山西省建设工程施工合同(推荐下载)
JF—2006—0001山西省合同范本
JF—2006—0001山西省建设工程施工合同工程名称：发包单位：承包单位：监理单位：勘察设计单位：山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会建设工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑面积m2：建筑高度——或跨度—— m，结构类型：框架,层数层，其它——群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： 2）竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：（人民币）￥元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件、答疑文件、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单及预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定自双方签章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：太原市桃园南路西一巷7号住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
2024年建设施工合同范本6篇
2024年建设施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工事项达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程内容：____________________（四）工程规模及结构形式：____________________二、合同工期（一）开工日期：本工程定于____年____月____日开工。
（二）竣工日期：本工程定于____年____月____日竣工。
（三）合同工期顺延的情形：如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
不可抗力因素主要包括严重自然灾害、政府行为等，具体情况双方根据实际情况进行书面确认。
三、质量标准及验收（一）本工程质量标准需符合国家相关施工验收规范及设计要求，达到合格标准。
（二）乙方应按照设计要求和国家规范施工，保证施工质量，并按照甲方要求进行工程验收。
甲方将按照合同约定进行工程竣工验收，如发现存在质量问题或未达到合同约定标准，甲方有权要求乙方整改并承担相应责任。
四、工程造价及支付方式（一）工程造价：本合同总造价为人民币________元整（大写：________元整）。
具体价格按照合同附件的工程量清单及报价表执行。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点和比例按照合同附件的支付计划表执行。
乙方在收到款项后应及时开具合法有效的发票。
五、材料设备供应（一）本工程所需材料设备由乙方负责采购和供应，并保证质量符合要求。
甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验，如不符合要求，乙方应负责更换或重新采购。
（二）对于特殊材料或设备，双方应在合同中约定品牌、规格型号和质量要求等具体内容。
如实际施工过程中因材料供应问题影响工程进度和质量的，责任由乙方承担。
《建设工程施工合同》（GF-2019-0201）
《建设工程施工合同》（GF-2019-0201）《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程施工合同当事人签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）（以下简称《施工合同》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《施工合同》的组成《施工合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《施工合同》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2024年建设工程施工合同范本5篇
2024年建设工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为确保工程质量和工期，明确双方权利和义务，就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[施工范围及内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度要求：乙方应按照合同工期要求，严格执行施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定新的工期。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：[总造价金额]。
大写：[金额汉字大写]。
该造价为包工包料价格。
如遇设计变更导致的工程量增减，按照合同约定单价相应调整造价。
2. 付款方式：乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付总造价的XX%；主体工程完成XX%时支付XX%；工程竣工验收合格结算完毕后支付至总造价的XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
工程质量必须达到国家质量评定标准的优良等级。
2. 乙方应按工程进度定期向甲方提交施工资料及验收申请。
甲方应及时组织验收，不得无故拖延。
如验收不合格，乙方应在限定时间内整改完毕并承担相应损失。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方必须严格执行安全操作规程、安全生产责任制等相关制度，确保施工安全。
建设工程施工合同(示范文本)下载
一、工程概况
1.工程名称：__________
2.工程地点：__________
3.工程内容：__________
4.工程规模：__________
5.工程造价：__________
6.工期：__________
二、合同主体
甲方（以下简称“发包人”）：__________
九、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
2.如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程质保期满为止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
乙方（以下简称“承包人”）：__________
三、合同范围
1.本合同包括但不限于以下内容：土建工程、装饰工程、安装工程、绿化工程等。
2.承包人应按照发包人提供的施工图纸、工程量清单、技术规范及施工要求进行施工。
四、合同工期
1.本工程合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。
2.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面补充协议。
（2）工程进度达到50%时，发源自人支付承包人合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，发包人支付承包人合同总价款的30%；
（4）剩余10%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，发包人支付给承包人。
七、双方权利与义务
1.发包人：
（1）提供施工图纸、工程量清单、技术规范及施工要求；
（2）协助承包人办理相关施工手续；
五、工程质量
1.承包人应严格按照国家及地方相关工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量合格。
施工合同范本2024年住建部下载
施工合同范本2024年住建部下载
甲方（施工单位）：__________
乙方（业主）：__________
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利、合作共赢的原则，经协商一致，达成如下协议：
一、项目名称：__________
二、项目地址：__________
三、建设内容及范围：__________
四、工程造价及支付方式：
1. 总工程价款为人民币__________元整，支付方式为：工程总价款分批支付，具体分期及金额如下：
（1）工程开工时支付__________元；
（2）工程中期验收通过时支付__________元；
（3）工程完工后验收通过时支付__________元。
2. 工程的材料费、人工费、设备租赁费等其他费用由甲方承担。
五、工程实施计划：__________
六、保修期：工程完工验收合格后，甲方将提供__________年的保修期。
七、违约责任：
（1）如甲方未按约定提供工程，造成乙方损失的，应承担赔偿责任。
（2）如乙方未按约定支付工程款，造成甲方损失的，应承担赔偿责任。
八、法律适用和争议解决：
本合同的解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
协议书所生效的区域为中国大陆地区。
乙方地址：__________ 联系电话：__________
甲方地址：__________ 联系电话：__________
签订日期：__________
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________ 见证人签字：__________。
山西省建设工程代理合同5篇
山西省建设工程代理合同5篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（代理人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代理建设工程事宜达成如下协议：一、代理事项1. 乙方接受甲方的委托，就甲方指定的建设工程进行代理。
2. 代理内容包括但不限于：工程招标、投标、合同签订、施工管理、竣工验收等全过程或其中部分环节。
二、代理区域1. 代理工程地点：山西省范围内。
2. 具体工程地点和范围以甲方提供的资料为准。
三、代理期限1. 本合同代理期限为_____年，自合同签订之日起计算。
2. 若工程周期超过代理期限，双方可协商续签本合同。
四、代理费用1. 代理费用计算方式：根据代理事项的具体情况和工程规模，双方协商确定代理费用总额及支付方式。
2. 支付方式：按工程进度分期支付，具体支付时间和金额详见附件。
3. 甲方应按时支付代理费用，若因甲方原因导致逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定履行代理职责，确保工程质量、进度和安全。
2. 乙方应按照本合同约定完成代理事项，遵守法律法规和行业标准，确保工程质量、进度和安全。
3. 乙方在代理过程中应保守甲方的商业秘密，不得泄露或擅自使用。
4. 双方应相互协作，共同解决代理过程中出现的问题。
六、违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付代理费用，乙方有权解除本合同并要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定履行代理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程施工合约范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）： [甲方全称]乙方（施工单位）： [乙方全称]鉴于：甲方需要在其指定的地点建设[工程名称]，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方上述工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [工程名称]2. 工程地点： [工程地点]3. 工程内容： [工程具体内容，包括建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模： [工程规模，如建筑面积、层数等]5. 开工日期： [开工日期]6. 竣工日期： [竣工日期]二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于土建、装修、设备安装等。
2. 甲方负责提供施工图纸、工程材料、施工场地及施工用水、用电等。
3. 乙方应按照施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量。
三、工程价款1. 合同总价： [合同总价，大写：____元整]2. 付款方式：- 预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价____%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价____%作为进度款。
- 验收款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付合同总价____%作为验收款。
- 结算款：工程保修期满后____日内，甲方支付合同总价____%作为结算款。
四、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得延误。
2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
六、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。
3. 乙方未按约定保证工程质量，应承担相应的法律责任。
《建设工程施工合同》gf20170201范本下载理合同
《建设工程施工合同》gf20170201范本理合同范本一：契约式风格甲方（以下简称“甲方”）：____________________地址：________________________连系人：______________________电.化：________________________乙方（以下简称“乙方”）：____________________地址：________________________连系人：______________________电.化：________________________甲方与乙方经平等协商，就以下事项达成一致，签订本合同，共同遵守。
第一章总则1.1 合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方在建设工程施工合作中的权益和义务。
1.2 合同范围本合同适用于甲方与乙方在建设工程施工过程中的所有事项。
1.3 定义1.3.1 甲方：指合同第一条中的甲方。
1.3.2 乙方：指合同第一条中的乙方。
...第二章建设工程施工过程2.1 项目准备2.1.1 甲方应提供建设工程所需的相关计划、资料等。
2.1.2 乙方应根据甲方提供的计划、资料进行项目准备工作。
2.2 施工过程2.2.1 乙方应按照相关法律法规及技术规范进行施工。
2.2.2 如遇到施工问题，乙方应及时与甲方沟通并寻求解决方案。
...第三章合同变更和解除3.1 合同变更3.1.1 任何合同变更均需双方书面协商一致。
3.1.2 合同变更应在变更发生前及时通知相关方。
3.2 合同解除3.2.1 双方一致同意解除合同的，应签署解除协议。
3.2.2 如因一方违约导致合同解除的，违约方需支付给守约方相应违约金。
...附件：1. ________________（合同附件1）2. ________________（合同附件2）法律名词及注释：- 建设工程施工合同：指委托方与施工方就建设工程施工事项达成的书面协议。
- 甲方：合同中指委托方，即建设工程的业主。
建设工程施工合同范本(HNJS~22024年通用
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建设工程施工合同范本(HNJS~22024年通用本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程项目1.4 施工合同2. 合同标的及工程概况2.1 工程内容2.2 工程规模2.3 工程地点2.4 工程工期3. 合同价格及支付3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算3.6 支付方式4. 合同履行4.1 承包方义务4.2 发包方义务4.3 工程质量4.4 工程安全4.5 技术规范5. 合同变更与解除5.1 变更条件5.2 变更程序5.3 解除条件5.4 解除程序6. 违约责任6.1 承包方违约6.2 发包方违约6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 诉讼解决8. 合同的生效、修改和终止8.1 合同生效8.2 合同修改8.3 合同终止9. 其他条款9.1 保密条款9.2 知识产权保护9.3 不可抗力9.4 合同的转让9.5 适用法律10. 附件10.1 施工图纸10.2 技术说明书10.3 工程量清单10.4 合同价款明细表11. 签订日期12. 合同正本13. 合同副本14. 签字盖章页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，负责组织实施工程的单位或个人，具有工程项目的投资、组织、管理和监督权。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程项目的施工、设备供应、安装、调试、培训及保修等义务的单位或个人。
1.3 工程项目工程项目是指本合同约定的施工对象，包括工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、培训及保修等。
1.4 施工合同施工合同是指发包方和承包方为完成工程项目，明确双方的权利、义务和责任，依照法律法规和诚实信用原则订立的书面合同。
第二条合同标的及工程概况2.1 工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备供应及安装、调试、培训等。
建设工程施工合同山西(3篇)
第1篇合同编号：_______一、合同双方1. 发包人（以下简称“甲方”）：________________________联系人：________________________联系电话：________________________2. 承包人（以下简称“乙方”）：________________________联系人：________________________联系电话：________________________二、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程立项批准文号：________________________5. 资金来源：________________________三、工程承包范围1. 乙方按照甲方要求，负责本工程的施工、安装、调试、试运行及保修等工作。
2. 乙方在施工过程中，应遵守国家及地方有关法律、法规、规章及规范，确保工程质量、安全、进度和环保。
四、合同工期1. 开工日期：________________________2. 竣工日期：________________________3. 合同工期总日历天数：____天五、质量标准1. 工程质量标准应符合国家及地方有关质量标准、规范的要求。
2. 乙方应按照设计文件、施工图纸和有关技术规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
六、合同价款1. 金额（大写）：人民币____元整（￥____元）。
2. 合同价款包括：直接工程费、间接费、利润、税金等。
3. 合同价款支付方式：（1）开工前支付合同价款的_____%；（2）工程进度款按实际完成工程量支付；（3）竣工验收合格后支付合同价款的_____%；（4）保修期满后支付合同价款的_____%。
七、组成合同的文件1. 本合同协议书；2. 中标通知书（如有）；3. 投标书及其附件；4. 本合同专用条款；5. 本合同通用条款；6. 标准、规范及有关技术文件；7. 图纸；8. 工程量清单；9. 工程报价单或预算书；10. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)(示范文本)
《建设工程施工合同》(G F-2013-0201)(示范文本) （用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
建设工程施工合同(示范文本)下载
2.2乙方应当按照合同约定的工程量和质量要求，完成施工任务。
2.3合同价格包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、管理费、利润等。
三、合同履行
3.1乙方应当按照约定的工期完成施工任务。具体工期另行约定。
3.2乙方应按照约定的质量标准完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
一、工程概述
1.1项目名称：____________________
1.2项目地点：____________________
1.3工程内容：____________________
1.4工程规模：____________________
1.5工程总投资：__________________
二、合同价格
3.3乙方应遵守安全生产规定，确保施工过程中的人员安全和工程安全。
3.4乙方应承担因施工原因导致的一切损失和赔偿责任。
四、付款方式
4.1甲方按照乙方实际完成的工程量，按照约定的付款比例进行付款。
4.2付款的具体方式和时间，由双方另行约定。
五、违约责任
5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2若乙方未能按照约定的工期完成施工任务，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，具体金额由双方另行约定。
六、争议解决
本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。
建设工程施工合同下载
建设工程施工合同下载甲方（发包人）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包人）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于：甲方拟进行 [工程名称] 的建设，乙方具有相应的施工资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方 [工程名称] 的施工事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程立项批准文号：[批准文号]第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，承包以下工程内容：1. [具体工程内容]2. [具体工程内容]...第三条合同工期1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 合同工期总日历天数：[总日历天数]第四条质量标准工程质量标准：[具体质量标准]第五条合同价款1. 合同总价款：[合同总价款金额]2. 支付方式：[支付方式描述]第六条图纸甲方在开工前 [时间] 向乙方提供施工图纸 [套数] 套。
第七条甲方责任1. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工现场等工作。
2. 保证施工现场“三通一平”等施工条件。
...第八条乙方责任1. 按照合同约定的工期和质量标准完成工程施工。
2. 遵守甲方施工现场的管理规定。
...第九条工程变更1. 因甲方原因需要对工程进行变更的，甲方应提前 [时间] 通知乙方。
2. 工程变更导致的合同价款调整按照 [调整方式] 执行。
...第十条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，双方签署工程验收合格证明文件。
第十一条违约责任1. 因甲方原因导致工程延期开工或中途停工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方未按照合同约定的工期和质量标准完成工程的，应承担违约责任。
第十二条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程施工合同gf-2013-0201下载
4.5甲方应协调解决乙方施工过程中与第三方产生的纠纷，确保工程的顺利进行。
五、合同的变更、解除和终止
5.1合同的变更：合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以对合同进行变更。变更内容应签订书面协议，作为本合同的附件。
5.2合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，甲乙双方应立即书面通知对方，本合同解除。
5.3合同的终止：本合同约定的工程完成后，自动终止。
六、违约责任
6.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2甲方逾期支付价款的，应按照逾期支付金额的__________%向乙方支付违约金。
6.3乙方逾期完成工程的，应按照逾期完成工程价值的__________%向甲方支付违约金。
1.2工程地点：________________
1.3工程内容：________________
1.4工程规模：________________
1.5工程总投资：________________
二、合同主体
2.1甲方应合法设立并有效存在，具有签订和履行本合同的民事权利和行为能力。
2.2乙方应合法设立并有效存在，具有签订和履行本合同的民事权利和行为能力，具备国家规定的相关资质。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完成后终止。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动，明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件，由乙方进行实质性的建设工程施工，确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商，共同遵守签订，具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致，经法定程序，可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准，符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位，负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位，负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定，在保证质量的前提下，合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划，加强现场管理，确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施，并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议，双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后，乙方应邀请丙方进行完工验收，符合质量要求后，可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-1999-0201)
《建设工程施工合同》（示范文本）
（GF-1999-0201）
《建设工程施工合同》
第一部分为协议书部分：根据各类工程的特点填写。
第二部分为通用条款部分：一般不允许进行修改。
第三部分为专用条款部分：此部分条款是对通用条款的进一步补充和修改，凡工程实际情况与通用条款不符或需要补充和修改的，均可在专用条款中给予反映。
另请注意：
1、在专用条款中一定要补上第33条竣工结算条款，具体体现竣工结算的有关事项：乙方提交竣工结算书的期限；甲方完成最后审价并出具审价报告的期限；工程进行分阶段结算的部位等。
2、在专用条款第32条，请进一步明确竣工日期的含义：竣工是否包括相关配套工程，如总体道路、绿化工程，是否包括以后的精装修部分，是否包括业主指定分包部分等等给予明确；竣工日期的含义在通用条款中是表示乙方提交竣工验收报告的日期，如实际需进一步明确须在第32条中给予详细体现。
3、在第37条解决争议的方式尽可能填写向人民法院提起诉讼，尽可能不要填写以仲裁方式解决争议。
山西省总承包合同5篇
山西省总承包合同5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于山西省的工程项目总承包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________________________2. 工程地点：____________________________________3. 工程规模：____________________________________4. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容二、承包方式本工程采用总承包方式，由乙方负责项目的整体规划、设计、采购、施工、试运行等全过程。
三、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起计2. 竣工日期：按双方约定，工程须在_____________天内完成四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币_____________________元（大写：_____________________元整）。
该合同价为固定总价合同，除双方另有书面约定外，不因任何因素调整。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例按双方约定执行。
工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照设计文件、国家规范及地方标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照国家标准、行业标准以及双方约定的标准进行。
3. 乙方在工程竣工验收前，应提交完整的竣工资料和竣工验收报告。
六、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方负责施工现场的文明施工管理，确保工程周边环境的整洁。
3. 若因乙方原因导致的安全事故及环境问题，由乙方承担全部责任。
2024版的建设工程施工合同下载
2024版的建设工程施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程质量标准：__________第二条合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后__________天内向甲方提交工程预算，经甲方批准后进入施工阶段。
2.3 乙方应保证工程质量，如因质量问题导致返工，返工费用由乙方承担。
第三条合同工期3.1 本工程合同工期为__________个月，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方要求支付违约金。
第四条工程质量及保修4.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应按照甲方要求提供相应的保修服务。
第五条付款及结算5.1 甲方根据工程进度，按照双方约定的付款比例向乙方支付工程款。
5.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，办理结算手续。
5.3 乙方应保证所提供的工程资料真实、完整、准确。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方如发生下列情况，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金：（1）乙方严重迟延交付工程；（2）乙方交付的工程严重不符合约定；（3）乙方放弃工程或明确表示不能继续履行合同。
6.3 甲方如发生下列情况，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金：（1）甲方严重迟延支付工程款；（2）甲方明确表示不履行合同。
JF工程2024年山西建筑安装协议范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXJF工程2024年山西建筑安装协议范本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程名称1.4 工程地点1.5 工程内容第二条：合同金额2.1 合同总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 尾款第三条：合同工期3.1 开工日期3.2 竣工日期3.3 工期延误第四条：质量标准4.1 工程质量4.2 材料质量4.3 施工标准第五条：合同的履行5.1 承包方的义务5.2 发包方的义务5.3 工程变更第六条：合同的解除和终止6.1 合同解除的条件6.2 合同终止的条件第七条：违约责任7.1 承包方的违约责任7.2 发包方的违约责任第八条：争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径第九条：合同的生效、修改和解除9.1 合同生效的条件9.2 合同修改9.3 合同解除第十条：保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约责任第十一条：合同的转让11.1 权利转让11.2 义务转让第十二条：税费12.1 税费承担12.2 税务发票第十三条：附则13.1 合同附件13.2 合同修订版本13.3 合同解除或终止后的义务第十四条：其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 争议解决方式14.4 合同的语言版本14.5 合同的签署日期和地点第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程名称本合同约定的工程名称为：JF工程。
1.4 工程地点本合同约定的工程地点为：山西省太原市路号。
1.5 工程内容本合同约定的工程内容包括：建筑安装工程、装修工程、设备采购及安装、调试、验收等。
第二条：合同金额2.1 合同总价本合同总价是指乙方根据本合同约定的工程内容和质量标准，完成工程建设所应得的价款。
合同总价详见附件一。
2.2 预付款甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山西省建设工程施工合同
工程名称：__________________________________________ 发包单位：__________________________________________ 承包单位：___________________________________________ 监理单位：___________________________________________ 勘察设计单位：____________________________________
山西省工商行政管理局
山西省建设厅制定
山西省建筑企业家联合会
特别提示
1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF—2013—0201 ）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
2、建设工程施工活动中，承发包双方应依法订立书面合同。
承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家现行法律法规相抵触。
3 、签定合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。
与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。
任何单位和个人不得擅自翻印和出售。
当事人需使用示范文本，可到当地工商行政管理部门和建设部门领取。
5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。
第一部分协议书
发包人（全称）：_________________________________________________________ 承包人（全称）：_________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
、工程概况工程名称:
工程地点:
建筑面积：川，建筑咼度m 或跨度m ，结构
工程内容：
类型：，层数层
其他：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：
资金来源：_______________________________________
二、工程承包范围
承包范围：_______________________________________
三、合同工期
计划开工日期：计划竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：___________________________
五、合同价款
金额（大写）：_______________________________元（人民币）
¥: _______________________________元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应
当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： ___________ 年_____________ 月_________ 日
合同订立地点： _________________________________________
本合同双方约定 __________________________________ 后生效。
住 所：
法定代表人:
委托代表人:
电 话： 传 真：
开户银行： 帐
号: 邮政编
码：
住 所： 法定代表人: 委托代表人: 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号: 邮政编码：
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。