工程监理合同的主要内容示范文本

合集下载

工程监理合同示范文本(精选)

工程监理合同示范文本(精选)

工程监理合同示范文本(精选)1. 引言本合同订立于______年___月___日,由甲方(业主)与乙方(监理公司)自愿、平等协商一致签订。

根据相关法律法规和监理服务需求,甲乙双方本着互利共赢的原则,制定本合同。

2. 项目概述2.1 项目名称甲方委托乙方对项目进行监理服务,项目名称为________。

2.2 项目位置和范围项目位于_______,范围包括但不限于_______。

2.3 监理目标乙方将按照监理服务标准,协助甲方管理项目工程的质量、安全、进度和成本,确保项目达到预期目标。

3. 监理服务内容3.1 前期准备阶段乙方应协助甲方进行项目前期准备工作,包括但不限于投标文件的编制、施工合同的评审等。

3.2 施工准备阶段乙方根据需求对施工单位进行审核并提出合理化建议,确保施工前的准备工作符合规范要求。

3.3 施工过程监理乙方应对施工单位的施工过程进行全过程监理,包括但不限于工程质量、施工工艺、材料使用、施工进度等方面。

3.4 工程质量检查与验收乙方应对施工单位完成的工程质量进行检查,并参与工程的竣工验收过程。

3.5 成本控制与支付管理乙方应对工程的成本进行控制,并按照约定对施工单位的进度款支付进行管理。

3.6 问题处理与纠纷调解乙方应协助甲方解决工程施工过程中的问题,并参与有关纠纷的调解工作。

3.7 监理报告与评价乙方应根据工程进度,定期向甲方提交监理报告,对工程进展情况进行评价和分析,并提出合理化建议。

4. 工作时间与费用4.1 工作时间乙方将根据项目的实际需求,合理安排监理工作的时间,并协调与甲方的项目工作安排。

4.2 费用乙方的监理费用将根据项目的规模、工期和难度进行协商确定,甲方应按照约定及时向乙方支付费用。

5. 保密条款甲乙双方在履行本合同过程中会接触到对方的商业机密和项目信息,双方都应对这些信息进行保密,并不得向第三方透露或公开。

6. 违约责任6.1 甲方违约责任甲方未按照本合同约定及时支付监理费用的,应承担违约责任,并按约定支付违约金。

标准监理合同示范文本

标准监理合同示范文本

标准监理合同示范文本《监理合同示范文本》甲方(委托方):乙方(监理方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本监理合同,共同遵守。

第一条监理工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程投资估算:____________________1.5 工程主要建设内容:____________________第二条监理范围和内容2.1 监理范围:本工程的所有建设内容。

2.2 监理内容:(1)施工准备阶段的监理:包括施工图纸的审查、施工组织设计的审批、施工场地的准备等。

(2)施工阶段的监理:包括施工进度、施工质量、施工安全、施工成本等方面的监督和控制。

(3)竣工验收阶段的监理:包括工程质量的评定、工程决算的审核、工程交付的使用验收等。

第三条监理期限3.1 监理期限自监理合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。

3.2 监理过程中,如因不可抗力等因素导致监理工作不能正常进行,双方可协商顺延监理期限。

第四条监理费用4.1 监理费用为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。

4.2 监理费用的支付方式:(1)合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方监理费的50%。

(2)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方监理费的50%。

第五条监理人员的配备和职责5.1 乙方应根据工程需要,配备具有相应资格和经验的监理人员,并报甲方备案。

5.2 乙方监理人员的职责:(1)认真履行监理职责,确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。

(2)严格按照施工图纸、施工规范和合同约定进行监理,确保施工过程中的各项指标符合规定。

(3)及时发现和处理工程中的问题,对重大问题应及时向甲方报告。

(4)定期向甲方报告监理工作情况,参加甲方组织的有关会议和活动。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系,规范建设工程监理服务,保障工程质量和安全,依法独立公正进行监理,特制订本合同。

第二条合同定义1.建设工程监理:指甲方雇佣监理人员,对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制,确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。

2.监理人员:指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人,负责承担建设工程监理的全过程工作。

3.甲方:本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。

以下简称“甲方”。

4.监理服务方:指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。

以下简称“监理服务方”。

第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。

2.监理服务方应根据本合同的约定,进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。

3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见,并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。

第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则,履行监理职责,保持独立性和公正性。

2.监理服务方应及时到场,对建设工程的施工情况进行监理,并提供监理意见和建议。

3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。

4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。

5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况,并向甲方提供法律咨询和法律支持。

第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。

2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并采取合理措施解决。

建设工程监理合同示范文本

建设工程监理合同示范文本

建设工程监理合同示范文本甲方(委托方):_____________________乙方(监理方):_____________________鉴于甲方拟对建设工程项目进行监理,乙方具有相应的监理资质和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就建设工程监理事项达成如下合同条款:第一条监理范围1.1 本合同监理的范围为甲方的建设工程项目,具体包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段的监理工作。

1.2 监理内容涵盖工程质量、进度、投资控制,以及合同管理、信息管理、安全文明施工等方面的监理服务。

第二条监理期限2.1 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.2 如因甲方原因导致工程延期,监理期限相应顺延,双方应另行签订补充协议明确顺延期限及监理费用。

第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用按照国家有关规定和双方协商确定的标准计算,具体金额为:________元。

3.2 监理费用的支付方式为:甲方在合同签订后____日内支付总监理费用的____%作为预付款;监理工作完成后,甲方应在____日内支付剩余监理费用。

第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务:4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。

4.1.2 甲方应按合同约定支付监理费用,并提供必要的工作条件。

4.1.3 甲方应及时向乙方提供工程相关资料和信息,以保证监理工作的顺利进行。

4.2 乙方的权利和义务:4.2.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用。

4.2.2 乙方应按照国家有关规定和合同约定,认真履行监理职责,确保工程质量、进度和投资控制。

4.2.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展情况,并提出合理化建议。

第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付监理费用,每逾期一日,应向乙方支付未付监理费用____%的违约金。

5.2 如乙方未按合同约定履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)合同编号:GF-2012-0202甲方(建设单位):_____________________乙方(监理单位):_____________________一、合同目的和原则本合同是为了对建设工程进行监理,保证工程质量和进度,确保建设工程按照相关法律法规和合同要求进行。

1.1 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方的权利和义务,并约定相关责任和互动关系,确保建设工程过程中的监理工作顺利进行。

1.2 合同原则本合同依据相关法律法规制定,遵循公平、公正、互利、诚实信用的原则,维护建设工程的合法权益。

二、合同内容2.1 工程概况甲方承担建设工程的主要责任,包括工程的设计、施工、材料供应等。

乙方作为监理单位,负责对建设工程的施工过程进行监督、检查和评估。

2.2 监理职责(1)监督工程施工过程,确保施工符合设计要求和施工规范。

(2)检查工程质量,及时发现和纠正施工中的问题。

(3)评估施工进度,确保按计划进行工程施工。

(4)监督材料的供应和使用,确保符合相关标准和要求。

(5)提出建设工程改进和优化意见。

(6)编写监理报告,向甲方提供工程现场情况。

2.3 合同期限本合同有效期为____________________,自合同签订之日起计算。

2.4 付款方式甲方按照约定的工程进度和质量验收情况进行付款,付款金额、时间及方式详见合同附件。

三、合同附件本合同附件包括但不限于:附件一:建设工程施工图纸及设计文件附件二:施工合同附件三:预算及支付方式四、法律名词及注释本合同涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程法律法规:指建设工程领域的相关法律、行政法规和规章制度。

五、执行困难及解决办法在实际执行过程中,可能出现以下困难:1. 甲方未按合同要求提供必要的施工资料和技术支持。

解决办法:乙方提醒甲方及时提供相关资料,并按照约定协助甲方完成工程。

监理合同示范文本6篇

监理合同示范文本6篇

监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。

2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。

三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。

2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。

四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。

2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。

五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。

2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。

六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。

2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。

七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。

2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。

八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

监理合同 示范文本(最新4篇)

监理合同 示范文本(最新4篇)

监理合同示范文本(最新4篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同示范文本(最新4篇)辛弃疾教学模式,学习方法报告:近义词诗歌竞选简章团结:文化建设公司简介计划读书三字经,辞职信意见书仿写卷首论文,策划书个人介绍方案。

建设工程监理合同(示范文本)5篇

建设工程监理合同(示范文本)5篇

建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。

1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。

二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。

三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。

四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。

4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。

五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。

六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。

建设工程监理合同(示范文本)7篇

建设工程监理合同(示范文本)7篇

建设工程监理合同(示范文本)7篇篇1甲方(业主):______________________乙方(监理单位):______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________监理范围:______________________二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。

具体监理工作内容应根据工程实际情况,在双方协商后确定。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕止。

若工程期间因故中止,双方应另行协商处理。

四、监理费用1. 监理费用计算方式:按照工程规模、监理难度、工期等因素综合确定。

2. 支付方式:根据工程进度分期支付,具体支付节点和金额在补充协议中约定。

3. 甲方应按时支付监理费用,如逾期支付,应按照逾期支付金额的一定比例支付违约金。

五、权利与义务1. 甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,甲方有义务按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件。

2. 乙方的权利和义务:乙方有权获得约定的监理费用,乙方有义务按照合同约定履行监理职责,对工程项目的质量、安全、进度等进行有效监督。

六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,由此造成的损失由甲方承担。

2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。

3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决。

七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程委托监理合同示范文本(5篇)

建设工程委托监理合同示范文本(5篇)

建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________总投资:__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。

本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。

委托人:__________(签章)监理人:__________(签章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮编:__________ 邮编:__________电话:__________ 电话:__________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

建设工程监理合同示范文本正规范本(通用版)

建设工程监理合同示范文本正规范本(通用版)

建设工程监理合同示范文本1. 合同序言本合同由甲方(简称“业主”)与乙方(简称“监理单位”)缔结,根据相关法律法规和有关约定,经双方协商一致,签订监理合同。

2. 合同背景(简要描述工程项目的背景和目的)3. 工程项目概述(简要描述工程项目的范围、规模和内容)4. 服务内容4.1 甲方委托乙方对工程项目进行全程监理服务,包括但不限于内容:•监理前期调研和项目可行性研究•监理设计文件审查•监理投标文件编制和评审•监理招标和投标工作•监理合同和施工合同的审查•监理工程质量和进度的检查和评估•监理合同履行和变更管理•监理报告的撰写和提交•监理资料的归档和管理4.2 乙方应当按照合同约定为甲方提供专业、高质量的监理服务,并确保监理报告的准确和及时性。

5. 服务期限5.1 本合同的服务期限为(具体日期或工期)。

5.2 如需延长服务期限,乙方应事先书面通知甲方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。

6. 支付方式及费用6.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理服务费用。

6.2 监理服务费用为按(具体方式)进行结算,具体费用标准和支付比例见附件。

7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密或技术资料应予以保密。

7.2 未经一方事先书面许可,另一方不得向第三方透露或泄露与本合同相关的任何信息。

8. 违约责任8.1 若一方未按合同约定履行义务,应赔偿对方遭受的损失。

8.2 若监理单位未履行合同规定的监理服务义务,甲方有权终止合同并要求返还已支付的监理服务费用。

9. 争议解决9.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 其他事项(双方根据实际情况可以添加其他约定事项)11. 合同生效与变更11.1 本合同一经双方签字盖章,即生效。

11.2 本合同的任何修改、补充或变更,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。

为建设工程监理合同示范文本,双方签字盖章后生效。

建设工程监理合同示范文本

建设工程监理合同示范文本
4.4乙方有权对施工过程中的安全隐患提出整改要求,并对整改结果进行验收。
4.5乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况,并对甲方提出的合理要求予以满足。
五、甲方权利与义务
5.1甲方应按照合同约定及时支付监理费用。
5.2甲方应为乙方提供必要的监理条件,包括办公场所、住宿、交通等方面的便利。
5.3甲方应配合乙方开展监理工作,及时提供施工图纸、技术资料等相关文件。
6.4乙方应按照合同约定,完成监理任务,确保工程质量、进度、安全等目标的实现。
七、监理费用
7.1监理费用为人民币(大写):______பைடு நூலகம்___元整(小写):__________元。
7.2甲方应按照以下付款计划支付监理费用:
(1)合同签订后7个工作日内,支付监理费用的30%;
(2)工程进度达到50%时,支付监理费用的30%;
三、合同期限
3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、备案手续办理完毕之日止。
四、监理职责
4.1乙方负责对甲方建设项目的工程质量、进度、安全、投资等方面进行全面监督管理。
4.2乙方应按照国家和地方有关工程建设监理的法律法规、规范标准及合同约定,对工程实施全过程监理。
4.3乙方应审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等文件,并对施工过程中的质量问题提出整改意见。
签订日期:__________签订日期:__________
(3)工程进度达到90%时,支付监理费用的30%;
(4)工程竣工验收合格后,支付剩余10%的监理费用。
八、违约责任
8.1双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
8.2甲方未按约定支付监理费用的,乙方有权暂停监理工作,直至甲方支付完毕。

《工程建设监理合同》示范文本

《工程建设监理合同》示范文本

《工程建设监理合同》示范文本以下是为您起草的一份示范文本:工程建设监理合同1. 合同主体1.1 委托人:____________________________1.2 监理人:____________________________2. 合同标的2.1 工程名称:____________________________2.2 工程地点:____________________________2.3 工程规模:____________________________2.4 工程投资:____________________________3. 权利义务3.1 委托人的权利3.11 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向监理人提出建议。

3.12 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。

3.13 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

3.14 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

3.15 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。

如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24 小时内向委托人作出书面报告。

3.16 工程上使用的材料和施工质量的检验权。

对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。

承包人得到监理机构复工令后才能复工。

3.17 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

3.18 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。

工程监理合同标准示范文本

工程监理合同标准示范文本

工程监理合同标准示范文本合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方全称]乙方(监理单位):[填写乙方全称]鉴于甲方拟对其投资项目进行工程质量、进度和投资控制管理,经双方协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。

一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目监理过程中的权利、义务和责任,确保工程按照预定的质量、进度和成本目标顺利完成。

二、监理范围及内容1. 乙方应根据国家有关法律法规、行业标准和技术规范,对甲方工程项目的建设全过程进行监督、检查和管理。

2. 监理内容包括但不限于工程质量、进度、成本、安全和环保等方面。

3. 乙方应定期向甲方提交监理报告,并对发现的问题提出整改建议。

三、监理期限监理期限自[填写开始日期]起至[填写结束日期]止,共计[填写天数]天。

四、监理费用1. 监理费用总额为[填写金额]元人民币。

2. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理费用。

五、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供专业的监理服务,并对乙方的工作进行监督和评价。

2. 乙方有权按照合同约定收取监理费用,并要求甲方提供必要的工作条件和支持。

3. 甲方应提供完整、准确的工程资料,配合乙方开展监理工作。

4. 乙方应遵守职业道德,保证监理工作的独立性、公正性和科学性。

六、违约责任如任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。

八、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日。

监理合同示范文本

监理合同示范文本

监理合同示范文本
监理合同是建筑工程中非常重要的一环,它保障了工程的质量和进度,同时也
保护了业主和施工方的利益。

以下是一个监理合同的示范文本,供大家参考。

第一部分,合同的基本信息。

1. 合同双方的基本信息,包括名称、地址、联系方式等;
2. 工程的基本信息,包括工程名称、地点、规模、内容等;
3. 监理服务的基本信息,包括监理范围、内容、期限等;
4. 合同签订的时间和地点。

第二部分,监理服务的内容和要求。

1. 监理服务的范围和内容,包括对施工方的监督、工程质量的检查、工程进度
的控制等;
2. 监理服务的要求,包括监理人员的资质要求、工作时间安排、监理报告的提
交要求等;
3. 监理服务的标准,包括监理工作的程序、方法、标准等。

第三部分,合同的履行和变更。

1. 合同的履行要求,包括监理人员的配合、施工方的配合、监理报告的及时提
交等;
2. 合同的变更程序和要求,包括变更申请的程序、变更的内容、变更的影响等;
3. 合同的解除和违约条款,包括违约责任、违约处理程序等。

第四部分,合同的其他条款。

1. 合同的保密条款,包括对工程资料和监理报告的保密要求;
2. 合同的争议解决条款,包括争议的解决方式、解决的程序等;
3. 其他需要特别约定的事项。

以上是一个监理合同的示范文本,希望能够对大家在签订监理合同时有所帮助。

在签订合同时,双方应当充分沟通,明确监理服务的内容和要求,以确保工程的顺利进行和质量的保障。

建设工程监理合同示范文本

建设工程监理合同示范文本

建设工程监理合同示范文本合同编号:____________ 委托人(全称):____________法定代表人:____________地址:____________联系方式:____________监理人(全称):____________法定代表人:____________地址:____________联系方式:____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1.工程名称:[填写工程全称]2.工程地点:[填写工程具体地址]3.工程规模:[简要描述工程规模,如建筑面积、投资额等]4.工程总投资:[填写工程总投资额]5.工程计划工期:[起始日期至结束日期]二、监理范围、内容、服务期限1.监理范围:依据有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同约定,对工程建设项目实施施工阶段(或勘察阶段、设计阶段、保修阶段)监理。

2.监理内容:包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全生产管理等方面的监理工作。

3.服务期限:自[起始日期]至[结束日期](或根据工程实际进展情况确定)。

三、监理人义务1.监理人应组建满足工程需要的项目监理机构,配备必要的监理人员及检测设备。

2.监理人应按照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同约定实施监理,并对工程建设实施监督管理。

3.监理人应及时向委托人报告监理工作情况及发现的问题,并提出相应的处理建议。

四、委托人义务1.委托人应按合同约定支付监理酬金。

2.委托人应授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表,负责与监理人联系。

3.委托人应及时向监理人提供与工程有关的文件、资料,并保证其真实、准确、完整。

五、监理酬金1.监理酬金(含税)为:[填写金额]元(大写:[填写大写金额])。

2.监理酬金的支付方式:[详细描述支付方式,如分期支付的比例、时间等]。

工程监理合同示范文本(精选)(1范本)

工程监理合同示范文本(精选)(1范本)

工程监理合同示范文本(精选)一、合同背景本合同是根据《合同法》及相关法律、法规制定的,由甲方与乙方就乙方为甲方提供工程监理服务事宜达成的协议。

二、合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间的权利和义务,保障工程监理服务的顺利进行,确保工程项目的质量、进度和安全。

三、合同内容1.工程名称:【填写工程名称】2.工程地质:【填写工程地质】3.工程概况:【填写工程概况,包括规模、工期等信息】4.工程监理任务:–乙方作为工程监理人员,负责监督、检查和控制工程项目的实施过程,保障工程的质量和安全。

–乙方要对工程项目的计划、设计、施工等进行全程把关、跟踪监督,向甲方及时汇报工程进展情况,并提出有关建议和意见。

–乙方要遵守国家相关法律法规,保护甲方的合法权益,维护工程项目的利益。

四、合同签署1.甲方:–公司名称(章):–法定代表人(签字):【签字】–地质:【填写地质】–方式:【填写方式】–【填写】–:【填写】2.乙方:–公司名称(章):–法定代表人(签字):【签字】–地质:【填写地质】–方式:【填写方式】–【填写】–:【填写】五、合同生效与解除1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【填写有效期】。

2.若一方违反本合同约定,未履行合同义务或履行不完全,对方有权要求违约方承担违约责任,并有权解除本合同。

六、争议解决1.如因本合同发生争议,双方应友好协商解决。

2.协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

是工程监理合同的示范文本,双方在签署合同时应仔细阅读,清楚了解各自的权利和义务。

本合同可根据实际情况进行修改和完善,但修改部分应经双方书面确认,并在合同上签字盖章。

合同甲方(盖章):____________________法定代表人(签字):___________________合同乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):___________________。

建设工程委托监理合同示范文本3篇

建设工程委托监理合同示范文本3篇

建设工程委托监理合同示范文本3篇篇1甲方(业主/建设单位):__________注册地:__________联系方式:__________营业执照号码:__________乙方(监理单位):__________注册地:__________联系方式:__________营业执照号码:__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜达成如下协议:一、监理工程概况(一)工程名称:__________(二)工程地点:__________(三)工程规模:__________(四)工程投资额:__________(五)监理内容:(具体列明各项监理任务)。

二、监理目标双方同意以提供优质、高效、安全的监理服务为目标,确保工程进度、质量、造价等目标的实现。

三、监理期限与阶段划分(一)监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。

(二)监理阶段包括:设计阶段监理、施工准备阶段监理、施工阶段监理和竣工阶段监理。

四、监理费用及支付方式(一)监理费用计算方式:(具体列明计算方式)。

(二)支付方式:(具体列明支付方式)。

(三)支付时间:(具体列明支付时间节点)。

五、甲乙双方职责与义务(一)甲方职责与义务:1. 提供工程相关资料;2. 保证施工场地安全;3. 合理组织施工计划,保障施工进度;4. 及时支付监理费用等。

(二)乙方职责与义务:1. 按照合同约定履行监理职责;2. 制定监理计划并实施;3. 对工程进度、质量、造价实施有效控制;4. 参与重大技术方案审查;5. 监督施工现场安全等。

六、保密条款双方同意在合同履行过程中,对涉及对方的商业秘密和技术秘密予以保密。

未经对方书面同意,不得向第三方透露相关信息。

七、违约责任(一)甲方未按约定支付监理费用,应承担违约责任。

(二)乙方未履行监理职责,应承担违约责任。

(具体约定违约责任及处理方式)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程监理合同的主要内容
示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
工程监理合同的主要内容示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

一、监理投标书
这里的监理投标书是指监理中标人的投标书。

监理投
标书中的投标函及监理大纲是整个投标文件中具有实质性
投标意义的内容。

投标函是监理取费的要约和对监理招标
文件的响应;而投标监理大纲则是投标人履行监理合同、
开展监理工作的具体方法、措施以及组织和人员装备的计
划,是投标人的为了取得监理报酬而承诺的付出和义务。

监理合同当事人应重视监理投标书和通知书在监理合
同管理的地位。

严格地说,监理的报价是中标人依据其投
标书,主要是监理大纲中载明的监理投入作出的。

当监理
委托人要求监理人提供监理投标书(监理大纲)中没有提
到的,监理合同其他条款中也没有约定的服务或人员装备
时,监理人就可以要求补偿;当监理人不能按投标书配备监理人员装备或提供服务的,监理委托人有权要求监理人改正或向监理人提出索赔乃至追究违约责任。

二、中标通知书
监理中标通知书是招标人对监理中标人在投标书中所作要约的全盘接受,是对中标人要约的承诺。

中标通知书一旦送达中标人,和中标人的投标书一同构成了对双方都有法律约束力的文件。

直到正式的监理合同签订,中标通知书和投标书都是维系和制约监理招投标双方的文件。

三、监理合同协议书
合同协议书是确定合同关系的总括性文件,定义了监理委托人和监理人,界定了监理项目及监理合同文件构成,原则性地约定了双方的义务,规定了合同的履行期。

最后由双方法定代表人或其代理人签章,并盖法人章后合同正式成立。

主要的条款如下:
(一)委托人与监理人
(二)监理的工程的概况描述,以保证对监理工程的理解不产生歧义。

(三)合同中的有关词语定义的规定
(四)合同文件的组成
1、监理投标书和中标通知书;
2、本合同标准条件;
3、本合同专用条件;
4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

(五)监理人向委托人的承诺
按照合同协议书的规定,承担合同专用条件中议定范围内的监理业务。

(六)委托人向监理人的承诺
按照合同协议书注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

(七)合同自开始实施及完成的日期。

(八)合同双方签字栏
四、监理合同标准条件
合同标准条件是针对监理合同文件自身以及监理双方一般性的权利义务确定的合同条款,具有普遍性和通用性。

1、合同用词的定义
(1)“工程”是指委托人实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派
到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

2、关于适用法律法规的约定
建设工程委托监理合同适用的法律是指签订合同和履行合同时所依据的法律。

在我过境内开展监理,理所当然应遵守中国的法律和行政法规。

但我国幅员辽阔,各地根据自己的经济和社会文化发展水平制定了一系列地方性的法规、规章;另外我国的专业部门管理的分界也很明显,如交通、水利电力等系统就有自己的一套有关建设的规章和制度。

所以监理合同依据工程所在地的法规还是工程所属部门的规章,这就需要在专用条件的相应条款中说明。

3、合同使用的语言国
国内的监理合同一般都用汉语,当需要使用两种语言或两种以上的语言时,应在相应的专用条件中约定,但汉语仍为解释和说明本合同的标准语言文字。

4、监理人的权利和义务
(1)监理人义务
①监理人按合同约定或监理投标书的承诺派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合约定的监理工程范围内的监理业务。

在履行合同义务期间,应按监理合同约定定期向委托人报告监理工作。

②监理人在履行监理合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供咨询意见,并公正维护各方面的合法权益。

③监理人所使用的由委托人提供的设施和物品,属于委托人财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

④在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与所监理工程及其监理合同业务有关的保密资料。

(2)监理人的权利
①一般权利
a、选择工程总承包人的建议权;
b、选择工程分包人的认可权;
c、对工程建设有关事项包括工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权;
d、对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。

当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正;
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。

相关文档
最新文档