经济承包合同实用版

合集下载

实用版承包施工合同模板

实用版承包施工合同模板一、合同背景及目的本合同是由甲方（委托人）与乙方（承包人）签订，具体规定了委托人承包人之间的施工合作事项及权责义务，旨在确保工程的顺利进行，并保障双方的合法权益。

二、合同条款1. 合同主要内容本合同主要内容包括： - 项目概况：详细描述工程项目的基本情况、范围及规模； - 工程期限：约定工程的开始时间、结束时间及工期； - 施工内容：列明详细的施工项目及工序；- 价格及支付方式：约定工程总价、支付方式及合同价款的支付时间节点； - 质量要求：对工程质量的要求及验收标准； - 材料供应：约定材料供应的具体方式； - 违约责任：约定双方违约情况下的责任及补偿措施； - 争议解决：约定双方争议解决的方式及方法。

2. 项目概况甲方委托乙方进行工程项目的承包施工，项目名称为________（根据实际项目填写），项目地点为________（根据实际项目填写），包括以下工程内容： - 工程内容1：描述工程项目1的基本概况； - 工程内容2：描述工程项目2的基本概况； - 工程内容3：描述工程项目3的基本概况。

3. 工程期限本合同规定的工程期限为从________开始，到________结束。

4. 施工内容乙方应按照甲方的要求，在规定的工期内完成以下施工内容： - 施工项目1：详细描述施工项目1的具体工序和要求； - 施工项目2：详细描述施工项目2的具体工序和要求； - 施工项目3：详细描述施工项目3的具体工序和要求。

5. 价格及支付方式本合同规定的工程总价为________（根据实际项目填写），支付方式为________（根据实际情况选择如一次付清、分期付款等方式）。

具体支付时间及节点如下： - 首付款：约定首付款金额及支付时间； - 进度款：约定进度款支付的时间节点及金额； - 尾款：约定尾款支付的时间节点及金额。

6. 质量要求乙方在施工过程中应确保工程质量符合以下标准： - 标准1：描述工程质量标准1； - 标准2：描述工程质量标准2； - 标准3：描述工程质量标准3。

承包合同协议书范本(八篇)

承包合同协议书范本甲方：乙方：为有效开发利用甲方荒山、荒沟资源、增加甲方经济集体的收入，经甲乙双方充分协商，就乙方承包经营甲方荒山、荒沟事宜，订立合同以便双方共同遵守。

第一条、承包标的的位置、四至范围、面积、权属：1、位置：2、四至范围：3、面积：4、权属：标的物为甲方集体经济组织所有，甲方具有处分权。

甲乙双方签章确认的四至范围示意图作为本合同书。

第二条：承包期限年自起至止。

第三条：承包费用及支付方式年承包费总计____元。

合同签字后日内乙方向甲方支付首期承包费元。

待乡镇人民政府批准，并由县区人民政府核发承包经营权证后，乙方将剩下承包费元一次性支付给甲方。

上述承包费含地上附着物补偿款。

第四条：本合同条款，甲方保证已经组织村民或村民代表会议讨论，并获得村民或村民代表三分之二以上多数通过。

政府土地管理部门一经确认本承包合同，即视为承包事宜通过民主议定程序。

村民或村民代表会议决议作为本合同附加条件二，甲乙保证村民或村民代表签字的真实性。

第五条：本承包合同甲方保证：1、具有所有权，使用权并依法取得土地所有权或使用权证书;2、权属没有争议;3、土地权力的行使没有被司法机关，行政机关依法限制;4、地上全部附着物连同土地使用权承包给乙方，乙方有权自行处置，并不再另行支付费用。

第六条：通往承包地点的道路，便道，乙方有权无偿使用和进行维修，不再另行支付费用。

乙方因承包经营需要从甲方处接水，暖、电、甲方应当允许，相应费用由乙方承担。

第七条：乙方在承包范围内有权自主进行规则、开发、利用、经营、经营方式包括但不限于工、农、林、，牧、旅游开发、项目建设，乙方的利用方式和经营方式由乙方自主决定，甲方不得干涉，但乙方的经营行为不得影响甲方村民的生产、生活。

第八条：乙方付清全部承包金后，在不违反国家法律，行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包，转让，出租等方式承包经营权流转。

承包经营权流转取得的收入全部归乙方享有，甲方不得对此主张任何权利。

公司承包经营实用版合同范本

公司承包经营实用版合同范本表达公司承包经营合同发包方:公司承包方:公司(发包方)与(承包方)经协商一致，且经公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。

第一章总则第一条承包经营期间，公司独立核算、依法纳税，自主经营，自负盈亏。

财政，税收渠道不变。

第二条承包经营期间，承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。

第二章承包的期限，方式和主要指标第三条承包经营的期限为一年，即从年月日起至年月日止。

第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元。

该笔款项于____之前付清。

第三章承包方的权利与义务承包方的权利第五条承包经营期间，承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人，行使总经理的职权。

第六条承包方在承包期间，对本公司享有自主、独立的的经营权。

具体权利如下:1、有权聘任副总经理和各部门经理，组成本公司的领导机构，并报股东会备案，承包期满或合同解除后，该领导机构即告解体。

2、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。

3、有权根据实际需要购置新设备和资产。

第七条承包方有权根据本合同规定，取得其应得的合法收入。

第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。

承包方的义务第九条承包方在承包期间应尽义务如下:1、必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税，费等。

2、在承包期间，应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外)，。

第十条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。

第四章发包方的权利与义务第十一条发包方的权利如下:1、有权维护公司利益不受损害。

2、有权监督本公司的经营范围。

3、对本公司有财务监督权。

第十二条发包方的义务如下:1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。

2、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。

3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。

实用版承包施工合同范本

实用版承包施工合同范本合同编号: [合同编号]本合同由甲方（以下简称“承包方”）和乙方（以下简称“施工方”）订立，双方本着互利共赢的原则，遵守合同的约定，共同完成以下工程项目。

一、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.工程规模：[工程规模]4.合同价款：[合同价款]5.工期：[工期]6.监理单位：[监理单位]二、合同约定1.工程范围：施工方承担以下具体工作内容：–[工作内容1]–[工作内容2]–[工作内容3]–…2.施工方权益：（1）施工方有权根据本合同的约定，选择施工方认为合适的工程材料和设备，但必须满足工程质量要求。

（2）施工方享有合理的施工期延长请求权，一般情况下需提前15天书面通知承包方，并在合同工期结束前及时完成延期工作。

3.承包方权益：（1）承包方有权对施工方进行工作监督，并要求其按照工程设计进行施工。

（2）如发现施工方存在违反合同约定、施工规范和相关法律法规的行为，承包方有权要求施工方立即整改或采取其他补救措施。

4.质量保证：（1）承包方保证提供的图纸、设计等文件真实、合法，不存在侵权行为。

（2）施工方承诺工程施工符合国家建筑工程施工质量标准，并达到甲方要求的质量标准。

三、合同支付方式与工期款项结算1.工期款项结算：（1）施工方在完成工程的每个阶段后，需向承包方提出款项结算申请。

（2）承包方收到结算申请后，经核实无误后，应在15个工作日内支付相应的款项。

2.合同变更及支付方式：（1）如因工程变更或其他原因导致合同金额发生变化，双方应重新商议并签订补充协议。

（2）双方约定支付方式为：按照以下进度支付工程价款，承包方将在每次付款时提供支付凭证。

阶段付款比例预付款总合同价款的10%第一阶段总合同价款的30%第二阶段总合同价款的40%第三阶段总合同价款的20%四、违约责任1.若双方任一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的一切损失。

2.若承包方在约定的工期内未按时支付款项，施工方有权向承包方索要违约金，每超过7天按总支付金额的0.1%计算。

模板分项工程经济承包合同书

模板分项工程经济承包合同书一、合同双方甲方：（公司名称）住所地：（公司地址）法定代表人：（代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（公司名称）住所地：（公司地址）法定代表人：（代表人姓名）联系电话：（联系电话）二、合同背景为了明确双方在分项工程经济承包合作中的权利和义务，便于双方合作顺利进行，特签订本合同。

三、合同内容1. 分项工程描述甲方委托乙方进行以下分项工程的经济承包：（1）工程名称：（2）工程地点：（3）工程规模：（4）工程起止时间：（5）工程概况：2. 乙方责任乙方承担以下责任：（1）按照甲方要求，完成分项工程的设计、施工、监理等工作；（2）保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求；（3）按照合同约定的工期完成工程；（4）合理控制工程成本，确保经济效益最大化；（5）保证工程安全，采取必要的安全措施；（6）配合甲方的验收工作。

3. 甲方责任甲方承担以下责任：（1）提供合理的设计文件和工程要求；（2）支付工程款项，按合同约定的方式和时间支付；（3）提供必要的施工条件和协助；（4）配合乙方的施工和监理工作；（5）及时进行工程验收。

4. 合同价款（1）工程总价款：（具体金额）（2）付款方式：甲方按照工程进度和合同约定的时间节点支付工程款项。

5. 合同变更（1）任何一方变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议；（2）如因不可抗力等原因导致工程变更，双方应及时协商解决。

6. 违约责任（1）如一方违约，应向对方支付违约金；（2）如一方严重违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的损失。

7. 争议解决合同履行中发生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 合同生效与终止（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）合同终止条件包括：工程竣工验收合格、合同期满、双方协商一致解除等。

四、附则1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订书面补充协议；3. 本合同的修改、补充或解释，应经双方协商一致，并以书面形式确认；4. 本合同的附件为不可分割的组成部分。

epc类合同范本(实用6篇)

epc类合同范本(实用6篇)epc类合同范本第1篇甲方：乙方：依照《民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称及地点：2、工程承包内容及范围：(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。

(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。

(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。

(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。

(5)线路工程：至送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。

(线路全长公里)(6)通信工程至光纤通信线路架设工程。

(线路全长公里)(7)系统试运行。

(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。

以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。

3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。

4、工程合同金额：人民币整。

(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。

)5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。

6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。

7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

9、本合同包括：(1)协议书(2)专用条款(3)通用条款10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

公司承包合同协议书(实用6篇)

公司承包合同协议书（实用6篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。

文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。

本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。

Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.公司承包合同协议书（实用6篇）公司承包合同协议书第1篇甲方：乙方：姓名：身份证：姓名：身份证：为了更加规范管理____________电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。

实用版承包合同范文

实用版承包合同范文1. 合同双方甲方：地址：联系人：联系电话：乙方：地址：联系人：联系电话：2. 合同目的本合同旨在明确甲方和乙方之间的权益和责任，并规定双方在承包项目中的权利和义务，以确保项目的顺利进行。

3. 项目描述甲方委托乙方按照以下项目描述进行承包工作：（在此处填写具体项目描述，包括项目名称、项目内容、项目工期等）4. 项目报价乙方对上述项目提供的报价为：（填写具体金额）5. 付款方式5.1 甲方应在本合同签订后的7日内支付乙方合同总金额的30%作为预付款。

5.2 甲方应在项目完成后的7日内支付乙方合同总金额的70%作为尾款。

6. 工期和交付6.1 乙方应在接受甲方承包项目后的7日内开始工作。

6.2 乙方应在规定的工期内按时完成项目，并交付甲方验收。

6.3 如因乙方个人原因导致工期延迟，乙方应承担相应的违约责任。

7. 保修期7.1 自项目交付之日起，乙方保修期为（填写具体保修期，如3个月，6个月等）。

7.2 在保修期内，如出现由乙方施工质量引起的问题，乙方应及时进行修复。

8. 违约责任8.1 任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

8.2 如甲方未按约定时间支付款项，乙方有权延迟工作进程，直至收到相应的款项。

8.3 如乙方未按约定时间完成项目，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

9. 保密条款本合同签约双方应对相关商业机密和技术资料保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。

10. 争议解决本合同的解释和争议的解决适用中华人民共和国法律。

11. 合同变更任何合同变更应通过双方书面协议达成，并由双方共同签字确认。

12. 合同终止12.1 本合同在项目完成并验收合格后终止。

12.2 如一方违反本合同约定，对方有权终止本合同并要求赔偿。

13. 其他条款13.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上为本合同的全部内容，甲、乙双方再次确认并同意遵守本合同的各项约定和条款。

2023年实用版工程承包合同_2

2023年实用版工程承包合同2023年实用版工程承包合同1放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，推动公司的超常发展，根据平等互利、民主协商的原则，特制订本协议。

第一条发包方为某工程有限公司(以下简称甲方)。

承包方为某工程有限公司江苏__公司(以下简称乙方);第二条现任某工程有限公司江苏__公司总经理刘某、江苏__公司副总经理王某(以下称承包者)，自愿承包经营该分公司，承包期限暂定为________年，自________年____月三十____日至________年____月三十____日止。

第三条乙方为自我经营、自我发展、自我积累、自我制约，实行独立核算的分公司。

本协议承包方内容为：按规定上交一定比例的管理费，并以质量、安全指标、综合治理、方针目标实现率作为挂钩考核指标。

乙方承包经营基数一经确定，则挂钩指标值在承包期限内不变。

第四条乙方在承包经营期限内上缴给甲方管理费执行标准：1、由乙方总承包____市范围内工程的，按工程总产值4%向甲方上缴管理费。

2、由乙方总承包外省(市)工程的，按工程总产值3%向甲方上缴管理费。

3、由乙方承接的____市范围内的分包工程，乙方应按工程的总产值2%，向甲方上缴管理费。

4、由乙方承接外省(市)的分包工程，乙方应按工程的总产值1.5%，向甲方上缴管理费。

5、若甲、乙双方共同承接的工程项目，管理费上缴标准由甲、乙双方另议。

第五条乙方在承包期内应完成下列指标：一、甲、乙双方本着双赢的原则，甲方鼓励乙方多接工程，多做工程，乙方当年完成和超额完成产值达到1亿元后，甲方收取管理费的费率则随之下调，下浮率仅用于第四条1、2、5款，对第四条3、4款的费率不再下福1、完成产值≤1亿元，收取管理费4%。

产值1亿元至3亿元，每增加1000万，则收取管理费下降0.1%。

2、产值≥3亿元，收取管理费2%，不再下福二、质量指标：(详见附件一)。

经济承包合同模板

经济承包合同模板一、合同双方甲方：甲方名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方：乙方名称：地址：法定代表人：联系电话：二、项目内容乙方承包甲方的以下项目：项目名称：项目地点：项目内容：项目工期：三、合同金额及支付方式1.总金额本合同总金额为：（大写）人民币（小写）元整。

2.支付方式1.合同签订后，甲方应当向乙方支付合同总金额的 30% 作为预付款。

2.乙方在本合同规定的工程进度节点完成后，甲方应向乙方支付相应的工程款项，付款比例如下：工程进度节点工程款项支付比例预付款30%开工阶段–10%中期阶段–20%完工阶段–40%维保阶段–尾款1 5%3.乙方在甲方支付完全部工程款项后，应向甲方提供完整、合格的工程，并出具相应的工程验收证明和质量保证书。

3.付款账户信息甲方付款时，应当将款项汇至以下账户：账户名称：账户号码：开户行：四、履约保证1.甲方的履约保证1.甲方应当按照本合同约定的支付方式和时间支付工程款项。

2.如因甲方原因导致工程无法按时开工、中止或降低工程质量，甲方应承担违约责任并按照约定赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方的履约保证1.乙方应当按照本合同约定的质量、工期、进度等要求提供高质量、高效率的服务，确保工程的顺利完成并如期交付甲方。

2.如乙方因私自调整施工进度或出现违约情况导致工程延误、质量下降等问题，乙方应承担违约责任并按照约定赔偿甲方因此遭受的损失。

五、违约责任如本合同任何一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

六、争议解决方式如本合同发生任何争议或纠纷，双方应根据商定，协商解决；如协商无法解决，则双方同意将争议提交至以下仲裁委员会仲裁：（注：委员会名称）七、本合同生效方式和期限本合同自双方盖章之日起生效，期限为（注：合同期限）。

在合同有效期内，如有需要，双方可以协商延长合同期限或在本合同期满前续签合同。

八、附件本合同的附件包括：甲方提交的资料清单：乙方提交的资料清单：（注：根据实际情况，审核决定是否需要附件）。

经济承包合同

经济承包合同
合同范本。

甲方，（委托方名称）。

地址：
联系方式：
法定代表人：
乙方，（承包方名称）。

地址：
联系方式：
法定代表人：
鉴于甲方拥有特定的经济项目，并希望委托乙方进行承包，双
方经友好协商，达成如下合同：
第一条项目内容。

甲方委托乙方承包以下经济项目，（具体项目内容）。

第二条项目要求。

1. 乙方应当按照甲方的要求，完成承包项目，并保证项目的质
量和进度。

2. 乙方在承包过程中，应当遵守相关法律法规，不得违法违规。

第三条合同期限。

本合同自双方签署之日起生效，至承包项目完成之日止。

第四条价格及支付方式。

1. 甲方应当按照合同约定向乙方支付承包项目的报酬，具体金
额为（具体金额）。

2. 乙方完成项目后，甲方应当在（具体时间）内将报酬支付给乙方。

第五条违约责任。

1. 若乙方未能按照合同约定完成承包项目，应当承担相应的违约责任。

2. 若甲方未能按照合同约定支付报酬，应当承担相应的违约责任。

第六条法律适用和争议解决。

本合同的签订、履行、解释及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

双方如因履行本合同发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，应当提交至合同签订地人民法院解决。

第七条其他。

本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：
以上为经济承包合同范本，如有需要，请根据实际情况进行修改和完善。

承包合同(完整版)

五、付款方式
根据本工程进度按每层建筑实际面积核算，分期付款，进场预付万元，基础完成后付万元，一层盖板付万元，屋顶面完工付万元，内粉完工付万元，外粉及墙贴面完工付万元。待工程竣工甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，验收结算后余款付清。
六、其它
1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买；
2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃；甲方所有损失由乙方赔付。
4、负责整个施工的质量把关，严格做好每一道施工工艺，严把质量关做到优质工程。完工后保修一年，乙方需交甲方500元押金，待保修期满后，由甲方退给乙方。
5、施工期间严格遵守小区物业管理部门的有关装修施工的各项管理规定，如施工期间出现问题则自行解决。
三、设计、监理方的责任：
1、施工图);
3、乙方施工内容：挖机挖基础土方回填，基础、墙体、梁、架、柱、板、楼面抹平、内外粉刷、外墙面瓷砖、钢筋网架、楼顶瓦面盖好，主体工程中所有大小项目均由乙方全部完成；
4、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位；
5、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方提出详细计划；商品混凝土必须计算准确；所需辅料（模板、木支撑）由乙方自己购制；
收取1200元劳务费;
2、负责协助甲方选择装修材料;
3、负责对施工队工程质量、工艺的具体指导和监理，每天必须到施工现场并在重要工程施工过程中与甲方共同验收后，
方可进行下一工程进度(包括全部瓦、木、油、水、电等，每项工程至少有1-2次验收)，收取800元工艺及监理费。
上述费用分两次付清，第一次付1000元，工程结束经甲方验收合格后给付第二次的1000元款项。
10、客厅、餐厅、大卧室、小卧室、小过厅刮腻子三遍，刷乳胶漆三遍。

实用承包工程合同范本通用版（三篇）

实用承包工程合同范本通用版《承包工程合同》合同编号：【00000】甲方：【甲方名称】统一社会信用代码：【甲方统一社会信用代码】地址：【甲方地址】电话：【甲方联系电话】传真：【甲方传真号码】联系人：【甲方联系人】签约委托人：【甲方签约委托人】乙方：【乙方名称】统一社会信用代码：【乙方统一社会信用代码】地址：【乙方地址】电话：【乙方联系电话】传真：【乙方传真号码】联系人：【乙方联系人】签约委托人：【乙方签约委托人】鉴于，甲方拟将【工程项目名称】的承包工作委托予乙方，乙方愿意接受委托并完成相关工程项目，甲方与乙方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的及范围1.1 甲方委托乙方承担【工程项目名称】的承包工作，包括但不限于设计、施工、材料采购、工程监理等。

1.2 本合同项下的工程项目范围包括【具体工程项目内容】。

具体工程时间和地点以工程项目计划书为准。

第二条合同价款及支付方式2.1 工程项目合同价款为【合同金额】人民币，不包括增值税。

乙方应按照以下方式支付：（1）合同签订后，甲方支付定金【定金金额】人民币给乙方；（2）工程进度批付，甲方按照工程进度表，分期支付乙方合同价款。

每期支付比例及支付截止时间如下：期数支付比例支付截止时间第一期【支付比例】【支付截止时间】第二期【支付比例】【支付截止时间】第三十期【支付比例】【支付截止时间】注：工程进度表详见附表【工程进度表编号】。

（3）乙方完成承包工作后，甲方支付尾款【尾款金额】人民币给乙方。

2.2 双方同意将本合同的货币单位确定为人民币，支付方式为银行转账。

第三条工期及工程进度管理3.1 工程项目的实施工期为【起始日期】至【完成日期】。

3.2 双方同意设立工程进度管理机构，由甲方负责监督工程项目的进度和质量。

如乙方未按照进度表及合同要求完成工程项目，甲方有权要求乙方进行工程项目调整，并按照合同约定的方式支付合同价款。

第四条保证金4.1 乙方应在合同签订后【保证金支付期限】内向甲方支付保证金【保证金金额】人民币。

实用版公司承包合同范本

实用版公司承包合同范本甲方（发包方）：_______________乙方（承包方）：_______________鉴于甲乙双方就_______________项目的合作达成一致，特此签订本合同，以资信守。

第一条合同标的甲方委托乙方进行_______________项目的承包工作，具体内容包括但不限于_______________。

第二条合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条合同价款合同总价为人民币____元，具体支付方式如下：1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。

2. 进度款：根据项目进度，甲方应按照以下比例支付进度款____%。

3. 尾款：项目完工并通过验收后，甲方应在____天内支付剩余____%的尾款。

第四条质量要求乙方必须保证提供的服务或产品符合国家相关标准和行业规范，满足甲方提出的质量要求。

第五条违约责任1. 如乙方未能按时完成合同约定的工作内容，应按每逾期一日支付合同总价____%的违约金。

2. 如甲方未能按约定支付合同价款，应按每逾期一日支付应付款项____%的违约金。

第六条争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交_______仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

第七条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________法定代表人（签字）：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________法定代表人（签字）：_____________日期：____年____月____日。

实用店铺承包经营合同格式版(二篇)

实用店铺承包经营合同格式版发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）一、经甲乙双方友好协商，在平等自愿的基础上，就乙方承包经营甲方位于北京市丰台区西罗园____号楼101底商腾印源图文快印店事宜，达成如下协议：二、乙方承包经营腾印源图文快印店，经营范围见营业执照。

三、承包期限一年半。

自____年____月____日至____年____月____日止。

四、承包金支付方式：该店的承包金额为元（大写万仟佰拾元整。

分次支付。

第一次付款在____年____月____日，付款金额万（大写），在____年____月____日之前付清，第二次付款在月（大写），在____年____月____日之前付清，第三次付款在年日，付款金额万（大写），余款在____年____月____日前付清。

店内所有耗材、材料折合人民币____元（大写）乙方付给甲方押金万元（大写后退还给乙方。

五、承包方式：1、乙方交纳承包金给甲方后，乙方享有店面的使用权同时行使店面的经营管理权。

2、签订合同后，甲乙双方的债权债务各自负责。

乙方承包经营期间的利润或亏损均由乙方自行享有和承担。

乙方承包经营所产生的一切后果费用（具体包括：房租、水电、物业管理费、税收费用、通讯费、网络费等）。

3、每次房租到期前乙方自行准备房租交纳，绝对不能拖延。

六、承包期间，乙方必须遵守国家法律法规、合理经营，不得从事违反国家法律法规的活动，乙方应对合同期内的经营的合法性负责。

如有违反所造成的一切后果均由乙方负责。

七、合同的变更、解除与终止本合同：本合同生效后具有法律的约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除本合同，需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。

1、乙方不得转包或交与第三方经营管理，否则甲方有权终止合同，押金不退。

2、承包期满合同自动终止。

3、因不可抗拒因素导致合同无法履行或者不完全履行时，甲乙双方协商一致可以变更或解除合同。

八、违约责任：1、甲、乙双方应全面实际履行本合同，不履行的应违约责任。

实用版长期承包合同样板

实用版长期承包合同样板
2022实用版长期承包合同样板正文内容甲方：乙方：
一、&nbsp；甲方将所属的的1600亩耕地整体承包给乙方，：M责种植、田间管理、收获。

从种植到收获为一个完整的田间作物管理承包周期；二、&nbsp；甲方提供耕地、种子、化肥等；
三、&nbsp；乙方:种子的种植；化肥的撒播；除草、浇地、打药等日常的田间农作物的管理及收获；四、&nbsp；甲方每亩地支付给乙方&nbsp；600元田间管理费。

管理费分三次支付, 苗木种植完毕、农作物出苗成活率在85%以上支付田间管理费的45%,农作物进入采摘期支付田间管理费的35%,农作物收获完毕支付田间管理费的20%。

五、&nbsp；乙方种植甲方提供的种子或者苗木要求成活率85%以上，成活率低于85%甲方拒付管理费，并收回管理承包权，追究乙方给甲方造成的经济损失。

正常的田间管理期间，乙方疏于田间管理，甲方收回乙方田间管理权，并追究乙方给甲方造成的经济损失；六、&nbsp；乙方承包管理的土地，甲方指定种植品种，乙方:种植、施肥、除草、浇地、打药等日常的田间农作物的管理及收获；
七、&nbsp；双方的定枸杞亩均参量为&nbsp；1200斤，年生甘草亩均参量为2400斤，超产部分，甲方按照市场价的10%奖励乙方，低于的定亩产要求，甲方按照市场价的10%从田间管理费中扣除。

八、&nbsp；按照以上的定，乙方按照甲方要求，完成种植、农作物成活率在85% 以上。

甲方在年一月—日前付给甲方田间管理承包费的45%,计43元。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方
实用版长期承包合同样板正文内容结束。