索赔通知书模板
工程索赔意向书15篇
工程索赔意向书15篇工程索赔意向书1致：________________有限公司原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。
索赔原因：项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场，但至______年____月____日未进场，现已经造成现场砌筑工人窝工，(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加，根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔：1、甲方供应材料不及时，造成现场窝工产生费用的2、由于设计更改造成损失的。
3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。
论述：针对以上情况，现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司，应立即给予回复和认同，超出法定时间视为认可，我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。
_______________工程有限公司__________年______月______日工程索赔意向书2致：_____县经济开发区建设投资有限公司________项目管理咨询有限公司由于__年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。
此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、材料损失的补偿费用；3、降排水措施补偿费用；4、人工清除淤泥补偿费用；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
理赔通知书
理赔通知书XXX有限公司：贵司前期交来资料已收悉，经我司复核索赔材料并就上述案件进行复勘，我们发现付款证据资料与实际情况存在不符情形，具体情况已向贵司进行说明。
按照保险法第六十五条规定，我司对贵司赔案按照以下方式处理，请贵司知晓：1、结合我司调查情况，我司对贵司索赔案件的资料重新核定如下，我司已收取材料案件中资料不齐的，我司将在10月6日前通知贵司补充，今后贵司申请索赔案件请按照下述要求提交，我司收取资料后10个工作日告知贵司是否齐备：（1）贵司与劳动者实际劳动关系证明文件；（2）贵司与派遣用工单位的派遣合同；（3）贵司为劳动者购买工伤保险的证明；（4）劳动者工伤事故证明，包括但不限于工伤认定书；（5）劳动者就医病历、诊断证明；贵司索赔医疗费用的，提供医疗费用原件；（6）劳动者因工伤定残的，提供劳动能力鉴定委员会出具的伤残证明；（7）贵司与劳动者就工伤事故签署的赔款协议；（8）贵司向劳动者支付赔偿的支付证明。
2、我司确认资料齐备的案件，贵司与实际受伤雇员在每周三前往我司办理资料核实工作，具体流程如下：（1）受伤雇员提供身份证原件；（2）贵司代表携带公司公章，公章不便携带的，可贵司出具加盖公章的办理保险索赔介绍信或委托书（模板见附件），受托人身份证原件和复印件；（3）受伤雇员、贵司书面确认提交资料真实；（4）贵司、受害雇员共同签署赔款确认书并指定收款人信息，收款人需符合人民银行反洗钱相关规定。
3、资料审核工作按照2完成后，保险公司在5个工作日按照贵司确认的收款人账号支付赔款。
XXX财产保险公司授权委托书委托单位：负责人：职务：受委托人：姓名：工作单位：职务：电话：委托事宜：就某某XXXX年XX月XX日在XXXX公司工作期间工伤事故，请求保险赔偿事宜委托人就保单号雇主责任险（工伤补充责任保险）下上述委托事宜，同意委托受托人代为办理保险理赔的相关事宜，受托人的权限包括如下：1、确认提交案件资料真实，并签署资料真实性保证函2、指定合法的赔款收款人并签署赔款确认书授权期间：201 年月日至201 3年月日此致XX财产保险有限公司分公司委托单位（签章）：受托人（签章）：日期：201年月日。
索赔函(范本5篇)
索赔函(范本5篇)索赔函（一）：索赔函我部于20xx年xx月xx日委托贵公司承运的快递包裹从xx至xx，快递单号：xx。
由于快递包裹在运输途中被压坏件，经双方人员现场确认后无误。
此次事件，不仅仅使我公司货物受损，并且造成我部二次紧急调货物补发以及相关运输费用，经与贵司友好协商，为此我部向贵公司要求赔偿以下费用损失：1.货物直接损失：xx元；2.退货运费：xx元；3.寄货运费：xx元费用共计：xx元xx有限公司20xx年xx月xx日索赔函（二）：致xx国际货运代理有限公司：xxxx年x月x日我公司委托贵公司承运活性炭从起运港：福州市江阴港至目的港：巴西桑托斯，提单号：MSCUFI131xxx，船名航次：CRUSADER-HK517A.由于拖车在xxxx市至福州市江阴市运输途中，发生追尾事故。
导致集装箱箱体损坏，经双方人员现场开箱检查，发现货物破损6包。
确认由此次运输发生事故造成。
此次事件，不仅仅使我公司货物受损，并且造成我司二次紧急调运货物补缺以及相关运输费用、人员误工，最为严重的是造成我公司对客户逾期交货，并要承担逾期交货的违约职责。
为此我公司向贵公司郑重要求赔偿以下费用损失：1.货物直接损失：xxx6包__200元包=1200元2.调运货物运费：600元(300km__2.00元Km)3.人员差旅费：1100元（3人三天两夜）4.逾期交货违约职责（免）费用共计：2900元福建省xxxx股份有限公司20xx年xx月xx日索赔函（三）：索赔函xx速递服务有限公司：由于本人同事马明雷保险索赔事宜，本人于20xx年xx月xx日经过你公司速递服务邮寄相关保险索赔资料（详见下文）至收件人“xx收”处，但由于你公司原因造成快件丢失，未能将本人所寄资料送达收件人处。
本人多次向你公司查询、询问，你公司仍不能确认本人所寄资料下落，也未能供给收件人签收单，以上情景造成保险公司无法对xx进行相应赔偿，造成马明雷实际损失xx元，应由你公司承担。
施工成品被破坏索赔单范文
施工成品被破坏索赔单范文施工成品被破坏索赔单范文「篇一」一、总论前言：20xx年4月，乙公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关资料进场施工，并要求加班加点，务必在20xx年8月25前完成所有施工资料。
按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了永川项目部，委派汪某为本项目总指挥，组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20xx年4月20日正式进场施工，按照设计施工资料和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。
为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，20xx年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。
20xx年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的状况下，承诺不低于重庆市20xx年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至20xx年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。
20xx年5月31日前，我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。
损害赔偿律师函模板人身伤害索赔通知书
损害赔偿律师函模板人身伤害索赔通知书尊敬的先生/女士：我代表我的当事人（以下简称“当事人”），特此向您发出本人身伤害索赔通知书。
根据我所了解的情况，当事人在与您的交通事故中遭受了人身伤害，并且您的过失是导致此次事故发生的原因。
根据相关法律法规，当事人有权要求您承担相应的损害赔偿责任。
为了保护当事人的合法权益，我特此向您提出以下索赔要求：1. 医疗费用根据医疗记录和相关证明文件，当事人因此次事故导致的医疗费用共计人民币（金额）元。
请您承担相应的医疗费用赔偿责任。
2. 误工费用由于受伤，当事人无法正常工作，导致经济损失。
根据相关证明文件，当事人因此次事故导致的误工费用共计人民币（金额）元。
请您承担相应的误工费用赔偿责任。
3. 精神损害赔偿此次事故给当事人造成了严重的精神痛苦和心理创伤。
根据相关法律规定，当事人有权要求精神损害赔偿。
请您承担相应的精神损害赔偿责任。
4. 交通费用由于受伤，当事人需要前往医院接受治疗，产生了交通费用。
根据相关票据和证明文件，当事人因此次事故导致的交通费用共计人民币（金额）元。
请您承担相应的交通费用赔偿责任。
5. 护理费用由于受伤，当事人需要接受护理照料。
根据相关证明文件，当事人因此次事故导致的护理费用共计人民币（金额）元。
请您承担相应的护理费用赔偿责任。
请您在收到本函后的（指定期限）内，向当事人支付上述索赔金额。
如果您不同意上述索赔要求，请您在收到本函后的（指定期限）内，以书面形式向我方提出异议，并提供相关证据和理由。
如果您未能在规定期限内履行赔偿义务，我将不得不采取进一步的法律行动，包括但不限于向法院提起诉讼，追究您的法律责任，并要求法院判决您承担相应的赔偿责任。
请您认真对待此次索赔通知书，并及时与我联系，以便尽快解决此事。
谢谢您的合作！此致（您的姓名）（您的律师事务所名称）（您的联系方式）。
工程索赔通知书模板
工程索赔通知书模板[你的公司名称和地址][日期][索赔方名称][索赔方地址]主题：关于工程索赔的通知书尊敬的先生/女士，根据我们最近对你方进行的工程项目的审计和评估，我们认为您有权对我们的公司提出索赔。
本函旨在通知您，我们已收到您关于工程索赔的要求，并且我们将会对此事进行处理和调查。
一、索赔项目根据您的索赔通知书，以下是相关索赔项目的要点：1.索赔金额：[具体金额]，详细列明如下：[具体项目及费用明细]2.索赔原因和证据：[详细列明索赔原因，包括但不限于以下几项]a.不符合合同约定的设计和规范b.施工延期或停工造成的损失c.材料供应延迟或质量问题d.其他与工程项目有关的索赔理由3.索赔期限：根据合同规定，索赔通知应在发现问题后的合理时间内提出。
我们将根据您的索赔通知书的日期进行评估。
二、索赔处理我们对您的索赔要求保持了高度关注，并将会对此事进行详尽的调查和审核。
我们将根据以下步骤进行索赔处理：1.确认索赔事实：我们将认真核实您提供的索赔原因和相关证据，确保事实真实、准确，并与相关负责人进行沟通和核实。
2.调查工程记录：我们将仔细审查工程项目的文件记录，包括合同、设计图纸、施工图纸、进度报告等，以确定工程是否有违约或延迟等问题，并找出造成索赔原因和金额的根源。
3.处理索赔请求：我们将在完成调查和审核后，根据合同约定和法律法规的规定，对您的索赔请求作出相应的回应。
三、沟通与合作我们希望通过沟通和合作的方式解决您的索赔请求，以维护双方的合法权益，保持商业上的良好关系。
我们将确保在索赔处理过程中保持透明度，并及时向您提供索赔处理的进展情况。
请您提供以下文件：1.索赔申请表：请您填写并签署我们提供的索赔申请表，并附上相关证据和支持文件。
2.合同文本：请提供完整的合同文本，以便我们核实合同条款和约定。
我们诚挚地邀请您参与该过程，与我们合作解决索赔事宜。
请您在收到此通知书后的[指定时间]内回复，以供进一步沟通和处理。
工程索赔意向书(15篇)
工程索赔意向书 1____致：我公司于 20__年 1 月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段， 20__年 1 月 18 日开工到现在，工期过去五分之三，但工程发展缓慢。
由于 20__年 7 月 25 日在 K__+__0 处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加之电信、电力管线等原因，导致路基向来停工长达 7 个月， 20__年 3 月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才住手使用。
还有 K__+385~K__+700 范围内建造材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于 20__年 1 月 19 日在辛江桥左幅 3 号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位向来不能开钻，导致灌注桩施工队向来怠工。
计划20__年__月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程向来没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法估计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期赋予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
此致____改建工程______经理部20__年 3 月 25 日工程索赔意向书 2一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利泯灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人于是取得否认对方请求的权利。
索赔时效期间届满后的请求权，因诉权泯灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。
此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。
因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。
工程索赔意向书(15篇)
工程索赔意向书(15篇)工程索赔意向书1致：__我公司于1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于7月25日在K__+__0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。
还有K__+385～K__+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。
计划__月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
此致__改建工程__X经理部3月25日工程索赔意向书2致：_____项目管理有限责任公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，9____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
__________有限公司__年____月____日工程索赔意向书3致：________________有限公司原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。
工程误工索赔【范本模板】
1. 停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工,复工单，一般人员是每天每人15元,管理费是人工费的20％,机械停滞费按机械台班的40%走。
如果有干扰的话，可以计取干扰费用2. 因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔)，顺延延误的工期（即工期索赔）：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润；管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计.设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
保函手续费：工程延期时,保函手续费相应增加。
（反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折减，则合同价内的保函手续费也应扣减。
)3. 停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润，以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天，否则无效。
4。
停工索赔分为两个方面:1、如果是承包商的原因造成停工，业主是否进行索赔，要看停工是否会影响到总工期，不影响的话就不涉及费用,一般合同中都有关条文。
2、如果是业主方面的原因造成停工，承包商从费用和工期两个方面进行索赔：索赔费用包括人工窝工费、机械停滞费、停工期间的管理费用。
（1）人工窝工费应按窝工人数、天数、工日单价计算;（2)机械停滞费的计算要区分是租赁机械还是自有机械,租赁机械停滞费应按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计算，自有机械一般按台班折旧费计算。
(3）停工期间的管理费用包括现场管理费及企业管理费，按一定的比例计取。
索赔申请书模板十篇
索赔申请书模板十篇索赔申请书篇1北京XX货运有限责任公司:200X年X月XX日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘X(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。
设备于200X年X月X日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。
此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。
我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失:破损部位及程度费用(元)上罩:两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆 1300.00温室:合页部分及四个边角破裂 1900.00横梁:中间部分压损 800.00电机上罩 50.00包装箱 450.00修理设备运输费 400.00设备修理人工费 1200.00费用合计 6100.00以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。
7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。
顺祝商祺!索赔申请书篇2案件登录号：申请事项住院医疗( ) 意外医疗( ) 门诊医疗( ) 住院安心( ) 死亡( ) 残疾( ) 重疾( ) 其它( )被保险人姓名_________________ 性别_________________ 年龄_________________ 身份证号码 ____________________________ 单位名称职业____________________________事故经过_____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________________事故日期____________________________________________________________ _________________________原因____________________________________________________________ _____________________________地点__________________________________现状__________________________________事故是否已通知本公司□是请注明日期：年月日□否事故经过(申请人详细填写)_____________________________________________________________________________________________________事故是否报公安/交警/劳动或卫生部门处理□是 (请附材料) □否事故者如身故，是否已检验死因□是 (请附材料) □否目前是否正在申请或已获得其它保险公司、社保或第三者的给付及补偿，□是□否若是，请具体说明：_____________________________________________________________ ______________________________________________申请人姓名_________________联系电话_________________与被保险人关系_________________□配偶□本人□父母/子女□监护人理赔通知送达地址___________________________________________________ 邮编_________________如属保险责任，保险金领取方式： 1、银行转帐 2 、委托 (单位/个人) 3、自领开户银行_________________户名(限申请者本人)_________________帐号__________________________________郑重声明：1、本人保证在理赔申请书上所填写的内容详尽确实;2、本人同意任何单位或个人均可向XX公司提供与此次理赔申请有关的资料(包括病历、帐单、司法证明资料等);3、本人同意自行负责因帐号提供错误导致划帐不成功的后果;4、本人同意承担因报案通知延迟致使本次事故保险责任无法确定的相关责任。
施工索赔报告（通用5篇）
施⼯索赔报告（通⽤5篇）施⼯索赔报告 ⼀、索赔报告概述 索赔是承包⼈在⼯程施⼯中，因为不是⾃⼰过错的原因，承担了合同约定之外的义务或者损失，因⽽向发包⼈要求赔偿的⾏为。
索赔报告是承包⼈向发包⼈提出索赔的书⾯⽂件，是承包⼈对索赔事件的明确表⽰，是双⽅协商索赔和调解、仲裁、裁判的重要⽂件，索赔报告应该符合情理，逻辑性强，结构严谨，有证据说明索赔事件，同时还要根据法律和合同引导出索赔报告要求的结果，能使⼯程师、业主正确认识事件，说服调解⼈、仲裁员或者法官。
⼆、施⼯索赔报告（通⽤5篇） ⽆论在学习、⼯作或是⽣活中，⼤家对致辞都不陌⽣吧，致辞是指在举⾏会议或某种仪式时具有⼀定⾝份的⼈的讲话。
究竟什么样的致辞才是好的致辞呢？以下是⼩编整理的施⼯索赔报告（通⽤5篇），欢迎阅读与收藏。
施⼯索赔报告1 ⼀、总论 前⾔：20xx年4⽉，⼄公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某⼤学城市科技学院学⽣⾷堂及活动中⼼⼯程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该⼯程设计为全框架四层现浇结构，建筑⾯积12302.84㎡。
在施⼯合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关资料进场施⼯，并要求加班加点，务必在20xx年8⽉25前完成所有施⼯资料。
按照贵司要求和监理⼯程师指⽰，迅速编制并向贵司递交了施⼯组织设计和施⼯进度计划，并专门成⽴了永川项⽬部，委派汪某为本项⽬总指挥，组建了以李某为现场负责⼈的项⽬部领导班⼦，抽调我司技术⾻⼲和优质管理⼈员参与本项⽬的施⼯建设，从领导班⼦、技术和管理服务⽔平等⽅⾯得到根本保证。
我司于20xx年4⽉20⽇正式进场施⼯，按照设计施⼯资料和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精⼼组织。
为了满⾜施⼯现场材料的需要，我司不但投⼊了⼏百万的现⾦保障施⼯资⾦的需要，还在项⽬部下设⽴了材料采购组，保障施⼯材料的质量和施⼯需要数量，20xx年5⽉上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履⾏。
索赔通知书模板
【民事责任】成心或因重大过失未履行如实告知义务，保险公司可能不承当赔偿或给付保险金的责任。
申请人声明
1、本人声明以上陈述均为事实，并无虚伪及重大遗漏，且已阅读并知晓《反保险欺诈提示》。
北京律师执业责任险索赔申请书
被保险人资料：
律师事务所名称
固定
通讯地址/
开户行及账号
事故详情：
出险时间
出险地点
出险原因和经过：〔出险时间、地点、原因、结果及损失金额〕
特别告知：
反保险欺诈提示
诚信是保险合约根本原,X保险欺诈将承当以下责任：
【刑事责任】进行保险诈骗X活动，可能会受到拘役、有期徒刑,并处分金或者没收财产的刑事处分。保险事故的鉴定人、证明人成心提供虚伪的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗罪的共犯论处。
2、本人在本理赔申请书上所填内容均真实可信，如有误告，愿承当一切责任。
3、本人同意长安责任保险股份以本人名义向相关单位及个人索取与本理赔申请相关之资料或证明。
律师事务所签章：
年 月 日
以下栏目由保险公司填写：
第—次受理单证日期
单证齐全日期
单证退还日期
业务员姓名
立案人签名
立案日期
保函索赔通知书【模板】
保函索赔通知书（格式范本）银行股份有限公司：根据贵行于年月日开立的《公积金贷款保证金现金保函》（编号：），现保函申请人：公司在保函担保期限内违反保证事项，情形如下：□ 标的项目未能如期落实抵押登记并将《商品房他项权登记证明》、《广东省房地产他项权证》等有关抵押文件交贷款人收执(但若因不动产登记部门客观原因导致的除外)。
□保函申请人对保函受益人委托贷款人发放的公积金贷款未实行专款专用，挪作他用或已用于偿还其他债务。
□标的项目房屋买卖合同被确认无效、被解除、被撤销或事实上已经被确认无效、被解除、被撤销，且未按照以下方式处理的：须在事件始发5天内书面告知保函受益人，保函申请人无条件承担连带保证责任，在保函受益人发出书面通知的15天内代替借款人清偿所欠贷款人全部贷款本息（含逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等）及贷款人为实现债权所支付的费用。
对于以上事件，保函申请人无能力及时偿还上述款项时，由担保银行清偿所欠款项。
□出现其他不利于公积金贷款债权实现的事项，或标的项目未落实抵押登记前出现逾期（逾期三期以上）归还贷款情况且未按照以下方式处理的：保函申请人无条件承担连带保证责任，在保函受益人发出书面通知的7个工作日内代借款人清偿所欠贷款人的全部贷款本息（含逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等）及贷款人为实现债权所支付的费用。
对于以上事件，保函申请人无能力及时偿还上述款项时，由担保银行清偿所欠款项。
现我中心提出索赔。
请贵行（收件地址及部门：XX 市，联系人：，联系电话：0769- ）自收到本通知书起20天内，支付违约赔偿款到以下账户：开户行：账号：账户名：金额为（币种及大写金额）特此通知保函受益人（盖章）：XX市住房公积金管理中心日期：—2—。
索赔通知书模板
索赔通知书模板
概述
这是一份索赔通知书模板，可用于向相关方发送索赔通知。
以下是模板的内容：
[发件人信息]
[发件人姓名]：
[发件人地址]：
[发件人联系方式]：
[收件人信息]
[收件人姓名]：
[收件人地址]：
通知内容
尊敬的[收件人姓名]，
我是[发件人姓名]，我在此信中向您提出索赔要求。
根据相关
法律规定，我认为您的行为导致了以下损失。
请仔细阅读以下索赔
要求：
1. 损失描述及理由：
描述具体的损失情况，并提供相关证据和理由支持索赔要求。
2. 赔偿金额：
明确要求的赔偿金额，并提供相关支持文件和计算依据。
3. 赔偿要求处理方式：
说明希望如何处理此索赔要求，例如赔偿金支付方式、期限等。
4. 协商及解决方案：
表达希望与收件人协商解决此索赔事宜，并提供可能的解决方案。
5. 回复要求：
要求收件人对此索赔通知书作出回复，并指定回复期限。
请您尽快对此索赔通知作出回复，并与我联系以进一步沟通和解决此事宜。
我保留采取进一步法律行动的权利，以维护我的合法权益。
谢谢您的合作。
[发件人姓名]
日期：[日期]
注意事项
- 确保信函内容明确、简洁，并提供充分的证据和计算依据。
- 在发件人信息中提供准确的联系方式，以确保收件人能够及时联系到您。
- 保留采取进一步法律行动的权利，以维护合法权益，但需根据具体情况决定是否采取法律行动。
请注意此为模板，请根据具体情况进行必要的修改和调整。
以上为索赔通知书模板，祝您成功！。
索赔通知书模板6篇
索赔通知书模板6篇Template of claim notice编订：JinTai College索赔通知书模板6篇前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：索赔通知书范文2、篇章2：索赔通知书范文3、篇章3：索赔通知书范文4、篇章4：工程索赔意向通知书范文5、篇章5：工程索赔意向通知书范文6、篇章6：工程索赔意向通知书范文索赔通知书是指保险标的发生保险事故后，被保险人向保险人申请赔款时提出的有关书面通知。
在保险事故发生后，根据合同向保险人提出索赔，是被保险人最终获得保险赔偿的重要条件。
下面小泰给大家带来索赔通知书，供大家参考!篇章1:索赔通知书范文损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺!股份有限公司采购部年月日篇章2:索赔通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】监理单位：我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。
xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”（见相关文件及报告），造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
施工合同索赔通知书模板
施工合同索赔通知书模板尊敬的[对方公司名称]：我方作为[工程名称]项目的施工方，根据施工合同的相关规定，现就以下事项向您方提出索赔：一、索赔事项1.1 工程变更导致的额外费用和工期延误根据施工合同第[具体条款]的规定，您方应在合同签订后[具体时间]内提供完整的施工图纸和技术要求。
然而，在工程进行过程中，您方多次对施工图纸和技术要求进行变更，导致我方施工进度受到严重影响，额外产生了[具体金额]的工程费用。
根据合同第[具体条款]的规定，您方应承担因变更导致的额外费用和工期延误的责任。
1.2 不可抗力事件导致的损失在施工期间，发生了[具体事件，如自然灾害、社会事件等]，对我方的施工进度和工程质量造成了严重影响。
根据施工合同第[具体条款]的规定，不可抗力事件导致的损失应由双方协商解决。
然而，您方在事件发生后未能及时与我方沟通，未能采取有效措施减轻损失，导致我方遭受了[具体金额]的损失。
因此，您方应承担相应责任，并赔偿我方损失。
1.3 施工过程中的质量问题在施工过程中，我方严格按照施工图纸和技术要求进行施工。
然而，在工程验收过程中，您方提出的质量问题并未充分依据合同规定和实际情况。
我方对此进行了认真核查，并提供了相关证据。
根据施工合同第[具体条款]的规定，对于不符合合同规定的质量问题，应由您方承担相应责任。
因此，您方应支付我方因重新施工或其他措施产生的费用，并承担相应违约责任。
二、索赔依据2.1 施工合同的相关规定我方提出的索赔依据主要是施工合同中的相关规定。
合同中明确规定了双方的权利和义务，包括工程变更、不可抗力事件处理以及质量问题等方面的规定。
根据这些规定，您方应承担相应的责任。
2.2 相关法律法规除了施工合同的规定外，我方还依据相关法律法规提出索赔。
例如，《中华人民共和国合同法》规定，当事人应当履行合同义务，不得擅自变更或者解除合同。
如果一方违反合同，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。
《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规也对我方的权益提供了保护。
索赔通知书范文
索赔通知书索赔通知书范文在平凡的学习、工作、生活中，很多情况下我们需要用到通知，通知一般由标题、主送单位（受文对象）、正文、落款四部分组成。
你写通知书时总是无从下手？以下是小编帮大家整理的索赔通知书，希望对大家有所帮助。
索赔通知书篇1xxx大学口腔医院门诊部xxx华厦工程项目管理有限责任公司：由于xxx大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
通知人：日期：索赔通知书篇2xx建设工程有限公司兹由我单位施工的江夏区清水入江一期工程：纸坊泵站至江夏污水处理厂传输工程，于20xx年05月07日开始KD0+133.5工作井顶管顶进工作，19点30分顶进时发现废弃雨水D1200钢筋混凝土管道，且G107道路改造工程与顶管工作井、顶管管线平面位置及高程有待确认，以上两个原因造成工程持续停工。
工程停工后，因工程复工时间无法确定，为保证工程复工后能够及时组织人员进行施工，我项目部积极组织施工班组开会，做好工人的安抚工作，避免工人的流失，对现场机械进行检查，维护、保养，对现场周转材料的清理，堆码，对现场安全设备、设施及安全隐患进行排查，整改，等候工程复工，在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：1、施工人员的误工费；2、项目部管理人员的`管理费；3、机械设备的闲置费。
我施工单位按照合同约定内容的程序向贵单位提交费用的索赔意向。
通知人：日期：索赔通知书篇3xx皮革公司：我公司于x年12月2日订购贵公司的100件（每间内装4个男用公文包）共400个男用公文包今已收到。
2024年工程索赔意向书 (15篇)
工程索赔意向书 (15篇)工程索赔意向书篇1致：_____项目管理有限职责公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司_______年____月____日工程索赔意向书篇2致：____________公司我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段，_________年______月______日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于______年____月_____日在________处挖方施工时，发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达_____个月，_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。
还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。
计划______年_____月初开工的___________也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
索赔通知书模板
索赔通知书是指保险标的发生保险事故后，被保险人向保险人申请赔款时提出的有关书面通知。
在保险事故发生后，根据合同向保险人提出索赔，是被保险人最终获得保险赔偿的重要条件。
下面WTT小雅给大家带来索赔通知书，供大家参考!
索赔通知书范文篇一
损失索赔通知书NO：
公司：
本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺!
股份有限公司采购部
年月日
索赔通知书范文篇二
监理单位：
我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到
±0.00部分。
xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx 月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。
期间发生了如下费用及损失： 1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。
以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此致!
*****建筑工程公司
年月日
索赔通知书范文篇三
合同名称
:彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号: 致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工
及因发生设计变更工程被迫停工等原因, 根据施工合同的约定, 我方拟提出索赔申请请贵方审核。
附件: 索赔意向通书(包括索赔事件、索赔依据等)。
承包人:
项目经理:
日期: 年月日。