照延期后的监理计划，对工程进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术、质量、进度等问题，确保工程顺利进行。
三、费用调整1. 由于监理工作延期，甲方在延期期限内产生的费用（如：人员工资、差旅费等）由乙方承担。
2. 甲方应在延期期限结束后，向乙方提交延期期间的费用清单，乙方应在收到清单后__日内支付相应费用。
四、其他事项1. 甲方在延期期限内，应按照主合同约定的方式和标准，向乙方提供监理报告、监理日志等文件。
2. 双方应保持良好的沟通，及时解决监理工作中出现的问题。
3. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议的有效期限为主合同约定的监理期限加上延期期限。
3. 本补充协议期满后，如无其他约定，主合同自动终止。
4. 如因故需要终止本补充协议，双方应提前__日书面通知对方，并协商解决相关事宜。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________备注：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程监理服务延期合同
工程监理服务延期合同合同编号：_____________甲方（业主）：_______________乙方（监理单位）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了工程监理服务合同（以下简称“原合同”），由于工程项目的需要，现双方同意对原合同的服务期限进行延长，特此签订本延期补充合同（以下简称“本合同”）。
一、延期服务内容1. 乙方将继续按照原合同的条款为甲方提供工程监理服务，包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、安全监督等。
2. 乙方应确保延期期间的监理服务质量不低于原合同规定的标准。
二、延期服务期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、延期费用1. 甲乙双方经协商一致，同意按照原合同约定的监理费用标准，按实际延长的服务时间计算延期费用。
2. 甲方应在合同延期生效后的____个工作日内支付乙方____%的延期费用作为预付款，余款在服务期满后结算。
四、违约责任1. 如甲方未按时支付延期费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。
2. 如乙方未能提供符合约定标准的监理服务，应按照原合同的违约条款承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本合同是对原合同的有效补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，按照原合同的相关条款执行。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_________ 法定代表人或授权代表签字：_________ 签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
工程监理合同延期补充协议
工程监理合同延期补充协议一、协议名称《工程监理合同延期补充协议》二、协议内容1. 原合同基本信息甲方（业主）：__________乙方（监理单位）：__________原合同编号：__________原合同约定的工期：自____年___月___日至____年___月___日2. 延期原因由于以下原因，甲乙双方同意对原合同进行延期：a) 天气原因，如暴雨、雪灾等不可抗力因素；) 施工图纸、设计变更等技术原因；c) 施工现场安全事故、质量问题等管理原因；d) 其他原因，如政策调整、市场变化等。
3. 延期期限甲乙双方经协商一致，同意将原合同工期延长至____年___月___日，共计延长___天。
4. 延期费用a) 乙方应根据实际延长的工期，按照原合同约定的监理费用标准，计算并收取延期费用； ) 甲方应在收到乙方出具的延期费用发票后，按照约定的支付方式及时支付延期费用；c) 如甲方未按约定支付延期费用，乙方有权暂停履行监理职责，直至甲方支付完毕。
5. 其他事项a) 本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效；) 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份；c) 本补充协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议予以明确；d) 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。
三、签署日期及地点本补充协议于____年___月___日在______签署。
甲方（业主）：__________ 乙方（监理单位）：__________法定代表人：__________ 法定代表人：__________委托代理人：__________ 委托代理人：__________联系电话：__________ 联系电话：__________地址：__________ 地址：__________邮编：__________ 邮编：__________。
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议主体1.2 协议范围说明2. 工程延期2.1 延期情况说明2.2 延期申请流程2.3 延期批准流程2.4 延期相关责任3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明3.2 赔偿申请流程3.3 赔偿审批流程3.4 赔偿金额计算方式4. 延期与赔偿计算方式4.1 延期天数计算4.2 赔偿金额计算5. 工程进度管理5.1 工程进度报告5.2 工程进度监控5.3 工程进度调整6. 合同变更6.1 变更情况说明6.2 变更申请流程6.3 变更批准流程7. 违约责任7.1 延期违约责任7.2 赔偿违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 合同解除9.1 解除条件9.2 解除流程10. 合同效力10.1 合同生效条件10.2 合同有效期11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用12.1 适用法律12.2 法律解释13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署主体14. 附件14.1 附件清单14.2 附件内容说明第一部分：合同如下：1. 协议范围1.1 协议主体甲方：工程有限公司乙方：监理有限公司1.2 协议范围说明本补充协议适用于2024年度监理合同，主要内容包括工程延期与赔偿细则。
2. 工程延期2.1 延期情况说明工程延期指因乙方原因导致工程进度延期的情况。
2.2 延期申请流程乙方应在延期情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面延期申请。
2.3 延期批准流程甲方应在收到乙方延期申请后的10个工作日内审批，并将审批结果通知乙方。
2.4 延期相关责任乙方应承担因延期导致的直接经济损失，并向甲方支付违约金。
3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明工程赔偿指因乙方原因导致工程质量、安全等问题，需要向甲方支付的赔偿。
3.2 赔偿申请流程乙方应在赔偿情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面赔偿申请。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
合同编号：[填写合同编号]
甲方：[填写甲方名称]
地质：[填写甲方地质]
方式：[填写甲方方式]
乙方：[填写乙方名称]
地质：[填写乙方地质]
方式：[填写乙方方式]
鉴于，甲乙双方根据《监理合同》（合同编号：[填写合同编号]）于[填写合同签订日期]签署监理合同，并按协议约定履行各自的权利和义务。
甲乙双方经协商一致，为了满足双方的实际需求，特就监理合同进行延期补充协议的如下条款：
第一条延长监理期限
1. 根据实际情况和工程进度，甲方延长本监理合同的期限。
原监理合同规定的监理期限为[填写原监理期限]，现延长至[填写延长后的监理期限]。
2. 延长后的监理期限从乙方收到本补充协议通知之日起生效。
第二条监理费用调整
1. 原监理合同约定的监理费为人民币[填写原监理费用]元，延期后甲方需额外支付相应的监理费用。
2. 根据实际情况和工程变更，乙方提出的监理费用调整方案为人民币[填写调整后监理费用]元，双方一致同意按调整后的监理费用支付。
第三条其他条款不变
本补充协议未尽事宜，由双方在监理合同中另行约定或按照双方共同确定的方案执行。
第四条争议解决
因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议或纠纷，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第五条补充协议的效力
本补充协议经甲、乙双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
本补充协议的效力不影响原监理合同的其他条款的效力。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议背景介绍近年来，监理工作在建筑项目中的重要性日益凸显。
监理合同作为建设项目中的一项重要合同，规定了监理工作的相关内容和责任，对于确保项目的质量和进度具有重要作用。
然而，在建设项目过程中，由于各种不可抗力因素的影响，项目可能会出现延期的情况。
为了保证监理工作的顺利进行，在监理合同约定的期限到期前，可以通过补充协议的方式对合同进行延期处理。
协议概述本补充协议是根据原监理合同的约定，对合同期限进行延期的协议，旨在明确双方对于延期事宜的约定和责任分配。
本协议适用于原监理合同未约定延期事宜而需要进行延期处理的情况。
协议内容1. 延期期限双方约定将监理合同的期限延长至原期限结束后的[延期天数]内。
延期开始日期为本补充协议生效之日。
2. 延期原因双方确认延期的原因为[延期原因]。
3. 相关责任3.1 监理方在项目延期期间，应继续履行合同约定的监理职责，并采取一切合理措施保证项目监理工作的顺利进行。
3.2 建设方应将项目延期产生的费用合理向监理方支付，并确保监理方的合法权益不受损害。
4. 协议变更除非经双方书面协商一致，本协议的任何变更都必须以书面形式进行，并由双方正式代表签字确认。
5. 合同解释本补充协议与原监理合同具有同等效力，对双方具有约束力。
6. 法律适用与争议解决本补充协议的解释和适用以法律为准。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成，应提交有管辖权的人民法院进行裁决。
生效与终止本补充协议自双方共同签字生效，并终止于监理合同的期限延长后。
注：本文档为补充协议范本，具体内容根据实际情况进行修改。
2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)
2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。
（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。
（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。
二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。
三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。
具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。
（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。
四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。
（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。
（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。
五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。
2024版监理服务延期补充协议
2024版监理服务延期补充协议合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（监理方）：__________地址：__________联系电话：__________一、延期事项1.1 监理服务延期：自原合同约定的终止日期起，监理服务期限延长______个月。
1.2 延期后的监理服务期限：自______年______月______日至______年______月______日。
1.3 延期后的监理服务费：根据原合同约定的费率，乙方应按照实际监理天数计算监理服务费。
二、费用及支付2.1 延期后的监理服务费总额为人民币______元（大写：____________________________元整）。
2.2 甲方应按照原合同约定的支付方式和支付时间，向乙方支付延期后的监理服务费。
2.3 乙方提供完整的监理服务后，甲方应在验收合格后______个工作日内支付监理服务费。
三、其他事项3.1 双方应严格按照原合同约定的条款履行各自的权利和义务。
3.2 延期后的监理服务内容、标准等事项，按照原合同执行。
3.3 如遇不可抗力等因素导致监理服务无法正常进行，双方应协商解决。
3.4 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________签订日期：______年______月______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 甲方变更：甲方如需要变更合同约定的项目内容、服务范围、服务期限等，应提前______个工作日书面通知乙方，并经乙方同意后方可进行变更。
1.2 甲方义务：甲方应保证其提供的项目资料、信息等内容的真实、准确、完整，对于因甲方提供的错误信息导致的损失，由甲方承担责任。
1.3 甲方指令：甲方应通过书面形式向乙方发出指令，乙方按照甲方的指令履行合同义务。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书监理合同延期补充协议书甲方：（全称）___________，法定代表人：___________，地址：___________，电话：___________，邮箱：___________乙方：（全称）___________，法定代表人：___________，地址：___________，电话：___________，邮箱：___________经甲、乙双方协商一致，就监理合同的延期事宜达成以下补充协议：一、基本信息1. 监理合同名称：___________2. 监理合同编号：___________3. 原监理合同签订日期：___________4. 监理合同延期补充协议签订日期：___________二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方是监理合同的委托方，有权依据监理合同要求乙方按要求提供相应的监理服务，并在规定期限内向乙方支付相应的监理服务费用。
乙方是监理合同的承担方，有义务按照监理合同要求提供相应的监理服务，确保监理过程的合法性和有效性。
2. 双方约定，原监理合同第__ 条第__ 款中的监理期限由__ 年延长至__ 年，监理合同期限从原监理合同规定的__ 年__ 月__ 日延长至__ 年__ 月__ 日。
3. 双方应按照监理合同约定的方式和要求履行监理合同，并按照合同约定的期限履行合同义务。
4. 任何一方违反本协议规定的义务，均应承担相应的违约责任。
三、需遵守中国的相关法律法规1. 双方承诺，在履行监理合同的过程中，遵守中华人民共和国的有关法律法规，保证合同的合法有效性。
2. 如因双方违反法律法规造成的损失和责任，由违约方独立承担相应的法律责任和经济赔偿。
四、明确各方的权力和义务1. 甲方有权在监理合同规定的期限内要求乙方提供相应的监理服务，并在规定时间内向乙方支付相应的监理服务费用。
2. 乙方有义务按照监理合同要求提供相应的监理服务，并确保监理过程的合法性和有效性。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议1. 引言本合同为监理合同的延期补充协议，由甲方（监理方）和乙方（被监理方）共同订立。
鉴于双方就监理合同的延期事宜达成一致意见，为确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
2. 背景根据原监理合同约定，监理期限为 XX 日期。
然而，由于工程进展受到了多方面的因素限制，导致工程的完工时间延迟。
为了适应工程进展情况，双方商定对原监理合同进行延期补充，以确保监理工作的正常进行。
3. 延期细节根据双方协商一致，原监理合同的期限将延长 XX 个月。
新的监理期限为延长前的期限加上 XX 个月。
延期开始日期为本补充协议签署之日起生效。
4. 监理费用双方协商一致，对于本次延期的监理工作，甲方将按照原监理合同约定的费用标准继续支付监理费用，费用支付方式和周期不变。
5. 条款和条件本补充协议的条款和条件与原监理合同保持一致，除非在本补充协议中特别说明。
6. 其他事项双方确认，除上述内容外，原监理合同中的其他条款和条件仍然有效，未尽事宜由双方协商解决。
本补充协议对原监理合同没有修改和变更。
7. 协议生效与解除本补充协议自双方签字之日起生效，并与原监理合同具有同等法律效力。
在履行本补充协议期间，任何一方不得擅自解除本补充协议，如需解除，须经双方协商一致，并签署解除协议。
8. 争议解决双方在执行本补充协议过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不能解决，则提交相关仲裁组织进行仲裁，并按照仲裁裁决执行。
以上为监理合同延期补充协议的内容，本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：_________________ 日期：___________________乙方签字：_________________ 日期：___________________。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
背景
根据双方当事人共同签订的《监理合同》，监理方在指定工程项目上负责监督和管理工程的施工过程，保证工程质量和安全。
由于不可抗力因素的出现，导致工程的进度无法按照原定计划进行，需要对监理合同进行延期补充协议以调整工程的时间安排。
协议内容
根据双方当事人的协商一致，特制定以下延期补充协议：
1. 延期原因：由于以下不可抗力因素的影响，工程无法按照原定计划进行：
自然灾害（如地震、洪水、台风等）
政府政策调整
其他不可抗力的因素
2. 延期期限：根据实际情况，双方约定将工程的计划延期 X 个工作日。
延期期限从原定计划完成日期起开始计算。
3. 延期影响：根据工程的延期，可能会导致以下影响：
监理方需要重新安排和调整工作计划
工程方可能需要费用调整和资源调配
相关合同和协议可能需要相应修改
4. 合同费用：由于延期的出现，可能会导致增加工程相关的费用。
双方将进行费用协商，并在补充协议中明确约定。
5. 其他条款：补充协议中未约定的事项，仍按照原监理合同的规定执行。
生效和解释
本延期补充协议自双方当事人签字盖章之日起生效，并作为原监理合同的组成部分。
本协议各项条款的解释和争议解决均适用于原监理合同。
双方当事人签字盖章：
监理方_________________日期_________________
工程方_________________日期_________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
成都第二绕城高速公路西段项目
JL2合同段施工监理
延期补充协议书
发包人：四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司监理人：四川省公路工程咨询监理事务所
监理合同延期补充协议书
本协议书由四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司（以下简称“发包人”）为一方，与四川省公路工程咨询监理事务所（以下简称“监理人”）为另一方共同协立的《监理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。
原《监理合同协议书》中第三条约定：
监理服务期： 34个月（其中：施工准备阶段 1 个月，施工阶段监理 30 个月，交工验收阶段监理 3 个月，缺陷责任阶段监理 24 个月）。
由于工程自2010年12月8日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。
为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议：
1、监理服务期延期期限：
原监理服务期截止日次日（2013年9月8日）起，预计至2014年12月31日止。
若提前完工则按实际服务期限计算费用，若2014年12月31日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。
2、监理服务形式、范围、内容等：
按照原合同约定条件执行。
3、监理服务延期期间监理费用：
（1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款
5.2条；
6.2.1条；6.2.3等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期
费用为3149757元（大写：叁佰壹拾肆万玖仟柒佰伍拾柒元整），延期
费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工
程量等。
（2）支付方式：
待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的85%；
在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后28
天内支付剩余服务费的15%。
4、监理服务人员及变更：
均按照原合同约定条件执行。
本补充协议书正本一式两份，双方各执一份，副本六份，双方各
执三份，具有同等法律效力。
发包人：四川蓉城第二绕城高速公路监理人：四川省公路工程咨询监理事务所开发有限责任公司（盖章）（盖章）
法定代表人：法定代表人：
或其授权的代理人：或其授权的代理人：
日期： 2015年月日日期： 2015年月日
单位地址：成都市高新区九兴大道12号单位地址：成都市龙腾东路2号杜甫
花园商务楼5楼
邮编： 610041 邮编： 610041 电子邮箱： / 电子邮箱： / 电话： / 电话：
传真： / 传真：
开户行： / 开户银行： /
帐号： / 帐号： /。