建设工程勘察合同(最新版)
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察合同样本7篇
建设工程勘察合同样本7篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________鉴于甲方拟委托乙方就某项建设工程进行勘察工作，以明确双方权利义务，达成如下合同协议：一、工程概况及合同目的1. 工程名称：__________建设工程。
2. 工程地点：具体地址描述。
3. 合同目的：乙方应按照本合同约定完成工程勘察任务，确保工程安全、质量和进度满足甲方要求。
二、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方提供的工程勘察任务书和相关资料，进行现场勘察、测量和试验等工作。
2. 乙方应根据勘察结果编制工程勘察报告，包括地质勘察报告、水文勘察报告等。
3. 乙方应确保勘察数据的准确性和完整性，对勘察结果负责。
如因乙方勘察失误导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
三、合同金额与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付勘察费用：合同签订后支付XX%；勘察工作完成并提交初步勘察报告后支付XX%；最终提交勘察报告并经甲方确认后支付余款。
3. 乙方应在收到款项后出具正规发票。
四、合同工期与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察工作。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按照甲方要求的进度安排进行勘察工作，确保按时提交各阶段勘察成果。
3. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因造成工期延误，甲方应支付乙方因此产生的额外费用。
五、保密条款与知识产权约定1. 双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方提交的勘察报告及相关成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察报告及相关成果用于其他工程项目或进行发表、展示等活动。
如因乙方违反约定导致甲方遭受损失，乙方应承担赔偿责任。
六、违约责任与赔偿损失约定1. 若因乙方原因造成勘察成果不符合合同约定或存在重大失误，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。
2024年建设工程勘察合同范文（二篇）
2024年建设工程勘察合同范文第一条甲方的责任1. 甲方需提供经批准的文件和红线图的复印件。
2. 在合同签署后，甲方应于指定日期向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围地形图和建筑平面布置图各一份，以及由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3. 甲方必须在规定日期前完成现场的水、电供应、道路平整、现场清理、材料准备等工作(所需材料清单由乙方在踏勘后提供)。
4. 甲方需在乙方进入现场前的指定日期，完成征地、拆迁、树木砍伐、青苗赔偿等手续的办理。
5. 甲方应为乙方的勘察人员提供现场的住宿、办公条件。
乙方人员的食宿费用由乙方承担，若甲方安排在招待所、饭店，费用由甲方承担。
甲方的集体福利设施应为乙方人员提供便利。
勘察施工所需的民工、燃油料以及冬季取暖设施的煤、木材等由甲方供应(费用由乙方承担);同时，甲方需解决并承担生产现场取暖和机具看守的费用。
6. 乙方勘察人员和勘察设备进入工程地点的交通和劳务费用由甲方承担。
7. 甲方不得擅自修改乙方的勘察成果文件，不得将勘察成果转让给第三方重复使用。
第四条乙方的义务1. 乙方应按照现行标准、规范和技术要求进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的时间和质量提交勘察成果。
2. 乙方应于指定日期进入现场进行勘察，于另一指定日期提交全部勘察资料，提供测量透明图若干份，提交工程地质报告书一式若干份(如甲方有额外需求，需额外收费)。
若因气候或甲方原因影响施工超过3天，乙方的工期可相应顺延。
第五条定金、勘察费用及支付方式1. 本工程的勘察费用将根据国家主管机关颁布的收费标准计算，预计总额为____元。
合同生效后____日内，甲方应支付相当于勘察费30%的定金。
若合同未能履行，甲方无权要求退还定金，乙方未履行合同，应双倍返还定金。
勘察工作开始后，甲方支付勘察费的30%，全部勘察结束后，甲方在提取资料后____日内，根据实际勘察工作量支付剩余的勘察费。
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇篇1合同编号：_________发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计收费规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、承包人的责任和权利1. 承包人须按照有关法律、法规、技术标准、规范及发包人的要求进行工程设计，并对因设计质量原因造成的工程损失承担责任。
2. 承包人应按时按量完成设计任务，如因设计进度原因影响工程整体计划，承包人应承担相应的违约责任。
3. 承包人有权获得相应的设计费用，并在完成设计任务后要求发包人支付设计款项。
4. 承包人应妥善保管发包人提供的资料，并承担因资料丢失或泄露所造成的损失。
5. 承包人应配合发包人进行工程的后期施工工作，确保工程的顺利进行。
三、发包人的责任和权利1. 发包人应向承包人提供必要的资料，确保承包人能够顺利进行设计工作。
2. 发包人有权对承包人的设计工作进行监督和检查，确保设计质量符合要求。
3. 发包人应按时向承包人支付设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。
4. 发包人有权要求承包人对设计内容进行修改和调整，以满足工程实际需求。
5. 发包人应配合承包人进行工程的前期准备工作，确保工程的顺利进行。
四、设计费及支付方式1. 设计费总额：_________元。
2. 支付方式：签订合同后，发包人向承包人支付设计费总额的50%作为预付款；设计完成并经发包人确认后，发包人向承包人支付剩余的设计费。
3. 具体支付时间：预付款支付时间为合同签订后7个工作日内；剩余款项支付时间为设计确认后7个工作日内。
4. 支付方式：银行转账或支票支付。
具体支付方式由双方协商确定。
五、违约责任及赔偿标准1. 承包人如未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。
建设工程合同建设工程勘察合同5篇
建设工程合同建设工程勘察合同5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、勘察工作内容及范围乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、地貌、水文、工程条件等进行勘察，提供准确的地质勘察报告及相关建议。
具体工作内容包括但不限于地质勘探、取样测试、地下水监测等。
勘察范围应涵盖整个工程项目用地。
三、合同工期与进度安排1. 乙方应在合同签订后___日内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 甲方应按约定提供必要的工作条件和资料，以便乙方顺利开展勘察工作。
3. 双方应共同制定勘察进度计划，并确保按计划进行。
四、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用总计为人民币___元（大写：____________________元整）。
2. 甲方应在合同签订后___日内支付乙方勘察费用的___%作为预付款。
3. 乙方提交符合要求的勘察成果后，甲方应支付剩余款项。
五、勘察成果要求与验收标准1. 乙方应提供符合国家相关标准的勘察成果，包括地质勘察报告、图表等。
2. 甲方有权对乙方提供的勘察成果进行验收，验收标准应按照国家相关法规及行业标准执行。
3. 若甲方对勘察成果有异议，乙方应按要求进行补充或修改。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得将涉及商业秘密的信息泄露给第三方。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按期完成勘察工作，乙方应承担违约责任，并支付因违约导致的甲方损失。
建设工程勘察合同5篇
建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、勘察范围及内容1. 乙方需按照甲方的要求，对工程项目的地质、水文、环境等进行勘察。
2. 勘察内容包括但不限于地质勘探、土壤扦探、水样采集及分析等。
三、勘察工作周期及进度安排1. 勘察工作周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付勘察成果止，预计[预计总天数]天。
具体进度安排详见附件《勘察进度计划》。
2. 甲方应确保勘察现场具备施工条件，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权顺延工期。
四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签订后[具体天数]内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察成果后[具体天数]内，甲方支付合同余款。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、知识产权及成果交付1. 乙方对勘察成果享有著作权，但乙方需将勘察成果交付甲方，并保证甲方在工程建设中使用该成果。
2. 乙方提交的勘察成果包括但不限于地质报告、水样分析报告等。
成果格式详见附件《勘察成果交付要求》。
3. 甲方对乙方提交的勘察成果有保密义务，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任1. 乙方应确保勘察成果真实、准确、完整，如因乙方勘察成果导致甲方工程损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察工作，甲方应承担违约责任，并支付乙方因此产生的损失。
建设工程勘察合同模板5篇
建设工程勘察合同模板5篇篇1合同编号：XXX-XXXX甲方（委托人）：________________公司名称（客户全称）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（勘察人）：________________公司名称（勘察单位全称）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方需要就其建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：简述工程规模及主要工作内容4. 工程目标：简述工程的目标和要求二、勘察工作内容及要求1. 勘察范围：明确勘察工作的地理范围和具体内容。
2. 勘察标准：应参照国家相关技术标准和规范进行勘察工作。
3. 勘察任务：详细描述勘察任务及目的，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
4. 勘察进度：明确勘察工作的进度安排和完成时间。
5. 成果提交：明确提交勘察成果的形式和时间。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：明确合同总金额及支付币种。
2. 支付方式：现金、转账或其他支付方式。
3. 支付进度：按工作进度或阶段支付款项。
4. 税费承担：明确双方税费的承担方式。
四、保密条款1. 双方应对涉及工程的商业秘密和技术秘密进行保密。
2. 保密期限：约定保密期限。
3. 保密措施：双方应采取有效措施保护对方的商业秘密和技术秘密。
五、知识产权条款1. 乙方在本合同项下的工作成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方应保证所提供的工作成果不侵犯第三方的知识产权。
3. 若因乙方工作成果侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部法律责任。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方（委托方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________乙方（承担方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________鉴于乙方有从事建设工程勘察的能力，并经甲方确认符合要求，双方经友好协商，达成以下合同：第一条任务内容1.1 甲方授权乙方对委托的建设工程进行勘察，具体包括___________（详细描述勘察的内容）。
1.2 乙方应按照相关法律法规和质量标准，认真履行勘察任务，提出勘察报告，并向甲方提交。
第二条付款方式2.1 甲方应根据勘察任务的不同阶段支付相应的勘察费用，具体金额为___________（数字金额），支付方式为___________（如：一次性支付、分期支付等）。
2.2 乙方应在收到付款后及时开具发票，发票税率为___________（如：增值税17%）。
第三条质量要求3.1 乙方应按照国家有关规定和双方约定的标准，认真履行勘察任务，确保勘察报告的准确性和完整性。
3.2 如乙方在勘察过程中发现任何不符合规定的情况，应及时向甲方汇报，并配合解决。
第四条保密条款4.1 双方同意在合同有效期内及终止后，对涉及商业机密的信息予以保密，不得向第三方披露。
4.2 任何一方如因违反保密条款造成对方损失，应承担相应的违约责任。
第五条知识产权5.1 勘察报告的知识产权归乙方所有，但甲方有权在非商业用途下使用。
5.2 未经乙方书面同意，甲方不得以任何形式向第三方转让或使用勘察报告。
第六条违约责任6.1 若一方无正当理由违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，赔偿另一方因此造成的损失。
第七条其他约定7.1 本合同经双方签字盖章生效，自___________（日期）起开始执行，有效期为___________（天/月/年）。
建设工程勘察合同书模板5篇
建设工程勘察合同书模板5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察内容：[勘察内容描述]第二条承包方式及范围1. 乙方按照甲方要求进行建设工程勘察工作，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 承包范围：本合同约定的工程勘察工作，不包括工程设计、施工等。
第三条合同履行期限1. 勘察工作开始时间：[开始时间]2. 勘察工作结束时间：[结束时间]3. 合同总工期：[总工期]日历天。
第四条勘察费用及支付方式1. 工程勘察费用总计人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付定金，金额为勘察费用总额的XX％；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察成果后，甲方应向乙方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后XX个工作日内开具合法有效的发票。
第五条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 甲方应向乙方提供工程勘察所需的相关资料。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督检查。
3. 甲方应按照合同约定支付勘察费用。
二、乙方的权利义务：1. 乙方应按照合同约定履行勘察义务，确保勘察成果的质量。
2. 乙方应按时提交勘察成果，并对其负责。
3. 乙方应对勘察成果进行保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
篇2甲方（委托人）：__________ [单位名称或自然人姓名等基本信息]乙方（受托人）：__________ [单位名称或自然人姓名等基本信息]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的及工程概况1.1 本合同的目的在于明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。
2024年建设工程勘察设计合同电子版(五篇)
2024年建设工程勘察设计合同电子版委托方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
(二)收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
(四)委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
建设工程勘察合同书3篇
建设工程勘察合同书3篇篇1合同编号：XXXX-XXXX甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程勘察，经双方友好协商，达成如下协议：一、定义和解释1. 建设工程勘察：指为工程建设提供地质勘察、地形测绘等技术服务的工作。
二、工作内容和范围1. 乙方应按照甲方的要求，对甲方指定的工程进行勘察工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘探、地形测绘、地质报告编制等。
2. 乙方应根据甲方的工程需求，提供合理的建议和解决方案。
勘察范围应涵盖甲方所需的全部工程内容。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程规模及勘察工作量确定。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：合同签订后XX日内支付XX%作为预付款；勘察工作完成并提交成果后XX日内支付剩余款项。
四、履行期限和地点1. 本合同的履行期限为____个月，自合同签订之日起计算。
如因特殊原因需要延期，双方应协商解决。
2. 勘察工作应在甲方指定的地点进行，乙方应确保勘察工作的安全和合规性。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容、勘察结果等涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在勘察过程中获知的甲方信息，应严格保密，不得用于与本合同无关的事由。
六、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和行业的相关技术标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察成果应满足甲方的工程需求，并符合相关质量标准和规范。
七、违约责任和赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察工作，应按照合同金额的XX%向甲方支付违约金。
若因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察合同(2)6篇
建设工程勘察合同（２）6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX 传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX资质证书编号：XXXXXXXXXXXXXXX其他必要信息：XXXXXXXXXXXXXXX等。
乙方（承包人）：XXXXXXXXXX设计院有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX 传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX资质证书编号：工程设计综合甲级资质证书等。
其他必要信息：XXXXXXXXXXXXXXX等。
鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备从事建设工程勘察的专业资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，按照有关法律、法规的规定，就本次勘察事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况与工作内容第一条工程名称：[工程名称]。
本项目是为完成特定建筑项目而进行的地质勘察和环境评估等工作。
乙方负责进行该项目的勘察工作。
工程地点：[工程所在地]。
工作内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下管线探测等。
项目周期包括设计周期和履约周期，总计不超过约定时间。
项目的资金筹措方式包括政府补助和企业自筹等。
本合同约定的工程勘察费总额为人民币大写：[具体金额汉字大写形式]。
最终勘察费用根据勘察工作量结算。
支付方式及期限将在后续条款中详细约定。
双方应遵守国家法律法规和行业标准，确保工程质量和安全。
本合同签订后，双方应共同遵守合同条款，履行合同义务。
本合同为甲乙双方之间的有效协议，具有法律约束力。
合同订立后，任何一方不得擅自变更或解除。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察合同样书5篇
建设工程勘察合同样书5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程的勘察事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]。
工程地点：[工程地点]。
工程规模：[工程规模描述]。
勘察工作内容：[勘察工作内容概述]。
二、合同目的和范围本合同的目的在于明确甲乙双方在建设工程的勘察过程中的权利和义务。
本合同的范围包括但不限于工程勘察、勘察报告编制、技术支持等。
具体工作应根据国家相关标准和行业规范进行。
三、合同价格及支付方式1. 勘察费用总计为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该费用包括勘察人员的工资、设备折旧费、差旅费等所有相关费用。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在[支付周期]内支付全部勘察费用。
四、勘察周期与进度安排1. 乙方应在合同生效后[天数]内完成现场勘察工作。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。
2. 乙方应按照甲方的要求，按时提交勘察成果及相关资料。
五、技术标准与规范乙方应按照国家和地方现行的技术标准、规范进行勘察工作。
如有特殊需要，双方应另行协商确定。
六、质量要求与验收标准1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定和相关技术标准。
如因乙方原因导致勘察成果质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
2. 甲方应在收到勘察报告后[验收周期]内组织验收。
验收标准按照合同约定和相关技术标准执行。
七、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的保密期限为自本合同签订之日起至本合同终止后[保密期限]年。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分：合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同，就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议：第二部分：委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为：______（具体工程勘察内容及范围）。
2. 乙方应按照相关国家规定和标准，合理、有效地完成上述工程勘察任务，并提供符合规定的工程勘察报告。
第三部分：费用支付1. 甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付工程勘察费用，费用总额为______元（大写）。
2. 工程勘察费用支付方式为______（一次性付清或分期支付），具体支付时间及方式双方应另行协商确定。
第四部分：工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月，自本合同生效之日起计算。
2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长，延期操作应双方书面协商一致。
第五部分：保密条款1. 本合同生效后，乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方披露。
2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密，如有泄露行为，应承担相关法律责任。
第六部分：违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等，应当承担相应的违约责任。
第七部分：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决的，应向______（仲裁机构/法院）申请仲裁/诉讼解决。
第八部分：其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。
2. 本合同可经双方协商一致修改，在修改前，应签订书面合同补充协议。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板，双方应在充分了解合同内容的情况下，认真履行各自职责，确保工程勘察任务的圆满完成。
有关建设工程勘察合同(一)5篇
有关建设工程勘察合同（一）5篇篇1甲方（委托人）：___________（以下称甲方）乙方（勘察人）：___________（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及国家其他相关法律法规的规定，结合工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，就本建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况及勘察任务要求（具体工程概况和勘察任务要求需详细列出，包括但不限于工程名称、地点、规模、目的、任务等。
）二、勘察文件要求及交付标准（一）勘察文件要求：乙方应按照国家和地方现行规定，编制符合甲方要求的勘察文件。
勘察文件应包括地质勘察报告、图表、测试数据等。
（二）交付标准：乙方应按照约定的时间，将勘察文件以书面形式交付甲方，并确保勘察文件的完整性、准确性和真实性。
三、勘察期限及进度安排（一）勘察期限：本合同自签订之日起生效，乙方应在约定时间内完成全部勘察工作。
（二）进度安排：乙方应根据工程实际情况，制定详细的勘察进度计划，并及时向甲方报告工作进展情况。
如遇特殊情况，应及时与甲方协商解决。
四、费用及支付方式（一）费用：甲方应按照约定向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模和复杂程度等因素确定。
（二）支付方式：甲方应按照约定时间和方式支付勘察费用，确保乙方及时收到款项。
五、质量保证及验收标准（一）质量保证：乙方应保证其提供的勘察文件符合国家和地方现行规定，确保勘察数据的准确性和真实性。
如因乙方提供的勘察文件导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。
（二）验收标准：勘察文件完成后，甲方应组织验收。
验收标准应依据国家和地方相关规定，以及本合同的约定。
六、违约责任及处理方式（一）违约责任：如甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
（二）处理方式：如发生违约情况，甲乙双方应首先协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项（在此添加其他需要约定的内容，包括但不限于保密条款、知识产权条款等。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：YB-HT-0978
建设工程勘察合同(最新
Construction engineering
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
编订：Yunbo Design
建设工程勘察合同(最新版)
项目名称：____
项目建设地点：____
合同编号：____
（由承接方编填）
委托方：____
承接方：____
签订日期：____
建设部
国家工商行政管理局制定
委托方____（以下简称甲方）
承接方____（以下简称乙方）
甲方委托乙方进行____勘察任务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合
该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程____勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围
1．1 本工程项目勘察委托文号、日期
1．2 工程建设地点
1．3 技术要求
1．4 预计工程量
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料
项目名称
文件资料份数
提供日期
年月日
一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果
勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
3．1 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。
3．2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法
4．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4．2 本工程勘察费估算为____元，合同生效后____天内，
甲方向乙方预付估算勘察费的30％作为定金，（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4．3 双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任
5．1 甲方
5．1．1 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
5．1．2 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5．1．3 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水
渠等，并承担其费用。
5．1．4 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5．1．5 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。
当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7 工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5．1．8 维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。
5．1．9 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。
5．1．10 补充协议中甲方应负的其他责任。
5．2 乙方
5．2．1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5．2．2 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5．2．3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5．2．4 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5．2．5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
5．2．6 补充协议中乙方应负的其他责任。
第六条违约责任
6．1 甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6．2 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过1日，应偿付未支付勘察费的1‰逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1‰。
6．3 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由____仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第八条其他事宜________。
第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同
规定的义务后，本合同即行废止。
本合同正本1式8份，双方各执4份。
委托方单位名称：____ 承接方单位名称：_____
（盖章）（盖章）
法定代表人：____ 法定代表人：_____
单位地址：____ 单位地址：_____
邮政编码：____ 邮政编码：_____
电话：____ 电话：_____
电传：____ 电传：_____
传真：____ 传真：_____
开户银行：____ 开户银行：_____
银行帐号：____ 银行帐号：_____
签订合同代表（签字）：____ 签订合同代表（签字）：_____ 日期：____年____月____日日期：_____年_____月_____日
建设行政主管部门工商行政管理部门
审查意见____ 鉴证意见_____
（盖章）（盖章）
审查号：____ 鉴证号：_____
审查日期：____ 鉴证日期：_____
____年____月____日_____年____月____日
云博图文设计有限公司
Yunbo Graphic Design Co., Ltd.。