监理工程师合同样本
怎么写监理工程师合同书
怎么写监理工程师合同书合同范本标题,监理工程师合同书。
合同书范本。
甲方,(委托方)。
地址:法定代表人:联系方式:乙方,(监理工程师)。
地址:法定代表人:联系方式:鉴于甲方拟进行(项目名称),现委托乙方作为监理工程师,就监理工程服务事项,甲、乙双方经友好协商,就监理工程服务事项达成如下协议:一、监理范围。
1.1 乙方应按照国家有关法律法规、标准和甲方的要求,对工程项目进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料选用、工程质量等方面的监督和检查。
1.2 乙方应对工程项目的合规性、安全性、质量等进行全面监理,并及时向甲方报告工程进展情况。
二、监理报告。
2.1 乙方应在每月(或其他约定时间)向甲方提交监理报告,内容包括工程进度、质量情况、安全事故情况等,报告应真实、准确、完整。
2.2 如发现工程项目存在质量、安全等方面的问题,乙方应立即向甲方汇报,并提出相应的整改意见。
三、费用及支付方式。
3.1 甲方应按照约定向乙方支付监理服务费用,支付方式为(具体支付方式)。
3.2 如因工程变更或其他原因导致监理范围发生变化,费用应按照实际情况进行调整。
四、保密条款。
4.1 双方应对在履行合同过程中获取的商业机密和技术秘密等保密信息承担保密义务,未经对方书面许可,不得向第三方透露。
4.2 合同终止后,双方仍应继续履行保密义务。
五、违约责任。
5.1 若一方未按约定履行合同义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方可暂时免除责任,但应尽快协商解决方案。
六、其他条款。
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收结束之日止。
6.2 本合同一式(份),甲、乙双方各执(份),具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为监理工程师合同书范本,如有需要,可根据实际情况进行修改和补充。
监理工程师合同协议书内容
监理工程师合同协议书内容协议编号:_______________________甲方:_______________________乙方:_______________________甲方地址:_______________________乙方地址:_______________________甲方联系人:_______________________乙方联系人:_______________________甲方联系电话:_______________________乙方联系电话:_______________________签订日期:_______________________签订地点:_______________________第一条合同目的a. 约定合作关系① 本合同的主要目的是明确甲方和乙方在项目执行过程中的权利与义务。
② 甲方委托乙方担任监理工程师,负责项目的全过程监理工作。
③ 本合同旨在确保项目按计划顺利进行,并在质量、进度、安全等方面提供有效保障。
④ 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保项目的质量与安全符合相关规定。
b. 监理工程师的职责① 乙方作为监理工程师,负责对项目的施工过程进行监督,确保施工方按图纸和规范进行操作。
② 乙方需定期检查项目现场,评估施工质量,并提出整改意见。
③ 乙方应对施工计划和进度进行跟踪,确保工程按时完成。
④ 乙方应及时向甲方汇报监理工作情况,并就重大问题提出处理建议。
c. 合同执行的基本要求① 甲方应向乙方提供项目所需的相关资料与文件,以确保乙方能准确了解项目的具体需求。
② 双方应确保所有工作的沟通顺畅,定期召开项目会议,讨论项目进展与解决可能的问题。
③ 在执行合同过程中,甲方应给予乙方必要的支持与配合,确保乙方的监理工作顺利开展。
④ 乙方应严格按照合同要求,做到公正、客观、独立地履行职责。
第二条双方的权利与义务a. 甲方的权利与义务① 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和评估。
监理工程师合同工作内容
监理工程师合同工作内容甲方(委托方): [甲方全称]乙方(监理方): [乙方全称]签订日期: [签订日期]签订地点: [签订地点]鉴于:甲方需要对[工程项目名称]进行监理,乙方具有相应的监理资质和经验,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方为甲方提供监理服务的相关事宜达成如下协议:第一条监理服务内容1.1 乙方应根据国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求,对[工程项目名称]的施工过程进行全面监理。
1.2 监理服务内容包括但不限于以下方面:- 施工图纸的审核;- 施工进度的监督和管理;- 施工质量的检查和验收;- 施工安全和环境保护的监督;- 工程变更的审核和记录;- 工程进度款的审核;- 工程竣工验收;- 其他甲方要求的监理服务。
第二条监理服务期限2.1 本合同监理服务期限自[开始日期]起至[结束日期]止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期,监理服务期限相应顺延,但双方应另行签订补充协议。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用按照以下方式计算:- 固定总价:[金额]元;- 按工程进度支付:根据工程进度按月支付,每月支付金额为[金额]元。
3.2 支付方式:- 甲方应在合同签订后[天数]个工作日内支付首期监理费用;- 后续监理费用按月支付,甲方应在每月[具体日期]前支付上月监理费用。
第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务:- 按时支付监理费用;- 提供监理工作所需的相关资料和信息;- 配合乙方开展监理工作。
4.2 乙方的权利与义务:- 按照合同约定提供监理服务;- 遵守职业道德,公正、独立地执行监理任务;- 及时向甲方报告工程进度、质量和安全情况;- 对监理过程中发现的问题提出改进建议。
第五条违约责任5.1 如甲方未按时支付监理费用,应按未支付金额的[百分比]%支付违约金。
5.2 如乙方未按合同约定提供监理服务,应按合同总价的[百分比]%支付违约金。
第六条合同变更与解除6.1 因特殊情况需要变更或解除合同的,双方应协商一致,签订书面协议。
监理工程师培训合同
监理工程师培训合同【甲方】(培训机构名称)地址:(具体地址)法定代表人:(姓名)联系电话:(电话号码)邮箱:(电子邮箱)【乙方】(参训人员或其代表单位名称)地址:(具体地址)法定代表人/负责人:(姓名)联系电话:(电话号码)邮箱:(电子邮箱)鉴于甲乙双方对于提升工程项目管理水平的共同愿望,经过友好协商,就乙方参与甲方提供的监理工程师培训课程事宜达成如下协议:一、培训内容与要求1. 甲方应提供包括工程监理基础知识、现场管理技巧、法规标准解读、案例分析等在内的全面培训服务。
2. 乙方应按照甲方的培训计划参加全部课程,完成相应的学习任务。
二、培训时间与地点1. 培训时间自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 培训地点为甲方指定的场所,具体地址为:(详细地址)。
三、费用及支付方式1. 培训费用总额为人民币____元整。
2. 乙方应在签订本合同后的__个工作日内一次性付清培训费用。
3. 付款方式可以是银行转账、现金支付或其他双方认可的方式。
四、双方权利与义务1. 甲方有权根据培训需要调整课程内容和教学方法。
2. 乙方有权获得甲方提供的培训资料和必要的学习支持。
3. 甲方有义务保证培训质量,提供合格的讲师和教学设施。
4. 乙方有义务遵守培训纪律,按时参加培训并完成作业。
五、违约责任1. 如甲方未能按合同约定提供培训服务,应退还乙方已支付的培训费用,并赔偿因此给乙方造成的损失。
2. 如乙方未能按约定时间支付培训费用,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________代表(签字):_________________日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________代表(签字):_________________日期:____年__月__日。
注册监理工程师挂靠合同协议书范本
注册监理工程师挂靠合同协议书甲方(挂靠单位):姓名/公司名称:地址:联系电话:乙方(注册监理工程师):姓名:身份证号码:地址:联系电话:鉴于乙方是一名具有注册监理工程师资格的专业人员,甲方愿意将乙方挂靠在自己的单位,双方达成如下协议:一、挂靠内容1.1 挂靠单位:甲方同意将乙方挂靠在自己的单位,共同开展监理工程相关的工作。
1.2 挂靠职务:乙方担任甲方单位的注册监理工程师,负责监理工程的管理和指导。
1.3 挂靠期限:本次挂靠的期限为[挂靠期限],自[起始日期]至[结束日期]。
二、挂靠条件和义务2.1 条件:乙方必须具备注册监理工程师的相关资格,并遵守相关法律法规和规章制度。
2.2 义务:乙方应按照甲方的要求,履行好监理工程的职责,保证工程的质量和安全。
三、挂靠报酬和支付方式3.1 挂靠报酬:甲方同意向乙方支付挂靠报酬,具体金额为[挂靠报酬金额],双方已达成一致。
3.2 支付方式:甲方应按照约定时间,以[支付方式]方式支付挂靠报酬给乙方。
四、保密和竞业限制4.1 保密责任:乙方在挂靠期间应保守甲方单位的商业秘密,不得泄露给第三方。
4.2 竞业限制:乙方在挂靠期间不得从事与甲方单位相同或类似的竞争业务。
五、终止和解除5.1 终止条件:本挂靠合同在以下情况下终止:5.1.1 挂靠期限届满;5.1.2 双方协商一致解除;5.1.3 乙方严重违反合同约定,无法继续履行职责。
5.2 终止通知:任何一方欲终止本合同,应提前[终止通知期限]书面通知对方。
六、违约责任6.1 任一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
6.2 如因一方的违约行为给对方造成损失,违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决7.1 本协议的解释和执行适用中华人民共和国的法律。
7.2 如双方在履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁,根据仲裁结果履行义务。
八、其他条款8.1 本协议的任何修改或补充应以书面形式经双方确认。
监理工程师合同管理3篇
监理工程师合同管理3篇篇1一、引言鉴于甲乙双方在进行某项工程项目管理过程中需要履行各自职责以确保项目的顺利进行,故甲乙双方在自愿、公平的基础上签订本工作指导书。
其中甲方作为工程建设方,乙方作为本项目的监理工程师,双方共同遵守本协议书所列各项条款。
为确保项目管理的顺利进行,乙方需负责进行合同管理相关工作。
二、合同目的与职责本合同旨在明确乙方作为监理工程师在合同管理工作中的职责与义务,确保工程合同的履行与项目目标的达成。
乙方应负责监督和管理工程合同的执行过程,包括但不限于合同条款的审查、变更管理、合同履行进度的监控以及合同争议的处理等。
三、工作内容与要求1. 合同审查:乙方应全面审查工程合同内容,包括但不限于工程范围、质量标准、价格、支付条款等。
对于不明确或存在风险的条款,乙方应及时提出意见并与甲方沟通。
2. 合同变更管理:对于合同履行过程中的变更事项,乙方应组织各方进行协商并签署书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、责任分配及变更带来的风险。
3. 合同履行进度监控:乙方应定期监控合同的履行情况,确保工程按计划进行。
对于可能影响工程进度的因素,乙方应及时向甲方报告并提出应对措施。
4. 合同风险管理:乙方应识别合同中潜在的风险因素,制定相应的风险应对措施并向甲方报告。
对于可能出现的合同争议,乙方应积极协调处理并维护甲方的合法权益。
四、监理工作要求与规范1. 遵守法律法规:乙方应严格遵守国家法律法规和行业规范,确保合同管理工作的合法性和合规性。
2. 公正履职:乙方在履行监理职责时,应保持公正、客观的态度,不受任何外部因素的影响。
3. 保持沟通:乙方应保持与甲方及相关方的有效沟通,确保合同信息的畅通和准确。
五、保密义务及责任追究乙方在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密及其他敏感信息,应严格保密并不得泄露给任何第三方。
如因乙方原因泄露甲方机密导致甲方损失,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、合同的效力及纠纷解决方式本合同自双方签字盖章之日起生效。
注册监理工程师挂靠合同
注册监理工程师挂靠合同
一、合同双方
甲方(挂靠方):__________
乙方(被挂靠方):__________
二、合同内容
1. 服务内容:乙方同意将其监理工程师资格挂靠在甲方名下,由甲方负责支付其工资和其
他福利。
2. 服务期限:本合同自签订之日起生效,有效期为____年。
在合同期满后,如果双方同意,可以续签合同。
3. 报酬:甲方应每月向乙方支付____元作为报酬。
甲方还应承担乙方在职期间的所有社会
保险费用。
4. 工作要求:乙方应遵守甲方的各项规章制度,认真履行其职责,保证工程质量和进度。
5. 保密条款:乙方应对其在甲方处获得的所有信息保密,未经甲方许可,不得向任何第三
方透露。
6. 违约责任:如果乙方违反本合同的任何条款,甲方有权终止本合同,并要求乙方赔偿因
此造成的所有损失。
三、争议解决
对于因执行本合同而引起的任何争议,双方应首先尝试友好协商解决。
如果协商无果,任
何一方都可以将争议提交给____法院进行裁决。
四、其他条款
1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本合同的解释权归____所有。
3. 本合同未尽事宜,由双方协商决定。
监理工程师挂靠合同
监理工程师挂靠合同监理工程师挂靠合同是指监理工程师与用工单位之间建立的劳动关系,通过挂靠合同的方式,实现了用人单位和监理工程师之间的合作共赢。
本合同内容如下:一、合同双方挂靠方(监理工程师):_______________(姓名)、_______________(身份证号码)用工单位:_______________(单位名称)、_______________(统一社会信用代码)二、合同内容1. 挂靠期限:挂靠期限自_______________(日期)起至_______________(日期)止。
2. 工作内容:挂靠方将根据用工单位的安排,承担___________工程的监理工作,确保工程质量、安全和进度。
3. 报酬待遇:挂靠方根据实际工作情况,按照工程监理的标准收取报酬,报酬标准为_______________(具体金额或比例)。
4. 福利待遇:挂靠方享受用工单位提供的相关福利待遇,包括_______________(具体福利内容)。
5. 工作时间:挂靠方工作时间为_______________,需根据工程进度调整工作时间,适时加班。
6. 工作地点:挂靠方工作地点为_______________(具体工程地点),需配合用工单位的施工进度。
7. 安全保障:用工单位应提供安全保障措施,确保监理工程师的人身安全。
8. 合同解除:若双方协商一致,或因特殊情况需解除合同,需提前_______________(具体天数)通知对方。
三、其他约定1. 本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
挂靠方:___________ 用工单位:___________签字:___________ 签字:___________日期:___________ 日期:___________以上是监理工程师挂靠合同的具体内容,双方签字生效后,即可执行。
愿双方合作愉快,共同推动工程建设的顺利进行。
监理工程师合同王竹梅
监理工程师合同王竹梅---监理工程师合同范本甲方(业主):________乙方(监理工程师):王竹梅鉴于甲方拟进行一项建筑工程项目,现委托乙方作为该项目的监理工程师,负责项目的全过程监理工作。
经双方协商一致,达成如下合同条款:第一条服务内容1.1 乙方应依据国家相关法律、法规及行业标准,对甲方的建筑工程项目进行全面监理,包括但不限于工程质量、进度、成本控制以及安全生产等方面。
1.2 乙方应对工程材料、施工工艺等进行严格把关,确保工程质量符合国家标准。
1.3 乙方应及时向甲方报告工程进展情况,并在发现潜在问题时提出整改建议。
第二条合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格之日止。
2.2 若因不可抗力因素导致工程延期,双方应重新协商确定合同期限。
第三条报酬与支付方式3.1 甲方同意支付给乙方的监理费用总额为人民币________元。
3.2 甲方应按以下方式支付监理费用:首期款________元,于合同签订后一周内支付;中期款________元,于工程进度达到50%时支付;尾期款________元,于工程竣工验收合格后支付。
第四条双方权利与义务4.1 甲方有权监督乙方的工作,并对乙方的工作成果提出合理要求。
4.2 乙方应保证其提供的监理服务质量符合合同约定,并对其工作成果负责。
4.3 双方应遵守合同约定,任何一方违约均应承担相应的违约责任。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议予以明确。
甲方(签字):________乙方(签字):王竹梅签订日期:________年________月________日---。
监理工程师设计合同模板
监理工程师设计合同模板合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(监理工程师):[填写乙方名称]一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在[填写项目名称]项目中的合作关系,明确监理工程师的职责范围、工作内容、服务标准以及双方的权利义务,以确保工程项目的顺利实施。
二、监理工程师的职责乙方应按照国家有关法律法规和行业标准,对甲方工程项目的设计、施工、验收等各个环节进行全程监督和管理,包括但不限于:1. 审核并确认工程设计文件的合理性和可行性;2. 监督施工单位的施工质量,确保符合设计要求和规范标准;3. 协调解决施工过程中出现的技术和管理问题;4. 定期向甲方报告工程进展情况,并提出合理化建议;5. 参与工程变更、索赔等事项的处理;6. 协助甲方完成工程竣工验收。
三、甲方的权利和义务甲方应按合同约定及时支付监理费用,并提供必要的工程资料和支持。
甲方有权监督乙方的工作,要求乙方提供符合标准的监理服务,并在发现乙方未能履行职责时提出整改要求。
四、费用和支付方式监理费用根据[具体计费方式,如:工程总投资的百分比、固定费用、按时计费等]计算。
支付方式为[具体支付方式,如:分期支付、节点支付等]。
五、违约责任若甲方未按时支付监理费用,应承担相应的违约责任。
若乙方未能履行监理职责,导致工程质量问题或延误,应按照合同约定承担违约责任。
六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[指定的仲裁机构或法院]进行解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格并结清所有费用后终止。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):__________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):__________ 日期:____年____月____日。
监理工程师合同约定内容
监理工程师合同约定内容一、合同当事人基本信息1.1 委托人(以下简称甲方):甲方地址:甲方联系人:联系电话:电子邮箱:1.2 监理人(以下简称乙方):乙方地址:乙方联系人:联系电话:电子邮箱:二、合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为____年,自合同生效之日起计算。
2.2 除非双方另有约定,合同期满后,本合同自动终止。
三、监理师的工作职责3.1 乙方应根据甲方提供的工程资料,对工程项目的质量、安全、进度、投资等方面进行监督管理。
3.2 乙方应按照合同约定,定期向甲方报告工程项目的监理情况,对甲方提出的有关问题进行解答。
3.3 乙方应根据工程项目的实际情况,提出合理化建议,协助甲方优化工程项目的管理。
3.4 乙方应严格按照国家有关法律法规和行业标准,开展监理工作,确保工程项目的合规性。
四、工作报酬4.1 甲方应按照合同约定,向乙方支付监理酬金。
4.2 监理酬金的支付方式、时间及数额,双方应在本合同中明确约定。
五、双方的权利义务5.1 甲方应向乙方提供与工程项目相关的资料,包括但不限于工程设计文件、施工图纸、工程量清单等。
5.2 乙方应按照合同约定,认真履行监理职责,保证监理工作的质量和效果。
5.3 甲方应按照合同约定,按时支付乙方的监理酬金。
5.4 双方应相互配合,共同推进工程项目的顺利进行。
六、合同的变更、解除、终止6.1 除非双方另有约定,本合同一经签订,即具有法律效力。
6.2 除非符合法律规定和合同约定的事由,否则任何一方不得单方面变更、解除或终止合同。
6.3 合同的变更、解除或终止,应书面签署,并由双方盖章确认。
七、违约责任7.1 双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。
7.2 违约责任的承担方式、金额等,双方应在本合同中明确约定。
八、合同争议的解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
监理工程师单价合同和总价合同
监理工程师单价合同和总价合同让我们了解什么是单价合同。
单价合同是指根据实际完成的工作量来计算费用的合同形式。
在这种合同中,监理服务的费用通常是按照工程量清单中的单价乘以实际完成的工作量来确定的。
这种合同适用于工程量难以预估或可能发生较大变动的项目。
我们来看一个单价合同的范本摘要:【范本摘要】甲方(业主):___________乙方(监理单位):___________1. 合同范围:乙方根据甲方的要求,提供工程项目的全程监理服务,包括但不限于质量控制、进度控制、成本控制等。
2. 监理费用:按照《工程量清单》中的单价乘以实际完成的工作量计算。
3. 变更处理:如遇工程变更,应及时调整工程量清单并签订书面补充协议。
4. 支付方式:甲方应在乙方提交监理报告并经确认后的___天内支付相应费用。
(注:以上仅为范本摘要,具体条款需根据实际情况详细制定。
)而总价合同则是在项目开始前就确定一个固定的总费用,无论实际工作量多少,费用不再变动。
这种合同适用于工程范围明确、工程量可预测的项目。
下面提供一个总价合同的范本摘要:【范本摘要】甲方(业主):___________乙方(监理单位):___________1. 合同范围:乙方根据甲方的要求,提供工程项目的全程监理服务,包括质量控制、进度控制、成本控制等。
2. 监理费用:合同总价为_________元,包含全部监理工作内容。
3. 变更处理:如遇工程变更,双方应协商一致后签订书面补充协议,并调整合同总价。
4. 支付方式:甲方应在合同约定的时间节点支付相应费用,最后一期费用在项目竣工验收合格后结清。
(注:以上仅为范本摘要,具体条款需根据实际情况详细制定。
)在实际运用中,选择哪种合同形式需要根据项目的具体情况来决定。
单价合同更灵活,能够适应工程量的变化;而总价合同则在预算控制上更为明确,有助于避免因工程量增加而导致的成本超支。
监理工程师合同协议书
监理工程师合同协议书甲方(业主):[业主全称]乙方(监理单位):[监理单位全称]鉴于甲方拟进行[项目名称],现委托乙方提供专业的监理服务,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在[项目名称]中的权利、义务和责任,确保工程项目按照预定的质量、进度和成本目标顺利完成。
二、合同期限本合同自[合同签订日期]起生效,至[工程竣工验收合格日期]终止,除非双方另有书面约定延长合同期限。
三、监理范围及内容乙方应根据国家有关法律法规和技术标准,对[项目名称]实施全过程监理,包括但不限于工程质量、进度、成本、安全以及环境保护等方面的监督管理。
四、权利与义务1. 甲方应向乙方提供必要的工程资料和支持,确保乙方能够顺利履行监理职责。
2. 乙方应派出合格的监理团队,按照合同约定的内容和要求,认真履行监理职责。
3. 乙方有权根据工作需要,向甲方提出合理化建议和改进措施。
4. 甲方应按时支付乙方的监理费用,具体支付方式和时间由双方另行商定。
五、违约责任如一方违反本合同任何条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[仲裁机构名称]进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日。
监理工程师合同(2篇)
监理工程师合同甲方(以下简称“委托方”):____________乙方(以下简称“监理方”):____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商达成一致,签订本合同,并共同遵守以下条款:第一条合同标的1. 甲方同意聘请乙方为其提供监理工程师服务,乙方应按照甲方的要求和相关法律法规进行工作。
第二条监理范围和内容1. 乙方应根据甲方的要求,提供监理工程师服务,包括但不限于工程质量监督、进度控制、安全监管、材料验收等。
2. 乙方应确保监理工作的独立性、公正性和有效性。
第三条监理时间1. 乙方向甲方提供的监理工程师服务时间应根据甲方的要求确定。
2. 乙方应保证在甲方要求的监理时间内完成监理工作。
第四条监理质量1. 乙方应按照甲方的要求和相关法律法规,保证监理工作的质量。
2. 乙方应对监理过程中的质量问题及时进行整改。
第五条监理费用1. 甲方应按照约定的标准和金额向乙方支付监理费用。
2. 监理费用的支付方式、支付时间等具体事项,双方协商确定。
第六条甲方的事权1. 甲方应提供乙方所需的监理工程师相关资料和信息。
2. 甲方应协助乙方进行监理工作,并提供必要的安全保障。
第七条合同的解除和终止1. 任何一方违反本合同的约定,对方有权解除合同。
2. 合同期满或双方同意终止合同时,本合同即告终止。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若乙方未能按照约定的质量、服务、时间要求履行本合同,甲方有权要求乙方改正或赔偿损失。
第九条争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
监理工程师咨询合同模板
监理工程师咨询合同模板甲方:(甲方单位全称)地址:(甲方单位地址)联系人:(甲方联系人姓名)联系电话:(甲方联系电话)乙方:(乙方单位全称)地址:(乙方单位地址)联系人:(乙方联系人姓名)联系电话:(乙方联系电话)鉴于甲方拟开展工程项目,需委托乙方作为监理工程师,对工程项目进行监理服务,甲、乙双方经协商一致,达成如下合同:第一条项目名称及内容甲方拟开展的工程项目名称为(项目名称),项目地址位于(项目地址),项目内容包括(项目内容)。
第二条委托内容1.乙方接受甲方委托,作为监理工程师,对甲方工程项目进行监理服务。
2.乙方提供的监理服务包括但不限于:工程质量监督、工程进度监控、工程安全监督、合同管理等。
3.乙方应根据国家相关法规和标准,认真履行监理义务,保证工程项目的合法合规,保障工程质量和进度。
第三条咨询费用及支付方式1.甲方应按照以下方式支付乙方咨询费用:(1)监理工程服务费用:根据工程规模和监理工作量确定,具体金额为(金额)。
(2)差旅费用:乙方在工作中产生的差旅费用由甲方负担,具体费用根据实际情况结算。
2.咨询费用支付方式:甲方应在签订合同后的(时间)内支付监理工程服务费用的50%,剩余部分在工程完成后支付。
第四条保密协议1.双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
2.双方应对工程项目和监理工程师的工作情况保密,未经甲方同意,乙方不得擅自披露。
第五条合同终止1.双方一致同意解除合同的,应提前(时间)书面通知对方。
2.若乙方出现违反合同的情况,甲方有权解除合同,乙方不得要求任何赔偿。
3.甲方应支付乙方已提供的监理工程服务费用及费用发票。
第六条争议解决本合同履行过程中,如发生争议,双方应通过协商解决。
协商不成的,可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
第七条其他本合同未尽事宜,应根据《中华人民共和国合同法》和相关法规进行解释,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:甲方联系电话:乙方联系电话:。
注册监理工程师聘用合同协议书范本 签约版
甲方:法定代表人:注册地址:联系方式:乙方:性别:民族:学历:身份证号:联系方式:住址:因甲方公司发展需要,需聘用专业监理工程师为我公司顾问,鉴于乙方已获取国家监理工程师执业资格证书,经甲乙双方友好协商,甲方同意聘用乙方为监理顾问,双方达成如下协议。
一、聘用期限甲方聘用乙方的期限为年。
自注册成功(即建设部门网上正式公告之日)起往后推年止。
二、甲方权利与义务1、合同期间,甲方有权使用乙方的注册证书申报甲方公司的企业资质及年检。
免费为乙方办理初始注册、续期注册、变更注册、年检等相关手续,并在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况。
2、合同期间,甲方承诺乙方证书仅用于企业资质升级或年检使用,不用于承接工程项目,且不担任项目负责人,若甲方违约使用造成的一切后果均由甲方自行承担,乙方不予以承担。
3、如因甲方办理资质、年检及建设行政主管部门的检查需乙方到场,甲方应提前15日通知乙方,乙方应配合甲方及时提供有关证件及文件,由此给乙方带来的差旅费、住宿费、误工费,甲方按照实际发生费用予以报销。
4、合同期间,甲方负责乙方每年的继续教育、注册业务培训等事宜并承担因此产生的相关费用,如乙方自行参加继续教育、注册业务培训等事宜,乙方凭相关票据向甲方报销(含继续教育期间的差旅住宿费用)。
5、甲方应妥善保管乙方的注册证书及其他有关材料。
注册监理工程师执业印章及其它证书原件应在注册成功后(15个工作日内)及时返还乙方本人保管,甲方不得以乙方的名义进行非法活动,因此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。
6、甲方应根据协议要求,按时支付乙方的聘用报酬。
7、签定协议时,甲方应向乙方提供其单位的营业执照、资质证书、组织机构代码等复印件,并保证该证件的合法性。
8、甲方应及时办理并申报乙方注册(变更)手续并在主管机关规定的日期内完成注册。
9、甲方办理资质年检及建设行政管理部门的检查后,应予7个工作日内,将乙方提供证件归还乙方,否则乙方有权追究甲方责任。
注册监理工程师合同范本(2篇)
注册监理工程师合同范本甲方(委托方):__________乙方(受托方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行监理工程师服务事宜,达成如下协议:一、服务内容1.1乙方作为注册监理工程师,负责对甲方委托的建设项目进行全过程监理,包括但不限于工程设计、施工、验收等阶段。
1.2乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和技术规范,对建设项目进行严格监理,确保工程质量和安全。
二、服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效,有效期为______个月。
三、服务费用3.1 甲方应按以下方式向乙方支付服务费用:(1)合同签订后______日内,支付合同总价款的______%;(2)工程监理进度达到______%时,支付合同总价款的______%;(3)工程监理完成后,支付合同总价款的______%。
3.2服务费用不包括乙方在监理过程中发生的差旅费、住宿费等实际费用,甲方应根据乙方的实际支出予以报销。
四、乙方义务4.1 乙方应按照合同约定,认真履行监理职责,确保工程质量和安全。
4.2 乙方应保守甲方商业秘密,不得泄露与本项目有关的技术、经济、商务等信息。
4.3 乙方应按照甲方要求,提供相关监理报告和资料。
五、甲方义务5.1 甲方应按约定向乙方支付服务费用。
5.2 甲方应为乙方提供必要的监理条件,包括但不限于办公场所、通讯工具等。
5.3 甲方应协助乙方解决监理过程中遇到的问题,确保监理工作的顺利进行。
六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任,向另一方支付违约金,违约金为合同总价款的______%。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
监理工程师合同计价
监理工程师合同计价甲方(委托方): [甲方全称]乙方(监理方): [乙方全称]鉴于:甲方拟委托乙方提供工程项目的监理服务,乙方同意接受委托并按照甲方的要求提供相应的服务。
合同目的:本合同旨在明确甲乙双方在工程项目监理服务中的权利、义务和责任,以及相关的计价方式和支付条款。
1. 监理服务内容:乙方将为甲方提供以下监理服务:- 工程项目的质量、进度、成本控制;- 工程项目的安全监督;- 工程项目的合同管理;- 工程项目的信息管理;- 其他双方协商一致的监理服务。
2. 计价方式:2.1. 本合同采用以下第 [选择计价方式:固定总价/固定单价/时间成本] 种方式计价。
2.2. 若采用固定总价方式,监理服务费用总额为 [金额]。
2.3. 若采用固定单价方式,监理服务费用按以下标准计价:- 质量控制:[单价] 元/项;- 进度控制:[单价] 元/项;- 成本控制:[单价] 元/项;- 安全监督:[单价] 元/项;- 合同管理:[单价] 元/项;- 信息管理:[单价] 元/项。
2.4. 若采用时间成本方式,监理服务费用按以下标准计价:- 人工费:[单价] 元/人/天;- 管理费:[百分比]%;- 利润:[百分比]%;- 其他费用:按实际发生计算。
3. 支付条款:3.1. 甲方应在合同签订后 [时间] 个工作日内支付合同总价的 [百分比]%作为预付款。
3.2. 监理服务按阶段完成并经甲方验收合格后,甲方应在 [时间] 个工作日内支付相应阶段的监理费用。
3.3. 监理服务全部完成后,甲方应在 [时间] 个工作日内支付剩余的监理费用。
4. 违约责任:4.1. 如乙方未能按照合同约定提供监理服务,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:[计算方式]。
4.2. 如甲方未能按照合同约定支付监理费用,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:[计算方式]。
5. 合同变更与终止:5.1. 任何一方需变更合同内容,应提前 [时间] 个工作日书面通知对方,并经双方协商一致。
监理工程师合同日期
监理工程师合同日期一、合同编号:________二、甲方(业主):________地址:____________________________联系方式:____________________________法定代表人:__________________________三、乙方(监理单位):________地址:____________________________联系方式:____________________________法定代表人:__________________________四、项目名称:________五、项目地点:________六、项目规模及内容:________七、监理范围:________八、监理期限:自____年__月__日至____年__月__日九、监理费用:人民币________元整(大写:________________________)十、付款方式:________十一、双方责任与义务:1. 甲方责任与义务:- 按照合同约定支付监理费用;- 提供必要的工程资料和信息;- 协助乙方开展监理工作,确保监理工作的顺利进行。
2. 乙方责任与义务:- 严格按照国家法律法规和行业标准进行监理工作;- 保证监理工作的质量和进度,确保工程质量达到设计要求;- 及时向甲方报告监理情况,提出合理化建议;- 保守甲方的商业秘密和技术秘密。
十二、违约责任:1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,乙方有权暂停监理工作,直至甲方足额支付监理费用为止;2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并可解除合同;3. 因双方原因导致合同无法履行的,应依法承担违约责任。
十三、争议解决:如双方在合同履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十四、其他约定事项:1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份;2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效;3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程合同管理考试试卷一、单项选取题(共50题,每题1分。
每题备选项中,只有1个最符合题意)1.下列关于代理论述,()是不对的。
A.无权代理行为后果由被代理人决定与否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实行代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系客体是()。
A.物B.行为C.智力成果D.活动3.合同担保方式中,既可以用当事人自己财产又可以用第三人财产作担保方式是()。
A.保证B.定金C.留置D.质押4.根据关于建筑工程一切险规定,下列描述中对的是()。
A.保险对象涉及各类工业与民用建筑工程,而不涉及公共工程B.投保人和被保险人是保险合同当事人C.发包人未通过竣工验收即提前使用某些工程,保险公司不再对该某些工程承担保险义务D.保险合同有效期至工程保修期满为止5.根据《担保法》规定,当采用保证方式进行担保时,()。
A.债务人与债权人是保证合同当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同当事人,明保证证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任6.根据《合同法》规定,执行政府定价或政府指引价合同,合同当事人一方逾期接受货品时,遇价格上涨,应()。
A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价平均价执行D.按市场价执行7.工程竣工1年后,房地产开发商尚欠施工公司一笔工程款,并以资金紧张为由拒不付款。
同步,购房者也拖欠房地产开发商购房款,且已到该支付时间。
此时,施工公司应()。
A.以自己名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.施工合同中承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清晰而将425号水泥当作525号水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应()。
A.向人民法院起诉,规定确认该合同无效B.向人民法院起诉,规定撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁,规定确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁,规定撤销该合同9.《合同法》中规定合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方违约而()行为。
A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中断履行合同义务10.《合同法》规定,要约撤销条件是,撤销要约告知应当在()到达受要约人。
A要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前11.依照《合同法}规定,既具备对合同未违约方予以补偿,又具备对违约方实行制裁双重性质是()。
A.罚金B.补偿金C.利息D.违约金12.《合同法》中规定缔约过错责任是指()。
A订立合同步,由于本方对合同风险预计局限性,履行过程中受到损失应由自己负责B.委托代理人订立合同,由于条款商定不明确导致损失,应由委托人承担C.由于本方授权订立合同代表失误而受到损失,追究代表人缔约过错责任D.因订立合同步对方提供虚假状况而使本方受到损失,规定对方承担补偿责任13.根据《合同法》规定,浮现()订立合同步,当事人可以向仲裁机构祈求撤销合同。
A.违背法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目D.对方当事人采用欺诈手段14.设计人交付设计文献完毕合同商定设计任务后,发包人从项目预期效益考虑规定增长某些专业工程设计内容。
由于设计人当时承办设计任务较多,在发包人规定期间内无力完毕变更增长工作,故发包人征得设计人批准后,将此某些设计任务委托给另一设计单位完毕。
变更设计完毕并经监理工程师审核后发给承包人施工,但因设计因素浮现质量事故,则事故责任应由()。
A.设计人承担B.承办变更设计人承担C.设计人与承办变更设计人共同承担D.承办变更设计人与监理工程师共同承担15.投标人在投标过程中浮现()时,招标人可以没收投标保证金。
A投标文献密封不符合招标文献规定B.投标文献中附有招标人不能接受条件C.购买招标文献后不递交投标文献D.回绝签字确认评标委员会对投标书中错误修正16.在投标文献报价单中,如果浮现总价金额和分项单价与工程量乘积之和金额不一致时,应当()。
A.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书投标授权人予以签字确认17.施工招标阶段,招标人发给投标人下列书面文献中,不构成对招标人和投标人有约束力招标文献构成某些是()。
A.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑解答18.某项目招标,经评标委员会评审以为所有投标都不符合招标文献规定,这时应当()。
A.与相对接近规定投标人协商,改为议标拟定中标人B.改为直接发包C.用原招标文献重新招标D.修改招标文献后重新招标19.在建设项目各类招标中,不规定投标人根据给定工作量报价是()招标。
A.施工B.设备采购C、设计D.材料采购20.某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中()投标书为最优投标书。
A投标报价1000万元,评标价950万元B.投标报价1050万元,评标价940万元C.投标报价980万元,评标价970万元D.投标报价950万元,评标价960万元21.招标资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家方式。
当排名第六投标人放弃投标时,应当()。
A仅容许排名前五名投标人参加投标B.变化预审合格原则,只设合格分,不限制合格者数量C.由排名第七递补,维持六家投标人D.重新进行资格预审22.某工程监理酬金总额45万元,监理单位已经缴纳税金为3万元,在合同履行过程中因监理单位责任给业主导致经济损失60万元。
根据委托监理合同示范文本,监理单位应承担补偿金额为()万元。
A.45 B.57 C.42 D.6023.勘察合同商定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处在()状态。
A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立24.正常监理酬金中不属于直接成本费用是()。
A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作有关检测仪器摊销C.经营业务费D.监理辅助人员奖金25.根据委托监理合同示范文本,当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时,监理人可()。
A发出终结合同告知,告知发出14天后合同即行终结B.发出终结合同告知,告知发出14天内未得到答复,可进一步发出终结合同告知,第二个告知到达即行终结C.发出终结合同告知,告知发出14内未得到答复,可在第一种告知发出35日内终结D.发出终结合同告知,告知发出14内未得到答复,可进一步发出终结合同告知,第二个告知发出42日仍未得到答复可终结合同26.根据委托监理合同示范文本,监理合同有效期是从监理合同双方签字之日起,到()止。
A.完毕监理合同商定监理工作之B.监理合同规定到期日C.被监理工程竣工移送后收到监理尾款之日 D.完毕正常工作和附加工作之日27.设计合同示范文本规定,设计合同在正常履行状况下,(),设计人为合同项目服务结束,合同终结。
A.按设计合同规定,完毕设计并提交所有图纸B.按设计合同规定,提交最后一某些图纸,发包人结清所有设计费C.工程施工完毕竣工验收工作D.工程通过保修期检查28.设计合同示范文本规定,方案设计文献设计深度应能满足()需要。
A.控制概算B.编制招标文献C.施工图设计D.非原则设备制作29.根据设计合同示范文本,下列关于设计变更中提法不对的是()。
A设计人负责对不超过原定范畴内容做出必要调节补充B.如果发包人确需修改设计时,应一方面请设计单位修改,然后经关于部门审批后使用C.发包人因素重大设计变更导致设计人需返工时,双方需另行协商订立补充合同D.发包人需要委托其她设计单位完毕设计变更工作,需经原设计人书面批准30.设计合同中,鉴定设计人与否延误完毕设计任务期限是指()。
A.从订立合同之日起,至交付所有设计文献之日止B.从设计人接到发包人支付定金之日起,至交付所有设计文献之日止C.从订立合同之日起,至完毕所有变更设计文献之日止D.从设计人接到发包人支付定金之日起,至完毕所有变更设计文献之日止31.某工程大型设备通过国际招标采用国外承包商制造设备。
外商提交设备制造图纸及设备基本土建设计文献应由()进行审查承认。
A.承包总体工程设计设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商32.施工合同构成文献中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备商定文献是()A.合同书B.专用条款C.原则条款D.质量保修书33.某工程项目,发包人将工程主体构造施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人导致了一定损失,该损失应当由()承担。
A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师34.某施工合同合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约补偿金。
施工至第16个月,因承包人投入机械设备局限性导致实际进度滞后,工程师规定承包人修改筹划。
承包人提交修改后进度筹划竣工时间为第22个月,工程师考虑该筹划反映了承包人实际能力,承认了修改筹划。
承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应按()。
A.延误1个月竣工补偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任,也不予以奖励D.考虑工程师承认作用,按延误0.5个月补偿35.在施工合同履行中,发包人按合同商定购买了玻璃,现场交货前未告知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检查接受后直接交承包人仓库保管员保管,施工使用时发现某些玻璃损坏,则应由()。
A.保管员负责补偿损B.发包人承担损失责任C.承包人负责补偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任36.施工合同示范文本通用条款规定,施工中,发包人供应材料由承包人负责检查实验后用于工程,但随后又发现材料有质量问题,此时应由()。
A发包人追加合同价款,相应顺延工期B.发包人追加合同价款,工期不予顺延 C.承包人承担发生费用,相应顺延工D.承包人承担发生费用,工期不予顺延37.为了保证工程质量,对发包人采购大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同商定物理和化学抽样检查;对于此项检查应由()。