分包合同审查备案表
四川省建设工程合同备案表【模板】
附件3
四川省建设工程合同备案表
网上申报编号：川建合同备案表1
四川省建设工程勘察合同备案表
四川省建设工程设计合同备案表
四川省建设工程工程总承包（EPC）合同备案表
四川省建设工程施工总承包合同备案表
网上申报编号：川建合同备案表5四川省建设工程专业承包合同备案表
网上申报编号：川建合同备案表6 四川省建设工程劳务分包合同备案表
网上申报编号：川建合同备案表7 四川省建设工程项目管理合同备案表
网上申报编号：川建合同备案表8
四川省建设工程招标代理合同备案表
网上申报编号：川建合同备案表9 四川省建设工程委托监理合同备案表
网上申报编号：川建合同备案表10 四川省建设工程造价咨询合同备案表
网上申报编号：川建合同备案表11
四川省建设工程其他合同备案表
网上申报编号：川建合同备案表12 四川省建设工程合同备案变更表。
专业分包备案表
专业分包备案表
专业分包备案表的格式和内容可能会根据具体的工程和地区有所不同，但通常应包括以下内容：
1. 工程基本信息：包括工程名称、地点、规模、承包单位、总包单位、分包单位等。
2. 分包合同信息：详细描述分包合同的各项条款，包括合同编号、合同金额、工期、质量标准等。
3. 分包单位资质：提供分包单位的资质证明文件，如营业执照、资质证书等，证明其具备从事该专业工程的资格和能力。
4. 备案申请表：填写备案申请表，包括申请单位、申请事项、申请时间等。
5. 其他附件：如工程图纸、施工组织设计等，用于证明工程的专业性和技术性。
专业分包备案表是工程管理中非常重要的一环，通过备案可以确保工程质量和安全，同时也可以保障各方权益。
具体的填写步骤和格式可能因地方建设行政主管部门的规定有所不同，可以参考当地的具体规定或咨询相关主管部门。
建设工程施工分包监理合同备案表
建设工程施工分包监理合同备案表本备案表由甲方（监理人）与乙方（承包人）共同签订，旨在明确双方在建设工程施工分包监理过程中的权益和责任，并为双方合作提供有力的法律保障。
一、合同概述1.1 甲方名称：【甲方名称】1.2 甲方地址：【甲方地址】1.3 乙方名称：【乙方名称】1.4 乙方地址：【乙方地址】二、项目背景2.1 项目名称：【项目名称】2.2 项目地点：【项目地点】2.3 工程规模：【工程规模】2.4 工程内容：【工程内容】三、合同内容3.1 合同签订日期：【合同签订日期】3.2 合同生效日期：【合同生效日期】3.3 合同期限：本合同有效期从【合同生效日期】起至工程竣工验收合格之日止。
四、合同条款4.1 双方权益与义务4.1.1 甲方权益与义务：•监理人应按照相关法律法规及工程建设质量标准，对工程施工过程进行监督；•监理人应提供专业意见和建议，确保工程施工符合合同约定和规范要求；•监理人应按时提供工程进度和质量报告，协助甲方进行工程竣工验收。
4.1.2 乙方权益与义务：•承包人应按照合同约定，完成工程施工任务；•承包人应按时提供工程进度和质量报告，接受监理人的检查和监督；•承包人应确保工程施工质量符合合同约定和规范要求。
4.2 付款与结算4.2.1 甲方向乙方支付的费用：•甲方应按照合同约定，按工程进度支付承包人相应的工程款项。
4.2.2 结算方式：•乙方应按照相关规定和合同约定，向甲方提供符合要求的工程结算报告。
4.3 违约责任4.3.1 甲方违约责任：•如甲方未按时支付工程款项，每逾期一日，应按照合同总价款的【违约金比例】支付违约金。
4.3.2 乙方违约责任：•如乙方未按照合同约定完成工程施工任务或质量不合格，每逾期一日，甲方有权扣除合同价款的【违约金比例】作为违约金，并要求乙方承担由此产生的其他损失。
五、合同解除与争议解决5.1 合同解除•本合同可在以下情况下解除：–双方协商一致解除；–甲方或乙方严重违约。
分包单位合同备案情况
分包单位合同备案情况分包单位合同备案情况甲方：_______________（公司名称），法定代表人为______________，地址为______________。
乙方：_______________（公司名称），法定代表人为______________，地址为______________。
一、身份甲方为建设工程总承包单位，乙方为建设工程分包单位。
二、权利1.甲方有权在合同期限内要求乙方按照合同要求履行分包工程；2.乙方有权依法要求甲方在合同期限内支付分包工程款。
三、义务1.甲方必须按照合同要求向乙方提供必要的建设工程资料和技术支持；2.乙方必须按照合同要求履行分包工程，并按时保质保量完成工程任务。
四、履行方式1.甲乙双方应按照合同约定的时间和进度完成分包工程，并在工程进度出现异常情况时及时协商解决；2.分包工程完成验收后，甲方应及时向乙方支付合同约定的分包工程款项。
五、期限1.本合同自签订之日起生效，有效期为合同约定的分包工程完成时间；2.本合同期满后，双方如需继续合作，应另行签订新的协议或续签本合同。
六、违约责任1.如一方违反了本合同约定的内容，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失；2.如果甲方未按时支付分包工程款项，应按合同约定缴纳违约金。
七、遵守法律法规1.甲乙双方应遵守国家相关法律法规及政策规定，开展建设工程分包业务；2.如因违反相关法律法规而引发的纠纷，双方应按照法律规定自行承担相应的法律责任。
八、法律效力和可执行性1.本合同经甲乙双方签字确认后立即生效；2.本合同履行过程中如出现纠纷，双方应协商解决，如协商不成，应向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
以上所述，为本合同的全部内容，本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：_______________（签字）乙方：_______________（签字）日期：_______________。
分包合同备案模板
分包合同备案模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（分包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方由于项目进度原因需要将部分工作委托给乙方进行分包，双方经友好协商，达成以下协议：一、分包内容1.1 甲方将以下工作委托给乙方进行分包：（详细描述分包的具体内容和范围）1.2 分包工作的期限为从（起始日期）至（结束日期），具体时间根据实际情况而定。
二、分包价格和付款方式2.1 分包价格为（具体金额），其中包括所有费用、税金等均由乙方承担。
2.2 甲方将在分包工作完成后及验收合格后的第（具体天数）天内支付分包款项。
付款方式为（具体方式）。
2.3 如分包工作未按时完成或质量不合格，甲方有权拒绝支付分包款项，并要求乙方承担相应责任。
三、质量要求和保证3.1 乙方承诺分包工作将严格按照合同约定的要求进行，并保证工作质量符合国家标准和甲方特定要求。
3.2 如分包工作出现质量问题需要返工，乙方应承担所有费用，直至达到甲方满意的标准为止。
四、保密条款4.1 双方在履行本合同的过程中可能涉及到机密信息，因此应当遵守保密协议，不得泄霩相关信息给任何第三方。
4.2 如因违反保密协议造成的损失，违约方应承担相应的法律责任。
五、违约责任5.1 如一方未履行合同中的任何义务，应当承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力等原因导致合同不能履行，一方应立即通知对方，并尽最大努力减少损失。
六、其他条款6.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同还需经双方公司法定代表人或授权代表签字盖章后方为有效。
6.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：日期：甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：以上为甲乙双方签署的分包合同备案，特此备案。
备案日期：备案人：备案单位：联系电话：备案意见：备案编号：参与备案人员签字：日期：。
工程分包合同备案登记表
工程分包合同备案登记表【工程分包合同备案登记表】一、基本信息1. 工程名称：（填写工程的全称）2. 工程地点：（填写工程的具体地址）3. 建设单位：（填写建设单位的全称）4. 施工单位：（填写施工单位的全称）5. 分包单位：（填写分包单位的全称）6. 合同编号：（填写合同的编号）7. 合同签订日期：（填写合同签订的日期）8. 合同金额：（填写合同金额，单位为万元）9. 工程内容：（简要描述分包工程的内容）10. 分包范围：（明确分包工程的范围，包括施工区域、施工内容等）二、合同条款1. 工期要求：（明确分包工程的工期要求，包括开工日期、竣工日期等）2. 质量标准：（明确分包工程的质量标准，包括验收标准、质量保证金等）3. 安全生产：（明确分包工程的安全生产要求，包括安全措施、安全培训等）4. 环境保护：（明确分包工程的环境保护要求，包括废弃物处理、噪音控制等）5. 付款方式：（明确分包工程的付款方式，包括预付款、进度款、结算款等）6. 违约责任：（明确分包工程的违约责任，包括违约金、赔偿金等）7. 争议解决：（明确分包工程争议的解决方式，包括协商、仲裁、诉讼等）8. 其他约定：（如有其他约定事项，请在此列明）三、附件材料1. 分包合同原件（加盖公章）2. 分包单位资质证书复印件（加盖公章）3. 分包单位安全生产许可证复印件（加盖公章）4. 分包单位项目经理资格证书复印件（加盖公章）5. 分包单位与施工单位签订的安全协议书（加盖公章）6. 分包单位与施工单位签订的质量协议书（加盖公章）7. 其他相关材料（如有，请在此列明）四、备案意见1. 建设单位意见：（填写建设单位对分包合同的审查意见，包括是否同意分包、分包范围是否合理等）2. 施工单位意见：（填写施工单位对分包合同的审查意见，包括是否同意分包、分包范围是否合理等）3. 监理单位意见：（填写监理单位对分包合同的审查意见，包括是否同意分包、分包范围是否合理等）4. 主管部门意见：（填写主管部门对分包合同的审查意见，包括是否同意分包、分包范围是否合理等）五、备案机关盖章（此处由备案机关加盖公章）六、备注。
施工合同备案表范本
施工合同备案表范本合同备案表编号：_____合同备案日期：_____甲方（委托方）：单位名称：_____法定代表人/负责人：_____联系电话：_____通讯地址：_____乙方（承包方）：单位名称：_____法定代表人/负责人：_____联系电话：_____通讯地址：_____项目概况：项目名称：_____工程地点：_____工程范围及规模：_____计划工期：_____合同价款（含税）：_____合同签订日期：_____合同约定条款：1. 工程内容：1.1 乙方承担的工程范围包括但不限于：_____1.2 工程设计要求：_____1.3 工程施工方法与工艺：_____1.4 工程质量标准：_____1.5 工程交付标准：_____1.6 工程质保期：_____2. 合同支付方式：2.1 合同价款支付方式：（1）工程总价款分期支付：_____（2）变更工程价款支付：_____（3）工程款支付时间及方式：_____3. 合同履行保证：3.1 乙方履约保证金：_____3.2 乙方履行连带保证人：_____3.3 违约责任及处罚措施：_____4. 变更、索赔和争议解决：4.1 变更工程的程序和方式：_____4.2 工程变更后的价款、工期、质量等约定：_____ 4.3 施工期间索赔的程序和标准：_____4.4 合同履行过程中的争议解决方式：_____5. 合同履行证据：5.1 甲方向乙方提供的证明文件：_____5.2 乙方向甲方提供的证明文件：_____6. 合同变更记录：6.1 变更内容：_____6.2 变更日期：_____6.3 变更金额：_____7. 合同终止：7.1 终止方式：_____7.2 终止理由：_____7.3 终止后的处理方式：_____8. 其他约定事项：8.1 合同的附属文件：_____8.2 合同的生效方式：_____8.3 合同的解释和适用法律：_____以上内容双方确认并签字盖章：甲方（委托方）：乙方（承包方）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：日期：。
建筑劳务分包合同备案登记表
建筑劳务分包合同备案登记表项目名称：____________________分包编号：____________________备案日期：____________________一、项目概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程总投资：____________________5. 工程分包单位：____________________6. 总包单位：____________________二、分包单位基本情况1. 分包单位名称：____________________2. 分包单位法人代表：____________________3. 分包单位地址：____________________4. 分包单位联系电话：____________________5. 分包单位资质类别：____________________6. 分包单位资质等级：____________________7. 分包单位安全生产许可证编号：____________________8. 分包单位负责人：____________________9. 分包单位项目负责人：____________________10. 分包单位项目联系电话：____________________三、分包工程概况1. 分包工程名称：____________________2. 分包工程地点：____________________3. 分包工程规模：____________________4. 分包工程总投资：____________________5. 分包工程合同金额：____________________6. 分包工程工期：____________________7. 分包工程质量标准：____________________8. 分包工程主要内容：____________________四、分包合同主要条款1. 分包工程范围：____________________2. 分包工程价款：____________________3. 分包工程质量：____________________4. 分包工程安全：____________________5. 分包工程工期：____________________6. 分包工程验收：____________________7. 分包工程保修：____________________8. 分包工程变更：____________________9. 分包工程结算：____________________10. 分包合同的解除和终止：____________________11. 分包合同争议解决：____________________12. 分包合同的其他条款：____________________五、备案材料1. 分包单位资质证书复印件：____________________2. 分包单位安全生产许可证复印件：____________________3. 分包合同原件：____________________4. 分包单位负责人身份证明复印件：____________________5. 分包单位项目负责人身份证明复印件：____________________6. 其他相关材料：____________________六、备案机关1. 备案机关名称：____________________2. 备案机关联系人：____________________3. 备案机关联系电话：____________________4. 备案机关地址：____________________七、备注1. 备案登记表填写内容必须真实、准确、完整。
合同评审记录表(参考版)
财务部
评审人
年 月 日
工期、质量、付款进度与总包合同的匹配性
意 见
评审部门
工程、财务
评审人
年 月 日
质保期限与质保金的扣留Hale Waihona Puke 返还意 见评审部门
工程、财务
评审人
年 月 日
物资采购机械、及要求方面
意见
评审部门
物机部
评审人
年 月 日
安全要求 方面
意见
评审部门
安全环保部
评审人
年 月 日
分包结算
意 见
意 见
评审部门
成本管理部
评审人
年 月 日
纳税人种类、采用何种纳税方式、适用的税率或征收率
意 见
评审部门
财务部
评审人
年 月 日
是否符合三流一致的要求，能否正常办理抵税手续
意 见
评审部门
财务部
评审人
年 月 日
分包方是否列入合格名册（编号），验交的证件原件是否齐全、真实、有效
意 见
评审部门
成本管理部
评审人
年 月 日
分包方业绩、资质、信誉
意 见
评审部门
成本管理部
评审人
年 月 日
分包方的组织、管理能力、技术水平
意 见
评审部门
工程部
评审人
年 月 日
合同价款的形式及支付
意 见
评审部门
财务、成本
评审人
年 月 日
变更洽商、计日
工等结算的约定
意 见
评审部门
成本管理部
评审人
年 月 日
履约保证的方式、额度、返还
意 见
评审部门
2024年市建设工程施工分包合同备案申请表
市建设工程施工分包合同备案申请表合同编号：_______市建设工程施工分包合同备案申请表甲方（承包方）：________________地质：________________________法定代表人：__________________联系方式：____________________乙方（分包方）：________________地质：________________________法定代表人：__________________联系方式：____________________鉴于甲方为某市建设工程项目的承包方，乙方具备相应的施工能力，双方经友好协商，就甲方将部分施工项目分包给乙方施工的相关事宜达成如下合同：一、分包工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程规模：________________5.工程期限：________________二、分包工程范围1.乙方按照甲方的要求，承担本合同附件一所列明的施工项目。
2.乙方在施工过程中，应遵守甲方的施工组织设计和施工方案，确保工程质量、安全和进度。
3.乙方在施工过程中，应遵守国家及地方相关法律法规，确保合法合规施工。
三、合同价款及支付方式1.双方同意，本合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.乙方施工完成后，甲方按照实际完成工程量及合同约定的单价进行结算。
3.甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。
四、工期及质量要求1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并确保工程质量符合国家及地方相关标准。
2.乙方在施工过程中，应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。
3.若乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准。
五、安全生产及环境保护1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。
分包合同备案表监理意见
分包合同备案表监理意见分包合同备案表监理意见合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话号码】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话号码】鉴于甲、乙双方就【工程名称】项目下达的分包合同备案表进行审核，现将相关意见如下：一、各方身份1、甲方：为工程业主，有权决定工程施工进度并支付工程款项。
2、乙方：为被分包单位，应按照合同的约定完成分包工程，并承担相应的责任和义务。
二、权利1、甲方有权要求乙方按照分包合同约定的时间完成工程，并支付相应的工程款项。
2、乙方有权获得合同约定的分包工程，在分包合同约定的时间内按照约定要求完成工程，并获得相应的工程报酬。
三、义务1、甲方有义务按照合同约定向乙方支付工程款项，并向乙方提供工程施工相关的备案和证明文件。
2、乙方有义务按照分包合同约定的时间完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准，承担工程施工期间发生的责任和义务。
四、履行方式1、甲方应按照分包合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款项。
2、乙方应按照分包合同约定的工程施工方案和施工时间表完成工程，并及时向甲方报告工程进度和施工状况。
五、期限1、本合同的履行期限为【***】。
2、若发生不可抗力等因素，造成工程延期，应及时与甲方进行协商，协议后再行履行。
六、违约责任1、若甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款项，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
2、若乙方未能按照分包合同的约定完成工程，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
七、法律效力和可执行性1、分包合同备案表监理意见符合中国相关法律法规的规定，各项条款合法有效。
2、如出现争议，应首先通过友好协商解决，如协商仍不能解决，则依照合同约定，向有资格处理该类争议的仲裁机构进行仲裁，也可以向有管辖权的法院提起诉讼。
以上意见仅代表监理单位意见，最终解释权归属于合同双方。
劳务分包合同备案表
劳务分包合同备案表
一、项目基本信息
1. 项目名称：
2. 项目地址：
3. 总包单位名称：
4. 总包单位联系人：
5. 总包单位联系电话：
6. 分包单位名称：
7. 分包单位联系人：
8. 分包单位联系电话：
二、合同内容摘要
1. 分包工程范围及工作内容：
2. 分包工程量及质量要求：
3. 分包合同金额及支付方式：
4. 分包工程开工日期：
5. 分包工程完工日期：
6. 质量保证期：
7. 质量保证金金额及支付方式：
8. 双方的权利与义务：
9. 违约责任及解决争议的方式：
三、合同生效及备案情况
1. 合同签订日期：
2. 合同生效日期：
3. 合同备案机关：
4. 合同备案日期：
5. 合同备案编号：
四、其他需要说明的事项
（签字盖章处）
总包单位（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日
分包单位（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日
（备案机关盖章，如适用）
备案机关（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日
注：本备案表一式两份，总包单位和分包单位各保留一份，如有需要，可提交备案机关备案。
北京市分包工程合同备案
北京市分包工程合同备案一、合同双方甲方（发包方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX公司二、工程名称及内容1. 工程名称：XXX项目2. 工程内容：XXX三、合同价款根据双方协商一致，本工程合同价款为人民币XXX元整（大写：人民币XXX元整）。
四、工程质量要求1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规定，确保工程质量符合设计要求和施工规范。
2. 乙方应对工程材料、设备等进行严格把关，确保质量合格。
3. 乙方应按照合同约定的工期完成工程任务，并对工程质量负责。
五、工程进度安排1. 乙方应根据甲方要求，制定详细的工程进度计划，并按时完成各阶段工作任务。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产和环境保护的法律法规，确保工程施工过程中的安全和环保。
2. 乙方应加强对施工现场的管理，防止发生安全事故和环境污染事件。
七、合同变更与解除1. 如需变更合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议。
2. 如一方违约或无法履行合同，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
八、争议解决方式如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
附件：工程设计图纸、技术规范等相关文件甲方（发包方）：XXX公司法定代表人（或授权代表）：XXX签订日期：年月日乙方（承包方）：XXX公司法定代表人（或授权代表）：XXX签订日期：年月日。
建设工程施工作业分包(专业分包)合同备案表
4、建设单位出具银行工程项目的到位资金证明（工期在一年之内50％、工期超一年30％专项资金）或银行、保险公司、专业担保公司提供的支付担保和履约担保(提供保函及银行项目帐号对账单原件)；
5、出具安全防护、文明施工费5％的资金证明(核对原件,提供复印件)；
6、出具农民工工资保证金；出具劳保基金(核对原件、提供复印件)；
注意事项
1、申请备案：申请单位到市政府政务中心建设局窗口领取建设工程施工合同备案申请表（见附表）；
2﹑向备案机关（造价管理站）递交有关合同备案资料，（递交到市政府政务中心建设局窗口；
3﹑向备案机关受理有关合同备案资料后，应在五个工作日内提出备案意见；
4﹑按照备案机关提出的修改意见承发包双方协商修改后，加盖章双方公司印鉴，再次申请备案；
5、备案资料由备案机关登记保存；
联系方式
备案机关地址：岳阳市建设局造价管理站（巴陵中路建设局北院办公楼七楼）；
办理合同备案地点：岳阳市政务中心建设局窗口（大厅二楼）
联系电话：0730—8882053
7、提供建设单位招标控制价和施工单位投标书；
8、劳务分包合同书(三本).（原件）
9、建设工程施工作业分包（专业分包）合同备案表4份。（原件））
10、分包单位企业法人营业执照;组织机构代码证；分包单位安全生产许可证;企业法人身份证复印件；分包项经理的注册执业资格证号、身份证号、注册单位、安全生产合格证号；项目技术负责人身份证、技术职称;技术负责人身份证、技术职称。（复印件）
（八）竣工结算办理方式、期限与违约责任；结算办理后费用支付办法与违约责任的约定
（九）双方争议解决方式。双方约定的其他劳务费用事项。
分包
范围
建设工程劳务分包合同备案表
建设工程劳务分包合同备案表项目名称：XX工程合同编号：XXXXXX甲方（总承包方）名称：XX建设集团有限公司甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号甲方法定代表人：张三甲方联系电话：XXXXXXXXXX乙方（分包方）名称：XX劳务有限公司乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号乙方法定代表人：李四乙方联系电话：XXXXXXXXXX分包工程名称：XX工程劳务分包分包工程地点：XX省XX市XX区XX路XX号分包工程内容：包括但不限于土建工程、装修工程、安装工程等劳务工作。
合同签订日期：2024年04月23日合同备案日期：2024年04月30日合同备案机关：XX市住房和城乡建设局合同备案编号：XXXXXX分包合同金额：人民币（大写）壹仟万元整（￥10,000,000.00）分包合同期限：自2024年05月01日起至2025年04月30日止工程质量标准：符合国家及行业相关质量验收标准安全生产要求：严格遵守国家安全生产相关法律法规，确保施工现场安全无事故工程进度要求：按照甲方提供的工程进度计划执行，确保工程按时完成违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失争议解决方式：合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
本备案表一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XX建设集团有限公司法定代表人签字：张三日期：2024年04月23日乙方（盖章）：XX劳务有限公司法定代表人签字：李四日期：2024年04月23日备案机关（盖章）：XX市住房和城乡建设局备案机关负责人签字：日期：2024年04月30日注：本表内容为示例，具体合同备案表应根据实际情况填写，并由相关各方签字盖章确认。
分包合同备案表监理填写意见
分包合同备案表监理填写意见分包合同备案表监理填写意见一、双方基本信息甲方名称：______________，法定代表人/负责人：______________乙方名称：______________，法定代表人/负责人：______________监理单位：______________，监理人员：______________。
合同编号：______________，签订日期：______________。
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份：委托方；权利：支付分包价款；义务：提供分包图纸、技术要求等；履行方式：按合同约定履行；期限：按合同约定履行完成；违约责任：按合同约定承担责任。
2.乙方身份：承包方；权利：获得分包价款；义务：按合同约定完成工程；履行方式：按照监理意见履行；期限：按合同约定履行完成；违约责任：按合同约定承担责任。
3.监理单位身份：独立第三方；权利：进行现场监理；义务：监测工程进度、质量等；履行方式：按监理规定履行；期限：在工程建设过程中进行监理；违约责任：按监理合同约定承担责任。
三、需要遵守中国的相关法律法规本合同需遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规。
四、明确各方的权力和义务1.甲方应当根据合同要求和分包协议向乙方支付合同价款。
2.乙方应当按合同约定完成工程，并按照技术要求进行质量检验。
3.监理单位应当对工程进度、质量等进行监测和检验，并及时发现问题提出处理建议。
五、明确法律效力和可执行性本合同各项条款符合中国法律法规要求，并具有法律效力和可执行性。
六、其他本合同的任何修改、补充均需经过甲乙双方协商一致，并签署书面协议才可生效。
以上为本次分包合同备案表监理填写意见，根据中国法律法规和合同条款，双方应当认真履行各自义务，并及时解决工程建设过程中出现的问题。
分包合同备案表模板
分包合同备案表合同编号：甲方总承包商名称：地址：联系人：联系电话：乙方分包商名称：地址：联系人：联系电话：工程名称：工程地点：分包范围：分包内容：分包工程量：合同金额：合同工期：开工日期：竣工日期：质量标准：安全要求：环保要求：其他要求：合同生效日期：分包商资质证明文件：1. 营业执照复印件2. 资质证书复印件3. 安全生产许可证复印件4. 其他相关资质证明文件分包商承诺：1. 严格按照合同约定的工程范围、内容、工程量、质量标准、安全要求、环保要求等执行分包工程。
2. 遵守甲方的现场管理规定，接受甲方的监督和指导。
3. 保证分包工程的质量和安全，承担因分包工程质量问题或安全事故造成的一切责任。
4. 按照合同约定的工期完成分包工程，不得无故拖延工期。
5. 按照合同约定的金额支付工程款，不得拖欠工程款。
甲方承诺：1. 按照合同约定的金额支付工程款，不得拖欠工程款。
2. 提供必要的施工条件和技术支持，协助乙方完成分包工程。
3. 对乙方的施工质量和安全进行监督和指导，确保工程顺利进行。
合同变更与解除：1. 双方应严格遵守合同约定，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力或其他特殊原因导致合同无法继续履行的，双方应及时协商解决。
3. 因乙方违约导致合同无法履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
争议解决方式：1. 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决。
2. 协商不成的，可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。
本备案表一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方盖章：授权代表签字：日期：乙方盖章：授权代表签字：日期：。
分包劳务申请表、备案表
项目名称： 工程地址： 现场分包负责人： 分包暂估工程量： 分包公司资质： 预计开工日期： 分包工程合同总价：□含税 承包方式：□固定总价合同 承包内容： 元 ； □不含税 □综合单价包干 □其他： 。 分包工程名称： 分包公司名称： 联系电话： 缺陷责任期： （与主合同保持一致） 安全文明施工要求： 预计完工日期： 元 。 税金占 %。
履约保证金： 缴纳形式： 退还形式： 其他合同约定事项：
元，缴纳比例：
%。
பைடு நூலகம்
填表人：
填表时间：
结算方式：
进度款支付方式：
质量保证金(与主合同保持一致）： 退还形式：
%。
附件（须加盖承包单位鲜章）： □营业执照正、副本复印件 □税务登记证正、副本复印件 □组织机构代码证正本、副本复印件 □资质证书复印件 □安全生产许可证复印件 □质量管理体系认证证书复印件 □报价单 □其他： 发票（票据）种类：□是□否/含税 □增值税发票□普通发票□专业发票 □定额发票□订本式无碳复写手工开具发票□电脑发票□卷筒发票 □其他： 付款形式：□现金 □银行转账 □支票 □汇款 □本票 其他：
分包合同备案表
分包合同备案表
分包合同备案表
双方基本信息：委托方：[委托方名称][统一社会信用代码]承包方：[承包方名称][统一社会信用代码]
各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任：
1. 委托方：身份：作为本合同中的委托方，有权对工程进行监督、管理和验收，并按时支付款项；权利：获得承包方提供的分包服务；义务：按照合同约定向承包方支付分包服务费用；履行方式：按照合同约定向承包方交付分包任务书，并安排分包服务进度；期限：根据合同约定的时间进行分包服务的交付；违约责任：如委托方未按合同约定向承包方支付分包服务费用，应支付违约金并承担其他责任。
2. 承包方：身份：作为本合同中的承包方，有权提供分包服务，并按时收取分包服务费用；权利：获得委托方提供的工程项目的分包服务；义务：按照合同约定完成委托方交付的分包任务书；履行方式：按照合同约定的服务标准、服务时间等要求完成服务；期限：根据合同约定的时间进行分包服务的交付；违约责任：如承包方未按合同约定提供分包服务，应承担违约责任并支付违约金。
3. 遵守相关法律法规：委托方和承包方均应遵守中华人民共和国的相关法律法规，如未遵守造成损失，应承担相应的法律责任。
4. 权力和义务的明确：本合同明确了委托方和承包方的权力和义务，各方应严格按合同约定履行其权利和义务，以确保工程项目的正常进行。
5. 法律效力和可执行性：本合同具有法律效力和可执行性，双方应按照合同约定履行各自的义务，并在合同履行过程中积极维护彼此的合法权益。
如有争议，应协商解决，如协商无果，则诉诸法律解决。
其他：本合同的其他事项应按照合同约定进行处理。
本合同一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。
委托方（盖章）：承包方（盖章）：签订日期：签订日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分包合同审查备案表
施ห้องสมุดไป่ตู้单位：合同号：
监理单位：编号：
浙江省交通运输厅工程质量监督局监制
致监理工程师：
根据工程施工需要，我方拟将本合同段的以下专项工程进行分包，分包人资格条件经自查符合规定，分包合同已经双方协商一致，现上报分包人情况及拟签订的分包合同等资料，请予以审查备案。
附件：1.承包人自查情况报告；
f)其它材料。
项目经理（签字、公章）：年 月 日
拟分包工程名称（部位）
分包单位名称
拟分包工程合同金额
占合同总金额的%
拟分包施工工期
（年月～年月）
监理单位
审查意见
专业监理工程师（签字）：年 月 日
总监理工程师（签字、公章）：年 月 日
建设单位备案意见
建设单位负责人（签字、公章）：年 月 日
注：本表由施工单位填报一式三份，建设、监理、施工单位各一份。
2.拟签订的分包合同（含合同附件）；
3.分包人资格条件资料：
a)分包人法人证书和营业执照及其复印件；
b)分包人注册资金凭据；
c)分包人近年内类似工程施工业绩；
d)分包人拟投入的具有类似工程经验的主要管理与技术人员（项目负责人、技术负责人和质量、安全负责人）简历表、相关证书及证明材料；
e)分包人拟投入的主要施工设备；