钢结构加工安装合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载

钢结构加工安装合同

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

篇一：钢结构制作安装合同

钢结构制作安装

工程名称：建设单位：承建单位：签订时间：

承包合同

年月日

钢结构制作安装

承包合同

建设单位：承建单位：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑

法》《建设工程质虽管理条例》《民法通则》等相关法律、

法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经甲、乙双方协商

一致，订立本合同。第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承建范围：

4、合同价款（总承包）：人民币。

大写约：

5、合同工期：以具备安装条件开始，合同总工期为天。

第二条：施工要求

1、本工程为车间，共计平方米，施工方案和所用材质以乙方提供图纸和报价单约定内容为准，施工位置以布置图为准。（包括包边、包角、包门窗、

门窗尺寸、位置等）

2、墙板和顶板均为现场符合玻璃丝棉，外观平整美观；内外有

露楝条、钢梁、天沟系杆、拉条等均以白漆覆盖；窗户为国标塑钢窗；

其中两个门为优质电动自动感应门，其他为悬挂推拉门，要求门窗密封性好，车间一端加防雨罩，尺寸为,能耐风、雪压、具体位置由甲方确定。

3、乙方协助土建施工方处理好地锚预埋以及车间相关数据等技术性工作，如有地锚预埋等技术性问题乙方承担相关责任。

4、本工程如有变更双方确认背书后方可认可，变更工程虽按价格表进行增减。

第三条：工程价款的支付

付款方式：银行承兑并发票或银行电汇。

1、甲乙双方签订合同三日内，甲方预付给乙方元。

2、

主钢架材料（不含楝条）进入工地两日内，甲方付给乙方工程总造价元。

3、主钢结构和楝条全部安装完毕，甲方付给乙方工程

款4、墙面板安装完毕，甲方付给乙方工程款元。5、屋面

板安装完毕，甲方付给乙方工程款元。

6、工程竣工，经甲乙双方验收合格后十五日内，付工程总造价

元。7、质虽保修期限为一年，质虽保证金元，（自

工程完工后一年内如无质虽问题，甲方应于保修期满后十五

日内一次性支付全部质保金给乙方）第四条：甲乙双方责

任

1、施工期间乙方人工生活费用由乙方负责。

2、施工

中发生意外伤亡事故由乙方负责。

3、乙方提供技术咨询服务，严格保证构件材质和外构件的质虽。

4、乙方严格按照双方约定和国家相关标准施工。

5、甲方负责免费提供水、电及施工工人的住宿场所等：

若有第三方破坏施工现场，扰乱施工秩序，由甲方负责协调解决，并承担由此产生的相应费用，如甲方协调不成，乙方有权解除合同。第五条：工程期限顺延

施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：

1、进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备进场施工条件和领取施工许可证时。

2、甲方提出设计变更，导致工程虽增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；

3、由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时；

4、一周内非乙方原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小

时的，按每8小时顺延一天计。

5、因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自

应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延；

6、未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；

7、因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求

停止作业的，工期顺延；

8、非乙方施工的前一工序未完成，导致乙方停工等待

的，工期顺延；9、合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工

期的情况。第五条：工程质虽

1、乙方对钢结构工程的施工安装质虽和其所提供的材料、制作的构件质H负责。

2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。

3、乙方按国家有关规程施工，保证整体造型美观，节点牢固，拼接合理对称，线性良好，抗风、抗震性能稳定，不漏雨。保修期内发生施工造成的质虽问题，由乙方无偿进行返修。第六条：工程验收乙方全部安装完毕，甲乙双方组织人员验收，在安装完三日内，甲方未组织人员验收视为合格，如无质虽问题，甲乙双方签字合格，未经双方签字不得使用，如果使用则视为工程合格，否则出现问题，由使用方负责。第七条：违约

责任

如因乙方原因，造成产品延期交付，工程未能按期交工, 每天按5%偿付甲方，如甲方不能按合同约定的条款及时拨

付工程款，则每延付一天按应付金额的5%偿付乙方且工期

顺延。因甲方原因造成乙方停工误工，甲方应承担误工停工

损失且工期顺延。任何一方违约或单方解除合同，应承担违

约造成的经济损失。第八条：其他约定

1、合同有效期：本合同经甲乙双方盖章签字之日起生

效，至双方经济往来结算清后，自行终止。

2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定

的适用国家法律、法

规、规章的规定。凡因执行合同所发生的一切争议及其它未尽事项，甲乙双方应友好协商解决，协商不成在合同签订地的人民法院解决。

3、本合同附为本合同的一部分与本合同有同等法律效

力。合同附件包括本项目施工图纸、价格表、预算书及布置图等。

4、本合同共5页，一式份，甲方份，合同条款空格部分以外，手写增删无效。

篇二：钢结构制作安装合同（标准版）

建筑钢结构制作安装合同

合同编号：发包方（甲方）：承包方（乙方）：：订时间：200 年月日签订地点：

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质虽管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方友好协商一致，订立本合同。

第_条工程概况

一、工程名称：二、工程地点：

三、工程内容：钢结构工程制作、安装1、结构：框架钢结构2、建筑面积：以施工图为准3、层数、建筑高度：以施工图为准

四、工程项目批准文号：五、资金：