公路工程造价与招投标大题
造价工程师考试题招投标小例题
造价工程师考试题招投标小例题多选题1、评标的原则有（）A.竞争优选B.公正，公平，科学管理C.质量好，信誉高，价格合理，工期适当，施工方案先进可行D.规范性与灵活性相结合E.反不正当竞争答案：A，B，C，D，E分析：评标要遵循如下原则和程序：竞争优选、公正、公平、科学合理、质量好、信誉好、价格合理、工期适当、施工方案先进可行、反不正当竞争、规范性与灵活性相结合。
2.标底是（）.A.建筑安装工程造价表现形式B.招标工程的预期价格C.是评标的依据之一D.由上级主管部门编制并审定的E.判断投标是否的依据答案：A，B，C，分析：标底是建筑安装工程造价表现形式，是招标工程的预期价格，是判断投标价格是否合理的依据，并作为评标的依据之一。
3.招标单位在编制标底时需考虑的因素包括[ ].A.材料价格因素B.工程质量因素C.工期因素D.本招标工程资金来源因素E.本招标工程的自然地理条件和招标工程范围等因素答案：A，B，C，E分析：该题系1997年试点考试试题。
该题考点是标底编制的依据及考虑的因素，涉及面较宽。
按培训教材规定，标底必须适应目标工期的要求，必须适应招标方的质量要求，必须适应市场价格的变化，必须合理考虑本招标工程的自然地理条件和招标工程范围等。
D有较大迷惑性。
“工程的资金来源”在编标底时是不予考虑的。
一级建造师考试招标投标法关于开标、评标和中标的练习题及答案一、单项选择题1．关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是( )。
A．评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B．评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C．评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D．评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况2．根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会完成评标后，应当( )。
A．向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人D．向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人C．向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人D．向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人3．某省跨海大桥项目，在招标文件中明确规定提交投标文件截止时间为2005年3月8日上午8点30分，开标地点为建设单位十一楼大会议室。
《公路工程造价与招投标》习题与答案
《公路工程造价与招投标》习题与答案项目1 公路工程造价基础知识1．公路工程基本建设活动主要包括哪几部分内容？公路工程基本建设活动主要包括三部分内容，即：建筑安装工程，设备、工具、器具的购置，其他基本建设工作。
2．公路工程基本建设项目可分为哪几部分？公路工程基本建设项目按照从大到小的顺序可依次分为：基本建设项目、单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。
3．简述公路工程基本建设程序及相应的造价形式。
建设程序：项目建议书、可行性研究、设计、施工准备、组织施工、竣工验收、交付使用、项目后评价。
造价形式：投资估算、概算、施工图预算、施工预算、标底、投标报价、结算、竣工决算。
4．公路工程造价主要包括哪些费用？公路工程造价从编制角度来看，主要包括以下费用：建筑安装工程费；设备、工器具及家具购置费；工程建设其他费用；预备费用等。
5．公路工程造价的计价具有哪些特征？单件性、多次性、组合性、计价方法的多样性、复杂性。
6．工程造价的计价模式有哪几种？各适用于什么造价的编制？定额计价模式：可在项目决策阶段编制投资估算时参考使用；政府指导价计价模式：可用于概、预算及招标标底的编制；工程量清单计价模式：可用于招标标底和投标报价的编制。
项目二公路工程定额的应用1．什么是定额？其具有哪些特点？“定额”是指在正常的施工条件下，为完成单位数量合格产品或一定量工作所规定的人工、材料、机械设备及资金等消耗量的数额标准。
定额一般具有科学性、统一性、针对性、系统性、法令性和稳定性等特点。
2．定额按生产因素分为哪几类？按其用途分为哪几类？按编制单位和执行定额的范围不同分为哪几类？按生产因素的不同，可以将定额分为劳动定额、材料定额和机械设备定额三种。
定额按其用途不同分为施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标四种。
定额按编制单位和执行定额的范围不同，可分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额和补充定额五种。
3．什么是施工定额？具有哪些作用？施工定额是指生产工人或小组在合理的劳动组织和正常的施工条件下，为完成单位合格产品所需人工和机械台班消耗的数量标准。
招投标试卷B
北京交通职业技术学院考试试题B课程名称：公路工程建设招标与投标 2011—2012 第1学期出题教师：裴英安2009高等级公路专业学号：___________ 姓名：___________（请考生注意：本试卷共有四道大题）一、单项选择题(共20题,每题2分，共40分。
每题的备选项中, 只有1个最符合题意〉1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( )。
A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务2．甲、乙、丙三家单位组成联合体投标，中标后在合同履行过程中乙单位破产，对于原本应由乙承担的义务，( )。
A．招标人只能自己承担B．招标人只能要求甲单位承担C．招标人只能要求丙单位承担D．招标人既能要求甲单位承担，也可以要求丙单位承担3．甲、乙、丙三家单位组成联合体投标，约定权利义务的承担比例为3：3：4，履行过程中乙破产，招标人要求甲承担原本由乙承担的价值700万元的债务。
则( )。
A．因为有内部关系的约定，甲可以不承担这部分债务B．甲不得拒绝招标人的要求，只能自己承担这部分债务C．甲可以只承担300万元的债务，另外400万元可以建议招标人要求丙承担D．甲不得拒绝招标人的要求，但在履行后可向丙追偿400万元4．关于共同投标协议，下列说法错误的是( )。
A．共同投标协议属于合同关系B．共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议C．共同协议不应同投标文件一并提交招标人D．联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作和责任5．下列关于连带责任的叙述中，说法错误的是( )。
A．债权人可以向任何一个或者多个债务人请求履行债务B．负有连带责任债务人可以以债务人之间对债务分担比例有约定来拒绝履行债务 C．负有连带责任债务人中一人或者多人履行·了全部债务后，其他连带债务人对债权人的履行义务即行解除D．对负有连带责任债务人，根据其内部约定，债务人清偿债务超过其应承当份额的，有权向其他连带债务人追偿6．下列选项中，投标人与招标人之间串通投标的行为是( )。
工程造价证书工程招投标考试 选择题 60题
1. 工程招投标的基本原则不包括以下哪一项？A. 公开原则B. 公平原则C. 公正原则D. 自由原则2. 招标文件通常不包括以下哪一项内容？A. 工程量清单B. 技术规范C. 投标人的个人简历D. 合同条款3. 以下哪项不是投标人必须遵守的规定？A. 提交保证金B. 遵守招标程序C. 提供虚假信息D. 按时提交投标文件4. 评标委员会的成员通常由哪些人员组成？A. 招标人代表B. 技术专家C. 经济专家D. 所有上述人员5. 工程招标的公开招标方式适用于以下哪种情况？A. 工程规模较小B. 工程技术复杂C. 工程投资较大D. 工程投资较小6. 投标保证金的目的是什么？A. 确保投标人的财务能力B. 防止投标人撤回投标C. 证明投标人的技术能力D. 确保投标人的法律合规性7. 以下哪项不是招标人的权利？A. 选择中标人B. 修改招标文件C. 拒绝所有投标D. 要求投标人提供额外信息8. 工程招标的邀请招标方式适用于以下哪种情况？A. 工程规模较大B. 工程技术简单C. 工程投资较小D. 工程投资较大9. 投标文件的密封要求是为了什么？A. 保护投标人的商业秘密B. 防止投标人之间的串通C. 确保评标的公正性D. 所有上述原因10. 以下哪项不是评标的主要内容？A. 技术方案的评估B. 价格的比较C. 投标人的信誉评估D. 投标人的政治立场11. 工程招标的资格预审是为了什么？A. 确定投标人的资格B. 减少投标人的数量C. 确保工程的质量D. 所有上述原因12. 以下哪项不是招标文件的必备内容？A. 工程概况B. 投标截止日期C. 投标人的家庭地址D. 评标方法13. 工程招标的竞争性谈判适用于以下哪种情况？A. 工程技术复杂B. 工程投资较小C. 工程规模较小D. 工程投资较大14. 以下哪项不是投标人的义务？A. 遵守招标规则B. 提交真实信息C. 参与评标过程D. 按时提交投标文件15. 工程招标的单一来源采购适用于以下哪种情况？A. 只有一家供应商能提供所需服务B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单16. 以下哪项不是招标人的义务？A. 公开招标信息B. 保护投标人的商业秘密C. 选择最低报价的投标人D. 确保招标过程的公正性17. 工程招标的框架协议适用于以下哪种情况？A. 长期供应合同B. 工程投资较小C. 工程规模较小D. 工程技术简单18. 以下哪项不是投标保证金的退还条件？A. 投标人撤回投标B. 投标人中标C. 投标人未中标D. 投标人违反招标规则19. 工程招标的电子招标适用于以下哪种情况？A. 提高招标效率B. 减少招标成本C. 增加招标透明度D. 所有上述原因20. 以下哪项不是招标文件的修改条件？A. 法律法规变更B. 工程设计变更C. 投标人数量不足D. 投标人提出异议21. 工程招标的快速采购适用于以下哪种情况？A. 紧急工程需求B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单22. 以下哪项不是投标人的权利？A. 获取招标文件B. 参与评标过程C. 拒绝提供额外信息D. 修改投标文件23. 工程招标的联合体投标适用于以下哪种情况？A. 单一投标人无法独立完成工程B. 工程投资较小C. 工程规模较小D. 工程技术简单24. 以下哪项不是招标人的权利？A. 选择中标人B. 修改招标文件C. 拒绝所有投标D. 要求投标人提供额外信息25. 工程招标的分包适用于以下哪种情况？A. 工程规模较大B. 工程投资较小C. 工程规模较小D. 工程技术简单26. 以下哪项不是投标人的义务？A. 遵守招标规则B. 提交真实信息C. 参与评标过程D. 修改投标文件27. 工程招标的补充文件适用于以下哪种情况？A. 招标文件有误B. 工程设计变更C. 投标人提出异议D. 所有上述原因28. 以下哪项不是招标人的义务？A. 公开招标信息B. 保护投标人的商业秘密C. 选择最低报价的投标人D. 确保招标过程的公正性29. 工程招标的延期适用于以下哪种情况？A. 不可抗力因素B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单30. 以下哪项不是投标人的权利？A. 获取招标文件B. 参与评标过程C. 拒绝提供额外信息D. 修改投标文件31. 工程招标的废标适用于以下哪种情况？A. 所有投标均不符合要求B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单32. 以下哪项不是招标人的权利？A. 选择中标人B. 修改招标文件C. 拒绝所有投标D. 要求投标人提供额外信息33. 工程招标的重新招标适用于以下哪种情况？A. 废标后B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单34. 以下哪项不是投标人的义务？A. 遵守招标规则B. 提交真实信息C. 参与评标过程D. 修改投标文件35. 工程招标的保密协议适用于以下哪种情况？A. 保护商业秘密B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单36. 以下哪项不是招标人的义务？A. 公开招标信息B. 保护投标人的商业秘密C. 选择最低报价的投标人D. 确保招标过程的公正性37. 工程招标的异议处理适用于以下哪种情况？A. 投标人提出异议B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单38. 以下哪项不是投标人的权利？A. 获取招标文件B. 参与评标过程C. 拒绝提供额外信息D. 修改投标文件39. 工程招标的合同签订适用于以下哪种情况？A. 中标后B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单40. 以下哪项不是招标人的权利？A. 选择中标人B. 修改招标文件C. 拒绝所有投标D. 要求投标人提供额外信息41. 工程招标的履约保证金适用于以下哪种情况？A. 确保合同履行B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单42. 以下哪项不是投标人的义务？A. 遵守招标规则B. 提交真实信息C. 参与评标过程D. 修改投标文件43. 工程招标的质量保证适用于以下哪种情况？A. 确保工程质量B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单44. 以下哪项不是招标人的义务？A. 公开招标信息B. 保护投标人的商业秘密C. 选择最低报价的投标人D. 确保招标过程的公正性45. 工程招标的进度控制适用于以下哪种情况？A. 确保工程按时完成B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单46. 以下哪项不是投标人的权利？A. 获取招标文件B. 参与评标过程C. 拒绝提供额外信息D. 修改投标文件47. 工程招标的成本控制适用于以下哪种情况？A. 确保工程成本合理B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单48. 以下哪项不是招标人的权利？A. 选择中标人B. 修改招标文件C. 拒绝所有投标D. 要求投标人提供额外信息49. 工程招标的风险管理适用于以下哪种情况？A. 识别和控制工程风险B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单50. 以下哪项不是投标人的义务？A. 遵守招标规则B. 提交真实信息C. 参与评标过程D. 修改投标文件51. 工程招标的合同管理适用于以下哪种情况？A. 确保合同条款执行B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单52. 以下哪项不是招标人的义务？A. 公开招标信息B. 保护投标人的商业秘密C. 选择最低报价的投标人D. 确保招标过程的公正性53. 工程招标的变更管理适用于以下哪种情况？A. 工程设计变更B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单54. 以下哪项不是投标人的权利？A. 获取招标文件B. 参与评标过程C. 拒绝提供额外信息D. 修改投标文件55. 工程招标的索赔管理适用于以下哪种情况？A. 处理合同索赔B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单56. 以下哪项不是招标人的权利？A. 选择中标人B. 修改招标文件C. 拒绝所有投标D. 要求投标人提供额外信息57. 工程招标的验收管理适用于以下哪种情况？A. 确保工程质量符合要求B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单58. 以下哪项不是投标人的义务？A. 遵守招标规则B. 提交真实信息C. 参与评标过程D. 修改投标文件59. 工程招标的结算管理适用于以下哪种情况？A. 确保工程款项结算B. 工程投资较大C. 工程规模较小D. 工程技术简单60. 以下哪项不是招标人的义务？A. 公开招标信息B. 保护投标人的商业秘密C. 选择最低报价的投标人D. 确保招标过程的公正性1. D2. C3. C4. D5. C6. B7. D8. A9. D10. D11. D12. C13. A14. C15. A16. C17. A18. D19. D20. D21. A22. D23. A24. D25. A26. D27. D28. C29. A30. D31. A32. D33. A34. D35. A36. C37. A38. D39. A40. D41. A42. D43. A44. C45. A46. D47. A48. D49. A51. A52. C53. A54. D55. A56. D57. A58. D59. A60. C。
2024年一级造价师之建设工程计价真题精选附答案
2024年一级造价师之建设工程计价真题精选附答案单选题（共45题）1、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。
A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的3％～5％计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5％计算C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1％计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1％～1.5％计算【答案】 A2、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。
A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】 B3、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。
现有投标人甲同时投标A、B标段，其报价依次为7300万元、6000万元，若甲在A标段已被确定为中标，则其在B标段的评标价是（）万元。
A. 5748B. 5700C. 6200D. 5252【答案】 B4、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。
假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()。
A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】 D5、某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。
台班单价为300 元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20 元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。
人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。
以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（）元。
A.2255B.2285C.2480D.2510【答案】 B6、采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指（）。
造价工程师继续教育(每日一练)
“营改增”对公路行业投资、施工企业管理、招投标和工程实施价款结算的影响分析（每日一练）单项选择题（共10 题)1、一般纳税人跨县（市）提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额，按照()的征收率计算应纳税额(A) •A,3%•B,5%•C,2%•D,1.5%答题结果：正确答案：A2、一般纳税人销售其2016年4月30日前取得（不含自建）的不动产，可以选择适用简易计税方法，以取得的全部价款和价外费用减去该项不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额，按照()的征收率计算应纳税额。
纳税人应按照上述计税方法在不动产所在地预缴税款后，向机构所在地主管税务机关进行纳税申报(B)•A,3%•B,5%•C,2%•D,1.5%答题结果：正确答案：B3、将建筑物、构筑物等不动产或者飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或者个人用于发布广告，按照()缴纳增值税。
(C)•A,不动产租赁服务•B,不动产经营租赁服务•C,经营租赁服务•D,广告服务答题结果：正确答案：C4、文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务，税率为() (B)•A,11%•B,6%•C,17%•D,3%答题结果：正确答案：B5、一般纳税人销售其2016年5月1日后自建的不动产，应适用一般计税方法，以取得的全部价款和价外费用为销售额计算应纳税额。
纳税人应以取得的全部价款和价外费用，按照5%的()？在不动产所在地预缴税款后，向机构所在地主管税务机关进行纳税申报。
(D) •A,征收率•B,税率•C,简易征收办法•D,预征率答题结果：正确答案：D6、（）不属于交通运输业(A)•A,货物运输代理服务•B,湿租业务•C,程租业务•D,期租业务答题结果：正确答案：A7、（）是指具有专业资质的单位利用检测、检验、计量等技术，证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范、相关技术规范的强制性要求或者标准的业务活动。
招投标习题完整版
招投标习题 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-工程招投标习题1.《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
2.根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（B）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
3.招标人采用邀请招标方式招标时，应当向（A）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
.4 C4.评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的（B）。
2 3 C.1/3 55.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（C）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
6.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（D）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A.投标邀请书B.合同谈判C.行政命令D.招标公告7.下列关于建设工程招投标的说法，正确的是（B）。
A.在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件C.投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标D.投标人之间可以先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标8.下列关于联合体共同投标的说法，正确的是（A）。
A.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C.由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同二、多项选择题1.符合下列（BCDE）情形之一的，经批准可以进行邀请招标。
A.国际金融组织提供贷款的B.受自然地域环境限制的C.涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不适宜公开招标的D.项目技术复杂或有特殊要求只有几家潜在投标人可供选择的E.紧急抢险救灾项目，适宜招标但不适宜公开招标的2.符合（ACD）情形之一的标书，应作为废标处理。
公路造价确定与控制200道练习题
1.建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内的, 其工程价款适合采用的结算方式（）.A. 按月结.B. 分段结.C. 竣工后一次结.D. 按旬结.正确答案是: C.2.一项目建设期总投资为1500万元, 建设期2年, 第一年计划投资40%, 年价格上涨为3%, 则第二年的涨价预备费是（）万元.A. 20.0.B. 36.5.C. 63.5.D. 66.5.正确答案是: B.3.《竣工验收通知书》是（）.A. 施工单位在正式竣工验收日的前10天, 向建设单位发送.B. 监理单位在正式竣工验收日的前10天, 向施工单位发送.C. 建设单位在正式竣工验收日的前10天, 向施工单位发送.D. 建设单位在正式竣工验收日的前10天, 向监理单位发送.正确答案是: A.4.下列关于竣工决算报告提交时间规定正确的是（）.A. 我国规定竣工验收报告经业主认可后28日内提.B. FIDIC规定工程师颁发移交证书后48天内提.C. 我国规定竣工验收报告经承包人认可后28日内提.D. AIA规定业主面通知后, 提交竣工结算报.正确答案是: C.5.按照（）划分, 可以将工程造价信息分为宏观工程造价信息和微观工程造价信息.A. 形.B. 传递方.C. 反映.D. 时.正确答案是: C.6.在进行建设项目财务评价时, （）是财务内部收益率的基准判据.A. 社会贴现.B. 行业基准收益.C. 行业平均投资利润.D. 行业平均资本金利润.正确答案是: B.7.用来评价厂房柱网布置是否合理的指标是（）.A. 建筑物周长与建筑物面积之.B. 厂房有效面积与建筑物面积之.C. 建筑物外墙长度与建筑物面积之.D. 建筑体积与建筑面积之.正确答案是: B.8.世界银行关于应急费的规定中, 有一项费用是作为费用储备, 可能动用, 也可能不动用, 该项费用为（）.A. 未明确项目准备.B. 建设成本上升.C. 预备.D. 不可预见准备.正确答案是: D.9.某项目总投资1300万元, 分三年均衡发放, 第一年投资300万元, 第二年投资600万元, 第三年投资400万元, 建设期内年利率为12%, 则建设期应付利息为（）.A. 187..B. 235.2.C. 290.2.D. 315.2.正确答案是: B.10.投资估算指标内容因行业不同各异, 一般可分为（）个层次.A. .B. .C. .D. .正确答案是: C.2.11.4.某项目建设期一年, 建设投资为800万元。
工程招投标(含答案)
工程招投标考核题(答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上,标清题号)）一、单选题(共20题,每题2分,共40分)1．招标投标法规定，应由（B ）监督招标活动是否依法进行。
A、招标人的董事会B、建设行政主管部门C、仲裁机构D、招标代理机构2．“评标价”是指（D)。
A、标底价格B、中标的合同价格C、投标书中标明的报价D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值3．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在( D）人民币以上的，必须进行招标。
A．50万元B．100万元C．150万元D．200万元4．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为施工总承包二级资质，则该施工联合体应按( B ）资质确定等级。
A．一级B．二级C．三级D．特级5．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。
A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务6．甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体与招标人签订合同并提交了l0万元履约保证金。
履行过程中两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是（ A )。
A．10万元履约保证金不予退还B．10万元履约保证金可以退还一半C．若未给招标人造成损失,履约保证金可退还D．若未给招标人造成损失,履约保证金可以退还一半7．甲、乙、丙三家单位组成联合体投标，约定权利义务的承担比例为3：3:4，履行过程中乙破产，招标人要求甲承担原本由乙承担的价值700万元的债务。
则( D ).A．因为有内部关系的约定，甲可以不承担这部分债务B．甲不得拒绝招标人的要求，只能自己承担这部分债务C．甲可以只承担300万元的债务，另外400万元可以建议招标人要求丙承担D．甲不得拒绝招标人的要求，但在履行后可向丙追偿400万元8．某省高速公路扩建工程，有甲、乙、丙、丁、戊五家单位参与投标,根据招标投标法的有关规定,下列说法正确的是（ C )。
工程招投标3复习题
工程招投标3复习题一、单项选择题1．属于要约邀请的是当事人的。
【A】A．招标公告B．投保担保书C．投标书D．中标函2．某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同无效时间从【B】A．确认无效之日起B．订立施工合同之日起C．工程开工之日起D．下达工程停工令之日起3．施工许可证的申领单位是【A】A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．监理单位4.联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签定合同，就中标项目向招标人【C】A．各自承担责任B．按份承担责任C．共同连带责任D．承担承担责任5．在招投标活动中，属于违反招标投标法的行为是【D】A．不编制标底B．委托代理机构进行招标C．委托评标委员会定标D．约束外省施工单位投标6．以下不违反《建筑法》的行为是【C】A．承包单位将其承包的全部建筑工程转包给具有相应资质的单位B．将本应当由一个承包单位完成的建筑工程分成若干部分发包给几个单位C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个单位承包D．分包单位将其承包的工程再分包7．按《招标投标法》的规定，实行邀请招标的工程须邀请的承包商应不少于【B】A.2个B.3个C.4个D.5个8．仲裁机构作出裁决后，当事人【A】A．必须执行裁决结果B．可以不执行裁决结果C．不服，申请二次裁决D．不服，向法院起诉9．在我国，不能作为建设工程项目的投标人的是【B】A．法人B．外资企业C．合伙企业D．自然人10．评标委员会的成员中，技术、经济等方面的专家不得少于【C】A．3人B．5人C．成员总数的2/3D．成员总数的1/211．民事主体的行使民事法律行为的条件是【D】A．只要有民事权利能力B．只要有民事行为能力C．先有民事权利能力后有民事行为能力D．同时具有民事权利能力和民事行为能力12．属于工程直接费的是【D】A．暂定金额B．临时设施费C．教育附加费D．施工机械台班费13．《施工合同》规定：工程竣工验收后，编制工程竣工结算报告的是【B】A．发包人B．承包人C．工程师D．设计人14．项目经理易人，承包商书面通知业主的时间应在易人前【D】A．60天B．30天C．14天D．7天15．发包人返还承包商剩余的保修金及其利息应在工程保修期满后【C】A．60天B．30天C．14天D．7天16.下列情况投标书友效的是【D】A投标截止日期后送走的B投标文件未按规定密封C未经法定代表人签署D未派代表参加开标会议17.FIDC合同条件规定【C】证书是承包人，以按合同规定完成全部施工或竣工，并修补了其中缺陷的证明A竣工结算支付B投标人与受益人C缺陷责任D最终支付18.保险合同是【C】约定保险权力义务关系的协议。
2022年公路造价师继续教育公路工程建设项目招投标管理办法试卷及
2022年公路造价师继续教育公路工程建设项目招投标管理办法试卷及第1题下列与招标投标有关的法律法规中，法律级别最高的是（）。
A.《中华人民共和国招标投标法》B.《中华人民共和国招标投标法实施条例》C.《公路工程建设项目招标投标管理办法》D.《评标委员会和评标方法暂行规定》答案:A 您的答案：A题目分数：4此题得分：4.0批注：第2题根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，公路工程建设项目施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.200B.150C.100D.50答案:A您的答案：A题目分数：4此题得分：4.0批注：第3题根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，公路工程建设项目履行项目审批或者核准手续后，方可开展（）招标。
？A.勘察设计B.施工C.施工监理D.货物采购答案:A您的答案：A题目分数：4此题得分：4.0批注：第4题根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，公路工程建设项目采用公开招标方式的，原则上采用（）对投标人进行资格审查。
A.资格预审办法B.资格后审办法C.综合评分法D.有限数量制答案:B您的答案：B题目分数：4此题得分：4.0批注：第5题根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，招标人应当将关招标文件的关键内容上传至具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站或者其指定的其他网站上进行公开，不属于招标文件应当公开内容的是（）。
A.项目概况B.投标人的资格条件要求C.评标办法D.合同条款答案:D您的答案：C题目分数：4此题得分：0.0批注：第6题根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，招标人在招标文件中不得规定（）。
A.标底B.最高投标限价C.最低投标限价D.暂列金额答案:C您的答案：C题目分数：4此题得分：4.0批注：第7题根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标标段估算价的（）。
A.1%B.2%C.2.5%D.3%答案:B您的答案：B题目分数：4此题得分：4.0批注：第8题根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，评标委员会主任委员应当由()。
2023年-2024年一级造价师之工程造价案例分析(交通)通关题库(附答案)
2023年-2024年一级造价师之工程造价案例分析（交通）通关题库(附答案)大题（共10题）一、某公路桥梁工程招标采用资格后审，某投标人收到投标邀请书并购买了招标文件，招标文件允许备选投标方案。
经对招标文件进行仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1‰。
若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而成本大大增加；还发现原设计采用桩基础方案过于保守。
因此，该投标人在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划并据此报价；还建议将桩基础改为明挖基础，并对这两种基础结构进行了技术经济分析和比较，证明明挖基础不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、对加快工程进度较有保障，而且可降低造价约5%。
该投标人将技术标和商务标分别封装密封，在投标截止日期前1天将投标文件报送业主。
投标截止时间前1小时，该投标人又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。
但是，招标单位的有关工作人员认为，根据“一标一投”的惯例，一个投标人不得递交两份投标文件，因而拒收投标人的补充材料。
开标会由市公共资源交易中心的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。
开标前，市公证处有关人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。
主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
【问题】1．该投标人运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一说明。
2．从所介绍的资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
【答案】1．该投标人运用了三种报价技巧，即多方案报价法、增加建议方案和突然降价法。
其中：（1）多方案报价法运用不当，因为运用该报价技巧时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）报价，而该投标人在投标时仅说明了该工期要求难以实现，却并未报出相应的投标价。
公路工程建设项目造价预算与结算分析考核试卷
A.优化工程设计
B.采用新型建筑材料
C.提高施工效率
D.减少工程量
14.以下哪些情况可能导致公路工程造价结算困难？（）
A.工程量清单编制不详细
B.工程合同条款不明确
C.施工过程中发生重大事故
D.建设单位资金紧张
15.公路工程建设项目造价预算与结算的关系体现在以下哪些方面？（）
B.工程设计不合理
C.市场价格下跌
D.施工组织设计优化
19.下列哪项不属于公路工程建设项目造价预算与结算的区别？（）
A.编制依据不同
B.目的不同
C.时机不同
D.费用构成不同
20.在公路工程造价结算过程中，以下哪个环节最重要？（）
A.工程量核算
B.工程变更管理
C.费用索赔处理
D.工程质量验收
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
标准答案
一、单项选择题
1. A
2. D
3. D
4. A
5. D
6. B
7. D
8. A
9. B
10. D
11. A
12. D
13. B
14. D
15. A
16. C
17. D
18. A
19. C
20. A
二、多选题
1. ABC
2. ABCD
3. ABC
4. ABCD
5. AB
6. ABC
7. ABC
D.预算价与结算价没有直接关系
14.下列哪项不属于直接工程费？（）
A.人工费
公路工程造价师继续教育公路工程招投标案例分析(每日一练)
公路工程造价师继续教育公路工程招投标案例分析（每日一练）单项选择题（共5 题)1、根据《招标投标法实施条例》，以下说法正确的是（）。
(A)•A、招标投标法第三条所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。
•B、所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
•C、所称与工程建设有关的货物，是指为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。
•D、所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的可行性研究、勘察、设计、监理等服务。
答题结果：正确答案：A答案解析：所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。
所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。
所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
2、根据《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令2018年第16号），全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括（）。
(C)•A、使用预算资金100万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目。
•B、使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额5%以上的项目。
•C、使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目。
•D、使用国有企业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
答题结果：正确答案：C答案解析：全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括:（一）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
3、根据《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号），包含单座桥长1100米桥梁的某二级公路项目，至少应由具备（）资质的单位承担施工。
(C)•A、公路工程施工总承包三级。
•B、公路工程施工总承包二级。
2022公路工程造价员练习题库(含答案)
公路工程造价员练习题库一、单项选择1.（C）是桥梁及其附近区域的水平投影图，主要用来表示新建桥梁与周围地形地物的总体布局。
A.构件结构图B.桥位地质断面图C.桥位平面图D.桥梁总体布置图2.（D）主要表明桥梁的型式、总跨径、孔数、桥梁标高、桥面宽度、桥结构、横断面布置和桥梁的线形等。
A.构件结构图B.桥位地质断面图C.桥位平面图D.桥梁总体布置图3.下图的交通标志型式为（ C ）。
A．警告标志 B.警示标志 C.禁令标志 D.指示标志4.下列施工承包合同形式中，承包商不承担任何工作量和价格风险的是（B）。
A.单价合同B.固定总价合同C.变动总价合同D.成本加酬金合同5. （B）不属于工程变更范围A.合同中所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B.取消合同中任何部分的工作细目的工作C.改变合同中任何工作的性质、质量及种类D.为完成工程进度而增加资源投入6．公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现在（D）。
A．是否发布招标公告 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标7.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（C）天内订立书面合同。
A．10 B．20 C．30 D．408.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由(B)承担。
A．工程师B．承包人C．工程师和承包人D．发包人9. 关于依法必须招标项目招标人发布招标公告，下列说法正确的是（A）A. 依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在《中国日报》发布B. 招标人只能在指定的媒介发布招标公告C. 指定报纸发布依法必须进行招标项目的国际招标公告不得收取费用D. 必须同时在省级发展改革部门指定媒介发布招标公告10.合同通用条件中规定的合同文件中最优先的的文件是（C）A.技术规范B.中标通知书C.合同协议书D.有标价的工程量清单11.工程量应由(A)计算，由监理人审核。
公路工程概预算复习题
主讲人简介欧阳中石：我国著名学者、书法教育家，当代中国最杰出的书法家之一。
现任首都师范大学书法文化研究所所长、博士导师、全国政协委员。
由于欧阳中石教授在书法教育方面的杰出成就，2002年由中宣部设立的中国书法最高奖，中国书法教育特别贡献奖“兰亭奖”授予欧阳中石教授。
内容简介中国书法博大精深，源远流长，形态万千。
有人说书法是造线的艺术，有人说书法是加工汉字形体的艺术，书法究竟是什么？我们应当怎样看待书法这门学问。
本期节目，我国著名书法教育家、书法家欧阳中石为您畅谈《我的书法观》。
走进欧阳中石的精神世界，会强烈地感受到一位学者、书法教育家思维的敏捷和思想的深邃。
他有渊博的知识，有豁达的胸怀，有严谨的治学之道。
驰骋讲坛五十余载的他，凭着对书法教育事业的挚爱和对书法艺术孜孜的追求，总结出了书法教育的真谛。
他常给他的学生们说：“探索必须站在历史的高峰，必须把握时代的脉搏，必须注重人格的培养，注重道的追求，注重审美品格的塑造。
第一，书法是一门关于汉字书写的学问。
我们的汉字实在了不起，它在远古的时候，就摆脱了语音上的阻碍，在纷杂的语音中它跳出来，找到了一个可以传达自己想法的信息，它找到了一个形体。
这个形体就是客观事物的形体，它把这些事物的形体勾摹出来，体现在自己的手下。
不管你是什么样的口音，在看到的形象上，是一致的。
这一点，是突破了声音的限制，突破了时间的限制。
第二，汉文字书写的意义。
汉字承载着记录、交流的功能。
除此之外，还具有广而告之的特点。
我们要想把写字、书法这件事情，做成一个不被抛弃的、一个非常有用的学科，那就得好好学习，要把古今中外都要通起来。
要通古今，知高低。
第三，关于艺术创作的问题。
作为不论是学艺术的也好，还是非学艺术的也好，学习书法就应该来学，应该把别人的变成我们自己的，这是艺术创作的真理。
全文各位同学，大家好。
今天我们非常荣幸地邀请到我国著名学者、书法教育家、书法家欧阳中石教授，来给我们做精彩的学术报告。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)高分通关题型题库附解析答案
2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）高分通关题型题库附解析答案大题（共10题）一、5家邀请招标的投标单位，技术标满分40分、商务标满分60分；技术标得分去掉一个最高分、一个最低分后加权平均（本题从略相关加减分指标），技术得分不满30分的，不再评审商务标。
五个单位技术标得分：A单位技术标得分33；B单位技术标得分34；C单位技术标得分35；D单位技术标得分32；E单位技术标得分27.7。
商务标评标基准价，去掉一个最高和最低报价后算术平均，报价每低于评标基准价1%扣1分，高1%扣2分，最多扣10分。
五个单位商务标得分：A单位商务标报价7840万；B单位商务标报价7680万；C单位商务标报价7580万；D单位商务标报价7480万；【答案】1.E单位技术标低于30分，其商务标不计入评审。
商务标的算术平均值为：（7680＋7580）/2＝7630（万元），此即为评标基准价。
A单位商务标得分：60－（7840－7630）/7630×2×100＝54.50（分）；B单位商务标得分：60－（7680－7630）/7630×2×100＝58.69（分）；C单位商务标得分：60－（7630－7580）/7630×1×100＝59.34（分）；D单位商务标得分：60－（7630－7480）/7630×1×100＝58.03（分）；E单位商务标不参与评审，故不得分。
2.计算各单位最终得分如下所示：A单位得分：33＋54.50＝87.50（分）；B单位得分：34＋58.69＝92.69（分）；C单位得分：35＋59.34＝94.34（分）；D单位得分：32＋58.03＝90.03（分）；E单位得分：27.7分；因此，C单位综合评分最高，为中标单位。
二、某10联现浇预应力混凝土连续箱梁桥地处山岭重丘区，跨越河谷，起点与另一特大桥相连，终点与一隧道相连。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
招投标问答题
一、定额的作用
1、定额是节约社会劳动和提高生产效率的工具
2、定额的国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段
3、定额是有利于市场竞争
4、定额是对市场行为的规范
5、定额有利于完善市场信息系统
6、定额有利于推广先进的施工技术和工艺
二、公路工程概、预算的含义
答：公路工程概、预算是指在公路建设过程中.根据设计内容按照国家规定的定额、编制办法及各项费用标准等，预先计算和确定建设项目从筹建到竣工验收所需全部建设费用的经济稳健.
三、评标委员会的组建
答：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组织组成，成员人数5人以上（单数）。
其中专家不得少于员工总数的2/3，并且必须从事相关领域工作满8 年并具有高级职称或同等专业水平。
四、计量的依据
1、经审定的施工图纸及设计说明
2、工程量单计价规范和工程定额
3、经审定的施工组织设计和施工现场情况
4、经确定的其他有关技术经济文件。