工程建设供货合同 - 360文档中心

建设工程水泥供货合同

建设工程水泥供货合同甲方（购货方）：_________乙方（供货方）：_________鉴于甲乙双方就建设工程所需水泥的购买与销售达成一致，特订立本合同，以便共同遵守履行。

一、产品名称与规格乙方同意按照本合同的条款向甲方供应以下产品：普通硅酸盐水泥，规格型号为.O 42.5级，符合G175-2007《通用硅酸盐水泥》标准。

二、产品质量乙方保证所供应的水泥产品严格符合国家相关质量标准，不得有任何缺陷。

如有质量问题，乙方应负责无偿更换或修复。

三、交货时间与地点交货时间为合同签订后的30个工作日内，具体交货日期由双方协商确定。

交货地点为甲方指定的工程建设现场。

四、价格与支付方式双方约定的水泥单价为人民币______元/吨。

甲方应在合同签订后五个工作日内支付总货款的30%作为定金，余款在交货前一周内付清。

五、违约责任如一方未能履行合同约定的义务，应向对方支付违约金，违约金的数额为未履行部分合同金额的10%。

六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、附件本合同的附件包括水泥产品的质量检验报告、技术参数表等，与本合同具有同等法律效力。

九、合同变更与解除任何一方需变更或解除合同，应当提前三十日书面通知对方。

经双方协商一致后，可以变更或解除合同，并修订相关内容。

十、合同生效条件本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同的任何修改和补充均需以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。

建筑工程材料供货协议范本

建筑工程材料供货协议甲方（购货方）：[甲方公司名称]乙方（供货方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买建筑工程材料事宜达成如下协议：第一条、材料名称、规格、数量及价款[详细列出各种建筑材料的名称、规格、数量及单价，可以附加表格形式展现]第二条、质量要求乙方提供的材料应符合国家相关质量标准和甲方提出的质量要求。

乙方应提供产品的合格证明、检验报告等必要的质量资料。

第三条、交货方式及地点乙方应按照甲方的要求，在合同约定的时间内将材料送达甲方指定的交货地点。

运费由[指定方]承担。

第四条、交货时间乙方应自本合同签订之日起[交货期限]内完成全部交货。

如有特殊情况需延期交货，应提前[通知期限]天通知甲方，经甲方同意后方可延期。

第五条、付款方式及期限甲方在收到乙方提供的材料并验收合格后，应按照以下方式支付货款：[付款方式及期限的具体描述，如：货到付款、月结、预付款等]第六条、违约责任1、若乙方提供的材料不符合质量要求，甲方有权拒绝接收，并要求乙方在[整改期限]内完成整改，同时甲方有权按照采购总金额1%的标准，向乙方收取逾期的每日违约金。

若乙方超过[天数]天未完成整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此的造成的损失。

2、若甲方未按期支付货款，每逾期一天，应向乙方支付逾期未付款项[违约金比例]的违约金。

第七条、争议解决1、合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决。

2、协商无果的，依法向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼。

第八条、合同生效及其他1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同经甲乙双方充分协商，按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规制定，旨在确保双方权益得到充分保障。

建筑工程施工供货合同范本(二)2024

建筑工程施工供货合同范本（二）一、甲方与乙方就本工程施工供货事宜达成如下合同：1. 工程概况本工程为（工程名称），项目地址位于（项目地址），工程规模涉及到（工程规模）。

具体工程内容、施工标准、质量要求以及进度计划等详见附件《工程施工图设计》。

2. 供货内容乙方按照甲方的要求，向本工程供应所需的材料、设备及配件等，供货内容具体包括：（列举需要供货的材料、设备及配件的名称和规格等）3. 供货要求3.1 乙方按照甲方提供的进度计划，按时供货，并确保所供货物的质量符合国家相关标准和工程要求。

3.2 乙方应负责对所供货物的运输、装卸等工作，并承担在运输过程中所发生的风险。

3.3 乙方应负责对所供货物进行检验和验收，并保证供货物的数量、质量及规格与甲方的要求相符。

4. 供货周期乙方应按照合同约定的供货周期供货。

如因不可抗力等原因导致供货周期延长，应及时书面通知甲方，并在双方协商确定的期限内完成供货。

5. 供货价格及支付方式5.1 供货价格：供货价格为人民币（具体金额），价格包括了所有与供货相关的费用，包括但不限于运输、装卸、检验等费用。

5.2 付款方式：甲方应于收到乙方发出的供货发票后15个工作日内，按照合同约定比例支付供货款项。

支付方式为（指定付款方式）。

6. 合同变更如因工程需要或其他原因，需要对本合同内容进行变更，甲方与乙方应通过协商一致达成书面变更协定，并将变更协定作为本合同的附件。

7. 违约责任7.1 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付供货款项或违反其他合同约定，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

7.2 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定供货或供货不符合质量要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

8. 不可抗力因不可抗力事件导致本合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决，如无法解决，双方可解除本合同，并不承担违约责任。

9. 争议解决双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决。

建筑工程材料购销合同6篇

建筑工程材料购销合同6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、工作计划、心得体会、讲话致辞、条据文书、合同协议、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, work plans, insights, speeches, written documents, contract agreements, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!建筑工程材料购销合同6篇合同的制定可以规范科研合作，促进科技创新，在合同中规定交易的具体细则和约定，可以确保交易的顺利进行，下面是本店铺为您分享的建筑工程材料购销合同6篇，感谢您的参阅。

建筑工程施工供货合同范本(通用5篇)

建筑工程施工供货合同范本（通用5篇）建筑工程施工供货合同1甲方：乙方：经甲乙双方充分协商，关于祥欣小区4、8、11楼的石子、毛石、土沙、清水沙的供货达成如下条款：一、供货品种和价格：2-4石子送到工地价格每立方36元。

1-3石子送到工地价格每立方45元。

毛石到工地垒成价格每立方54元。

土沙到工地价格每立方18元。

清水沙到工地价格每立方24元。

二、付款方式：乙方要求在本小区4楼购一套120平米左右房子，价格比售楼部价格每平米少50元。

余款甲方向乙方付清。

三、质量要求达到国家合格标准。

四、乙方必须保证甲方工程进度的用料要求如因供料不足造成工地停工，因此而造成的损失乙方必须赔偿。

五、未尽事益双方协商解决。

本合同一式贰份，双方各执一份，签字生效。

甲方：乙方：年月日建筑工程施工供货合同2甲方:乙方:甲、乙双方就建筑材料供货一事，经友好平等协商，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。

第一条乙方供给甲方所供物资见附页明细表。

(单价按现行市场价)第二条乙方供给甲方的物资，货到经甲方验收完毕确认无误后付清全款。

如逾期不付,乙方立刻停止再供货,且甲方必须支付给乙方合同所列货物总货款的元天的违约金,直到甲方付清乙方货款为止。

第三条乙方所供物资所在地第四条甲方在乙方所供物资入场后,甲方必须先检验合格后,方能加工使用,否则,甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责(若甲方检验后,物资不合格,甲方必须通知乙方到甲方现场,双方共同取样检验,若再不合格,未加工的物资,乙方负责退货,并负责工地来回运费)。

第五条乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知),甲方必须把提货计划天前通知给乙方,乙方组织车辆供货,直发或库提。

凡在乙方提供的物资短运费一律由乙方自行负责。

第六条甲方在未付清乙方货款以前,不得到其它地方去再提货,若经乙方发现甲方到其它地方提货一次,乙方要求甲方立即付清所欠货款,并视甲方行为违约,应向乙方支付违约金元并赔偿由此造成的经济损失。

工程合同供货合同

工程合同供货合同合同编号：_________签订日期：_________签订地点：_________甲方（采购方）：_________地址：_________电话：_________法定代表人或授权代表：_________乙方（供货方）：_________地址：_________电话：_________法定代表人或授权代表：_________鉴于甲乙双方就工程项目的材料及设备供应达成一致，特订立本合同，以资信守。

第一条产品信息1.1 产品名称：_________1.2 规格型号：_________1.3 数量：_________1.4 单价：_________1.5 总价：_________第二条质量要求2.1 乙方应保证所供货物符合国家相关标准及甲方的特定要求。

2.2 货物应通过相关质量检测，并提供合格证明。

第三条交货时间和地点3.1 交货时间：自合同签订之日起____天内。

3.2 交货地点：_________3.3 如遇特殊情况需变更交货时间或地点，双方应协商一致。

第四条运输与保险4.1 乙方负责货物的运输至甲方指定地点，并承担运输过程中的风险和费用。

4.2 乙方应为货物投保运输险，保险费用由乙方承担。

第五条验收5.1 甲方应在收到货物后____天内完成验收。

5.2 如货物不符合合同约定，甲方有权要求乙方无偿更换或修复。

第六条付款方式6.1 预付款：甲方在合同签订后支付总货款的____%作为预付款。

6.2 尾款：剩余款项在货物验收合格后支付。

第七条违约责任7.1 如乙方未能按时交货，应按未交货物总价的____%支付违约金。

7.2 如甲方未能按时付款，应按未付金额的____%支付违约金。

第八条争议解决8.1 因执行本合同所发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁。

第九条其他约定9.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建筑工程施工材料供货合同

建筑工程施工材料供货合同合同编号：_____________甲方（采购方）：_____________乙方（供应方）：_____________鉴于甲方需要进行_________（具体工程项目名称）的建设工作，需向乙方采购相应的建筑材料。

经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。

一、产品名称及规格1. 水泥：普通硅酸盐水泥，42.5级，散装/袋装；2. 钢筋：HR400型号，直径分别为6mm、8mm、10mm等；3. 砖块：标准红砖，尺寸为240mm×115mm×53mm；4. 其他材料：详细列表附后。

二、供货数量及价格1. 供货数量：根据工程实际需要，由甲方提前通知乙方所需材料的规格、数量；2. 价格：按照双方商定的价格执行，价格包含材料成本、运输费用等，不含税费。

三、交货时间及地点1. 交货时间：乙方应根据甲方提供的采购计划，确保材料按时送达施工现场；2. 交货地点：___________（具体地址）。

四、质量要求1. 乙方应保证所提供的材料符合国家相关标准及行业规范；2. 材料到场后，甲方有权进行检验，如发现质量问题，应及时通知乙方进行处理。

五、付款方式1. 甲方应在收到乙方发票后的30天内支付相应款项；2. 具体支付比例为：预付款30%，货到现场验收合格后支付40%，剩余30%在工程完工后无质量问题一次性结清。

六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间供货或所供材料不符合质量要求，应承担违约责任；2. 如甲方未按约定时间支付货款，应向乙方支付违约金。

七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

建设工程合同范本供货合同

建设工程合同范本供货合同合同编号：_______甲方（买方）：_______乙方（卖方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方货物事宜，达成如下协议：第一条货物及价格1.1 本合同所涉及的货物详见附件一。

1.2 货物总价款为人民币_______元整（大写：_______________________________元整）。

第二条支付方式2.1 甲方应在本合同签订后_______日内向乙方支付合同总价款的_______%，即人民币_______元整（大写：_______________________________元整）作为预付款。

2.2 乙方在货物送达甲方指定地点并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的合同总价款，即人民币_______元整（大写：_______________________________元整）。

第三条交货及验收3.1 乙方应按照本合同约定的时间将货物送达甲方指定地点。

3.2 货物到达甲方指定地点后，甲乙双方应共同进行验收，并在验收单上签字确认。

验收合格后，货物风险由乙方转移至甲方。

第四条质量保证4.1 乙方保证所提供的货物符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，无质量问题，能完成其预设计的功能，其技术性能达到规定的标准。

4.2 乙方对货物安装时出现的一切故障负直接责任，并应随时解决货物故障问题。

第五条安装与调试5.1 有关货物的安装与调试，乙方应按照甲方的要求进行。

5.2 乙方应在约定时间内完成货物的安装与调试工作，如逾期未能完成，每逾期一日，甲方有权扣除乙方滞纳金人民币_______元整。

5.3 安装调试完毕后，乙方应对甲方的操作人员进行免费的 basic 操作培训。

第六条售后服务6.1 乙方应提供本合同货物所涉及的售后服务，包括但不限于技术支持、设备维修、备品备件供应等。

建筑材料供应合同范本(4篇)

建筑材料供应合同范本使用方(以下简称甲方)：供应方(以下简称乙方)：第一条目的和背景条款1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就____工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。

第二条材料交货地点、供货期限2.1交货地址：__________2.2供货起止时间：____年____月____日至____年____月____日第三条供应要求及价格3.1数量(m3);单价(元/m3);货款金额(万元);最终以实际结算为准。

3.2上述价格为到货价，且是综合单价。

含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。

第四条结算和资金支付条款4.1结算方式：4.2约定的结算期限：4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。

但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。

4.4每月____日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。

4.5付款方式和期限：第五条质量标准和验收5.1乙方应对供应材料的质量负责。

5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。

5.3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。

第六条甲方的责任和义务6.1甲方应根据施工进度，提前____天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

6.2乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。

供货合同 9篇

供货合同（一）9篇供货合同（一） 1发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定，为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、开工日期：年月日6、竣工日期：年月日7、质量标准：合格二、合同价款本装饰工程合同价款包干价万元(大写：乙方绘制并提供套施工详图，交建设方确认后方可施工。

三、甲方工作1、甲方派驻工的代表为：2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。

3、负责审定分包队伍的资质。

4、按合同规定按时支付工程款。

5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。

)6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予四、乙方工作a) 做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。

b) 乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。

c) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。

d) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。

e) 负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。

f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。

g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。

h) 乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。

i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。

五、付款方式1. 合同签订后支付合同总价款的30%。

2.工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。

保修金按《工程质量保修书》自竣工验收之日起满一年，经复验合格后支付。

建筑工程施工供货合同协议书范本

建筑工程施工供货合同协议书范本合同编号：合同签订日期：YYYY年MM月DD日第一条合同目的本合同的目的是明确双方关于建筑工程施工过程中物资供应的权利和义务，保障双方的合法权益，并规范合同履行的各项具体内容。

第二条合同总金额1.乙方应按照合同约定的价款支付方式向甲方支付货款。

2.若因甲方原因导致合同终止，乙方有权要求退还已支付的费用。

第三条供货内容和时间1.供货内容：甲方将按约定向乙方供应建筑工程所需的物资并提供相应的技术支持。

2.供货时间：甲方将根据工程进度和乙方的需求合理安排供货时间，并提前通知乙方。

第四条供货方式和运输1.供货方式：甲方负责将物资送至工程现场。

乙方应根据施工进度及时安排接收并妥善保管所供应的物资。

2.运输风险：甲方在运输过程中负责物资的保险和运输风险，如发生事故或损坏，由甲方负责赔偿。

第五条交付验收1.乙方应在收到物资后及时进行验收，如有质量问题或不合格情况，应立即通知甲方，并要求甲方解决。

2.验收合格后，乙方应向甲方出具书面的收货单和验收证明，并在合理时间内支付货款。

第六条保修期及售后服务1.保修期：乙方收到物资后的保修期为X年，如在保修期内出现质量问题，甲方应负责免费维修或更换。

2.售后服务：在保修期外，甲方将提供相应的售后服务，并向乙方收取合理的维修服务费用。

第七条违约责任1.若甲方违反本合同约定，导致乙方无法按时施工或遭受经济损失的，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方的损失。

2.若乙方违反本合同约定，导致甲方无法按时供货或遭受经济损失的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方的损失。

第八条知识产权保护1.甲方向乙方提供的物资和技术支持中涉及的知识产权归甲方所有。

2.乙方不得擅自将甲方提供的物资和技术用于其他建筑工程，不得对外泄露或转让相关的技术和知识产权。

第九条合同解除和终止–经双方协商一致；–因不可抗力造成合同无法继续履行；–经乙方书面通知甲方解除合同。

1.解除责任：任一方解除合同的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。

标准建筑工程施工供货合同(范本文)

标准建筑工程施工供货合同1. 合同的背景和目的本合同由甲方（下称“供货商”）与乙方（下称“施工方”）签订，旨在明确双方在建筑工程施工过程中的供货关系和相应的责任义务，以确保工程顺利进行。

2. 供货范围2.1供货商应向施工方提供符合施工需求的建筑材料和设备，并确保其质量符合国家相关标准和要求。

2.2供货商应根据施工方的具体要求，按时交付已订购的建筑材料和设备。

3. 供货期限3.1供货商应在收到施工方的采购订单后的指定期限内完成供货。

3.2 如供货商无法按时完成供货，应提前书面通知施工方，并给出合理的解释和补救方案。

4. 供货标准4.1 供货商提供的建筑材料和设备应符合国家相关标准和要求。

4.2供货商提供的建筑材料和设备应具备良好的质量和性能，能够满足施工方的实际需要。

5. 供货价格和支付条件5.1 供货价格应在签订合同时确定，并在合同附件中详细列明。

5.2 施工方应按合同约定的支付方式和时间节点按时支付供货款。

6. 供货保证和维护6.1供货商应对提供的建筑材料和设备承担合理的保修和维护责任，确保其在合理使用条件下的正常运行。

6.2如供货材料或设备存在质量问题或故障，施工方应及时通知供货商，并要求其进行修复或更换。

7. 合同解决方案7.1如因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方应及时协商解决方案。

7.2合同的解除、解决争议和违约责任等事宜应遵循国家相关法律法规和双方约定。

8. 违约责任8.1如一方违反本合同约定，在不可抗力因素之外的情况下，应向另一方支付相应的违约金。

8.2违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因其违约导致的损失和费用。

9. 合同的生效和变更9.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

9.2本合同的任何变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

10. 其他事项10.1 本合同未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式进行确认。

10.2 本合同采用中文编写，并在双方之间具有同等的法律效力。

建筑工程材料供货合同书

建筑工程材料供货合同书一、合同双方甲方：（供货方）地址：联系人：电话：乙方：（需方）地址：联系人：电话：二、合同背景根据甲方的供货能力和乙方的需求，双方达成以下合作意向，签订本合同，确保供货过程的顺利进行。

三、合同内容1. 供货范围甲方将按照乙方提供的需求清单，供应以下建筑工程材料：（详细列出需要供应的材料，包括但不限于水泥、砂石、钢筋等）2. 供货数量和质量甲方保证供货数量和质量符合乙方的要求，并按照合同约定的时间和地点进行供货。

3. 供货价格供货价格为双方协商确定的金额，以人民币为单位。

价格包括材料成本、运输费用、税费等相关费用，乙方应按时支付供货款项。

4. 供货时间和地点甲方将根据乙方的需求，按照合同约定的时间和地点进行供货。

如有特殊情况无法按时供货，甲方应提前通知乙方并协商解决方案。

5. 交付方式甲方将按照乙方的要求，采取适当的方式进行交付，确保材料的安全和完整。

6. 质量保证甲方保证所供货的材料符合国家相关标准和质量要求，如有质量问题，甲方将负责退换货或进行相应的赔偿。

7. 违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。

8. 保密条款双方应对合作期间所涉及的商业秘密和技术资料保密，未经对方同意，不得向第三方透露或使用。

9. 合同解除和争议解决双方协商一致，可解除本合同。

如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 合同生效本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，自合同签订之日起执行。

甲方（供货方）：乙方（需方）：签字：签字：日期：日期：。

建设工程供货安装合同

建设工程供货安装合同甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“项目”）的建设达成合作意向，现就该项目的供货及安装事宜达成以下协议：第一条产品信息及规格1. 乙方须向甲方供应的产品名称、型号、规格、数量以及质量标准等详见附件《产品明细表》。

2. 所有产品必须符合国家相关质量标准和行业标准，满足项目施工图纸及相关技术文件的要求。

第二条交货期限及地点1. 乙方应按照甲方要求的时间节点，将产品交付至项目现场或指定仓库。

2. 若因不可抗力或甲方要求变更计划导致交货期需要调整，双方应协商确定新的交货时间。

第三条价格条款与付款方式1. 双方约定的产品总价为__________元人民币（大写____________元整）。

2. 甲方应按照合同约定的付款方式支付货款，具体支付进度如下：- 预付款：合同签订后____天内支付总价款的_____%。

- 进度款：根据实际交货进度分期支付，每批产品交货并验收合格后支付该批产品价款的_____%。

- 结算款：项目全部产品交货并安装完毕，经双方验收合格后支付剩余价款。

3. 任何逾期支付均应按日计收千分之____的滞纳金。

第四条安装服务1. 乙方负责产品的现场安装调试工作，确保产品达到正常使用状态。

2. 安装过程中，乙方应遵守现场管理规定，保证安装质量和安全。

第五条质量保证与售后服务1. 乙方应对所供产品提供不少于____年的质量保证期。

2. 在质保期内，如产品出现非人为因素导致的质量问题，乙方负责免费维修或更换。

3. 乙方应提供完善的售后服务，包括技术咨询、维修保养等。

第六条违约责任1. 如一方违反合同约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

2. 如因乙方原因导致交货延迟，除按第三条规定的滞纳金外，还应赔偿甲方因此造成的直接损失。

第七条争议解决1. 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

建设工程材料供需合同(安装工程)

建设工程材料供需合同工程名称：使用方：供货单位：签订日期：2018年04月23日合同编号：建设工程材料供需合同使用方：（以下简称甲方）：供应方：（以下简称乙方）：一、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购装饰材料有关事宜达成如下协议。

二、甲方使用乙方材料概况1、甲方所需材料，最终按实际用量结算。

2、供货地址为：3、本工程具体使用材料品名、规格、预计方量、价格。

三、付款方式：1、计算货款方式及付款约定：货到付款，甲方收到货后2个月内付清全部货款。

2、甲方货款以银行直接付款时应付至合同指定账户，以支票付款时应按合同供货单位名称写明并加盖<背书不得转让>章。

以承兑付款时要贴息2%的。

3、乙方销售人员（未授权），不得收取货款事项，由乙方财务人员直接收取并开具票据，甲方实际支付的货款以乙方出具的盖有财务印章的票据为准。

4、乙方财计部门出具的收款收据（加盖公章）作为收款依据，乙方提供的发票不作为收款依据。

5、甲方未按双方合同约定付款造成纠纷，一切责任由甲方承担。

四、供货方式及结算1、甲方要求乙方首次供应材料时，就提前两天以书面供货通知或电话传真、手机短信形式，向乙方申报供货计划。

2、每次（每月）发货计划需方有大的变动，必须提前10天通知供方，便于供方能及时安排调整生产。

3、凭甲方签收的乙方材料《送货单》为结算依据，签字后即为验收合格、交接完毕，同时甲方要明确专人签证供货单。

五、质量标准质量标准：乙方保证所提供的产品符合国家标准、行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。

六、验收标准、方法及提出异议期限1、验收标准：按产品的现行国家标准验收。

2、验收方法：货到甲、乙双方约定的地点卸货，清点验收，规格、等级、数量以需方签收的回单为准。

3、甲方在验收时，如发现产品的品种、规格、产品标识和质量不符合规定，应妥善保管，并在24小时内，向乙方提出书面异议。

2024年建筑工程材料供货协议书

2024年建筑工程材料供货协议书甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程无机保温材料（以下简称保温材料）供货事宜协商订立本合同。

第一条：建筑工程概况：1.工程名称：开州公馆2.工程地点：新城安康片区3.建设单位：汉丰湖房地产公司第二条：甲、乙双方责任、义务：1.甲方责任、义务：（1）甲方应当提前____日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。

如因甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失。

（2）甲方应当按照合同第二条约定办理货款结算并支付货款。

货款结算方式：每月月底结清当月货款70%，外墙保温完工后支付总金额的80%，甲方组织工程预验收合格后支付总金额的95%，剩余5%作为质保金一年后，保温材料无质量事故后，甲方不计利息一次性支付乙方。

逾期未付款的，应当每日按货款总额的千分之二向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货。

（3）甲方应当按照乙方提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。

因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。

2：乙方责任、义务（1）乙方应当出具材料的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件或复印件;乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

（2）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

如因乙方原因逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之五向甲方支付违约金;（3）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。

（4）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

第三条：运输方式、费用建筑保温材料由乙方送到甲方指定地点，其运输费、下车费由乙方负责。

第四条：合同争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：1.向开县人民法院提起诉讼。

2.向开县仲裁委员会申请仲裁。

建设工程材料采购合同6篇

建设工程材料采购合同6篇篇1建设工程材料采购合同【合同编号】：XXXXXXX甲方（采购单位）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______乙方（供应商）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______鉴于甲方拟进行______ 工程项目的施工，需要采购相应的建设工程材料，并经过双方友好协商，特签订如下采购合同：一、产品范围1. 本合同约定的建设工程材料包括但不限于______ （具体材料名称），具体规格、数量和单价详见附件1。

2. 乙方应严格按照合同约定的规格和数量供货，保证产品的质量符合国家规定的相关标准。

二、交货期限1. 乙方应根据甲方的实际需求，在合同签订后___ 天内将货物交付至甲方指定地点。

2. 若因不可抗力因素无法按期交货，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下延期交货。

三、产品质量保证1. 乙方保证所供货物符合国家相关标准，并提供产品质量合格证明。

2. 如产品出现质量问题，乙方应承担退换货、赔偿等责任。

四、价格及支付方式1. 乙方提供的建设工程材料单价为______ 元/单位，总价为______ 元。

支付方式为______。

2. 乙方应于交货后______ 天内向甲方提供发票，并在收到发票后______ 天内支付货款。

五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交货、产品质量未符合标准等造成损失的，应承担相应的违约责任。

2. 如甲方未按时支付货款，每逾期一天应支付违约金______ 元。

六、保密条款1. 双方应根据合同的约定保密合作过程中的商业秘密。

2. 未经双方协商一致，不得向第三方透露合同内容。

七、争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。

就本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会进行仲裁。

八、其他1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建筑工程材料供应合同范本(共8篇)

建筑工程材料供应合同范本第1篇甲方：________乙方：________本合同甲方委托乙方对配送板材、轻钢龙骨等装修材料。

为维护双方利益，在公平、诚实原则下，经协商一致签定以下协议：第一条：采购行为实施1、负责确定乙方配送材料品种、材料标准、等级、数量，乙方所送材料的价格由乙方与确定。

2、项目部根据与乙方所确定的材料品种、数量、价格向公司采购部提交签字申请配送单，采购部负责向乙方发单，乙方根据公司采购部所发的要货单送货。

3、乙方所送货物由项目部收货，验货并签字，结账以项目经理签字收货单据为准。

4、乙方必须确保所送材料符合项目部确定的质量标准，若项目部发现乙方所送材料为假货，甲方采取假一罚十处罚，若乙方所送材料不合格，乙方必须完全退货并承担响应责任。

5、乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。

包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产告，并必须附有中文说明书。

第二条：质量标准1.按照相应国家标准和项目部与乙方协议标准执行2.对于显而易见的产品缺陷，甲方应该在收货后1日内通知乙方；3.对于非显而易见的产品缺陷，甲方须在发现瑕疵后7日内书面通知乙方，否则视为产品符合要求。

4.因产品质量问题给甲方造成损失的，乙方要承担全部赔偿责任。

第三条：送货与交货1.乙方送货的材料乙方须在收到甲方订单2日内将货物送至甲方指定的地点，2.乙方送货的材料，如有特殊情况，需在1日前通知，甲方应及时履行收货义务，但出现产品不符合要求或交货时间不符合约定的情况，甲方有权拒绝收货。

3.乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。

包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产品并必须附有中文说明书。

第四条：结算甲乙双方每月日结算一次（结上月一日到三十日的货款），乙方必须在次月的二十到二十五日将上一月度的结算清单送到甲方采购部，以便甲方核对账目，否则货款顺延到下月结算，具体结款时间为乙方提交结算清单后的下一个月的二十五日到三十日。

建设工程供货合同管辖

建设工程供货合同管辖一、引言随着我国经济的快速发展，城乡建设、基础设施建设等建设工程项目的数量和规模不断扩大，建设工程供货合同作为工程建设过程中的重要合同之一，其签订和履行涉及到众多方面的权益。

在合同执行过程中，可能会出现纠纷，因此明确合同管辖权对于保障各方权益具有重要意义。

本文将从建设工程供货合同的定义、管辖权规定以及管辖权争议的解决等方面进行分析和探讨。

二、建设工程供货合同定义建设工程供货合同是指在建设工程项目中，供应商为承包商提供货物（包括设备、材料等）并与承包商约定货物交付、质量、价格、支付等方面的权利义务关系的合同。

该合同是工程建设过程中不可或缺的一部分，涉及到供应商和承包商之间的合作关系，对工程项目的顺利进行具有重要作用。

三、管辖权规定1. 地域管辖权根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条的规定，合同纠纷案件由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

在建设工程供货合同中，承包商作为买方，通常为项目的施工方，其住所地或合同履行地通常为工程项目的所在地。

因此，一般情况下，管辖权应归工程项目所在地的人民法院。

2. 专属管辖权根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条的规定，建设工程施工合同纠纷、农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。

这意味着，在建设工程供货合同纠纷中，如果涉及到不动产权益的纠纷，如工程项目用地、建筑物权属等，应适用专属管辖规定，由不动产所在地人民法院管辖。

3. 协议管辖权根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十五条的规定，当事人可以协议选择案件管辖法院。

在建设工程供货合同中，当事人可以在合同中约定选择特定的人民法院作为管辖法院。

但需要注意的是，协议管辖不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

四、管辖权争议的解决在实际操作中，可能会出现管辖权争议的情况，解决争议的方法有以下几种：1. 协商解决：当事人可以通过友好协商的方式，达成一致意见，确定管辖权。