配电房工程施工合同

合集下载

配电房装修合同协议书

配电房装修合同协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要对配电房进行装修，乙方具有相应的装修资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就配电房装修工程达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：配电房装修工程。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：包括但不限于墙面粉刷、地面铺设、电气设备安装、照明系统布置等。

二、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

2. 乙方应使用符合国家标准的材料和设备。

三、工程期限1. 工程开工日期：________年____月____日。

2. 工程竣工日期：________年____月____日。

3. 乙方应按时完成工程，如遇不可抗力因素导致延期，应及时通知甲方。

四、合同价款1. 工程总造价为人民币（大写）：____________________元。

2. 付款方式：甲方按照工程进度分期支付工程款，具体支付比例和时间节点由双方协商确定。

五、双方权利与义务1. 甲方应提供必要的施工条件，保证乙方施工顺利进行。

2. 乙方应按照合同约定完成工程，保证工程质量，接受甲方监督。

3. 甲方有权对工程质量进行监督和验收，乙方应配合甲方进行验收。

六、工程变更1. 施工过程中，如甲方提出工程变更，应提前书面通知乙方，并由双方协商确定变更内容及费用。

2. 因变更导致的工程延期或费用增加，由双方协商解决。

七、违约责任1. 甲方未按期支付工程款，应按未付款项的____%支付违约金。

2. 乙方未按期完成工程，应按合同总价款的____%支付违约金。

八、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

配电房装修合同协议书

配电房装修合同协议书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方配电房装修工程项目达成如下协议：一、工程内容与范围1.1 乙方负责甲方配电房的装修工程，包括但不限于墙面粉刷、地板铺设、天花板安装、照明设施安装、安全标识设置等。

1.2 具体的装修设计方案以甲方签字确认的图纸和装修要求为准。

二、工程质量要求2.1 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，并保证工程质量符合甲方的要求。

2.2 乙方应使用符合国家标准的建筑材料和装修材料，严禁使用不合格或假冒伪劣的材料。

三、工程造价及支付方式3.1 双方经协商一致，本次配电房装修工程的总造价为人民币________元。

3.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：a. 合同签订后，甲方支付预付款人民币_______元，占总造价的____%。

b. 装修工程完成50%时，甲方支付第二笔款项人民币_______元，占总造价的____%。

c. 工程竣工验收合格后，甲方支付尾款人民币_______元，占总造价的____%。

四、工程期限4.1 乙方自本合同签订之日起____天内完成配电房装修工程。

4.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的工程完成日期。

五、违约责任5.1 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿相应损失。

5.2 如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期款项及滞纳金。

六、争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年__月__日（注：以上合同内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和双方协商结果确定。

配电室施工合同协议书

配电室施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“项目”）的配电室施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。

一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于配电室内的电缆铺设、开关设备安装、继电保护调试等相关工作。

4. 工程质量要求：按照国家相关标准和规范执行，确保配电室施工安全、可靠、高效。

二、合同金额本工程合同总金额为人民币______元（大写：________________元整），包括所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。

四、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款。

2. 进度款：根据实际完成的工程量按比例支付。

3. 结算款：工程全部完成后，经双方验收合格，甲方应在规定时间内支付剩余款项。

五、质量保证乙方应保证所提供的施工服务符合国家标准及行业规范，并对所施工的配电室承担相应的质量保修责任。

六、违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。

七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

八、其他事项双方可根据工程实际情况，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。

配电房改造施工合同范本

配电房改造施工合同范本
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人（委托方签字）：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人（承包方签字）：
联系电话：
鉴于甲方拟对配电房进行改造工程，经双方协商一致，就相关事宜订立如下合同：
一、工程范围：
1. 项目名称：配电房改造工程
2. 工程内容：包括但不限于电气设备更新、线路改造、安全防护设施更新等工作。

二、工程款及支付方式：
1. 工程总价为（具体金额），乙方应在签订合同时收取甲方工程款的（比例）作为预付款，剩余款项按照工程进度进行支付。

2. 工程款支付方式：甲方应按照工程进度及验收情况及时支付相应款项。

三、工程期限及交付：
1. 工程期限为（具体时间），工期延长需双方协商一致。

2. 工程完工后，乙方应向甲方出具《工程竣工验收报告》，经双方确认后交付使用。

四、违约责任：
1. 若乙方未按时完成工程，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金（具体金额）。

2. 若甲方未按时支付工程款，每延期一天，应向乙方支付违约金（具体金额）。

五、其他约定：
（双方自行添加其他约定）
六、合同解决争议的方式：
本合同一旦发生争执，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，提交甲方所在地人民法院处理。

七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：年月日。

新建配电工程施工合同范本

新建配电工程施工合同范本一、合同当事人信息甲方（业主）：_____________________（详细填写业主单位全称）乙方（承包方）：_____________________（详细填写承包商全称）二、工程概况项目名称：_______________________工程地点：_______________________工程内容：包括但不限于新建配电室、敷设电缆、安装配电设备、调试及验收等工程内容。

三、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规定执行施工，保证工程质量符合国家规定的标准。

2. 工程竣工后，应通过甲方或甲方指定的第三方进行验收，验收合格后方可交付使用。

四、工程期限1. 开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应及时协商确定新的工期。

五、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币____元整（大写：________________元整），包含所有材料费用、人工费、管理费等。

2. 支付方式：预付款、进度款、结算款等方式，具体支付比例和时间由双方协商确定，明确写入合同中。

六、违约责任1. 如乙方未能按期完成合同约定的工程内容，应按每日未完工程价值的千分之五支付违约金。

2. 如甲方未能按约定支付工程款项，每逾期一日，需向乙方支付应付款项千分之一的滞纳金。

七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4. 本合同解释权归甲方所在地的法律机构所有。

本合同范本旨在为新建配电工程施工提供一个标准化、规范化的参考文本。

在实际运用中，根据工程具体情况，甲乙双方应当充分沟通，对合同内容进行适当调整以适应实际需要，确保合同的顺利执行和工程建设的圆满完成。

土建合同模板配电房

土建合同模板配电房甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方经友好协商，就乙方承建甲方配电房项目事宜，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：配电房建设工程1.2 建设地点：（详细地址）1.3 项目规模：（规模大小）1.4 项目工期：（工期要求）二、工程内容2.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和相关技术要求，按时按质完成配电房建设工程。

2.2 乙方应对工程质量承担全部责任，如因乙方施工不当导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程价款3.1 本工程总价款为（具体金额），乙方应按照合同约定的付款方式逐步结算。

3.2 如遇特殊情况需要增加工程量或者延长工程工期，乙方应及时与甲方沟通并签订补充协议。

四、工程质量保证4.1 乙方应对工程质量承担全部责任，工程竣工后应提供工程保修服务（具体保修期限）。

4.2 如工程质量出现问题，乙方应承担相关修复及补偿责任。

五、违约责任5.1 任何一方未履行合同约定的情况均视为违约，违约方应承担相应的法律责任。

5.2 如因不可抗力因素导致工程工期延误或其他影响工程进度的情况，双方可协商处理并签订书面协议。

六、法律适用与争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。

6.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应提交至中华人民共和国有管辖权的人民法院解决。

七、其他事项7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，并有效期至工程竣工验收合格之日止。

（以下无正文）甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：。

配电工程建设施工合同模板

配电工程建设施工合同模板一、合同基本信息甲方（业主）：________乙方（承包商）：________项目名称：________项目地点：________合同编号：________签订日期：________二、工程概述本合同旨在明确甲乙双方在________（工程名称）配电工程建设施工过程中的权利、义务与责任。

该工程包括________（具体工程内容），旨在实现________（工程目标）。

三、施工范围及标准乙方应根据国家相关标准和行业规范，完成以下施工任务：1. 施工图纸所示的全部工程内容；2. 施工过程中的相关测试与调试工作；3. 竣工验收及必要的技术培训和售后服务。

四、合同价格合同总价为人民币________元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

五、工期要求工程计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。

乙方应确保工程按期完成，如遇不可抗力因素需延期，应及时与甲方协商确定。

六、质量保证乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求，对存在缺陷的部分负责无偿修复或更换。

七、安全责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全，对因施工导致的人身伤害或财产损失负责赔偿。

八、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

十、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

这份配电工程建设施工合同模板范本旨在为甲乙双方提供一个标准化、规范化的合作框架，确保工程顺利进行，同时保护双方的合法权益。

在实际应用中，应根据具体工程项目的特点和需求，对合同条款进行适当的调整和补充，以达到最佳的合作效果。

室外配电室施工合同

室外配电室施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方室外配电室施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________室外配电室施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于配电室土建工程、电气设备安装、线路铺设、接地系统等。

二、合同价款及支付1. 合同总价款：大写：__________元，小写：__________元。

2. 本合同价为暂定价。

竣工后按实际工程量进行结算。

材料价格执行施工期间市当月信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。

3. 工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%，下余的5%作为保修金待保修期满后3日内支付。

三、承包方式乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。

四、开竣工日期开工日期：__________竣工日期：__________总工期：__________日历天。

五、工程质量乙方所施工的工程项目必须按照现行工程施工质量验收标准达到合格标准，且符合电力行业相关规范要求。

六、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程安全。

3. 乙方应保证施工现场的清洁，不得随意损坏甲方财物。

4. 乙方应按时完成工程，如有延期，应按合同约定承担违约责任。

七、违约责任1. 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2. 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。

3. 甲方未按时支付工程款，乙方有权终止施工，并要求甲方支付违约金。

八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

配电工程施工合同

配电工程施工合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：配电工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。

1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。

1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。

1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。

进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。

甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。

1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。

1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。

2.2 指派为甲方驻工地代表，负责协调、管理施工现场，确保施工顺利进行。

2.3 负责办理工程所需的相关审批手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。

2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料，并确保资料的准确、完整。

2.5 负责提供施工场地，确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。

第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工，确保工程质量。

3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度。

3.3 确保工程施工安全，防止安全事故的发生。

3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作，确保施工环境符合相关要求。

配电室工程合同协议书

配电室工程合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于双方基于平等、自愿的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行配电室工程项目的施工达成如下协议：一、工程概述本合同所涉及的配电室工程位于___________，主要包括但不限于以下几个方面：1. 配电室的设计、施工及调试；2. 相关设备的采购、安装及验收；3. 工程施工过程中的安全管理与监督；4. 工程竣工后的质量保证与售后服务。

二、合同价格双方约定，本工程的总合同价为人民币_________元。

该价格包含了所有必要的材料费、人工费、管理费及其他相关费用。

三、工期与进度1. 工程计划开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。

2. 乙方应按照合同约定的工期完成工程任务，如遇不可抗力因素影响工程进度，应及时通知甲方并协商解决。

四、质量要求乙方必须严格按照国家有关标准和规范执行，确保工程质量符合设计要求和相关法规的规定。

五、支付方式1. 甲方应按合同约定支付预付款、进度款及竣工结算款。

2. 预付款占总合同价的______%，在合同签订后______个工作日内支付。

3. 进度款根据实际完成的工程量按比例支付。

4. 竣工结算款在工程验收合格后的______个工作日内支付。

六、违约责任如任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，由双方协商补充条款或另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________签订日期：______年______月______日。

配电工程合同协议书范本

配电工程合同协议书范本一、合同编号与参与方信息合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包商）：[填写]二、项目概述本合同旨在规范甲乙双方在[详细描述工程项目名称和地点]的配电工程建设过程中的权利、义务和责任。

该工程包括[具体说明主要工作内容及技术要求]。

三、合同金额与付款方式合同总金额为[明确金额]元人民币。

付款方式按照以下流程进行：[详细说明预付款、进度款、竣工款等支付条件和时间节点]。

四、工期与交付工程开工日期定为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。

乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范，并按约定时间完成交付。

五、质量保证与验收乙方须对所施工的配电工程提供[约定年限]年的质保期。

工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可视为工程交付完成。

六、违约责任若任何一方未能履行合同约定，需承担相应的违约责任。

具体违约赔偿标准及处理办法详见合同。

七、争议解决合同执行过程中出现争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构或法院]进行裁决。

八、其他条款本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。

所有补充协议均为本合同不可分割的一部分。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、附件随本合同附上相关技术图纸、设备清单及其他辅助文件，作为合同执行的依据。

本配电工程合同协议书范本提供了一套标准化的合同框架，以帮助甲乙双方明确各自的权利和义务，降低法律风险，确保项目的顺利进行。

在实际操作中，各方应根据具体情况调整和完善合同内容，以适应不同的工程项目需求。

需要注意的是，本文所提供的范本仅供参考，具体合同内容应结合实际情况和法律法规进行调整。

在签订合同前，建议双方咨询专业法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。

完整配电房工程施工合同

完整配电房工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设配电房工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就配电房工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____配电房工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于配电房的土建施工、电气设备安装调试、线路敷设等，具体工程内容以施工图纸和双方确认的工程清单为准。

二、工程期限1、本工程的工期为自合同生效之日起_____个日历天。

2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认工期的调整。

三、工程质量及验收1、乙方应严格按照国家及地方现行的相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2、工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的_____个工作日内组织验收。

3、验收合格后，双方应签署工程验收单。

如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。

四、工程价款及支付方式1、本工程的总价款为人民币_____元（大写_____元整）。

此价款为固定总价，包含但不限于工程材料、设备采购、施工安装、运输、调试、税费等所有费用。

2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付合同总价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_____%；（4）剩余合同总价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。

配电工程建设施工合同模板

配电工程建设施工合同模板甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（承包方）：（承包方名称）鉴于甲方拟对（项目名称）工程进行配电工程建设，经双方友好协商，达成如下合同：第一条工程基本情况甲方委托乙方负责对（项目名称）工程进行配电工程建设，工程地点位于（地点），总工程量约为（具体数量），工程预算为人民币（具体金额）元。

第二条项目内容1. 乙方按照双方最终确定的施工图纸和技术要求，对（项目名称）工程进行配电工程建设，确保工程质量符合国家相关标准和规定。

2. 乙方负责提供施工所需的设备、材料和劳动力，并按照约定的工期完成工程建设任务。

3. 乙方需保证施工过程中的安全和环保工作，确保工地秩序良好，防止发生事故和环境污染。

4. 乙方在施工过程中需与甲方保持密切沟通、互相协助，协商解决工程建设过程中出现的问题。

第三条工程进度1. 工程建设的时间表将由双方共同制定，并在合同签订之日起生效。

2. 若乙方在工程建设过程中发现有可能延误工期的情况，应及时向甲方报告，并在双方协商一致的情况下进行调整工期。

第四条工程款支付1. 工程款的支付方式为分阶段支付，具体支付比例如下：（1）工程开工前，甲方支付工程总金额的30%作为预付款；（2）工程中途，乙方完成工程进度的50%后，甲方支付工程总金额的50%作为第二次进度款；（3）工程完工后经验收合格，甲方支付工程总金额的20%作为尾款。

2. 工程款支付时间以双方书面确认的时间起算。

3. 在工程建设过程中，乙方如有特殊要求或额外工程，需额外支付费用，具体费用双方协商确定。

第五条质量保证1. 乙方在工程建设过程中应遵守国家相关标准和规定，确保工程质量符合标准。

2. 工程完工后，甲方有权对工程质量进行验收，如有问题需乙方立即整改。

第六条违约责任1. 乙方未按合同约定时间完成工程建设任务或工程质量不合格的，应承担相应的违约责任。

2. 甲方未按时支付工程款或者擅自更改工程要求的，应承担相应的违约责任。

配电房工程施工的合同书

配电房工程施工的合同书配电房工程施工合同书一、前言甲方：单位名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：单位名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方需要进行配电房工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

二、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程预算：__________三、合同工期1.工期自____年__月__日起至____年__月__日止。

2.工期延误的违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

四、质量标准1.工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。

2.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

五、合同价款1.本合同工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。

（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付给乙方。

3.合同价款支付方式：银行转账、现金等方式。

六、违约责任1.双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

2.工期延误的，乙方应支付甲方违约金，违约金按每日工程总价款的0.5%计算。

3.工程质量不符合约定的，乙方应负责返工、整改，并支付甲方产生的全部费用。

七、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

配电房土建工程施工合同样板

配电房土建工程施工合同样板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：为确保工程质量，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：配电房土建工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程结构：根据设计图纸，配电房为框架结构，包括基础、主体结构、屋面、地面、内外墙体等。

1.4 工程规模：配电房建筑面积为____平方米，具体尺寸以设计图纸为准。

第二条承包方式2.1 乙方采用包工不包料的方式承包本工程。

甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。

2.2 施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币____元（大写：____元整），具体价格以双方协商为准。

第三条甲方责任3.1 甲方应提供施工所需的水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

3.2 甲方负责办理工程所需的相关手续，包括但不限于规划、建设、环保、安全等手续。

3.3 甲方应协助乙方解决施工过程中的外部关系，确保工程顺利进行。

第四条乙方责任4.1 乙方负责按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量和施工进度。

4.2 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作。

4.3 乙方应遵守施工现场的环保要求，做好施工过程中的环境保护工作。

第五条工程质量5.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。

5.2 乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

5.3 工程验收合格后，乙方应负责工程的保修工作。

第六条付款方式6.1 工程进度付款：按照双方协商确定的工程进度，甲方按照实际完成的工程量支付相应的工程款。

6.2 工程验收合格后，甲方支付剩余的工程款。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2 如果协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

配电房土建合同5篇

配电房土建合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，为确保工程项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，特订立本合同协议：一、工程概况1. 工程名称：配电房土建工程2. 工程地点：____________________3. 承包范围：包括配电房的土建施工（含基坑开挖、混凝土浇筑、砖墙砌筑等），不包括电气设备的安装及调试。

二、合同工期1. 承包方应按照发包方要求的工期进行施工，确保工程按时完工。

2. 如因特殊原因需要调整工期，应经双方协商一致并签订书面协议。

三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币______元整（大写：______元整）。

该价款包括人工费、材料费、机械费及其他相关费用。

2. 支付方式：签订合同后预付合同价款的______%，工程完工验收合格后支付剩余款项。

四、技术标准与规范本工程应按照国家现行相关标准、规范进行设计、施工和验收。

双方应确保工程质量符合约定的标准。

五、质量保证与验收1. 承包方应确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。

2. 工程完工后，承包方应及时组织验收并提交相关材料。

发包方应在收到验收申请后一定时间内组织验收工作。

验收合格后，双方签订验收合格证书。

3. 如工程质量不符合约定标准，承包方应在发包方提出整改要求后及时整改，并承担相应费用。

六、安全施工与文明施工1. 承包方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

如因承包方原因造成事故，由承包方承担全部责任。

2. 承包方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

七、违约责任1. 若因承包方原因造成工程延期，承包方应承担违约责任，并支付违约金。

违约金按照每延期一天支付合同总价款的一定比例计算。

2. 若因发包方原因造成工程停工，发包方应承担相应损失。

配电房装修合同模板

配电房装修合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方本着公平、自愿、平等的原则，就甲方委托乙方进行配电房装修的相关事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方对甲方位于（地址）的配电房进行装修，装修内容包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、电气设备、照明设备等。

1.2 装修工期为（时间），具体时间双方商定。

二、装修要求2.1 装修工程应保证符合国家相关规范和标准，保证装修质量，达到设计要求。

2.2 乙方应按照甲方提供的设计方案和要求进行施工，未经甲方同意不得擅自变更。

2.3 乙方应按照合同约定的工期完成装修工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任和违约责任。

三、费用支付3.1 甲方应按照本合同约定的支付方式及金额支付装修费用。

3.2 装修费用总额为（金额），具体支付方式和时间双方商定。

四、保质保量4.1 乙方应对装修工程负责，保证装修质量符合国家相关标准。

4.2 装修完成后，乙方应提供装修保修期为（时间），在此期间内对已完成的工程提供保修服务。

五、违约责任5.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任。

5.2 若乙方在装修过程中出现严重质量问题导致返工或修补的，乙方应承担相应的违约责任。

5.3 若甲方在支付装修费用上有拖欠行为，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。

六、争议解决6.1 如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交相关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。

6.2 争议解决方式以仲裁为主，仲裁地点为合同签订地附近的仲裁机构。

七、其他事项7.1 本合同在双方签字盖章之日生效，有效期为合同签订后为止。

7.2 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为配电房装修合同的所有内容，双方遵守合同内容，共同完成装修工程，如有违约行为，将承担相应的法律责任。

配电工程建设施工合同书

配电工程建设施工合同书甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目1.1 工程名称：_______配电工程建设施工项目1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于配电室建设、电缆敷设、配电设备安装、控制系统调试等。

1.4 承包形式：总价承包。

第二条工程期限2.1 合同工期总日历天数：_______天。

开工日期：_______年_______月_______日。

竣工日期：_______年_______月_______日。

2.2 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：（1）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3次以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；（2）因台风、暴雨、飓风等不可抗力的因素；（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

2.3 因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第三条工程价款、结算及付款方式3.1 甲方付款前，乙方应提供发票。

3.2 本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币（大写）（元）。

任何政策性调整、工程量增减等，均包含在合同总价内，不再另行计算。

3.3 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，保证工程质量。

4.2 工程质量要求符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

4.3 甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，乙方应予以配合。

第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。