工程施工合同样板
工程施工承包协议经典版(5篇)
工程施工承包协议经典版发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程项目1.1工程名称：项目消防工程1.2工程地点：1.3承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为：1）与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程2）消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统3）喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统4）自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备5）消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。
6）整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。
7）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。
8）移动灭火器设备配置。
9）风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。
10）切断非消防电源线路。
11）消防水池水位报警系统、线路等。
12）消防设备的监控及反馈系统。
13）气体灭火的设计、施工。
上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工;如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
上述1～13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。
1.4承包方式：承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。
施工合同书样本
施工合同书样本根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：（工程名称）1.2工程地点：（工程地点）1.3工程内容：（工程内容详细描述）1.4工程规模：（工程规模）1.5工程预算：（工程预算）第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：（合同总价），其中包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、税金等所有费用。
2.2乙方在合同签订后五个工作日内向甲方提交详细的工程预算明细表，甲方确认后不得随意变更，如有变更，需双方协商一致并书面确认。
第三条合同履行3.1甲方应按照合同约定的时间和要求提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保工程顺利进行。
3.2乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
3.3乙方应严格按照国家相关法律法规和安全生产的要求，加强施工现场的管理和安全生产教育，确保工程施工安全。
3.4乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程进度报告和工程款申请，甲方按照工程进度支付相应的工程款项。
第四条合同价款支付4.1本合同价款分为三次支付，具体支付时间和比例如下：第一次支付：（支付比例），在合同签订后七个工作日内支付；第二次支付：（支付比例），在工程进度达到（%）后支付；第三次支付：（支付比例），在工程验收合格后支付。
4.2甲方支付工程款项时，应提供相应的付款凭证。
4.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付税金。
第五条工程验收5.1工程验收按照国家和行业的相关标准进行。
5.2工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的尾款。
5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新验收。
第六条违约责任6.1甲方未按照合同约定时间支付工程款项的，应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。
施工样板合同模板
施工样板合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！施工样板合同模板甲方：__________乙方：__________合同编号：__________第一条 工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程预算：__________第二条 施工内容2.1 乙方应按照甲方的要求，完成施工图纸所示的全部工程内容，包括但不限于：__________第三条 施工期限3.1 工程预计开工日期为：__________3.2 工程预计竣工日期为：__________第四条 工程质量4.1 乙方应保证工程质量，确保工程合格率达到__________%。
4.2 乙方应按照相关法律法规和标准规范进行施工，确保工程安全。
第五条 工程款项5.1 甲方应按照工程进度，分期支付工程款项。
5.2 每期付款金额和付款时间由双方另行签订补充协议。
第六条 违约责任6.1 乙方如未能按照约定时间完成工程，应承担违约责任，具体违约金数额由双方另行签订补充协议。
6.2 甲方如未能按照约定时间支付工程款项，应承担违约责任，具体违约金数额由双方另行签订补充协议。
第七条 争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定8.1 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款。
8.2 合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方代表签字后生效。
甲方代表：__________乙方代表：__________签订日期：__________请您根据自己的需求，对以上合同内容进行修改和完善，以得到最终合同版本。
如有任何疑问，请随时与我们的客服人员联系。
谢谢！。
施工合同范本通用(集锦12篇)
施工合同范本通用（集锦12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同范本通用（集锦12篇）施工合同范本通用第1篇发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
建筑工程承包合同样板8篇
建筑工程承包合同样板8篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建筑工程发包给乙方进行承包施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_____________________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸内的全部内容（详见施工图纸及说明）。
二、承包方式及承包范围承包方式：本工程采取包工包料的方式进行承包。
承包范围：根据施工图纸所示的全部内容，包括基础工程、主体结构、装修工程等。
不包含的内容有（根据具体情况填写）。
三、合同工期开工日期：_______年______月______日（具体以甲方开工令为准）。
竣工日期：_______年______月______日。
四、合同价款及支付方式合同总价款：（大写）__________元整，（小写）￥______元。
该价款为固定总价款，包含了人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
支付方式为分期支付，具体支付节点和支付比例如下：1. 基础工程完成，支付合同价款的______%；2. 主体结构完成一半，支付合同价款的______%；3. 工程竣工并验收合格，支付至合同价款的______%；4. 剩余款项作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
五、工程质量标准与保修责任本工程质量应达到国家质量评定标准的合格等级。
乙方在工程竣工后应按照国家规定承担保修责任，保修期限为______年。
保修期间因施工原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。
非乙方施工质量原因造成的质量问题，乙方可收取合理的维修费用。
施工合同范文5篇
施工合同范文5篇施工合同篇1建设单位：（以下简称甲方）承建单位：（以下简称乙方）经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方责任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名称及建设地点：1、工程名称：______x2、建设地点：______x二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥元，大写：佰拾万佰拾元角分）四、工期：年月日至年月日，共计叁年五、承包方式：包工包料。
六、甲乙双方负责完成的工作：a）甲方负责完成的工作：i. 在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。
ii. 甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。
b）乙方负责完成的`工作：i. 乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。
ii. 保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。
iii. 自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。
七、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。
因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。
八、工程验收：a）工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。
b）工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。
c）该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。
d）本工程至年月日，苗木成活率为100%.期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。
建筑工程施工合同书范本(8篇)
建筑工程施工合同书范本发包单位：（甲方）法人代表;承包单位：（乙方）法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、：工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）;六、质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程;乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平;组织技术交底，向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。
施工合同范本(优秀13篇)
施工合同范本(优秀13篇)施工合同范本篇1发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：__________________2、工程地点：__________________3、施工范围：__________________4、施工方式：本工程由乙方以__________________的形式进行施工二、工程期限1、工程有效期限_________天（含法定节假日）开工日期______年______月______日；竣工日期______年______月______日2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。
（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
（2）不可抗力因素。
三、工程造价工程预算总价款为人民币__________________元（大写__________________元）。
四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
五、双方义务1、甲方义务（1）参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。
（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由甲方承担)。
（3）工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关资料。
（4）提供施工现场的水电路图,和告诉乙方防水层的厚度。
（5）提供乙方工人现场住宿地点。
2、乙方义务（1）严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。
建筑施工工程承包合同书样本
合同编号：__________建筑施工工程承包合同书第一章工程概况第一条工程名称：__________第二条工程地点：__________第三条工程规模：__________第四条工程内容：__________第五条工程质量标准：达到_______标准。
第六条工程总价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
第七条工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
第二章承包商义务第八条承包商应按合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
第九条承包商应按合同约定向业主支付工程价款，并承担因工程引起的税费等费用。
第十条承包商应按合同约定履行保修义务，对工程质量问题负责修复和更换。
第三章业主义务第十一条业主应按合同约定支付工程价款，并按时支付进度款。
第十二条业主应按合同约定提供施工场地，并保证施工场地符合施工要求。
第十三条业主应按合同约定提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。
第四章违约责任第十四条承包商未按合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金为工程总价款的_______%。
第十五条承包商未按合同约定保证工程质量，应负责修复和更换，并支付修复和更换费用。
第十六条业主未按合同约定支付工程价款，应向承包商支付滞纳金，滞纳金为应付款的_______%。
第十七条由于不可抗力原因导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
第五章争议解决第十八条双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六章其他约定第十九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第二十条本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程价款支付完毕之日终止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日注意事项：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同条款的理解和认同。
施工合同范文7篇
施工合同范文7篇施工合同篇1甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。
双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、碎石、石灰、水泥、钢材等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋及房屋脊顶灯三、承包价格每平方米人民币大写：元，建筑面积按每层楼外墙计算。
施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。
乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。
如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求主体工程工期为天(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。
九、后期维修因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任十、其它其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
工程施工合同样板
合同编号:________工程施工合同样板甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的工程施工合同样板合同主体：甲方（以下简称“业主”）：【甲方全称】乙方（以下简称“承包商”）：【乙方全称】合同目的：鉴于业主拥有【工程名称】的建设用地使用权，并拟对该地块进行【工程概述】的建设；鉴于承包商具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务。
为确保工程顺利进行，明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方特订立本工程施工合同。
本合同旨在明确双方在工程施工过程中的责任、权利和义务，确保工程按照约定的质量、进度、投资预算完成，达到业主的使用功能要求。
双方通过本合同的签订，共同为工程的成功建设、顺利交付及后期维护法律保障。
二、价格、支付方式1. 合同价格甲乙双方经协商一致，确认本工程施工项目的合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。
该价格包括但不限于工程的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、质保金及合同约定的其他费用。
2. 支付方式（1）预付款：合同签订后【天数】日内，业主向承包商支付合同总价款的【百分比】%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整。
（2）进度付款：承包商按合同约定的施工进度完成相应工程量后，业主按以下比例支付进度款：a. 工程形象进度达到【百分比】%时，支付合同总价款的【百分比】%；b. 工程形象进度达到【百分比】%时，支付合同总价款的【百分比】%；c. 工程形象进度达到【百分比】%时，支付合同总价款的【百分比】%。
（3）结算款：工程竣工验收合格，且承包商提交完整的结算资料后，业主在【天数】日内支付至合同总价款的【百分比】%。
建筑施工合同样板(精选3篇)
建筑施工合同样板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
发包人：***承包人：***二零*********年****月*********日第一部分协议书发包人(全称)：************(简称发包人)承包人(全称)：***(简称承包人)依照《民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商全都，订立本合同。
一、工程概况工程名称：*********************二期项目工程地点：***大武86号工程内容：***厂房及仓库工程立项批准文号：***临发改证[215]49号资金来源：***自筹二、工程承包范围承包范围：***施工图内除合同商定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人供应)三、合同工期开工日期：***方案216年2月1日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)竣工日期：***开工令日期加本合同总日历天数，方案216年2月1日-216年5月1日合同工期总日历天数：***1天四、质量标准工程质量标准：***合格(其中主体为优质结构)五、合同价款金额(大写)：***预算价约计****万元六、组成合同文件本合同文件包括：***1.本合同协议书；2.本合同专用条款；3.本合同特别条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《XX条款》中的分别给予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任，详细内容详见"附件1"。
九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
施工合同书样板7篇
施工合同书样板7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程顺利进行，结合本工程具体情况，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模及承包范围：____________详见施工图纸及工程量清单。
二、工期1. 开工日期：本工程自接到甲方通知之日起开始，工期共计XX 天。
2. 竣工日期：____________________。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲乙双方确认后，工期可相应顺延。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
该价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。
2. 支付方式：甲方应按合同约定及时向乙方支付工程进度款。
具体支付方式为：工程开工前支付合同总价款的XX%作为预付款；工程进度达到XX%时支付XX%；工程竣工并经甲方验收合格后支付尾款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
3. 乙方应按工程进度，分阶段向甲方提交验收申请，甲方应及时组织验收。
工程竣工验收应按照相关规范、规程执行。
验收合格后，双方签订竣工验收证书。
五、材料设备供应1. 本工程所需材料、设备由乙方自行采购，采购前应向甲方提交采购计划并征得甲方同意。
2. 乙方采购的材料、设备应符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。
工程施工承包协议范本(6篇)
工程施工承包协议范本兹有甲方钢结构工程，按每平方米元单价人民币承包给乙方。
包工不包料。
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程地址：区镇（乡）。
二、工程内容：在此工地进行文明施工，电焊机等工具上下班要进行收放，下班后关闭电源。
1、分墨放线2、下料制作3、油漆制作4、安装制作5、清扫场地三、一切安全事故由乙方自行负责。
四、计算方式：按瓦面收方计算。
五、付款方式：1、进场三天后由甲方支付乙方生活费总工程款的%（人民币）;2、主架完成80%后付工程的%。
3、工程完工后，经甲方验收后，在三日内付清工程余款。
六、本合同工程完工后，工程款支付完毕后合同自动失效。
发包方承包方法定代表人：_____ 法定代表人：_____ ____年____月____日工程施工承包协议范本（二）甲方：_____乙方：_____甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点：路二、各方职责甲方：_____乙方：_____丙方：_____技术文件：_____1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书_____杭公消审第____号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：_____主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
工程施工承包合同书样本(八篇)
工程施工承包合同书样本甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和省、部、委的有关规定，本着公平合理的原则，经双方协商同意，特签定本合同如下：一、工程地点及内容：兴旺水泥公司办公楼后新建二层商铺土建工程。
二、承包方式：包工包料。
三、材料的供应与采购：乙方在施工中优先使用甲方生产和销售的建筑材料，甲方能供应的材料不得向外采购，外购材料必须保证质量，并提供相应的产品合格证和检验报告。
四、结算方式：乙方所完成的工程项目按现行的____年建筑安装工程消耗量定额计价，综合费率16%，不计取税金。
甲供材料单价只按预算价格进行取费，超出部分按实际发生计取不参加取费。
水电由甲方供给，所产生费用应在预算内扣除，并不参加取费。
土方的开挖与回填由甲方机械施工，施工方人工配合清槽，修坡。
所产生费用应在预算内扣除，但总土方量的10%在作为乙方人工清理，平整、夯填的费用。
税金不计入决算，乙方不提供税票，所付款项均为现金。
五、工期：从____年____月____日至____年____月____日竣工（中间除去恶劣气候与节假日休假天），其他如因人力无法抗拒的原因造成停工，工期顺延。
六、付款方式：待乙方施工人员，设备进场，甲方应根据实际情况付给乙方适当的工程启动金，以保证工程的顺利进行，其他应根据工程进度，甲方应付给乙方相应的工程款,待工程竣工结算后，甲方付给乙方总价的95%（含甲方材料包括在内）并扣留5%的质量保证金，待质量保证期满后一并返还。
七、质量：乙方在施工中必须严格按图与设计要求及甲方的规定进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成的质量、返工事故，所产生的一切费用由乙方自负，非乙方原因的由责任方负责。
八、安全：乙方在施工总必须严格遵守操纵规程，严格组织科学管理，遵守国家的法律法规，遵守厂纪厂规，杜绝事故的发生，如因乙方原因造成的不安全事故，由乙方自负，非乙方原因造成的由责任方负责。
九、违约：如按期完成不了推迟一天罚款2000元，如提前完成协商给予奖励。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同
合同编号：甲方：乙方：
住所：住所：
委托代理人：委托代理人：
身份证号：身份证号：
电话：电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，结合电信工程施工特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的德州地区光纤熔接工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
一、工程概况
(1)项目名称__________________________________________________________
(2)工程地点：________________________________________________________
(3)任务量：合同期间甲方承包的XXX电信运营商光纤入户工程的所有光缆熔接（不包括皮线光缆熔接）任务由乙方负责完成熔接。
（4）薪酬：甲方以每芯光纤7元的价格支付给乙方；由甲方的失误造成的二次熔接按7元每芯更改。
工程期间乙方产生的交通费和住宿费由甲方承担。
（5）工程期限：_____年__月__日 ---- _____年__月__日
（6）工程承包方式：双方商定采取下列第_____种方式。
A 、承包人包工；
B 、承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料
(7) 备注：
二、项目的内容及质量技术要求
合同期间甲方承包的XXX电信运营商光纤入户工程的所有光缆熔接（不包括皮线光缆熔接）任务由乙方负责完成熔接;为保证工程质量，工程施工中甲方所布放光缆应按每条光缆小于5个熔接点的原则布放。
乙方所熔接光缆两端的光衰应小于____DB. 对损耗过大的熔接点乙方必须进行更改。
三、技术资料、图纸提供办法及保密要求
技术资料、图纸必要时由甲方提供。
本合同的条款及价格双方勿向第三方透露。
四、验收标准、方法和期限
五、结算方式及期限
合同开始后以30天为一周期，甲方向乙方以现金方式支付本周期内工程款的50%及交通费、住宿费。
其余所有工程款至合同终止前结清。
六、违约责任
七、解决合同纠纷的方式：
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。
协商不成，双方同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第六条：工程延误
1、对以下原因造成施工日期延误,工期相应顺延:
(1)工程量变化及设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的的其他情况.
(4)甲方未按约定支付工程款。
2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;
第八条：违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失.
2、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责.
1、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并
由责任方赔偿对方相应的经济损失.
第九条：质量要求与保修
1、光纤熔接机为国产迪威普或吉隆熔接机。
2、本工程保修 1 年，终身维护。
3、如地质灾害、甲方施工自身造成工程损坏和第三方造成工程损坏，乙方不予承担。
或经
协调商议甲方出材料费，乙方出相应的工时费。
第十条：合同争议的解决方式
1、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决;
(一)提交当地仲裁委员会仲裁
(二)依法向人民法院提起诉讼.
甲方：（签字）乙方：（签字）
年月日年月日。