桩基础工程合同模板
桩基础工程合同5篇
桩基础工程合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程顺利进行，特签订本桩基础工程合同，以明确双方的权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工4. 工程规模：____________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日3. 如遇不可抗力因素，工程期限可顺延。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__％作为预付款。
（2）工程施工完成后，甲方支付乙方工程总造价的__％。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料及验收报告。
3. 甲方应在收到竣工资料和验收报告后的__日内组织验收。
4. 如工程质量不符合要求，乙方应无偿返工。
五、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款。
2. 甲方应提供施工所需的水、电等资源。
3. 甲方应提供完整的施工图纸和技术要求。
六、乙方责任1. 乙方应按合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施。
3. 乙方应承担施工过程中的风险及费用。
4. 乙方应保护甲方的财产及权利，避免损失。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，工期顺延。
2. 若乙方未按合同约定施工或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。
打桩合同范本3篇
打桩合同范本3篇篇一打桩合同范本一、合同主体1. 甲方：[甲方全称]，地址：[甲方地址]，法定代表人：[甲方法定代表人]。
2. 乙方：[乙方全称]，地址：[乙方地址]，法定代表人：[乙方法定代表人]。
二、合同标的2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程规模：[工程规模及参数]。
4. 工程质量标准：[工程质量标准]。
三、合同工期1. 工程开工日期：[开工日期]。
2. 工程竣工日期：[竣工日期]。
四、合同价款1. 本合同总价款为人民币[合同总价款]元（大写：[合同总价款]元整）。
2. 乙方应在合同签订后[付款期限]内，按照合同约定的付款方式向甲方支付合同价款。
五、合同履行1. 乙方应按照甲方的要求，确保工程质量和进度，按时完成合同约定的工程内容。
2. 乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，确保施工安全，对施工现场进行合理管理。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，如需变更，应提前通知甲方，经甲方同意后方可实施。
六、合同变更与解除1. 在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可以协商变更或解除合同。
2. 双方协商一致，可以解除或变更合同。
七、违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。
2. 乙方未按照合同约定保证工程质量，应承担修复、返工等费用，并向甲方支付违约金。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
1. 桩基工程：指为提高建筑物基础的承载能力，采用桩基础进行施工的工程。
2. 工程质量标准：指国家、行业或地方规定的工程质量要求，包括设计、施工、验收等方面的标准。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
4. 违约金：指合同一方违反合同约定，按照合同约定的比例或金额向另一方支付的赔偿金。
桩基合作协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在其项目工程中采用桩基础施工技术，乙方具备相应的桩基础施工资质和技术能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方项目工程中的桩基础施工事宜达成如下协议：第一条协议标的1.1 本协议标的为甲方项目工程中的桩基础施工，具体施工内容、范围及要求详见附件一《桩基础施工方案》。
1.2 乙方承诺按照甲方要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
第二条施工工期2.1 本协议工期自甲方发出开工通知之日起计算，总工期为____个月。
2.2 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保按时完成施工任务。
2.3 因以下原因导致工期延误的，工期相应顺延：（1）甲方未按约定提供施工场地、材料、设备等；（2）不可抗力因素；（3）甲方要求变更施工方案或设计；（4）乙方在施工过程中遇到特殊情况，经甲方同意。
第三条施工费用3.1 本协议施工费用总额为人民币____元整（大写：____元整），由甲方支付给乙方。
3.2 施工费用支付方式如下：（1）开工前支付合同总额的____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付已完成工程量的____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总额的____%；（4）质保期满后，支付剩余的____%。
3.3 乙方应提供合法的税务发票，甲方在收到发票后五个工作日内支付相应款项。
第四条材料供应4.1 甲方负责提供施工所需的材料、设备等，并保证其质量符合国家相关标准。
4.2 乙方在施工过程中如需使用甲方提供的材料，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可使用。
桩基础工程施工合同
桩基础工程施工合同双方合同编号：本桩基础工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）于（具体日期）订立。
依据中华人民共和国法律法规以及相关规定，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，共同遵守并履行。
一、合同目的与范围1.1 合同目的：本合同的目的在于规范甲乙双方在桩基础工程施工方面的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完工，并保证双方的合法权益。
1.2 合同范围：本合同适用于桩基础工程施工的全过程。
具体工程范围、工程量及工期等详见附件《工程说明书》。
二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：本工程造价为人民币（具体金额）。
甲乙双方同意按照具体工程量及合同价款进行结算，结算方式详见附件《付款方式一览表》。
2.2 工程款支付：甲方应按照合同约定的工程证书，及时支付工程款项。
乙方应提供符合合同要求的发票和相关结算资料。
三、工期及质量保证3.1 工期：本工程计划工期为（具体天数）自合同生效之日起，双方一致同意在合同约定的工期内完成工程。
3.2 质量要求：甲乙双方共同确保工程施工质量符合国家、行业标准及相关规定。
甲方代表受益人有权对乙方的工程质量进行检查和验收。
四、施工组织与安全保障4.1 施工组织：乙方应制定详细的施工组织设计方案，报甲方审批后方可施工。
施工组织设计方案应包括施工方案、安全预案、施工进度计划等内容。
4.2 安全保障：乙方负责施工现场的安全管理，严格遵守相关安全规定，确保施工期间无事故发生。
甲方提供必要的协助和支持。
五、违约责任5.1 迟延工期：乙方若延误工程进度，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金，并保留进一步追究责任的权利。
5.2 不符合质量要求：工程施工存在严重质量问题或未能满足设计要求的，乙方应承担返工、修复或重建等相关责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。
六、争议解决6.1 争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桥梁桩基基础合同7篇
桥梁桩基基础合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桥梁桩基基础工程事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：_________________________桥梁桩基基础工程。
（二）工程地点：位于_________________________。
（三）工程范围：包括但不限于桥梁桩基施工、成孔、钢筋笼制作与安装等全部相关工作内容。
二、工程内容本合同涵盖的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：钻孔桩定位测量、桩基开挖施工、护壁混凝土浇灌等工序的实施。
详细工程量见合同附件之工程量表。
三、承包方式及工期要求（一）承包方式：乙方采用包工包料方式，承担本合同规定的全部工程施工任务。
（二）工期要求：本合同总工期为____日历天，自合同签订之日起计算。
如有延误须承担违约责任。
四、技术标准及验收标准（一）技术标准：遵循国家相关技术标准以及行业标准进行设计与施工。
（二）验收标准：工程完工后，按照国家和地方现行相关规范标准进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式（一）合同总价款：人民币________元整（￥________元），为完成本合同所述工程内容的全部费用。
该价款为固定总价，不因任何因素调整。
具体金额按照合同附件的工程量表计算。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付款项，具体支付节点和比例按双方约定执行。
工程竣工验收合格并交付使用后支付至合同价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。
六、工程质量及保修责任（一）乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关技术标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失费用。
（二）工程保修责任：本工程保修期限为_____年，保修期内出现质量问题由乙方负责修复或返工。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
基础(桩)工程施工承包合同
1.1工程名称：____________________
1.2工程地点：____________________
1.3工程规模：____________________
1.4工程结构类型：________________
1.5工程质量标准：________________
1.6工程合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表）：
法定代表人（或授权代表）：
签订日期：____年____月____日
5.3乙方应保证工程安全，确保工程质量和施工人员的安全。
六、甲方义务
6.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
6.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
6.3甲方应协助乙方处理施工现场的协调、沟通工作。
七、违约责任
7.1甲方未按约定时间支付合同价款的，应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
4.2甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。
4.3甲方未按约定时间支付合同价款的，应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
五、乙方义务
5.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工期等要求，完成施工任务。
5.2乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工现场的管理规定进行施工。
7.2乙方未按约定时间完成施工任务的，应当按照迟延完成部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
cfg桩基础施工合同
cfg桩基础施工合同合同编号：__________合同双方：地址：____________________联系方式：__________________地址：____________________联系方式：__________________鉴于甲方为工程项目的建设需要，委托乙方进行cfg桩基础施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成cfg桩基础施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、质量检测等。
第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算，甲方确认后，双方按照预算执行。
2.3 乙方应当按照合同约定的价格提供施工服务，不得擅自提高价格。
第三条施工期限3.1 乙方应当在本合同约定的施工期限内完成施工。
施工期限自甲方书面通知乙方开始施工之日起计算。
3.2 乙方如因特殊原因需要延长施工期限，应当提前____个工作日向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。
第四条施工质量4.1 乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证施工质量。
4.2 乙方在施工过程中应当严格遵守安全生产规定，确保工程安全。
4.3 施工完成后，乙方应当提供完整的施工资料，并按照甲方的要求进行验收。
第五条付款方式5.1 甲方按照乙方提交的工程进度，分期支付合同价款。
5.2 乙方应当按照甲方要求的付款方式接受付款。
第六条违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成施工，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的____%。
6.2 乙方如未按照约定质量完成施工，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应当承担因此产生的费用。
桩基础施工合同范本
桩基础施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：本合同约定的桩基础施工工程，包括但不限于桩基设计、施工、材料供应、质量检测等。
第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方支付乙方合同总价款的______%，即人民币______元；（2）进度款：乙方完成合同工程量的______%时，甲方支付乙方已完成工程量对应合同总价款的______%，即人民币______元；（3）尾款：工程竣工验收合格后______日内，甲方支付乙方剩余合同总价款的______%，即人民币______元。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
3.2 乙方应建立质量保证体系，对施工过程进行严格的质量控制，并接受甲方的监督和检查。
第四条工程进度4.1 乙方应根据合同约定的工程范围和工程量，制定施工进度计划，并提交甲方审批。
4.2 乙方应按照审批通过的施工进度计划组织施工，确保工程按时完成。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。
5.2 乙方应对其施工人员进行安全生产教育和培训，发放必要的劳动保护用品。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
预应力管桩基础工程施工合同范本
预应力管桩基础工程施工合同范本合同编号：____甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行预应力管桩基础工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：____1.2 工程地点：____1.3 工程规模：____1.4 工程内容：预应力管桩基础工程施工，包括桩基设计、桩基施工、桩基质量检测等。
第二条合同金额2.1 本合同预应力管桩基础工程施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方在合同签订后____天内向甲方提交施工预算，经甲方确认后按确认的预算进行施工。
第三条合同履行3.1 甲方责任：（1）负责办理施工所需的相关手续，提供施工场地，确保施工顺利进行；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）提供施工所需的施工图纸、技术要求及相关资料；（4）协调解决施工过程中出现的与甲方有关的问题。
3.2 乙方责任：（1）按照施工图纸、技术要求及相关法规进行施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求；（2）严格按照国家及地方有关法律法规、施工规范进行施工，确保施工安全；（3）负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员配置等；（4）接受甲方及有关部门的检查、监督和验收。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应按照设计图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。
工程质量应达到____等有关规定的要求。
4.2 工程验收：（1）工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检，自检合格后向甲方申请验收；（2）甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，验收合格后办理竣工验收手续；（3）如甲方在验收过程中提出整改要求，乙方应按照甲方要求进行整改，整改合格后重新申请验收。
第五条工程款支付5.1 本工程采用进度付款方式，具体付款比例和付款时间按以下约定：（1）工程进度达到____%时，支付工程款的____%；（2）工程进度达到____%时，支付工程款的____%；（3）工程验收合格后，支付剩余的工程款。
打孔桩基础合同5篇
打孔桩基础合同5篇篇1打孔桩基础合同一、甲方（委托方）：_______________（单位名称）、统一社会信用代码：_______________，法定代表人：_______________，地址：_______________。
乙方（承包方）：_______________（单位名称）、统一社会信用代码：_______________，法定代表人：_______________，地址：_______________。
二、有鉴于：1、甲方拟在_______________（工程名称）工程项目中委托乙方负责打孔桩基础施工工作；2、乙方具有从事打桩工程的相关资质，并有实际施工经验；3、甲乙双方经友好协商，就相关事项达成一致意见，自愿签订本合同；4、为保障双方的合法权益，根据国家相关法律法规和国家标准制定合同。
三、合同具体内容：1、工程地点：_______________（工程地址）。
2、工程总造价：_______________元。
3、工程内容：本合同所指的工程内容主要为打桩施工，包括但不限于打桩材料采购、施工现场布置、施工机械设备的安装和调试、作业人员配备等。
4、工程工期：本合同签订后，乙方应在_______________个工作日内完成全部工程设计、施工准备工作，并在_______________（施工天数）内按合同约定完成全部打桩工程。
5、合同价款及支付方式：（1）合同价款总金额为_______________元，具体分期支付方式为：自合同生效之日起，按照比例支付，首期支付比例为_______________%，中期支付比例为_______________%，尾款比例为_______________%。
（2）乙方应在每次付款后签署相关支付凭证，并与甲方存档备查。
6、合同违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
7、争议解决：本合同如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交至_______________（仲裁机构或法院名称）仲裁解决。
CFG桩基础建设专用合同范本
编号：__________CFG桩基础建设专用合同范本第一篇：通用版范文第二篇：中介版范文第三篇：甲方主导版范文第四篇：乙方主导版范文第五篇：纯商业化应用场景版范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日CFG桩基础建设专用合同范本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 CFG桩基础1.4 建设项目第二条：合同标的2.1 工程范围2.2 工程量2.3 工程质量标准第三条：合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条：合同履行4.1 工期4.2 施工方案4.3 材料与设备4.4 质量保证第五条：合同变更5.1 变更条件5.2 变更程序5.3 变更价款第六条：合同解除6.1 解除条件6.2 解除程序6.3 解除后的责任第七条：违约责任7.1 承包方违约7.2 发包方违约7.3 违约赔偿第八条：争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径第九条：合同的生效、变更和终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更条件9.3 合同终止条件第十条：保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄露后果第十一条：合同的附件11.1 附件清单11.2 附件的有效性第十二条：合同的签署和备案12.1 签署日期12.2 签署地点12.3 备案手续第十三条：合同的语言文字及法律适用13.1 语言文字13.2 法律适用第十四条：其他约定14.1 合同修改14.2 合同补充14.3 合同解除第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 发包方：指本项目的主办方，具有本项目完整的所有权和决策权，负责项目的整体管理和资金的投入。
1.2 承包方：指与发包方签订合同，具有本项目施工和建设的权利和义务，负责项目具体施工和建设。
1.4 建设项目：指由发包方委托承包方进行CFG桩基础的设计、采购、施工、验收等全部工作，以满足发包方建设需求的项目。
基础打桩合同
基础打桩合同《基础打桩合同》甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行基础打桩工程的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：基础打桩二、合同金额2.1 乙方向甲方提供基础打桩服务，合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额包括：打桩材料费、打桩施工费、运输费、人工费、设备使用费、税费等一切与工程有关的费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自甲方提供施工场地、施工图纸及有关资料之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成基础打桩工程。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：达到甲方设计要求，满足土建工程继续施工的条件。
五、付款方式及进度5.1 双方同意采用以下付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同金额的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期（自工程验收合格之日起）满无质量问题后支付。
5.2 乙方应按照合同约定的付款进度向甲方提交相应的发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照违约天数向甲方支付合同金额的1%作为违约金。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项的，应当按照逾期天数向乙方支付合同金额的1%作为违约金。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
承包自建房地基人工开挖桩基础合同
自建房地基人工开挖桩基础承包合同甲方（发包方）信息：姓名/名称：______________________身份证号码/统一社会信用代码：______________________联系地址：_________________________________________联系电话：_________________________________________乙方（承包方）信息：姓名/名称：______________________身份证号码/统一社会信用代码：______________________资质证书编号（如有）：______________________联系地址：_________________________________________联系电话：_________________________________________鉴于：甲方计划在位于______________________（详细地址）自建房屋，需进行地基人工开挖桩基础作业，乙方具备相应施工资质和经验，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就地基人工开挖桩基础工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________自建房地基人工开挖桩基础工程。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：包括但不限于地基定位、人工开挖桩孔、清理桩底、制作与安装钢筋笼、浇筑混凝土等工作。
二、工程期限1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止，共计____日历天。
因不可抗力或甲方原因导致的延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
三、工程承包方式及价格1. 承包方式：本工程采用包工不包料的方式，即乙方负责施工所需人工及小型工具，甲方提供所有施工材料。
2. 合同总价：本工程总价为人民币________元整（大写：______________________元），该价格为固定价格，除经双方协商一致的变更外，不做调整。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
桩基合同范本3篇
桩基合同范本3篇篇一桩基合同甲方（发包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体的桩基工程内容，如灌注桩、预制桩等]4. 工程规模：[桩基工程的数量、长度、直径等具体参数]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
[具体支付节点 1]：支付工程价款的[百分比]%；[具体支付节点 2]：支付工程价款的[百分比]%；[具体支付节点 3]：支付工程价款的[百分比]%；竣工验收合格后，支付工程价款的[百分比]%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程质量验收报告，甲方应在[验收期限]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件；按时支付工程款；协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(XXXXXX)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称:
第二条、工程地点:
第三条、工程内容:
1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征
值 KN，单桩竖向极限承载力为 KN。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价:Ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)
③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期:
1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款2000元。
第五条、付款方式:
(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
(二)乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法:1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;
2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%;
3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。
甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
第六条、承包方式:
1、技术要求:根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。
试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
2、税金负责:由乙方负责，本工程价格为含税价。
3、水电费负责:由乙方负责。
第七条、甲方责任:
1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。
4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。
6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。
第八条、乙方责任:
1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。
2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。
8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。
9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。
10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。
11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。
第九条、注意事项;
1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。
2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。
4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。
5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌。