专用合同条款
工程招标文件--合同专用条款6篇
工程招标文件--合同专用条款6篇篇1一、合同双方甲方（招标方）：[甲方公司名称]乙方（中标方）：[乙方公司名称]二、合同标的本合同标的为[工程名称]，具体内容详见招标文件及附件。
三、合同价款与支付方式1. 合同价款：本合同总价款为[合同总价款]元（大写：[合同总价款]元整），具体分项价格详见附件。
2. 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后[预付款支付时间]内，向乙方支付合同总价款的[预付款比例]%作为预付款。
（2）中期款：乙方按期完成工程量[中期款支付时间]后，甲方在[中期款支付时间]内，向乙方支付合同总价款的[中期款比例]%。
（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方在[尾款支付时间]内，向乙方支付合同总价款的[尾款比例]%。
四、履约保证金乙方应在合同签订后[履约保证金缴纳时间]内，向甲方缴纳履约保证金[履约保证金金额]元（大写：[履约保证金金额]元整）。
履约保证金在工程竣工验收合格后[履约保证金退还时间]内退还乙方。
五、工期与进度1. 工期：本合同工期为[工期]日，自甲方发出开工令之日起计算。
2. 进度：乙方应按照甲方要求的进度计划，合理安排施工进度，确保按时完成工程任务。
六、质量与验收1. 质量标准：本工程质量应达到国家相关标准，具体标准详见附件。
2. 验收：工程竣工后，甲方应按照国家相关标准及合同约定，对工程进行验收，并出具验收报告。
七、违约责任1. 甲方违约责任：甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，并支付违约金。
违约金按未支付款项的[违约金比例]%计算。
2. 乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并支付违约金。
违约金按未完成工程部分的合同价款的[违约金比例]%计算。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 不可抗力：因不可抗力因素（如战争、自然灾害等）导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购行为，明确政府采购各方的权利和义务，保护政府和供应商的合法权益，根据《政府采购法》及其实施条例的有关规定，制定本合同。
第二条政府采购合同是政府采购活动的法律依据，是政府采购活动的规范和指导文件。
第三条政府采购合同的主体是政府采购人和供应商。
第四条政府采购合同应采用书面形式。
第五条政府采购合同内容应明确、具体、完整。
第六条政府采购合同一经订立即生效，对双方具有法律约束力。
第二章供应商的权利和义务第七条供应商有权按照政府采购合同的约定，按时、合格地交付合同标的物或履行合同服务。
质量标准、数量规定和交付方案。
第九条供应商应按照政府采购合同的约定，履行与合同标的物有关的售后服务义务。
第十条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人共同保护合同标的物的知识产权。
第十一条供应商应按照政府采购合同的约定，对合同标的物的质量、数量、交付期限等给予保修。
第十二条供应商应按照政府采购合同的约定，支持政府采购人对合同履行情况进行监督。
第十三条供应商不得擅自变更政府采购合同的内容。
第十四条供应商应按照政府采购合同的约定，深入挖掘合同标的物的功能，并提出具体改进建议。
第十五条供应商应按照政府采购合同的约定，积极参与政府采购活动的评审工作。
第十六条供应商应按照政府采购合同的约定，保密与政府采购合同相关的商业秘密。
第十七条供应商应按照政府采购合同的约定，遵守政府采购法律法规和合同约定的其他规定。
的质量符合国家标准和合同约定。
第十九条供应商应按照政府采购合同的约定，妥善处理与政府采购合同相关的争议。
第二十条供应商应按照政府采购合同的约定，参加政府采购活动的培训和学习。
第二十一条供应商应按照政府采购合同的约定，按照要求提供相关的证明文件。
第二十二条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人建立友好合作关系，共同推动政府采购工作的健康发展。
第三章政府采购人的权利和义务第二十三条政府采购人有权对供应商提供的合同标的物的质量、数量和交付期限等进行检验。
合同协议书专用条款(精选19篇)
合同协议书专用条款（精选19篇）合同终止协议书结算条款合同已经渗入了平常生活的各个方面，如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题，那可需要增进对合同的了解哦。
下面是小编跟大家分享的有关合同终止协议书结算条款的信息，仅供参考。
_____年_____月_____日，甲方与乙方签署了《__________合同》，合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，甲乙双方经协商一致，同意于_____年_____月_____日提前终止此合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。
第二条价款结算及支付方式：1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用_____元(人民币大写：__________ 元整)。
乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。
第三条违约责任1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方商业秘密等相关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的'全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。
专用合同条款的主要内容
专用合同条款的主要内容
1. 合同的标的内容啊，那可太重要了！就好比你要去买个手机，你得清楚到底买的是啥型号啥配置的手机呀！比如咱签个房屋租赁合同，那房子的具体位置、面积大小这些不都得写得明明白白。
2. 价格条款呢，这可得好好琢磨！难道不是吗？这就好像你去市场买菜，得搞清楚每斤多少钱呀！像咱买个大物件，价格谈不好后面多麻烦呀。
3. 履行期限也不能马虎呀！想一想，要是说好了啥时候交货却没做到，那得多闹心！比如说答应三天后给对方交货，那咱就得按时做到呀。
4. 质量标准可不能轻视哟！这就如同你买衣服，总不能是破破烂烂的吧！咱合作个项目，质量得有保证，不然怎么对得起人家的信任。
5. 违约责任必须明确哇！如果违约了没个说法，那不乱套了吗？就像约好一起出去玩，结果有人放鸽子还没个交代，多让人生气。
6. 争议解决方式很关键的嘞！万一有矛盾了咋解决得说好呀，可不是嘛！就像两个人有分歧，总要有个合理公正的办法来处理呀。
7. 保密条款也马虎不得呀！有些重要信息泄露出去可不得了！好比你有个秘密告诉了别人，你肯定不希望随便就被传出去吧。
8. 不可抗力条款得考虑周到啊！像那些不可预见的情况发生了咋办？比如说突然来个天灾，那合同执行肯定得有别的说法呀。
9. 变更和解除条款也是很有必要的！世事无常呀，有时候情况变了就得跟着调整嘛。
就像原本计划好的旅行因为一些原因得取消，那不得有相应规定呀。
我的观点结论就是：专用合同条款的这些主要内容都超级重要，每一个都得认真对待，一点都不能含糊！。
政府采购专用条款合同4篇
政府采购专用条款合同4篇篇1政府采购是政府用公共资金采购商品和服务的行为，旨在满足政府部门的实际需求。
在政府采购过程中，政府和供应商之间需要签订合同，以明确双方的权利和义务。
而政府采购专用条款合同就是针对政府采购而设计的合同条款，以确保政府采购过程的合法性、公平性和透明性。
政府采购专用条款合同通常包括以下内容：一、合同双方的基本信息：包括政府采购单位的名称、地址、法定代表人以及供应商的名称、地址等基本信息。
二、合同的有效期限：约定合同的有效期限，明确合同的开始和结束时间。
三、货物或服务的详细描述：列出政府采购的具体商品或服务的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
四、价格和支付方式：约定政府支付给供应商的货款金额及支付方式，一般包括货款支付的时间、支付方式等。
五、交货和验收标准：约定供应商应按照合同规定的时间和地点交付货物或提供服务，并明确政府对货物或服务的验收标准。
六、延期和解除合同：约定在特殊情况下是否可以延期交货或解除合同，并约定延期和解除合同的程序和方式。
七、保修期和售后服务：约定供应商对货物提供的保修期限和售后服务内容，确保货物在保修期内能正常运作。
八、违约和争议解决：约定供应商违约时政府可以采取的措施和对供应商违约行为的追责方式，以及争议解决的方式。
九、附则：包括合同的变更、补充、终止、生效、法律适用、争议解决等一些必要的附则。
政府采购专用条款合同的签订对于政府采购活动的规范和合法性具有重要意义。
通过合同的约束，可以有效保护政府的合法权益，规范市场秩序，维护公共财产安全和社会和谐。
同时，政府采购专用条款合同也能够帮助供应商了解政府采购的相关规定和要求，确保供应商按照规定的要求履行合同，提高政府采购活动的效率和质量。
在签订政府采购专用条款合同时，双方应当慎重考虑合同条款的合理性和有效性，避免合同中存在漏洞或模糊不清的条款。
同时，政府和供应商应当遵守合同的约定，确保合同内容得以落实。
如果在合同履行过程中发生争议，双方应当依据合同的约定进行协商解决，保持合同的稳定和有效。
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容：
1. 合同的当事人信息，包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 合同的目的和内容，明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。
3. 合同的有效期限，规定合同的有效期限，包括开始日期和结束日期。
4. 合同的解决争议方式，约定合同争议的解决方式，可以选择仲裁、诉讼等方式。
5. 合同的违约责任，规定一方违约时的责任和补救措施，包括违约金、损害赔偿等。
6. 合同的变更和解除，约定合同的变更和解除条件，以及变更和解除的程序和方式。
7. 合同的保密条款，规定合同内容的保密义务，保护双方的商业秘密和机密信息。
8. 合同的法律适用和管辖法院，约定合同适用的法律和管辖法院，明确法律适用和争议解决的地域。
以上是合同范本的专用条款的一些常见内容，具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。
希望以上内容对您有所帮助。
专用合同条款(范本,仅供参考)
第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人： 名 称： ________资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱：— 通信地址： 1.1.4设计人： 名 称： ________ 资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱： _____ 通信地址： 永久占地包括：施工图纸。
临时占地包括：详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括：现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。
1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称：厶:发包人提供国外标准、规范的份数：J__: 发包人提供国外标准、规范的名称：J__。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： J__。
1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： 见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门：发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件，包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：另行通知：开工前7日: 肆套，其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。
承包人提供的文件的期限为： 5日内承包人提供的文件的数量为： 按总包要求 承包人提供的文件的形式为： 纸质版 发包人审批承包人文件的期限： 5日内按有关规定执行 ：发包人指定的接收人为：另行通知。
政府采购合同(专用条款)6篇
政府采购合同（专用条款）6篇篇1甲方（采购人）：__________________乙方（供应商）：__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购__________________(货物名称)一事，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明：本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排，旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。
2. 采购范围及明细：本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。
货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。
二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
该金额包括货物的全部费用，但不包括后期安装、维护等费用。
2. 支付方式：在合同签订后，甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%，待项目验收合格后支付剩余的______%。
三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求，并通过国家相关质量认证。
如有特殊情况需符合其他标准的，双方应另行约定。
2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。
甲方有权对货物进行复检。
复检不合格的货物，乙方应在接到通知后及时更换。
四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。
如因特殊原因需要变更交货时间和地点的，应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。
2. 甲方在收到货物后，有权对货物进行验收。
验收不合格的货物，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
验收合格的货物将进入后期安装阶段。
五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的，应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则为规范政府采购活动，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，制定本合同。
第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定，按时、按质完成政府采购项目。
政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。
2、供应商对政府采购项目质量负责，保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。
如出现质量问题，供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。
政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。
3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项，并提供必要的协助和支持，确保政府采购项目顺利进行。
第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订，除双方协商一致外，任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。
2、双方在履行过程中如发生争议，首先应当在友好协商的基础上解决。
如协商无果，可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。
第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件，具有法律效力。
双方应当严格遵守合同条款，履行合同义务。
2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查，对合同的履行情况进行评估。
第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务，或产品质量不符合合同约定，政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。
2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持，导致供应商无法履行合同义务，政府采购单位应承担相应的违约责任。
供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。
第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。
对于本合同中未尽事宜，双方应当另行协商一致，并以书面形式补充合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。
附件：1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款，供政府采购单位和供应商共同遵守。
合同专用条款范本
合同专用条款范本合同专用条款范本是用于合同书写或订立时引用的范本，旨在规定双方的权利和义务以及解决争议的方式。
以下是一个供参考的合同专用条款范本：第一条合同目的和范围本合同旨在明确双方的权利和义务，双方均应遵守本合同的约定。
本合同适用于合同双方之间关于（合同内容）的一切事项。
第二条合同的期限和终止本合同自（合同签署日期）起生效，有效期为（有效期限）。
在合同有效期届满前，双方如需终止本合同，应提前（提前通知期限）书面通知对方。
第三条权利和义务3.1 甲方权利和义务：（列举甲方的权利和义务）3.2 乙方权利和义务：（列举乙方的权利和义务）第四条合同履行4.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成合同事项，并承担因履行过程中的过错责任。
4.2 乙方应积极配合甲方的工作，按照甲方的要求提供必要的支持和协助。
第五条合同价款5.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款。
5.2 乙方收到合同价款后，应及时提供相应的服务或产品。
第六条保密条款6.1 双方应对获得的双方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
6.2 因履行本合同所必要的信息可以在合同双方之间共享，但仍需遵守保密约定。
第七条争议解决7.1 本合同的解释和争议解决均适用（相关法律法规）。
7.2 若发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可将争议提交至有管辖权的法院进行解决。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，以书面形式作为本合同的补充条款。
第九条合同生效9.1 本合同的生效条件是双方当事人签字或盖章。
9.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上范本仅供参考，实际合同条款需要根据具体情况进行调整。
双方在订立合同时应特别注意条款的明确性和合法性，以确保合同的有效性和双方的权益。
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款通常根据不同的合同类型和具体情况而有所不同。
一般来说，专用条款是指在特定类型的合同中需要特别考虑和涉及的条款。
以下是一些常见类型的合同范本的专用条款：
1. 购买合同，包括货物购买合同和房地产购买合同等。
专用条款可能涉及到商品描述、交付时间、验收标准、价格调整、风险转移等。
2. 租赁合同，包括房屋租赁合同和设备租赁合同等。
专用条款可能涉及到租金支付方式、租期、租赁物的使用规定、维护责任、违约责任等。
3. 劳动合同，包括全职劳动合同和劳务派遣合同等。
专用条款可能涉及到工作职责、工作时间、薪酬福利、保密义务、解雇程序等。
4. 合作协议，包括合资合作协议和技术合作协议等。
专用条款可能涉及到合作方式、权益分配、技术转让、保密协议、纠纷解决方式等。
5. 借款合同，包括个人借款合同和企业借款合同等。
专用条款可能涉及到借款金额、利率、偿还方式、违约责任、担保方式等。
以上仅是一些常见合同类型的专用条款举例，实际情况会根据具体合同的需要而有所不同。
作为合同范本专家，我将根据客户的需求和具体情况，为他们提供定制化的合同范本，确保合同的合法性和有效性。
合同范本的专用条款怎么写
合同范本的专用条款怎么写1. 引言合同是法律约束双方当事人的重要文书，为了保护当事人的权益和明确双方的义务，合同中的条款需具体明确。
在撰写合同范本时，专用条款的写作是非常关键的一部分。
本文将详细介绍合同范本中专用条款的写作方法和注意事项。
2. 专用条款的定义专用条款是指根据合同的具体内容和当事人的特殊需求而设定的特定条款。
在合同范本中，专用条款通常是给出特定条款的模板，以便在实际合同中根据需要进行修改和调整。
3. 专用条款的分类根据合同的类型和内容的不同，专用条款可以分为不同的分类。
以下是几种常见的合同类型及其对应的专用条款分类：3.1 劳动合同•薪酬与福利条款•工时与加班条款•离职与人员变动条款•保密与竞业禁止条款3.2 婚姻家庭财产法律事务合同•财产与债务分割条款•子女抚养与监护权条款•婚后财产分配条款•离婚后的财产及赡养费用条款3.3 租赁合同•租金与押金条款•租期与续租条款•违约与解约条款•维修与保养条款3.4 销售合同•产品信息与数量条款•价格与付款方式条款•交货与验收条款•违约与索赔条款4. 专用条款的书写要点4.1 使用简洁明了的语言合同的条款应使用简洁明了的语言，避免使用含糊不清或混淆的措辞，以确保双方都能明确理解合同的内容。
4.2 保证合法合规的条款专用条款应遵循当地的法律法规，不得违反公序良俗和法律规定。
在撰写合同时，需要仔细查阅相关的法律条文并咨询专业法律顾问的意见。
4.3 考虑特定情况根据合同的具体情况，专用条款需要考虑到可能发生的特定情况，并给出相应的处理方式。
例如，在销售合同中，可以添加一个关于延期交货的条款，以允许双方在特殊情况下协商延长交货期限。
4.4 明确义务和责任专用条款应明确双方的权利和义务，并清楚规定违约责任和赔偿条款。
在合同范本中，可以使用明确的措辞来表达双方应承担的责任，并在必要时指定违约方应支付的赔偿金额或违约金。
5. 示例以下是一个销售合同范本中的专用条款的示例：第一条产品信息与数量1. 乙方向甲方购买以下产品（详细描述产品信息）。
政府采购合同(专用条款)5篇
政府采购合同（专用条款）5篇篇1甲方（采购人）：____________________乙方（供应商）：____________________鉴于甲方需要采购相关货物或服务，乙方具备提供相应货物或服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，达成如下合同条款：一、合同背景与目的本合同旨在明确甲、乙双方在政府采购活动中的权利和义务，确保采购过程公开、公平、公正，保障双方的合法权益。
二、合同范围及内容本次采购的具体范围、内容、数量、规格、质量要求等详见合同附件的采购文件及乙方提交的响应文件。
三、价格与支付方式1. 采购金额：____________________人民币。
2. 支付方式：根据采购文件和响应文件的约定，采用一次性支付或分期支付方式支付货款。
3. 乙方应提供合法有效的发票，甲方按照财政部门的有关规定办理支付手续。
四、交货与验收1. 交货时间：乙方应按照采购文件要求的时限完成交货。
2. 交货地点：甲方指定的地点。
3. 验收标准：按照采购文件及国家相关标准进行验收。
4. 验收程序：乙方提交验收申请后，甲方组织验收小组进行验收。
5. 乙方未能按时交货或交付的货物不符合质量要求，应承担违约责任。
五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的货物为全新、未使用过的原装合格产品，符合质量要求。
2. 乙方应提供至少________年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供完善的售后服务，包括但不限于技术支持、维修服务等。
六、保密条款1. 双方应对采购过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付货款的，应按未支付货款金额的百分之________向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定交货或交付的货物不符合质量要求的，应按合同金额的百分之________向甲方承担违约责任。
合同协议书专用条款
一、合同签订1.1 合同双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，依法签订本合同。
1.2 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
1.3 合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。
二、合同标的2.1 合同标的应明确、具体，双方应就标的物的名称、规格、数量、质量、技术要求等达成一致意见。
2.2 标的物的交付时间、地点、方式等应在合同中予以明确。
2.3 标的物的所有权、使用权、收益权等应在合同中予以明确。
三、合同履行3.1 合同双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
3.2 合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，并可依据合同约定调整履行期限或解除合同。
3.3 合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权要求其承担违约责任。
四、违约责任4.1 合同双方应严格遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。
4.2 违约责任包括但不限于：赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金、解除合同等。
4.3 违约金的具体数额由双方在合同中约定。
五、争议解决5.1 合同双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、合同解除6.1 合同在履行过程中，如出现以下情形之一，任何一方均有权解除合同：（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）合同履行过程中出现不可抗力因素，导致合同无法履行或履行困难的；（3）合同约定的解除条件成就。
6.2 合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定处理合同解除后的有关事宜。
七、其他7.1 本合同专用条款为本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。
7.2 本合同专用条款未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同正文具有同等法律效力。
7.3 本合同专用条款的解释权归合同双方共同享有。
7.4 本合同专用条款自双方签字盖章之日起生效。
合同双方签字盖章：甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________。
政府采购合同样板(专用条款)4篇
政府采购合同样板（专用条款）4篇篇1政府采购合同样板（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购合同的签订与履行，促进政府采购活动的有效开展，本合同由甲方（政府采购人）和乙方（供应商）自愿、平等地达成，遵循公平、公正、合法的原则，按照《政府采购法》及其实施条例、规定共同签订。
第二章合同的签订第二条根据政府采购法有关规定，政府采购活动应当公开、公平、公正进行。
合同签订前，双方应当对合同条款进行充分协商，确保各项权利义务的明确。
第三条甲方应当向乙方提供与政府采购活动相关的合同资料，包括需求清单、规格要求、数量要求等内容，并对乙方提出的合同条款进行审查，如有疑义或不合适之处，应当及时与乙方沟通，协商解决。
第四条乙方应当按照甲方提出的合同要求，提供相关产品或服务，并确保产品或服务的质量、数量、交付时间等符合合同约定。
第三章合同的履行第五条双方应当严格执行合同约定，履行各自的权利义务。
一方违反合同约定，应当承担相应的责任。
第六条合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致不能履行合同，应当及时通知对方，并提供相关证明材料。
双方协商处理后，可适当调整合同内容或解除合同。
第七条合同生效后，双方可根据情况变更合同内容。
变更合同时，应当经过双方协商一致，并书面确认。
第四章合同的解除第八条合同解除应当符合政府采购法及相关规定，当出现以下情形之一时，任何一方均有权解除合同：（一）因不可抗力等原因，导致不能继续履行合同；（二）一方严重违反合同约定，且无法通过协商解决。
第九条合同解除后，双方应当按照约定的方式处理未履行的合同事项，如有损失，应当依法承担相应的责任。
第五章其他第十条本合同签订后，对双方均具有法律约束力。
如有争议，双方应当协商解决；协商不成的，可向有关部门投诉或提起仲裁、诉讼等法律途径解决。
第十一条本合同未尽事宜，可由双方另行协商确定，如协商不成，可根据相关法律规定处理。
第六章附则第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定履行完毕。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款（以下简称“专用条款”）系指结合工程实际，在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，经合同双方协商后，为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等，是《建设工程施工合同文本（示范文本）》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]2. 合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]合同工期总天数：天。
3. 质量标准工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款：人民币[合同价款]元。
支付方式：银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式：根据合同条款及补充协议，按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项：包括但不限于以下事项：材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本（示范文本）》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体，并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分，具有与合同条款相同的法律效力。
政府采购合同(专用条款)8篇
政府采购合同（专用条款）8篇篇1甲方（采购人）：____________________乙方（供应商）：____________________鉴于甲方需要采购相关货物或服务，乙方具备提供相应货物或服务的能力和资质，双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、合同背景及采购内容1. 甲方因____________需要，对____________进行政府采购。
2. 采购物品/服务：____________________。
3. 采购金额：人民币____________元。
二、采购要求及规格1. 乙方提供的货物或服务应符合国家相关标准及甲方的要求。
2. 具体规格、数量、质量等详见附件《采购需求说明书》。
三、价格与支付方式1. 乙方应按照甲方的采购需求提供报价，报价需合理、公正。
2. 双方商定后的采购价格应在本合同中明确，合同总价为人民币____________元。
3. 支付方式：根据甲方财务规定，可采用分期付款或一次性支付。
具体支付方式和时间详见合同附件。
四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。
2. 甲方在收到货物后，有权对货物进行验收，验收标准和方法按照《采购需求说明书》执行。
3. 如因乙方原因导致货物延迟交付或验收不合格，乙方应承担违约责任。
五、质量保证与维护1. 乙方应保证所提供的货物或服务质量符合合同约定，如存在质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 货物或服务的保修期、保修内容等详见附件《质量保修协议》。
3. 在保修期内，乙方应为甲方提供必要的技术支持和服务。
六、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围、保密期限等详见本合同附件《保密协议》。
七、违约责任1. 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理详见本合同附件《违约责任认定与处理办法》。
合同范本的专用条款怎么写
合同范本的专用条款怎么写一、合同概述1. 定义与解释（1）甲方：指____（具体名称或个人）；（2）乙方：指____（具体名称或个人）；（3）合同标的：指双方在本合同项下所涉及的____（具体业务或事项）；（4）合同期限：指本合同自生效之日起至____（具体日期）止。
2. 合同第二条：合同标的及范围1. 甲方应向乙方提供如下服务/货物：（详细描述服务/货物的内容、数量、质量等）2. 乙方应在合同期限内完成如下工作：（详细描述乙方的工作内容、期限、质量等）第三条：合同价格与支付（详细列举各项费用，如材料费、人工费、税费等）2. 乙方支付甲方合同价款的方式为：（详细描述支付方式，如一次性支付、分期支付等）3. 甲方应在收到乙方支付的全部合同价款后，向乙方开具正规发票。
第四条：合同履行1. 甲方应在合同期限内按照约定提供服务/货物，确保质量符合乙方要求。
2. 乙方应按照约定接收甲方提供的服务/货物，并及时支付合同价款。
3. 双方应相互配合，共同完成合同项下的工作。
第五条：合同的变更、解除与终止（详细列举变更或解除合同的情形）2. 如一方违反本合同的规定，导致合同无法履行，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
第六条：争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条：合同的生效、修改与补充1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同的修改和补充，应由双方协商一致并以书面形式作出。
3. 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
二、名词解释1. 合同标的：指双方在合同项下所涉及的具体业务或事项，如货物买卖、服务提供等。
2. 合同期限：指本合同自生效之日起至约定终止日期止的时间段。
3. 正规发票：指由税务部门监制的，具有法律效力的发票。
4. 违约责任：指合同一方未履行合同义务或违反合同规定，导致合同无法履行时，应承担的法律责任。
政府采购合同书(专用条款)6篇
政府采购合同书（专用条款）6篇篇1政府采购合同书（专用条款）第一条总则本合同是政府采购活动的有效凭证，适用于政府或政府机构与供应商签订的合同。
本合同的签署标志着政府采购活动的正式启动，双方应当遵守合同的各项约定。
第二条合同标的合同标的为___________________（以下简称“货物/服务”或“标的物”）。
合同标的的规格、数量、质量标准、价格等详细信息详见附件_____________________。
第三条交货时间1. 供应商应按照本合同约定的交货时间将标的物交付给采购方；2. 交货时间为_____________年____月____日。
如有延迟交付的，应当按照后续约定支付滞纳金。
第四条价格及支付方式1. 价格为_______________，支付方式为________________________；2. 如有特殊约定，应在附件中注明。
第五条质量标准1. 供应商应确保标的物符合国家有关标准和质量要求；2. 采购方有权对标的物进行检验，不合格的标的物应当及时更换或退回。
第六条维护和维修1. 供应商应负责合同标的的售后维护和维修工作；2. 采购方在合同期间内享有合同标的的免费维修和维护服务。
第七条知识产权保护1. 供应商应确保其提供的标的物不侵犯第三方的知识产权；2. 如因供应商的行为导致知识产权纠纷，供应商应承担全部责任。
第八条违约责任1. 一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应在合理范围内协商解决。
第九条争议解决1. 双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；2. 协商不成的，应提交有关部门进行调解或仲裁。
第十条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效，至____________________结束；2. 本合同如有附件，附件与本合同具有同等效力。
双方签署人：日期：供应商：政府/政府机构：篇2政府采购合同书（专用条款）第一条合同订立甲方：（采购单位）乙方：（供应商）经双方协商一致，甲乙双方本着平等互利的原则，就政府采购项目达成如下协议，起草《政府采购合同书（专用条款）》。
合同协议书专用条款写
合同协议书专用条款写这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同协议书专用条款写甲方：__________乙方：__________鉴于甲方与乙方拟订合同，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特制定本合同专用条款。
一、合同标的本合同标的为：__________（详细描述合同标的）。
二、合同价格1. 乙方应按照甲方的要求，完成合同标的的相关工作，甲方应支付乙方合同总价款为人民币【】元（大写：【】元整）。
2. 甲方应按照本合同约定的付款方式及时足额支付乙方合同价款。
三、合同履行1. 乙方应按照甲方的要求，按时完成合同标的的相关工作，并保证合同标的安全、合格。
2. 甲方应提供乙方履行合同所需的必要条件，包括但不限于场地、资料、设备等。
四、合同的变更和解除1. 除非法律、法规另有规定，任何一方不得单方面变更或解除本合同。
2. 合同变更或解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若乙方未按照约定完成合同标的的工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年，自合同生效之日起计算。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：【年】年【月】月【日】日请您根据实际情况修改上述合同条款，以确保其满足您的需求。
如有疑问，请随时咨询专业律师。
谢谢！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 一般约定 1.1
词语定义
1.1.2 合同当事人和人员 1.122 发包人： 石家庄市水务局
1.1.
2.3 承包人：
1.1.
2.5 分包人： ______________ （无） 1.1.2.6 监理人： 河北天和监理有限公司 1.1.4
日期
2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为： 承包人申请报监理人批准
2.8 其他义务
3监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1
监理人须根据发包人事先批准的权力范围行驶权力，发包人批准的权力范围:
（1） 按第4.3款约定，批准工程的分包； （2） 按第11.3款约定，确定延长完工期限； （3） 按第15.6款约定，批准暂列金额的使用； 4 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其它义务
专用合同条款
1.145 缺陷责任期（工程质量保修期） 1.4 合同条件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是 1.7 联络
1.7.2
来往函件均应按技术标准和要求
2发包人义务 2.3 提供施工场地
2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：
围。
合同完工验收后12个月
合同通用条款
（合同技术条款）约定的期限送达 __________
经监理人审核发包人批准的施工图纸确定的范
4.3 分包
4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
（1）工程项目：无。
（2）工作内容：乞。
（3）分包金额限额：无。
4.3.10 分包人项目管理机构的设立：丄。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：1、施工期间遇见10年一遇及以上标准洪水袭击；
2、
施工期间遇见20mm及以上暴雪袭击。
5材料和工程设备
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备：无
6施工设备和临时设施
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人提供的施工设备：无
（2）发包人提供的临时设施：无_。
7交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：无。
8测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 施工控制网的约定：无。
9施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供无资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：无。
其中无应组织专家论证和审查。
9.7 文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：无。
11开工和竣工（完工）
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(1)日降雨量大于30 mm的雨日超过J0_天；
(2)十级以上台风灾害累计超过卫天；
(3)日气温超过40_c的连续高温大于io天；
(4)日气温低于-8_ C的连续严寒大于10天；
11.5 承包人工期延误
(1)逾期完工违约金5000元/天
(2)全部逾期完工违约金的总限额为(5)%。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：无。
12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：
无。
12.2 发包人暂停施工的责任
(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：
无。
13工程质量
13.7 质量评定
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。
13.7.7 工程合格及标准为:执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 13.8 质量事故处理
13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14试验和检验
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责产品质量检验、数量清点和仓库保管等。
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：有施工单位负责取样、养护
及保管、送达约定实验场地。
15 变更
15.1 变更的范围和内容
(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的10 % ,关键项目：混凝
土衬砌，单价调整方式: 双方协商。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。
16价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：本合同实施期间不调价。
16.1.2米用的造价信息
17 计量与支付
17.2 预付款
1721 预付款
（1）工程预付款的总金额为签约合同价为0%.
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：无 _
17.4 质量保证金
17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的_5_%扣留的质量保证金金额为签约合同价的_5%。
17.5 竣工（完工）结算
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式4份。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式丄份。
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求。
18竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括：单位工程验收、合同工程完工验收、竣工自查验收；政府（发
改、水务、卫生等部门）验收包括：技术预验收、竣工验收。
验收条件为: 符合现行规程要求，验收程序为：按规程要求。
18.2 分部工程验收
18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为无，其余由监理人主持。
18.3单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：无
18.5阶段验收
18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：无
18.6专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：无
18.7 竣工验收
18.7.3 本工程需要（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
18.8 施工期运行
18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：无。
18.9 试运行
18.9.1 试运行的组织：项目所在县水务局；费用承担：县水务局与承包人协商确。
19缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：合同工程完工验收后12个月。
20保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人投保并支付投保费用；
投保内容：签订合同时另行商议确定；
保险金额、保险费率和保险期限：签订合同时另行商议确定；。
20.4 第三者责任险
20.4.2第三者责任险保险费率：签订合同时另行商议确定；；
第三者责任险保险金额：签订合同时另行商议确定；。
20.5 其它保险
需要投保的其它内容：无;—
保险金额、保险费率和保险期限：无 ____ 。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：合同签订合15天内。
保险条件：；
20.6.4保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：签订合同时另行商议确定；
发包人负责补偿的范围与金额：签订合同时另行商议确定。
24争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的
合同争议解决方式：石家庄仲裁委员会。