合同外工程量确认单
建筑工程工程量确认单模板
建筑工程工程量确认单模板在建筑工程中，工程量的确认是一项至关重要的工作。
它不仅关系到工程的成本核算、进度控制，还对工程的质量和最终的结算有着直接的影响。
为了确保工程量的准确无误，需要使用规范、清晰的工程量确认单。
下面为您提供一份建筑工程工程量确认单的模板，并对其各个部分进行详细的说明。
一、工程名称在此处填写具体的建筑工程项目名称，确保名称准确、完整，能够清晰地反映出所涉及的工程内容。
二、工程地点写明工程的具体地理位置，包括所在的城市、区域、街道地址等详细信息，以便于准确识别工程的位置。
三、施工单位填写负责施工的单位名称，要与合同中签订的施工单位名称一致。
四、建设单位填写工程项目的建设单位名称，即工程项目的投资方或业主。
五、监理单位填写负责监督工程施工的监理单位名称。
六、确认单编号为每一份工程量确认单赋予一个唯一的编号，以便于管理和查找。
编号可以按照一定的规则进行编制，如项目名称缩写、年份、流水号等。
七、确认日期填写进行工程量确认的具体日期。
八、分部分项工程名称详细列出本次确认工程量所涉及的分部分项工程名称，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。
九、工程部位明确说明本次工程量确认所对应的具体工程部位，例如某栋楼的第几层、某个区域的具体位置等。
十、工程量计算式及说明这是工程量确认单的核心部分之一。
施工单位应详细列出工程量的计算式，并对计算过程和依据进行简要说明。
计算式应清晰、准确，便于审核和理解。
同时，对于一些特殊情况或需要特别说明的事项，应在说明部分进行详细阐述。
例如，如果在计算土方工程量时，遇到了地下障碍物需要额外处理，应在说明中注明障碍物的情况、处理方式以及对工程量的影响。
十一、施工单位申报工程量施工单位根据实际完成的工作量，填写申报的工程量数量。
此数量应经过施工单位的内部审核和确认，确保其准确性。
十二、监理单位审核工程量监理单位根据施工单位提供的资料和现场实际情况，对申报的工程量进行审核。
施工合同外工程量协议书
施工合同外工程量协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），由于项目实施过程中出现了一些变更，现经双方协商一致，就新增工程量达成如下协议：一、工程量变更内容根据项目实际情况，甲乙双方确认以下为原合同外的新增工程量：1. 新增工程部位：________________________________________2. 新增工程描述：________________________________________3. 新增工程量清单及价格：___________________________________4. 新增工程的施工图及技术要求：_____________________________二、价格与支付方式1. 新增工程量的总价款为人民币（大写）____________元整（￥______）。
2. 付款方式：a. 预付款：甲方在协议签订后____天内支付新增工程价款的____%作为预付款。
. 进度款：根据实际完成的工程量，按月支付相应的进度款项。
c. 结算款：新增工程全部完成后，经双方验收合格，结清剩余款项。
三、工期调整由于新增工程量的实施，原合同规定的竣工日期相应顺延至____年____月____日。
四、质量保证乙方应保证新增工程量的质量符合国家相关标准和原合同的要求，如出现质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到标准要求。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应按未付款项的____%支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成新增工程量，应按延期天数向甲方支付日违约金，计算标准为每日延期工程款的____%。
六、争议解决因履行本协议所产生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
合同外工程量确认单
合同外工程量确认单
---
项目名称：[填写项目名称]
合同编号：[填写原合同编号]
甲方（业主）：[填写甲方全称]
乙方（承包商）：[填写乙方全称]
确认单编号：[填写确认单编号]
日期：[填写签署日期]
一、工程内容及说明
1. 工程名称：[具体描述增加的工程内容]
2. 工程位置：[详细说明工程的具体位置]
3. 工程量：[详细列出增加的工程量，包括数量、单位等]
4. 工程原因：[解释为何出现合同外的工程量，如设计变更、现场条件变化等]
5. 工程影响：[分析该额外工程量对项目进度、成本等可能产生的影响]
二、价格及付款方式
1. 单价：[列出增加的工程量的单价]
2. 总价：[计算增加的工程量的总价]
3. 付款方式：[描述付款的时间、方式等，如分期支付、一次性支付等]
三、工期调整
1. 开始日期：[列出增加的工程量的开始日期]
2. 结束日期：[列出增加的工程量的预计结束日期]
3. 对原工期的影响：[分析增加的工程量对原合同工期的影响，以及是否需要调整工期]
四、其他条款
1. [列出与增加的工程量相关的其他条款，如质量保证、违约责任等]
五、签字确认
甲方（业主）代表签字：__________ 日期：_______ 乙方（承包商）代表签字：__________ 日期：_______ ---。
工程量超过合同量确认单
工程量超过合同量确认单【项目名称】：__________【合同编号】：__________【甲方】（业主）：__________【乙方】（承包商）：__________根据甲乙双方签订的合同（合同编号：__________），经过甲乙双方共同核实，确认以下工程项目的实际完成工程量超过了原合同约定的工程量。
现就超出部分达成如下确认：1. 工程项目名称及超出工程量描述：- 工程项目一：- 合同约定工程量：__________- 实际完成工程量：__________- 超出工程量：__________- 超出原因说明：__________- 工程项目二：- 合同约定工程量：__________- 实际完成工程量：__________- 超出工程量：__________- 超出原因说明：__________（注：以上格式可根据实际项目情况增减或调整）2. 超出工程量的确认程序：- 甲方应在发现工程量超出合同约定时及时通知乙方；- 乙方应在接到通知后___天内提供超出工程量的详细资料和原因分析；- 甲乙双方应在接到乙方资料后的___天内进行核实并达成一致意见；- 如双方无法达成一致，可委托第三方进行鉴定，并以鉴定结果为准。
3. 超出工程量的计价方式：- 根据合同约定，超出工程量的计价应按照下述方式执行：- 按照合同约定单价计算超出部分的费用；- 或者按照市场行情重新协商确定超出部分的单价；- 或者采用其他双方认可的计价方式。
4. 费用支付：- 甲方应在确认单签署后的___天内支付超出工程量的费用；- 如有分期支付需求，具体分期支付计划为：__________。
5. 法律责任：- 若甲方未按约定时间支付超出工程量的费用，应按照合同约定支付违约金； - 若乙方未按约定时间提供超出工程量的详细资料，应承担相应的违约责任。
6. 其他约定：- 本确认单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；- 本确认单自双方签字盖章之日起生效；- 本确认单未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
工程量确认单范本
小区内景观园路维修；
景观园路改造施工；
景观绿化零星维修；
以上合同内的工程内容现已全部施工完成并验收合格；
施工资料及工程量经济签证全部办理，
望建设单位对其工程内容予以认可。
施工单位（签字或盖章）
年 月 日
建设单位（签字或盖章）
年 月 日
注：本确认单需双方共同签字、加盖公章后方可生效。
施工单位
负责人：
（盖章）
年 月 日
负责人：
（盖章）
年 月 日
负责人：
（盖章）
年 月 日
注：本确认单需三方共同签字、加盖公章后方可生效。
工程量确认单
工程名称
XX绿化维护、维修及改造工程
施工单位
XX园艺ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ限公司
施工部位
绿化维护、维修及改造所有工程内容
分部分项工程
室外景观及绿化工程
我单位承XX绿化维护、维修及改造工程，工程内容含：
工程量确认单
工程: XX管道排放改造工程编号：2020111803
项目名称
XX改造
工程名称
XX管道工程
施工单位
XX建设有限公司
施工周期
7天
工程内容完成情况
混凝土基础:2.4米*1.1米*0.6米=1.58立方米
混凝土垫层:2.6米*0.9米*01米=0.23立方米
以上工程量请于批准确认
建设单位
监理单位
工程量确认单
编号：合同号-001
工程名称
施工单位
江苏友曾电力工程有限公司
主送单位
确认事由
合同内及增补合同的所有工程量
内容：
我施工单位已完成与贵公司签订的合同范围内的所有工程量，以及额外签订增补合同的所有工程量；且已通过贵部现场审核，办理移交签证并网受电事宜。我施工单位完成的工程量如下：
1.路面部分
共计安装组件：80282片，按255w计，共计20471910W
2.单轴
共计安装组件：12960片，按实际安装容量计，共计4228950W
3.大棚
共计安装组件：6624片，按实际安装容量计，共计1755360W
4.鱼塘（高桩部分）及0.7MWp.
共计安装组件：16480片，按实际安装容量计，共计4413280W
附表为现场实际完成工量
上述工程量，请贵部核实确认为感。
承包商：（章）
提交人：年月日
项目部意见：
项目部（章）：
现场专业工程师：
现场项目经理：年月日
本表一式二份，由施工单位填报并加盖公章，项目部一份，施工单位一份。
点工确认单
项目部合同外点工确认单（项目部联）
备注：1、本单一式2 份，项目部持原件留存、班组长持复印件汇总，成本部联原件请款时报送成本部，仅凭原件结算。
2、本确认单须由施工班组当日办理确认手续，逾期无效。
3、本确认单工程量由班组长、施工员、现场主管签字确认，3天内经总工、项目负责人会签进行复核监督。
项目部合同外点工确认单（成本部联）
、本单一式2 份，项目部持原件留存、班组长持复印件汇总，成本部联原件请款时报送成本部，仅凭原件结算。
2、本确认单须由施工班组当日办理确认手续，逾期无效。
3、本确认单工程量由班组长、施工员、现场主管签字确认，3天内经总工、项目负责人会签进行复核监督。
工程量确认单合同纠纷
工程量确认单合同纠纷某建筑公司（以下简称甲方）与某施工单位（以下简称乙方）签订了一份建筑工程合同，约定由乙方负责某工程项目的施工。
在工程进行过程中，双方根据合同约定，定期对已完成的工程量进行确认，并签署工程量确认单。
在工程竣工结算时，双方对于部分工程量的计算产生了分歧，导致合同纠纷。
乙方认为，根据现场实际情况和设计变更，其所完成的工程量超出了初步合同约定的范围，应当按照实际完成的工程量进行结算。
而甲方则认为，乙方未按照合同约定的程序提出变更请求，且部分工程量的增加是由于乙方施工不当造成的，因此不同意按照乙方提出的工程量进行结算。
在双方无法达成一致的情况下，乙方将此事提交至法院。
法院审理后认为，首先需要确定的是工程量确认单的法律效力。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，工程量确认单作为合同的一部分，具有法律效力。
除非能够证明确认单的签订存在欺诈、胁迫等情形，否则双方都应遵守确认单的内容。
法院对双方争议的工程量进行了详细的审查。
法院要求双方提供相关的施工记录、设计变更文件、工程量计算依据等证据。
经过对比分析，法院发现乙方确实存在未按程序提出变更请求的情况，但同时也认定甲方未能提供充分证据证明乙方施工不当导致的工程量增加。
在此基础上，法院依法作出判决：对于乙方未按程序提出变更请求的部分，不予支持其按照实际完成的工程量进行结算；对于无法确定责任归属的工程量增加部分，按照合同约定的风险分担原则进行处理。
最终，法院判决乙方有权获得部分额外工程量的结算款项。
此案例表明，工程量确认单的准确性对于建筑工程合同的履行至关重要。
在实际操作中，双方应当严格按照合同约定的程序进行工程量的确认和变更，以避免不必要的合同纠纷。
同时，一旦发生争议，应当积极收集并提供相关证据，以便法院能够准确判断事实，依法作出公正的裁决。
工程量确认单
工程量确认单一、基本信息工程名称：XX市XX区XX路XX号XX楼层XX房间装修工程工程编号：XX-2023-XX-XX施工单位：XX装饰公司监理单位：XX监理公司签署日期：2023年8月6日二、工程量明细计量项目名称计量单位工程量单价金额备注工程量明细如下：1. 分部分项工程：建筑装饰装修工程1.1 单项工程：墙面处理1.1.1 分项工程：墙面刮腻子1.1.1.1 子分项工程：墙面刮腻子（一遍）计量项目名称：墙面刮腻子（一遍）计量单位：平方米工程量：200单价：5元金额：1000元备注：无1.1.1.2 子分项工程：墙面刮腻子（二遍）计量项目名称：墙面刮腻子（二遍）计量单位：平方米工程量：200单价：5元金额：1000元备注：无1.1.2 分项工程：墙面涂料1.1.2.1 子分项工程：墙面涂料（底漆）计量项目名称：墙面涂料（底漆）计量单位：平方米工程量：200单价：10元金额：2000元备注：无1.1.2.2 子分项工程：墙面涂料（面漆）计量项目名称：墙面涂料（面漆）计量单位：平方米工程量：200单价：15元金额：3000元备注：无1.2 单项工程：地面处理1.2.1 分项工程：地面铺设地砖1.2.1.1 子分项工程：地砖材料费计量项目名称：地砖材料费计量单位：平方米工程量：100单价：50元金额：5000元备注：无1.2.1.2 子分项工程：地砖人工费计量项目名称：地砖人工费计量单位：平方米工程量：100单价：20元金额：2000元备注：无1.2.2 分项工程：地面铺设木地板1.2.2.1 子分项工程：木地板材料费计量项目名称：木地板材料费计量单位：平方米工程量：100单价：100元金额：10000元备注：无1.2.2.2 子分项工程：木地板人工费计量项目名称：木地板人工费计量单位：平方米工程量：100单价：30元金额：3000元备注：无2. 分部分项工程：给排水及供暖工程2.1 单项工程：给水管道安装2.1.1 分项工程：给水管道材料费2.1.1.1 子分项工程：给水管道材料费（PPR管）计量项目名称：给水管道材料费（PPR管）计量单位：米工程量：50单价：10元金额：500元备注：无2.1.1.2 子分项工程：给水管道材料费（铜管）计量项目名称：给水管道材料费（铜管）计量单位：米工程量：10单价：50元金额：500元备注：无2.1.2.1 子分项工程：给水管道人工费（PPR管）计量项目名称：给水管道人工费（PPR管）计量单位：米工程量：50单价：5元金额：250元备注：无2.1.2.2 子分项工程：给水管道人工费（铜管）计量项目名称：给水管道人工费（铜管）计量单位：米工程量：10单价：10元金额:100元备注:无2.2 单项工程:排水管道安装2.2.1.1 子分项工程:排水管道材料费(PVC管)计量项目名称:排水管道材料费(PVC管)计量单位:米工程量:30单价:8元金额:240元备注:无2.2.2 分项工程:排水管道人工费2.2.2.1 子分项工程:排水管道人工费(PVC管)计量项目名称:排水管道人工费(PVC管)计量单位:米工程量:30单价:4元金额:120元备注:无2.3 单项工程:供暖设备安装2.3.1 分项工程:供暖设备材料费2.3.1.1 子分项工程:供暖设备材料费(暖气片)计量项目名称:供暖设备材料费(暖气片)计量单位:个工程量:10单价:200元金额:2000元备注:无2.3.1.2 子分项工程:供暖设备材料费(阀门)计量项目名称:供暖设备材料计量单位:个工程量:10单价:20元金额:200元备注:无2.3.2 分项工程:供暖设备人工费2.3.2.1 子分项工程:供暖设备人工费(暖气片)计量项目名称:供暖设备人工费(暖气片)计量单位:个工程量:10单价:50元金额:500元备注:无2.3.2.2 子分项工程:供暖设备人工费(阀门)计量项目名称:供暖设备人工费(阀门)计量单位:个工程量:10单价:10元金额:100元备注:无三、工程量合计合计名称合计金额备注工程量合计如下：1. 分部分项工程合计：建筑装饰装修工程合计合计名称：建筑装饰装修工程合计合计金额：35000元备注：无2. 分部分项工程合计：给排水及供暖工程合计合计名称：给排水及供暖工程合计合计金额：10000元备注：无3. 工程总合计合计名称：工程总合计合计金额：45000元备注：无四、签字确认签字确认如下：---施工方 ---监理方 -------:----: ---:----: -------XX装饰公司 ---XX监理公司 -------负责人/代表签字 ---负责人/代表签字 -------姓名： ---姓名： -------日期： ---日期： ----五、附件1. 工程设计图纸2. 工程施工合同3. 工程验收报告4. 其他相关文件六、名词解释1.PPR管：一种用于给水管道的塑料管材，具有耐高温、耐腐蚀、环保等特点。
合同外工程量完工确认单
合同外工程量完工确认单【合同外工程量完工确认单】甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________项目名称：_______________合同编号：_______________签订日期：_______________鉴于甲乙双方就_____________项目（以下简称“本项目”）于____年__月__日签订了编号为_____________的工程合同，现因实际施工需要，经双方协商一致，对合同外的额外工程量进行如下确认：一、额外工程量描述：详细描述合同外工程的范围、内容、标准及要求等，包括但不限于新增的结构、设施、材料或工艺变更等。
二、工程量的计算与确认：列出具体的工程量清单，包括工程部位、单位、数量、单价和总价等信息。
此部分信息应当由专业的工程技术人员根据现场实际情况测量并计算得出，以确保数据的准确性。
三、工期调整：说明额外工程量对原合同工期的影响，以及双方同意的新的竣工日期。
四、费用结算：明确额外工程量的费用结算方式，包括支付条件、支付时间及相关账户信息等。
五、其他约定：若有其他特殊约定或补充条款，应在此列明。
六、争议解决：如双方在执行本确认单过程中出现争议，应首先通过友好协商解决；若协商不成，可按照原合同约定的争议解决方式处理。
七、生效条件：本确认单自双方授权代表签字盖章之日起生效，作为原合同不可分割的一部分，并与原合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年__月__日注：本确认单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同外工程量确认单范本
合同外工程量确认单范本【合同外工程量确认单】甲方（业主）：___________（全称）乙方（承包商）：___________（全称）根据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），因设计变更/项目调整/客户需求等原因，现产生如下合同外的工程量，经双方协商一致，特此确认：一、工程名称：___________二、合同编号：___________三、原合同范围：___________（简要描述原合同规定的工程范围）四、新增工程量内容：1. 新增工程部位：___________- 详细描述：___________- 工程数量：___________- 单位：___________- 单价：___________- 合计金额：___________2. 新增材料种类：___________- 详细描述：___________- 材料数量：___________- 单位：___________- 单价：___________- 合计金额：___________3. 新增设备使用：___________- 详细描述：___________- 使用时长：___________- 单位：___________- 租金：___________- 合计金额：___________4. 其他（如有）：___________- 详细描述：___________- 说明：___________- 费用：___________五、新增工程量原因及依据：（请详细说明导致工程量变更的原因和相关依据文件）六、确认条款：1. 甲乙双方确认上述新增工程量的真实性和准确性。
2. 新增工程量的实施不影响原合同规定的工程质量和工期要求。
3. 新增工程量所涉及的费用由甲方按照本确认单的约定支付给乙方。
4. 本确认单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
5. 本确认单自双方签字盖章之日起生效。
七、其他约定：（如有特殊约定，双方可在此另行书面说明）八、签字盖章：甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日甲方盖章：___________ 乙方盖章：___________。
工程量确认单【范本模板】
沟壁C25混凝土长17m、宽0。24m、高0。4m,3。3m³
木模板长17m、高0.4m,13.6㎡
沟底C15混凝土垫层，长17m、宽0。5m、厚0。1m，0。85m³
内侧4mm厚柔性防水卷材,长17m、高0。4m，13.6㎡
抹1:2。5防水砂浆20量确认单
工程名称
合同编号及名称
工程时间
2017。8。20-2017.9。30
施工单位
工程签证内容：
一、新加长设备基础
1、C25砼基础长48。6m、宽2。1m、厚0。2m,20.41m³;
2、钢筋直径10mm间距200mm双层双向1.8t；
3、植筋共488根，每根入深0.2m
二、软水器基础
1、M10砖砌，长2.5m、宽2m、高0。2m，1m³;
3、预埋通长40＊4接地镀锌扁钢长17m
5、-5压花钢盖板长17m，宽0.6m，0。4t
施工单位
监理单位
建设单位
2、M10水泥砂浆抹面，长2。5m、宽2m、高0。2m,6.8m³;
三、水箱基础
1、M10砖砌，长2.8m、宽0.3m、高0.4m共5组，1。68m³；
2、M10水泥砂浆抹面长2.8m、宽0.3m、高0。4m共5组，16。6m³；
四、电缆沟
1、电缆沟人工挖土长17m、宽0.98m、深0。5m，8.33m³
合同工程量确认单范本
合同工程量确认单范本甲方（业主）名称：______________乙方（承包商）名称：______________工程项目名称：______________工程项目地址：______________确认日期：____年____月____日一、工程量确认内容1. 工程名称：______________________________________2. 工程地点：______________________________________3. 工程范围：______________________________________4. 工程量清单：（详细列出工程量，包括但不限于以下内容）- 土建工程量：- 混凝土浇筑：____立方米- 砌砖：____立方米- 钢筋绑扎：____吨- ...- 安装工程量：- 电气管线敷设：____米- 水管安装：____米- 通风管道安装：____平方米- ...- 装修工程量：- 地面铺装：____平方米- 墙面涂料：____平方米- 天花板安装：____平方米- ...5. 其他工程量：______________________________________二、工程量确认方式1. 双方同意按照以下方式进行工程量的确认：- 实地测量- 设计图纸计算- 工程变更指令- ...2. 工程量的确认应由甲方指定的工程师和乙方代表共同进行，并形成书面记录。
三、工程量确认程序1. 乙方应在完成每个阶段的工程量后，向甲方提交工程量报告。
2. 甲方在收到工程量报告后的____个工作日内，组织相关人员进行核实。
3. 核实后的工程量由甲乙双方代表签字确认，并各执一份作为结算依据。
四、争议解决1. 如对工程量有异议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，双方同意提交至____仲裁委员会进行仲裁。
五、其他约定_____________________________________________________________ _________________六、本确认单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程量确认单样本
工程量确认单山西医科大学第一医院编号: 001工程名称医院污水处理设施改造工程补充项目建设单位山西医科大学第一医院施工单位山西全恒环保技术开发有限公司项次确认内容医院污水处理设施改造工程项目己于2016年8月底完工，合同外增加项目如下；1、生化处理箱填料；组合式双环填料，宜兴市天龙环保科技有限公司生产，75m32、生化箱不锈钢支架具体作法；在箱体内离箱底、箱顶各500mm处纵向焊接120mm槽钢，不锈钢管(35mm),间距400mm横向焊接在上下槽钢上。
3、过滤器活性碳使用太原新华化工厂生产的颗粒炭(5mm）。
4、在二楼的拆除时，原安放药箱的地方将从新安放生化处理箱，二个箱体从新安装，拆除搅拌机4台套，电源线路，重新移位后安装。
共走防水电线30m，重新安装二台加药泵、流量计，重新安装加药管道20m*2管径50mm。
重新拆装药物小型提升机5、转子流量计LZB-80，品牌；浦光，无锡浦光仪表有限公司6、将原有上二楼二道楼梯(钢制)拆除，分别根据需要重新焊接移位安装在上瓟生化箱和加药箱上平台上。
7、二楼拆除后为防止漏水，沙浆抹地，隔壁邻居房顶上排水不畅，順墙缝漏到我方设备间，墙体抹灰堵漏。
8、污泥箱长5m，宽1.5m，原为倘口，不但为防止散发臭气，也为放置加药箱需要，因此为其加盖，并向外扩宽1m，作为工作平台，在改造过程中为放置生化箱的需要，增加3*2钢板平台。
9、生化箱长10m,高3m,宽2.5m总体积75m3，作业工地处市中心区根据交通管理,夜间10点以后大型运输车辆方可进城，由于体积太大,需要50吨的大拖挂车拉运，.运距50公里外.。
10、如上所述，这么大型的物体只能在夜间进行安装，因地理位置特殊，吊装难度很大，小型吊车都不敢接活，只好雇一辆50吨的大吊全程工作，进行装卸安装。
11、渣土清运，如前所述，工作场地的特殊性，清运工作只能在夜间进行，先由人工将垃圾装袋运到楼下，再装车，运距20公里外。
工程量确认单合同外的
工程量确认单合同外的【工程量确认单】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________一、工程项目名称：_______________________二、工程地点：_________________________三、工程内容及范围：1. 土建工程：包括但不限于基础挖掘、混凝土浇筑、砌体工程等。
2. 安装工程：包含所有设备安装、调试等工作。
3. 装饰装修：涉及内外墙涂料、地面铺设、吊顶安装等。
4. 给排水及电气工程：包括管道敷设、电缆布线、开关插座安装等。
四、确认的工程量清单：1. 土石方工程量：____立方米2. 结构工程量：____立方米3. 安装工程量：____项4. 装修工程量：____平方米5. 给排水工程量：____米6. 电气工程量：____米五、工程量的计算依据与方法：1. 根据国家相关标准和规范进行计算。
2. 结合设计图纸和技术规范，由专业工程师进行量化。
六、工程量的变更与调整：1. 如遇设计变更或现场条件变化，双方应及时协商调整工程量。
2. 任何工程量的变更都应经过甲乙双方签字确认。
七、其他约定事项：1. 乙方应保证工程量的准确无误，如有误差，应及时更正。
2. 甲方有权对乙方申报的工程量进行复核。
八、争议解决方式：若双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决。
九、生效条件：本确认单自甲乙双方签字盖章之日起生效。
十、其他未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日。
合同外工程确认单
合同外工程确认单【合同外工程确认单】项目名称：_____________________________合同编号：_____________________________甲方（业主）：___________________________乙方（承包商）：___________________________根据甲乙双方签订的合同编号为________的建设工程合同，现因实际工程需要，经双方协商一致，同意进行以下合同外的工程项目：一、合同外工程内容描述：1. 工程名称：_____________________________2. 工程位置：_____________________________3. 工程规模及要求：_________________________4. 施工图纸及相关说明：（如有）附件____5. 材料规格及品牌要求：（如有）附件____6. 预计工程量：（详细列出增减工程量）7. 其他特殊要求：（如有）二、合同外工程原因：（详细说明导致合同外工程的原因，如设计变更、现场条件变化等）三、合同外工程费用：1. 合同外工程总费用：______________________2. 费用计算方式：（如按实结算、固定价格等）3. 支付方式及期限：（如分期支付、一次性支付等）4. 发票开具及税务处理：（如增值税专用发票等）四、工期调整：1. 合同外工程开始日期：____________________2. 预计完工日期：__________________________3. 对原合同工期的影响：（如有延期等情况需说明）五、质量保证及验收标准：（明确合同外工程的质量标准和验收流程）六、违约责任：（双方应遵守的责任条款，如迟延完成、质量不合格等情况下的责任承担）七、其他约定事项：（如有其他需要双方共同遵守的事项，请在此列明）八、签字盖章：甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日请注意，以上合同外工程确认单范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。