建设工程监理合同补充协议范本
工程监理补充协议合同范本
工程监理补充协议合同范本---工程监理补充协议合同甲方（业主）：______________乙方（承包商）：______________丙方（监理单位）：______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《______________工程项目合同》（以下简称“原合同”），现因______________的原因，经甲乙丙三方协商一致，决定对原合同的部分内容作出如下补充约定：1. 工程变更- 原合同中规定的工程项目发生变更时，乙方应及时通知甲方和丙方，并提供相应的变更方案。
- 变更方案经甲方和丙方审核同意后，方可实施。
- 变更部分的费用按照国家相关规定和行业标准执行。
2. 工期调整- 若因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方不承担违约责任。
- 延期期间，乙方有权根据实际情况调整施工计划，并及时通知甲方和丙方。
- 延期造成的损失由责任方承担。
3. 质量要求- 乙方应严格按照国家相关标准和规范以及设计图纸的要求进行施工。
- 丙方应对工程质量进行全程监督和管理，确保工程质量符合要求。
- 如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量要求为止。
4. 费用支付- 变更部分的费用应在变更方案确定后____天内支付给乙方。
- 逾期未支付的，甲方应按国家规定支付滞纳金。
- 其他费用支付方式按原合同约定执行。
5. 争议解决- 本补充协议未尽事宜，可另行签订补充协议予以明确。
- 本补充协议与原合同具有同等法律效力。
- 如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，可提交________仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
6. 其他事项- 本补充协议一式三份，甲乙丙各执一份。
- 本补充协议自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日丙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日---。
工程监理补充协议合同范本
1.甲方的权利与义务：
（1）甲方按照本合同约定支付监理费用。
（2）甲方为乙方提供必要的办公和生活条件，确保乙方顺利开展监理工作。
（3）甲方及时向乙方提供与工程相关的资料、图纸等，并对乙方提出的合理要求给予积极配合。
（4）甲方对乙方在监理过程中发现的问题及时整改，确保工程质量。
2.乙方的权利与义务：
3.乙方未按约定履行监理职责，导致工程质量、进度等出现问题，应承担相应责任。
六、争议解决
1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
2.如协商不成，双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________个月。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
工程监理补充协议合同范本
一、定义与术语
1.本合同所述“工程”，是指位于__________（工程地址）的__________（工程名称）。
2. “甲方”是指承担本工程建设的单位或个人，以下简称“甲方”。
3. “乙方”是指接受甲方委托，负责对本工程进行监理的单位，以下简称“乙方”。
4. “补充协议”是指在本合同基础上，对双方权利、义务、责任等方面进行补充和修改的协议。
二、监理范围及内容
1.乙方根据甲方的委托，对工程的施工过程、质量、进度、安全等方面进行全面监理。
2.乙方负责监督、检查施工单位的施工方案、施工工艺、施工材料等，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
3.乙方对施工过程中的变更进行审查，并提出合理化建议。
4.乙方协助甲方处理与工程相关的外部关系，确保工程顺利进行。
（1）乙方按照本合同约定，认真履行监理职责，确保工程质量和进度。
监理合同补充协议书
监理合同补充协议书
甲方：监理单位
乙方：施工单位
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
为了明确监理单位与施工单位在监理合同中未明确的事项，特制定本监理合同补充协议书。
二、具体的条款和条件
1. 甲方应按照相关法律法规和监理合同的规定，对施工单位的施工过程进行监督和检查，确保施工质量和进度；
2. 乙方应配合甲方的工作，提供必要的资料和信息，并按时整改甲方提出的问题；
3. 双方应保持良好的沟通和合作关系，共同完成监理工作。
三、保密事项
双方在履行本协议过程中涉及到的商业秘密和技术资料，应予以保密，未经对方同意不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致监理工作无法继续，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、协议终止的条件
1. 双方经协商一致决定终止协议；
2. 一方违约，经对方提出书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应的法律责任；若双方发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束之日止；
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
本监理合同补充协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
监理单位（盖章）：__________ 日期：__________
施工单位（盖章）：__________ 日期：__________。
监理合同补充协议
监理合同补充协议日期：[填写日期]1. 合同背景监理合同是为了保障建设工程施工质量、工期及合同约定的其他内容，由监理方对施工过程进行监督、检查，并向甲方提供相关意见和建议。
然而，在实际操作中，由于各种原因可能会出现一些未曾预料到的情况，因此需要对监理合同进行补充以满足特定的需求。
2. 补充内容2.1 变更管理甲方有权根据施工需要对工程范围、设计方案等进行变更。
监理方应及时、明确地提供评估和意见，并协助甲方与施工方协商达成一致。
变更后的费用及工期应重新进行评估并记录在变更通知书中。
2.2 工期延误若工程出现不可抗力或其他不可预见的情况，导致工期延误的，甲乙双方应密切配合，通过协商解决，并尽量减少工期影响。
监理方有责任及时向甲方报告延误情况，并提供解决方案和建议。
2.3 质量控制监理方应加强对工程施工中质量控制的监督，确保其符合相关法规和标准，及时提出修改意见并配合甲方与施工方进行整改。
如因工程质量问题引起纠纷，甲方有权要求监理方提供相应的技术支持和协助。
2.4 费用结算甲方应按照合同约定的支付方式及时支付监理费用，并提供相应的支付凭证。
如因甲方拖延支付导致监理方无法按时履行监理职责的，甲方应承担相应的违约责任。
3. 协议生效本协议一式两份，甲方和监理方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
本协议对监理合同具有完整的补充效力，与监理合同具有同等法律效力。
4. 双方确认甲方：_________________________（签字）监理方：_________________________（签字）日期：____________________________注：本补充协议一式两份，甲方和监理方各执一份，具有同等效力。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。
一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。
工程监理补充协议合同范本最新-2篇
工程监理补充协议合同范本最新甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程监理的补充协议，达成如下条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程总投资：__________1.5 工程监理期限：自本补充协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、监理范围及内容2.1 监理范围：甲方委托乙方对工程项目的施工全过程进行监理，包括但不限于施工质量、安全、进度、合同、信息、环保等方面的监理。
2.2 监理内容：乙方应按照甲方的要求和工程项目的实际需要，制定监理规划和监理实施细则，对工程项目进行全面监理，确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
三、监理费用及支付方式3.1 监理费用：本补充协议的监理费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 支付方式：监理费用分__________期支付，每期支付人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
支付时间为每期监理工作完成后__________日内。
四、甲乙双方的权利和义务4.1 甲方权利和义务4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，对乙方的工作提出意见和建议。
4.1.2 甲方应按照本补充协议的约定支付监理费用。
4.1.3 甲方应提供必要的监理工作条件，包括但不限于提供监理场所、监理资料等。
4.2 乙方权利和义务4.2.1 乙方有权对工程项目的施工进行全面监理，对施工质量、安全、进度等方面进行监督和检查。
4.2.2 乙方应按照本补充协议的约定和甲方的指示，认真履行监理职责，确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
监理合同补充协议书模板
监理合同补充协议书模板在工程建设的过程中，由于各种不可预见的因素，原监理合同可能需要进行调整和补充。
为此，甲乙双方基于平等自愿的原则，经过友好协商，就《XX工程监理合同》（以下简称“原合同”）的相关事宜达成如下补充协议：一、补充条款的背景鉴于XX工程（项目名称）在实施过程中，出现了新的技术要求、工期调整、成本变动等情况，甲乙双方认为有必要对原合同中的部分条款进行修改和补充，以确保工程的顺利进行。
二、补充条款的内容1. 工期调整：由于XX原因，原定工期需延长至XX年XX月XX日完成。
甲方应按照新的工期支付监理费用，乙方应根据新的工期安排监理工作。
2. 费用调整：因工期延长及新增工作量，监理费用相应增加XX万元。
甲方应在补充协议签订后的XX个工作日内支付给乙方。
3. 人员变更：乙方因工作需要，将更换原合同中指定的XX监理工程师为XX监理工程师，新任命的监理工程师具有相应的资质和经验。
4. 其他变更：除上述明确列明的变更外，原合同的其他条款继续有效，双方均应遵守。
三、补充条款的效力本补充协议是对原合同的有效补充，与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同有任何冲突之处，以本补充协议为准。
四、争议解决因本补充协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁委员会进行仲裁。
五、其他事项本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________签订日期：____年__月__日。
工程监理补充协议合同范本最新最新通用
工程监理补充协议合同范本最新最新通用合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（监理方）：__________地址：__________联系电话：__________一、监理范围和内容1.1 本补充协议监理范围包括：__________1.2 本补充协议监理内容主要包括：__________二、监理依据2.1 本项目的工程建设法律、法规、标准和规范；2.2 本项目的批准文件、设计文件、施工图纸及相关技术文件；2.3 本项目合同文件及双方协商确定的其他监理依据。
三、监理工作方式和方法3.1 乙方应根据本补充协议约定的监理范围和内容，采取日常现场检查、定期巡查、不定期专项检查等方式，对甲方的施工过程进行全面监理；3.2 乙方应按照监理工作计划和监理流程，对甲方的施工过程进行实时监控，发现问题及时提出，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决；3.3 乙方应定期向甲方提交监理报告，对本项目施工过程中的质量、安全、进度等方面进行全面分析，为甲方提供合理化建议；3.4 乙方应在本项目验收阶段，对甲方的施工质量、进度、安全等方面进行综合评价，并向甲方提供验收报告。
四、监理人员配备4.1 乙方根据本项目规模、特点及监理范围和内容，承诺配备具有相应资质和经验的监理人员；4.2 乙方应确保监理人员熟悉本项目相关法律法规、工程建设标准、设计文件和合同约定，具备较强的业务能力和沟通协调能力；4.3 乙方应为本项目监理人员提供必要的培训和指导，确保监理人员在本项目中的业务水平。
五、监理费用5.1 双方确认，本补充协议监理费用为人民币__________元整（大写：__________元整）；5.2 乙方应按照双方约定的时间和方式向甲方提交监理费用支付申请，甲方应在收到申请后及时支付；5.3 乙方应为本项目监理工作提供真实、完整的监理资料，以便甲方对监理工作进行核查。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 监理服务范围调整：_____________。
（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。
第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
建设工程委托监理合同补充协议
建设工程委托监理合同补充协议委托单位(委托人): XXX房地产开发有限公司监理单位(乙方):XX市XX工程建设监理有限公司就双方于20XX年XX月XX日签订的关于XXXX小区1号楼《建设工程委托监理合同》, 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致,达成以下补充协议:1 工程概况工程名称： XXXX住宅及配套工程（以下简称“本工程”）工程地点：XX市XX西路南侧、XX街东侧2监理服务范围2.1委托方式：综合单价包干2.2监理范围：包括XXXX 1、2、3、4 #住宅楼、1栋幼儿园、2栋临街商业及其范围内地下车库，总建筑面积约90000 ㎡及区域范围内配套设施、建筑外网(包括但不限于低压采暖、给水、排水、消防工程)等设计图纸范围内工程施工直至竣工验收全过程的监理。
1监理周期3.1本工程开工、竣工日期：本工程计划于XXXX年X月15日开工，于XXXX年XX月15日竣工。
（具体以委托人的开工通知为准）3.2监理周期3.2.1监理周期为 30 个月（具体进场时间以委托人的开工通知为准）（不含委托人原因造成的停工时间，如因委托人原因造成工程停工，委托人将及时通知监理人，监理周期将顺延，停工期间，委托人亦不支付监理费用，直至工程复工）。
3.2.2监理周期超出3.2.1条约定监理周期2个月以内的不计监理服务费。
超出监理周期2个月以上的，按监理服务内容结合监理服务人员数量确定。
2质量标准工程质量标准：合格。
3合同价款合同金额（大写）：柒拾万元（人民币）（小写）：￥ 800000元。
6监理服务费的支付6.1监理服务费本合同暂定监理面积为 10 万平方米，监理服务费综合单价包干 8元/平方米，此综合单价是在监理服务期内，监理单位按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用单价，包括但不限于直接费用、间接费用、利润、风险、税金等全部费用，不随市场波动及相关政策性调整而调整。
工程监理合同补充协议范本
工程监理合同补充协议范本工程监理合同是指建设工程监理单位和建设单位签订的协议，约定监理单位为建设单位提供监理服务的一种合同形式。
工程监理合同的签订是建设工程顺利进行的前提之一，为了适应工程实际情况，常常需要签订工程监理合同补充协议。
接下来，本文将就工程监理合同补充协议的范本进行分析和探讨。
一、补充协议的定义及作用补充协议是合同的一个组成部分，它对原有合同的补充、修改、补充附加等进行了详细的规定。
补充协议的作用是对原有合同条款进行澄清和完善。
当双方在原有合同中没有约定某些具体事项时，双方可以签订补充协议。
二、工程监理合同补充协议的范本1. 协议号2. 项目名称3. 双方基本情况4. 补充协议的具体内容（1）补充内容的具体描述补充协议的第一部分应当列明补充内容的具体描述。
例如，双方可以达成补充协议，对于原有合同中没有约定的工程监理服务内容进行补充。
如果监理单位与建设单位就一个具体操作过程在原有合同的监理服务范畴中未指定职责，双方可以在此区分双方的职责。
（2）监理服务标准在第二部分中，应当描述双方对监理服务标准的约定。
例如，对于建设单位未提供的监理服务，监理单位在工程监理服务范畴内需履行的标准。
从而保证监理单位对实际施工情况的把握和准确性，并使工程最终保持按照合同规定的质量要求。
（3）监理服务费用或权益变动在协议的第三部分中，双方可以就监理服务费用或权益变动达成约定。
例如，因工程建设工作的实际需要，监理服务内容重新划分，可能导致相应服务费用的变化。
此时，双方应当约定具体的变化范围、计算方式等。
（4）变更登记在协议的第四部分，双方应当约定变更登记的规定。
例如，当补充协议签署后，监理单位应当及时将补充协议提交给建设单位办理变更登记，并在合同查询时能够出具完整的合同信息。
5. 附件在签署补充协议之前，双方应当准备好所有必需的附件，并与协议一起签署。
三、结语工程监理合同补充协议是合同的重要组成部分。
通过签署补充协议，双方可以更加详细地规定和交流工程监理服务的具体内容和标准，进一步增强合同约束力，保障工程质量的安全和可靠。
2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)
2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。
（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。
（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。
二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。
三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。
具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。
（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。
四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。
（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。
（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。
五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。
2024年增加监理费补充协议
2024年增加监理费补充协议
监理费补充协议范本：
一、监理费支付方式：原监理合同约定的监理费支付方式为按进度支付，特此双方协商一致，将监理费支付方式修改为按季度支付一次。
二、监理费标准调整：鉴于市场形势变化和工程实际情况的变化，经双方协商一致，决定对监理费标准进行调整。
新的监理费标准为原监理合同中约定的标准的1.5倍，具体金额为XX元/季度。
三、监理费支付时间：根据新的监理费支付方式，监理费应在每季度结束后的5个工作日内支付至监理方指定账户。
四、监理费发票开具：监理费支付完成后，监理方应及时开具相应的发票，以便甲方取得报销凭证。
五、其他约定：除以上内容外，双方约定的其他条款仍然有效，未尽事项双方可以另行协商解决。
六、协议生效：此监理费补充协议经双方签署后立即生效，直至监理合同终止。
签署单位：
甲方：_________________（盖章）
乙方：_________________（盖章）
签署日期：______________
第 1 页共 1 页。
2024版工程监理合同补充协议范本
2024版工程监理合同补充协议范本甲方(监理单位):__________________乙方(施工单位):__________________根据双方在2024年签订的《工程监理合同》(以下简称“原合同”),为明确双方在工程监理过程中的权利和义务，保障工程质量、安全、进度等方面的要求，特订立本补充协议。
一、补充内容1. 乙方应按照国家法律法规、地方规定以及行业标准和惯例，确保工程质量、安全、环保等方面的要求。
如有违反，甲方有权要求乙方整改，并承担相应的违约责任。
2. 乙方应在工程施工过程中，积极配合甲方的监理工作，及时提供相关资料和信息，确保工程顺利进行。
如有不配合或拖延工期的情况，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法按期完成或质量无法保证的，双方应协商解决。
如协商无果，可依据相关法律法规和合同约定，通过仲裁或诉讼解决。
4. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议明确。
二、其他条款1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本补充协议的附件为原合同的组成部分，与本补充协议具有同等法律效力。
2. 本补充协议的解释权归甲乙双方共同所有。
如对本补充协议的内容有争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本补充协议的签署不影响原合同中关于违约责任、争议解决等相关条款的规定。
甲方(盖章):_________________ 日期：_________________乙方(盖章):_________________ 日期：_________________。
工程监理合同补充协议范本
工程监理合同补充协议范本随着建筑行业的快速发展和市场竞争的加剧，工程监理在工程建设中的作用也变得越来越重要。
为了更好地保证工程的质量和安全，工程监理合同补充协议成为了监理公司和业主之间的一种重要协议形式。
一、背景说明监理公司和业主在签订工程监理合同的过程中，如果遇到了一些特殊情况，例如工程进度、施工方案等方面上产生了争议，双方需要达成新的共识。
此时，就需要通过补充协议的形式，对原有的监理合同进行补充和完善。
补充协议通常又称为增补协议或附加协议。
它是在原有的合同基础上，针对某一方面进行具体规定的另一份协议。
对于工程监理合同而言，补充协议一般用于对合同内的监理标准、监理费用以及相关的责任要求等进行具体规定。
二、下面我们就来看一份工程监理合同补充协议的范本，以供参考。
补充协议编号：XXX甲方：（监理公司）乙方：（业主）鉴于甲乙双方签订了《工程监理合同》（以下简称“原合同”），现在因工程进度、施工方案等方面的原因，双方需要达成新的协议，具体内容如下：一、监理标准原合同中规定的监理标准是基于国家相关标准的要求制定的，根据实际工程情况，甲方须在监理过程中把握好施工质量和安全管理，严格按照国家标准和有关法规对工程进行监理，并对工程中出现的问题及时处理和报告乙方。
二、监理费用根据实际情况，本次补充协议对原合同中的关于监理费用的规定做出了调整：监理费按照实际监理工作量计算，每月结算一次；若有特殊情况，乙方可根据实际情况另行支付相应费用。
三、责任要求在工程监理过程中，如果甲方发现了一些重要问题，应当及时向乙方提出并处理。
如果因甲方的疏忽或监理不力，导致工程质量和安全问题，甲方应当负主要责任。
但若因乙方自身原因或承包商问题导致事故，甲方可免除相应责任。
四、补充规定除此之外，本次补充协议还规定了以下补充内容：1. 甲方应当定期向乙方汇报工程监理进度，及时告知工程进度、施工质量、材料使用等方面的问题。
2. 工程监理结束后，甲方须出具一份终审报告并交付乙方，该报告包括整个监理过程中的问题汇总、施工质量评估、安全评估等内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
建设工程监理合同补充协议范本
签订地点：
签订日期：年月日
建设工程监理合同补充协议范本
建设工程监理合同补充协议范本
委托人(甲方): 房地产开发有限公司
监理人(乙方):工程建设监理有限公司
就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:
一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员
1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求:
(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
3、经甲方确认的监理人员应当作好随时进驻现场的准备,按甲方要求期限进驻现常乙方不得以监理人员身体健康等问题逾期进驻现常
4、乙方现场人员应当遵守施工现场的管理制度。
三、监理大纲、规划、细则
乙方应当在本合同签订后2日内提交监理大纲、监理规划(包括旁站。