建筑工程施工合同签订与履行过程中应注意的问题
浅谈签订建设工程施工合同应注意问题
浅谈签订建设工程施工合同应注意问题在进行建设工程施工时，签订合同是非常重要的环节。
建设工程施工合同是施工单位和业主之间约定的法律文件，规定了工程的责任、权利和义务。
签订建设工程施工合同应注意一些重要问题，以确保双方的合法权益。
本文将从几个方面浅谈签订建设工程施工合同应注意的问题。
一、合同文本的明确和完整在签订建设工程施工合首先要确保合同文本的明确和完整。
合同应包括工程的基本内容、工程质量、工程进度、工程价款、保修期和违约责任等条款。
合同内容的明确和完整能够避免双方在施工过程中出现争议和纠纷，也能够确保双方权益的合法性。
在签订合需要仔细审查每一条款，确保各项内容都不含糊，没有模棱两可的表述。
双方都应了解合同的内容，并对合同的解释和履行达成一致意见。
还应当重视附件的确定和补充条款的特别约定。
只有合同文本明确无误，才能保障双方的权益。
二、明确工程的质量要求建设工程的质量是施工合同中最为关键的内容之一。
在签订合需要明确工程的质量要求，并加强对质量标准的约定。
施工合同中应明确规定工程的质量要求、验收标准、质量保证期等条款，双方应对工程质量有清晰的认识。
在明确工程的质量要求时，需要充分考虑工程的具体情况和要求，以实际情况为准确参照标准。
需要加强对材料和施工工艺的管理，确保工程的质量符合标准，满足业主的要求。
三、合同价款的约定合同价款是建设工程施工合同的核心内容之一。
在签订合需要对合同价款进行明确的约定，包括工程价款的支付方式、款项结算的时间、支付周期、违约金等条款。
双方需要就价款进行充分协商，确保合同价款的确定和支付符合双方的利益。
在约定合同价款时，需要考虑工程的实际情况和施工周期，以合理的支付方式和时间安排为基础，保障施工单位的资金需求，也为业主提供合理的价款支付。
需要加强对价款支付的管理和监督，确保合同价款的支付稳定和可靠。
四、保修期和违约责任的约定保修期和违约责任是建设工程施工合同中非常重要的内容。
在签订合需要对保修期和违约责任进行明确的约定，确保双方在施工结束后能够有一个合理的保养和维修期，同时规定出违约行为的后果和责任。
建设工程施工合同注意事项
建设工程施工合同注意事项一、前言建设工程施工合同是建设工程项目的重要组成部分，是发包方（建设单位）和承包方（施工单位）之间明确相互权利、义务关系的协议。
在签订和履行施工合同过程中，需要注意以下几个方面的问题，以确保合同的合法性、合规性和有效性。
二、合同主体资格及履约能力1. 发包方主体资格：在签订施工合同前，承包方应核查发包方的主体资格，包括但不限于：是否具有建设用地、规划、设计等批准手续；是否已经列入投资计划；是否进行了招标等。
2. 发包方履约能力：承包方应关注发包方的资金实力，了解施工所需资金是否已经落实或可能落实。
避免因发包方资金问题导致工程进度受到影响。
3. 承包方主体资格：承包方应具备相应的资质条件，具备施工能力和经验。
在签订合同时，应向发包方提供有效的资质证书、企业资信、注册资本等工商登记信息。
4. 承包方履约能力：承包方应具备良好的履约能力，包括技术、管理、资金等方面。
在签订合同前，发包方可通过调查、查阅资料等方式了解承包方的履约能力。
三、合同条款的明确和完整性1. 合同价款：合同价款应明确约定，包括合同总价、工程量、单价等。
合同价款的确定应遵循公平、合理、透明的原则。
2. 工期：工期是建设工程施工合同的重要内容。
合同中应明确约定开工、竣工日期，以及工期顺延的条件和期限。
3. 质量标准：合同中应明确约定工程质量标准，包括材料、设备、施工工艺等方面的要求。
质量标准的约定应符合国家相关法律法规和行业标准。
4. 工程预付款、进度拨款和竣工结算：合同中应详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算的程序和条件。
确保各方在资金方面的权益得到保障。
5. 工程变更：合同中应明确约定工程变更的条件、程序和责任。
变更工程的价款、工期等方面应予以合理调整。
6. 违约责任：合同中应明确约定违约责任，包括违约行为、违约责任、违约赔偿等方面的内容。
7. 争议解决：合同中应明确约定争议解决的途径和方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
建设工程合同重点注意什么问题
建设工程合同是建设单位和施工单位之间明确双方权利和义务的法律文件，是保障工程建设顺利进行的重要依据。
在签订和履行建设工程合同时，应注意以下几个重点问题：一、明确工程内容和范围在合同中应详细描述工程的内容和范围，包括工程名称、地点、规模、建设标准、施工工艺等。
明确工程内容和范围可以避免在施工过程中因双方对工程的理解不一致而产生的纠纷。
二、合理约定工期工期是建设工程合同中的重要内容，合同中应明确工期的具体要求，包括整体工程的开竣工工期以及中间交付工程的开竣工工期。
合理约定工期可以保证工程按时完成，同时也要考虑到天气、政策等因素可能对工程进度产生的影响。
三、工程质量和保修期合同中应明确工程质量的标准和要求，以及保修期的长度和保修条件。
工程质量是建设工程的核心，合同中应详细描述质量标准，包括材料、施工工艺、验收标准等。
保修期和保修条件的约定可以保障工程在使用过程中的维修和保养。
四、工程造价和支付方式工程造价是建设工程合同的关键内容之一，合同中应明确工程的总造价和支付方式。
工程造价应根据工程内容和范围、工期、工程质量等因素进行合理确定。
支付方式可以包括预付款、进度付款、竣工付款等方式，应根据工程进度和质量情况进行合理约定。
五、设计和技术资料的提供建设工程合同中应明确设计文件和技术资料的提供日期和方式。
设计文件和技术资料是施工的重要依据，合同中应明确设计文件的种类、数量、提供时间等，以确保施工单位有足够的时间和依据进行施工。
六、材料供应和工程变更合同中应明确材料的供应和工程变更的相关条款。
材料供应是工程建设的基础，合同中应明确材料的种类、数量、质量、供应时间等。
工程变更是指在施工过程中因设计变更、工程量增减等原因导致的合同变更，合同中应明确工程变更的程序和责任。
七、违约、索赔和争议解决合同中应明确违约责任、索赔程序和争议解决方式。
违约责任是指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的情况下应承担的责任。
索赔程序是指在合同履行过程中，因一方的原因导致损失，另一方有权向其提出索赔。
施工的签订和履行中的常见问题及解决办法
施工的签订和履行中的常见问题及解决办法在进行任何施工工程之前，签订施工协议是非常重要的一步。
然而，施工的签订和履行中常常会出现一些问题和困难。
本文将探讨施工合同中常见的问题，并提供解决办法。
一、合同不明确导致的纠纷1. 定义术语不清晰：施工合同中可能存在一些专业术语，如果双方对这些术语的理解不一致，就会导致误解和纠纷的发生。
解决办法是在合同中明确定义术语的含义，以确保双方对各项条款有一致的理解。
2. 条款不完整：有时施工合同可能没有完全涵盖所有重要的条款和条件，这样就会给双方留下漏洞，容易引发纠纷。
为了避免这种情况，双方应该仔细审查合同，确保所有关键条款都得到明确规定。
3. 违约责任不明确：施工合同中的违约责任条款需要明确双方在违约情况下应承担的责任和惩罚。
如果这些责任不明确，就会导致争议的产生。
解决办法是在合同中详细规定违约责任，并制定相应的赔偿方案。
二、价格和付款方式的问题1. 价格变动：施工过程中，材料和劳动力的价格可能发生变动。
如果合同没有明确规定价格的调整机制，就会导致纠纷的发生。
为了解决这个问题，可以在合同中约定如何进行价格调整，例如根据市场价格指数或特定事件进行调整。
2. 付款方式：双方对付款方式的理解可能存在差异，这可能导致付款进度不一致。
为了避免这个问题，施工合同应明确规定付款的时间和方式，同时要注明工程进展的里程碑，以便确保付款的及时性和准确性。
三、工期延误和变更1. 工期延误：施工过程中，可能会出现一些不可控制的情况，如天气恶劣、供应链问题等，导致工期延误。
为了减少纠纷，施工合同应该明确规定工期延误的责任和补偿机制。
2. 变更要求：在工程进行中，业主可能会有一些变更要求。
这就需要合同中明确规定如何处理变更要求，包括价格调整和工期延长等。
并且，变更要求应当以书面形式提出，并经过双方的同意。
四、质量和保修责任1. 质量不达标：施工工程可能存在一些质量问题，如材料不合格、工艺不符合标准等。
建筑工程施工合同应注意问题5篇
建筑工程施工合同应注意问题5篇篇1建筑工程施工合同应注意问题一、双方合同履行主体的确认：建筑工程施工合同一般由业主和承包商双方签订。
在签订合同时，需要确认合同履行的主体，确保双方具有合同签署的资格和能力。
二、合同标的的明确：建筑工程施工合同中应明确工程的名称、地点、范围、施工内容、工期、质量标准、验收标准等内容，确保双方对于合同标的的理解一致。
三、合同价款的确定：建筑工程施工合同应明确合同价款的确定方式、支付方式、支付时间等内容，避免出现价款纠纷。
四、工程质量保证：建筑工程施工合同应规定工程质量保证的具体内容，包括工程质量标准、保修期限、维修责任等，确保工程质量符合要求。
五、工期约定：建筑工程施工合同应明确工程的工期，包括起始时间、竣工时间等，避免工期拖延导致的损失。
六、变更合同的规定：建筑工程施工合同应规定变更合同的程序、方式、条件等内容，确保双方在变更合同时遵守相关规定。
七、索赔和违约责任：建筑工程施工合同应规定双方的索赔权利和违约责任，确保在合同履行过程中双方的权益得到保护。
八、保险责任：建筑工程施工合同应规定双方的保险责任，包括工程财产险、第三者责任险等内容，确保在工程施工过程中各方的风险得到合理分担。
九、争议解决方式：建筑工程施工合同应规定争议的解决方式，可以选择仲裁、诉讼等方式解决争议，确保双方在合同履行过程中能够有效解决纠纷。
以上是建筑工程施工合同应注意的问题，双方在签订合同时需要重点关注以上内容，避免因合同内容不明确或不完备而导致的纠纷。
希望各方能够在签订合同时认真考虑以上问题，确保合同的顺利履行。
篇2建筑工程施工合同应注意问题建筑工程施工合同是指承包方与被承包方就建筑工程的具体内容、标准、工期、费用等方面的约定而签订的合同。
在建筑工程领域，合同是保障双方权益，规范工程开展，确保工程质量和进度的重要依据。
因此，在签订建筑工程施工合同时，双方需特别注意以下问题：一、合同主体和权利义务建筑工程施工合同的主体通常包括施工方和发包方。
浅谈施工单位签订建设工程施工合同应注意的问题5篇
浅谈施工单位签订建设工程施工合同应注意的问题5篇篇1一、引言在建设工程施工过程中，施工单位签订施工合同是一个重要的环节。
施工合同是明确施工单位与建设单位之间权利和义务的法律文件，对于保障双方的合法权益具有至关重要的作用。
因此，施工单位在签订施工合同时，需要特别注意一些问题，以确保合同的合法性和有效性。
1. 合同主体的资格审查施工单位在签订施工合同前，必须对建设单位的资格进行审查。
确保建设单位具有合法的法人资格，能够独立承担民事责任。
同时，要核实建设单位的资信情况，了解其是否具备履行合同的能力和信誉。
2. 合同条款的明确性施工合同中的条款必须明确、具体，避免模糊不清或产生歧义。
施工单位需要仔细审查合同中的每一项条款，确保其内容和含义清晰明了，并能够准确反映双方的意愿和要求。
3. 权利和义务的平衡性施工合同中规定的权利和义务应当是平衡的，即双方的权益应当得到合理的保护。
施工单位在签订合同时，需要特别注意合同中关于付款方式、付款时间、违约责任等条款的规定，确保自身的权益不会受到不公平的对待。
4. 合同的合法性和有效性施工合同必须符合国家法律法规的规定，否则将无法得到法律的认可和保护。
施工单位在签订合同时，需要仔细审查合同的内容是否符合相关法律法规的要求，并咨询专业法律人士的意见，以确保合同的合法性和有效性。
5. 合同的履行能力施工单位在签订施工合同时，需要充分考虑自身的履行能力，包括人员、设备、技术、资金等方面。
确保自身具备履行合同的能力和条件，避免因自身原因导致合同无法履行或造成不必要的损失。
6. 争议解决机制施工合同中应当明确争议解决机制，包括争议解决的方式、管辖法院或仲裁机构等。
施工单位在签订合同时，需要仔细审查合同中关于争议解决的规定，确保自身的权益在发生争议时能够得到有效的保障。
三、结论综上所述，施工单位在签订建设工程施工合同时，需要注意以上几个问题。
只有确保合同的合法性、明确性、平衡性、有效性以及履行能力和争议解决机制等方面的问题得到妥善解决，才能够真正保障施工单位的合法权益，促进施工合同的顺利履行。
建筑工程施工合同签订及履约的过程中要注意什么？
建筑⼯程施⼯合同签订及履约的过程中要注意什么？建筑⼯程合同主要内容除了要写明发包⼈与承包⼈的名称、法定代表⼈、⼯商登记号、住所及联系⽅式等基本情况，还要写明竣⼯验收后的阶段，双⽅如何进⾏结算。
在形式上，合同分为三部分：协议书、通⽤条款和专⽤条款。
协议书是对双⽅就建设⼯程施⼯合同内容达成合意的书⾯确认，主要包括⼯程概况、承包范围、⼯期、质量标准、合同价款、合同⽂件的范围等基本内容。
通⽤条款则是对双⽅合同权利义务的详细规定，可适⽤于各种不同的⼯程项⽬，具有相对固定性。
专⽤条款则是合同双⽅针对特定⼯程项⽬所作特别约定。
建设⼯程施⼯合同应具备的主要内容有：1、当事⼈条款合同应明确发包⼈与承包⼈的名称、法定代表⼈、⼯商登记号、住所及联系⽅式等基本情况，承包⼈应具备与合同⼯程相对于的施⼯企业资质等级。
2、⼯程名称和范围：该条款主要⽤于明确合同所指向的建设⼯程的内容和范围。
项⽬名称、施⼯现场的位置、施⼯界区等都应在合同中予以明确。
3、施⼯准备条款：该条款主要对⼯程施⼯前应完成的⼯作进⾏约定，主要包括施⼯现场具备施⼯条件，⼟地平整，道路通畅及⽔电设施应予完成；具备必要的施⼯合法性⽂件。
4、施⼯组织设计和⼯期成本⼈应提交施⼯组织设计和⼯程进度计划，经发包⼈指定的监理⼯程师或发包⼈驻场代表确认后，承包⼈应按进度计划组织施⼯，并接受监理⼯程师或发包⼈驻场代表的检查与监督。
合同应明确⼯程开⼯与竣⼯⽇期，并对⼯期延误及相关责任问题进⾏约定。
5、⼯程质量和检验条款承包⼈应对⼯程应达到的质量标准作出承诺。
6、价款及其⽀付在建设⼯程合同事务中，价款问题产⽣的纠纷最为常见。
7、材料及设备供应建设⼯程涉及到⼤量的材料与设备，因此合同应就材料与设备供应主体、供应范围、供应⽇期、验收程序及标准、保管责任等问题进⾏约定。
8、竣⼯验收与结算条款应对应验收和决算的程序进⾏明确约定。
9、违约责任及赔偿条款发包⼈可能存在的主要违约是由为不依合同约定⽀付⼯程款，此外还存在着不提供必要的施⼯条件及资料、不按期组织各类验收等情形，合同应对各种可能违约情形的违约责任进⾏规定，发包⼈承担违约责任主要⽅式为实际履⾏、赔偿损失和解除合同。
浅谈施工单位签订建设工程施工合同应注意的问题8篇
浅谈施工单位签订建设工程施工合同应注意的问题8篇篇1一、引言在建筑施工过程中，施工单位签订建设工程施工合同是一个重要的环节。
该合同是施工单位与建设单位之间明确权利义务关系的法律文件，对于保护施工单位的合法权益具有至关重要的作用。
本文将从多个方面探讨施工单位签订建设工程施工合同应注意的问题，以期对施工单位的合同签订工作提供一定的参考和帮助。
二、建设工程施工合同概述建设工程施工合同是指施工单位与建设单位之间，就具体工程项目的建设施工所订立的书面协议。
该合同明确了施工单位和建设单位的权利和义务，是调整双方关系的法律文件。
在签订建设工程施工合同时，施工单位需要注意以下几个方面的问题。
1. 主体资格问题在签订建设工程施工合同时，施工单位需要核实对方的主体资格，确保建设单位具有合法的施工资格和资质。
同时，施工单位也需要了解自己的主体资格，确保自身具备签订合同的资质和条件。
2. 合同条款问题在签订合同时，施工单位需要认真审查合同条款，确保合同条款明确、具体、合法。
对于合同中涉及的权利和义务、违约责任、争议解决等方面的问题，需要进行充分的沟通和协商，确保双方达成一致意见。
3. 履约能力问题施工单位在签订合同时，需要充分考虑自身的履约能力，确保自身具备按时完成施工任务的能力和资源。
同时，施工单位也需要了解建设单位的履约能力，确保建设单位能够按时支付工程款，并提供必要的支持和保障。
4. 风险控制问题在签订合同时，施工单位需要充分考虑可能存在的风险因素，并制定相应的风险控制措施。
例如，对于可能出现的施工延误、质量问题和不可抗力等因素，需要进行充分的考虑和应对。
5. 争议解决机制在签订合同时，施工单位需要明确争议解决机制，确保在出现争议时能够有明确的解决途径和方式。
一般来说，争议解决机制包括协商、调解、仲裁和诉讼等方式。
施工单位需要根据具体情况选择合适的争议解决方式，并明确相应的程序和步骤。
四、案例分析某施工单位与建设单位签订了一份建设工程施工合同，合同中约定了具体的施工任务、工期、付款方式等条款。
建筑工程施工合同应注意问题4篇
建筑工程施工合同应注意问题4篇篇1建筑工程施工合同是建筑工程项目的重要文件之一，对于确保工程顺利进行、保障各方权益具有重要意义。
在合同签订之前，各方需要慎重考虑合同内容，确保其具有合法性和可执行性。
同时，在合同执行过程中，也需要注意一些问题，以避免发生纠纷，保障工程的顺利进行。
以下是建筑工程施工合同应注意的问题：一、合同的签订需谨慎1.明确工程范围、工程质量要求以及工程进度要求，避免出现模糊不清的情况，导致后期纠纷；2.合同中应规定双方的权利和义务，明确责任分工，避免因责任不清晰而产生争议；3.合同价款的支付方式和标准应当明确规定，避免出现因支付问题导致的纠纷。
二、施工过程中的合同管理1.合同执行过程中应严格按照合同规定的工程质量标准进行施工，确保工程质量满足合同约定；2.合同执行过程中需要按照合同约定的工程进度要求进行施工，避免因延期导致的额外损失；3.合同变更要通过书面形式进行，变更后的内容要得到双方的认可并签字确认，避免后期争议；4.合同管理人员需要履行好合同管理职责，确保施工过程中合同的严格执行。
三、合同履行后的验收与结算1.工程竣工后，双方需按照合同约定进行工程验收，确认工程质量是否符合合同约定；2.验收通过后，需按照合同约定的付款方式和标准进行结算，避免因结算问题导致的争议；3.双方按照合同约定对工程的保修期进行管理，确保工程质量在保修期内得到保障。
四、纠纷处理1.如果在合同执行过程中出现争议，双方应当通过友好协商的方式解决，避免因争议升级需要通过法律手段解决；2.若无法通过友好协商解决争议，双方可以根据合同约定寻求专业机构的仲裁，或者通过司法途径解决争议。
五、注重合同的风险防控1.合同签订前应尽可能了解对方的经营状况和信誉状况，确保与可靠的合作方签订合同；2.合同中应规定好风险分担及对应的风险防范措施，避免因风险导致的损失。
总之，建筑工程施工合同是建筑工程项目的重要依据，合同签订、执行过程中都需注意细节，确保合同的合法性和可执行性，避免发生纠纷。
建设工程合同的履行
建设工程合同的履行篇一：建设工程合同的签订以及履行过程中应注意的问题建设工程合同的签订以及履行过程中应注意的问题一、签约对象〔发包方〕及工程工程的调查和审查目前，由于经营单位的性质、种类比拟复杂，有关单位管理不到位的现象也比拟普遍，另一方面，由于各个方面的原因，施工方承揽工程比拟难，一旦有了工程信息，首先想到的是如何将工程搞到手，往往无视了对发包方主体资格以及工程工程真实性的调查和评估，容易出现问题。
因此，为防范欺诈情况的发生，减少交易风险，必须加大对签约对象的主体资格以及工程的真实性的评估和调查力度。
1、调查事项〔包括两局部〕〔1〕、发包单位的根本情况的调查。
一旦有了工程方面的信息，首先想到的不是如何揽下工程，而首先想到的是调查发包单位根本情况，其中包括：企业的性质、注册资金、股东人数、企业年检情况、法定代表人、发包单位的具体地址以及发包单位的资产情况〔特别注意搜集发包单位的车辆、房产、土地等方面的情况〕。
调查上述事项的主要目的是：通过调查，以查证发包单位是不是真实存在以及发包方单位的经济实力如何，防止诈骗情况的出现。
案例：1992年3月，某省豪景花园〔业主〕与A地美华建筑公司〔承包方〕签订了一份建筑工程承包合同，规定由承包方在某市承建一座豪景花园，合同主要条款约定：〔1〕承包方负责设计、施工等工程的所有事宜，承包方应保证工程的质量；〔2〕业主负责费用的支付，并有权验收工程；〔3〕工程总价款为4000万元人民币，分四期支付，每期1000万元人民币；〔4〕为保证承包方按时到达某市，按时开工并能按时完工，双方协商后同意，由承包人先行支付业主50万元人民币，作为质量信誉金，待依合同履行义务后，随最后一批价款一并返还给承包方。
合同经双方签字，按合同规定于1992年3月20日生效。
1992年3月3日，承包方即开出50万元人民币的支票，并通过中国银行A地分行与中国银行某市支行的业务往来，打入发包方的帐户。
签署建设工程施工合同注意事项
签署建设工程施工合同注意事项在进行建设工程施工之前，签署施工合同是不可或缺的一步。
合同的签署将明确工程的费用、工期、质量标准、责任划分等重要事项，为各方提供了法律保障。
本文将介绍一些在签署建设工程施工合同时需要注意的事项。
1.合同的完整性在签署合同前，确保合同内容完整、无缺失。
核对合同中的各项要求和附加条款，确保双方对工程范围、工期、质量、付款方式等方面的理解一致，并且未漏掉任何重要信息。
2.合同中的责任与风险分担在施工合同中，明确各方的责任与风险分担，确保双方的权益得到保障。
合同应明确工程质量标准，双方应承担的责任和违约责任条款，以及合同解除、索赔等事件的处理方式。
3.合同变更的规定在施工过程中，可能会出现一些不可预见的情况，需要对合同进行变更。
在合同中明确变更的程序和要求，以及变更后的合同效力和费用调整的规定。
双方应通过书面形式达成一致，并及时通知相关部门和人员。
4.合同支付方式和款项保障合同中应明确支付方式和款项保障措施。
合同款项通常分为工程进度款、竣工结算款等。
明确款项的支付时间和方式，并规定违约责任和逾期支付的罚款金额。
同时，确保款项支付的保障，例如提供履约保证金或第三方支付保证。
5.合同履行监管措施合同应明确监管措施，以确保工程按照合同要求进行。
监管措施可以包括现场监督、检查、验收等。
双方可以约定监理、咨询公司等第三方机构的参与，对工程质量进行评估和监督。
6.合同纠纷解决方式在合同中明确合同纠纷解决的方式和程序。
可以选择仲裁、诉讼等方式进行解决。
双方可以约定仲裁机构、仲裁地点和诉讼管辖法院等细节，以提高对纠纷的处理效率。
7.合同的保密性施工合同中涉及到的技术、商业机密等应加以保护。
合同应明确保密条款，禁止任何一方将合同中的机密信息披露给第三方，确保各方利益的保密与保护。
在签署建设工程施工合同时，双方应充分沟通、协商，并通过专业人士对合同进行法律审核，以确保合同的合法性和有效性。
同时，在合同签署后，双方要严格按照合同要求履行各自的义务，保证工程的顺利进行。
建设工程施工合同范本的签订与履行的注意事项
建设工程施工合同范本的签订与履行的注意事项一、引言建设工程施工合同是在建设工程领域中非常重要的法律文件，它规定了各方之间的权利义务、工程标准和施工期限等重要事项。
为了确保建设工程的顺利进行和合同的有效履行，双方在签订和履行合同过程中需要注意一些事项。
二、合同签订前的准备在签订建设工程施工合同前，双方应充分了解项目背景、工程要求及合同条款等内容。
以下是签订前的准备事项：1. 了解法律法规：双方需熟悉建设工程相关的法律法规，确保合同符合法律规定。
2. 审查设计文件：施工方应仔细审查设计文件，确保施工方案的可行性。
3. 商务谈判：双方在签订合同前进行商务谈判，明确工程造价、工期和施工标准等重要事项。
4. 确定支付方式：确定每期付款的金额和支付方式，防止付款纠纷。
三、合同的主要内容建设工程施工合同的主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 合同标的：明确工程的性质、范围和施工地点等信息。
2. 工期和进度：约定工程的起止日期和重要节点，确保工程按时交付。
3. 质量标准：明确工程质量的要求和验收标准，确保工程达到预期要求。
4. 价格和支付方式：约定工程的价格和付款方式，确保双方权益。
5. 管理责任：约定施工方应承担的管理责任和违约责任。
四、履行合同的注意事项在履行建设工程施工合同时，双方需注意以下事项：1. 施工进度的监督：建设单位应对施工进度进行监督，及时发现和解决施工延误问题。
2. 质量验收：建设单位应按照合同约定的质量标准进行验收，确保工程质量符合要求。
3. 变更管理：如需进行变更，应书面协商并签订变更合同，明确变更的工程范围、价格和工期。
4. 合同履约担保：双方可协商履约担保方式，以防止履约风险。
5. 纠纷解决机制：约定纠纷解决机制，如争议仲裁或法院诉讼等。
五、合同变更和解除建设工程施工合同的变更和解除应符合法律法规的规定。
以下为合同变更和解除的注意事项：1. 变更合同的书面形式：任何变更都应以书面形式进行，并由双方签署。
施工环节合同注意事项
施工环节合同注意事项在建筑项目中，施工环节合同是确保工程顺利进行、保障各方权益的重要文件。
在签订和执行施工环节合同时，应注意以下几个方面的问题：一、明确合同主体在签订施工合同之前，首先要明确合同的主体，即发包人和承包人。
发包人一般为项目业主或者投资方，承包人则为施工方。
双方必须具备合法的主体资格，具备相应的民事权利和行为能力。
此外，还需注意合同中的甲方、乙方等称谓是否与实际主体相符，避免产生误解。
二、明确工程内容和范围合同中应详细描述工程的内容和范围，包括工程名称、地点、规模、建设内容、施工标准等。
明确工程的具体要求，如设计文件、施工工艺、材料要求等，以避免施工过程中因双方对工程理解不一致而产生的纠纷。
三、明确合同价款和支付方式合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。
暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。
合同中应明确支付方式，如按月结算、分段结算、竣工后一次结算等。
同时，要约定支付时间、支付条件和支付比例等。
四、明确工期和质量要求合同中应明确工期，包括开工日期、竣工日期和工期顺延的条件。
同时，要明确工程质量标准，如质量等级、验收标准、保修期限等。
工期和质量是施工合同的核心内容，双方应充分沟通，确保工期和质量要求符合实际需求。
五、明确双方责任和义务合同中应明确双方的责任和义务，包括各自的工作内容、工作时间和进度要求、质量标准等。
同时，要明确违约责任，包括违约行为的认定、违约金的计算方法和违约责任的承担等。
此外，还需明确合同的解除、终止和争议解决等条款。
六、明确合同的变更和解除条件合同执行过程中，可能会出现合同变更或解除的情况。
合同中应明确变更和解除的条件、程序和产生的法律后果等。
这有助于在合同执行过程中，双方能够就合同内容的变更和解除达成一致，减少纠纷的发生。
七、注重合同的签订和履行过程在签订合同时，要确保合同条款的合法性、合规性，避免违反相关法律法规。
施工合同的签订与履行要点与注意事项
施工合同的签订与履行要点与注意事项一、引言施工合同的签订与履行是建筑工程中至关重要的环节之一。
本文将就施工合同的签订与履行过程中的要点与注意事项进行阐述，以帮助各方更好地处理合同事务。
二、明确合同双方的权益与义务在签订施工合同之前，双方需明确各自的权益与义务，并在合同中明确表述。
施工单位应明确承诺按合同规定质量、进度和安全要求进行施工，业主则应支付相应的工程款项，并提供相关的施工条件和支持。
三、确保合同条款的准确性与完整性在合同签订过程中，应确保合同条款的准确性与完整性。
合同条款应包括项目的详细说明、工作进度计划、支付方式、违约责任、索赔与争议解决等内容，并应经过双方认真审查与协商，避免造成纠纷或漏洞。
四、合同的履行与监督施工合同的履行与监督是项目顺利进行的关键。
施工单位应根据合同要求进行施工，确保按照工程规范和施工进度进行施工；业主应加强对施工过程的监督与验收，及时发现并纠正施工中存在的问题。
五、质量控制与验收施工合同的质量控制与验收是保证工程质量的重要环节。
施工单位应建立完善的质量管理体系，进行材料选用、施工工艺的优化与控制，确保工程质量达到合同规定的要求。
业主应按合同约定进行工程验收，并对合格的工程支付相应的款项。
六、风险防范与索赔在施工合同的履行过程中，各方需重视风险的防范与应对。
施工单位应建立健全的安全管理制度，确保施工过程中的安全，并采取措施确保工程的完工。
若发生意外或变故，相关方应及时采取应对措施，并根据合同规定进行相应的索赔与违约责任追究。
七、争议解决与仲裁在施工过程中，可能会出现各种争议。
双方应积极通过友好协商解决争议，如无法解决，可依法寻求仲裁或其他相关机构进行调处。
在合同中应明确约定争议解决的方式与程序，避免争议的拖延与扩大化。
八、总结施工合同的签订与履行要点与注意事项对于工程项目的顺利进行至关重要。
双方应本着诚实守信、公平合理的原则，遵循合同约定进行合作，确保合同的履行与工程的顺利进行。
签订建设工程施工合同时该注意哪些问题6篇
签订建设工程施工合同时该注意哪些问题6篇篇1一、签订合同前要充分了解合同文本的内容在签订合同前，应仔细阅读合同文本，了解合同双方的权利和义务，以及合同的履行方式、付款方式、违约责任等相关条款。
对于不清晰或不明确的地方，应及时向对方提出询问，并要求对方进行解释和澄清。
二、注意合同的主体资格和信用状况在签订合同前，应了解对方的主体资格和信用状况。
主体资格是指对方是否具有签订和履行合同的资格和能力，而信用状况则是指对方是否具有良好的信誉和履约能力。
如果对方不具备相应的主体资格或信用状况不佳，那么合同的风险就会增加。
三、合理确定合同价格和支付方式合同价格和支付方式是合同中最重要的条款之一。
在确定合同价格时，应充分考虑工程的实际情况、市场行情以及双方的利益。
同时，应明确支付方式、支付时间和支付比例等条款，以避免因支付问题而引起的纠纷。
四、明确合同的履行方式和期限合同的履行方式和期限也是需要特别注意的条款。
在签订合同时，应明确工程的施工方式、施工进度、施工质量和验收标准等条款，并确定合同的履行期限。
这样可以避免因履行方式和期限不明确而引起的纠纷。
五、注意合同的违约责任条款违约责任条款是合同中非常重要的条款之一。
在签订合同时，应明确双方的违约行为及相应的赔偿责任。
这样可以避免因违约行为而给双方带来不必要的损失和纠纷。
六、认真阅读合同中的其他条款除了以上提到的条款外，合同中还有其他一些条款，如争议解决方式、适用法律等。
这些条款虽然看似不太重要，但实际上也是合同中不可或缺的一部分。
因此，在签订合同前，也应认真阅读这些条款，并了解其含义和影响。
七、注意合同的修改和补充在合同的履行过程中，如果需要对合同进行修改或补充，应遵循以下原则：1. 修改或补充合同应遵循法律法规的规定，并经过双方协商一致。
2. 修改或补充合同应采用书面形式，并加盖双方公章或签字确认。
3. 修改或补充合同的内容应明确、具体，并符合合同的合法性和有效性原则。
建设工程施工合同应注意的
建设工程施工合同是建设单位和施工单位之间明确双方权利和义务的法律文件，是保证工程质量、安全、进度和投资控制的重要依据。
在签订和履行建设工程施工合同时，需要注意以下几个方面的问题：一、明确合同主体资格和履约能力在签订施工合同时，首先要核实发包人和承包人的主体资格和履约能力。
发包人应具备建设项目的相关手续和资金实力，承包人应具备相应的资质证书和施工能力。
此外，还要关注承包人的社会信誉和财务状况，以降低合同履行过程中的风险。
二、明确合同价款的约定合同价款是双方共同约定的条款，要求明确、具体。
合同价款应依据工程预算、中标通知书等文件在协议书内约定。
暂定价、暂估价、概算价等都不能作为合同价款，约而不定的造价也不能作为合同价款。
在合同中应明确价款的支付方式、时间和条件，以及价款调整的原则和程序。
三、明确工程质量和标准建设工程施工合同中应明确工程的质量标准和验收标准。
质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。
合同中应明确工程质量的保证措施和质量问题的处理办法。
同时，合同还应约定工程验收的程序、时间和条件，以及验收不合格的处理方式。
四、明确工期和进度工期是建设工程施工合同中的重要内容，合同中应明确工期的计算方法和违约责任。
双方应根据工程特点和实际情况合理确定工期，并按照约定的时间节点完成相应的工作。
如果因承包人原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。
五、明确安全生产和环保要求建设工程施工过程中，安全生产和环保至关重要。
合同中应明确双方的安全生产责任，以及施工现场的管理、监督和检查措施。
同时，合同还应约定施工现场的环境保护措施，包括噪声、扬尘、废水等污染物的治理要求，以确保施工过程中的环境和公共卫生。
六、明确违约责任和争议解决方式合同中应明确双方在履行合同过程中违反合同约定的责任和后果。
同时，合同还应约定争议解决的方式和程序，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
总之，在签订和履行建设工程施工合同时，双方应充分沟通、协商，明确合同中的各项条款，确保合同的合法性、合规性和可操作性。
建筑工程施工合同应注意问题6篇
建筑工程施工合同应注意问题6篇第1篇示例：建筑工程施工合同是建筑工程施工过程中非常重要的一部分，它规范了双方在工程建设过程中的权利和义务，保障了施工过程的顺利进行。
在签订建筑工程施工合有一些注意事项需要特别关注，以避免后续可能出现的风险和纠纷。
本文将重点介绍在签订建筑工程施工合同时应注意的问题。
合同的主体内容是十分重要的。
建筑工程施工合同主要包括合同双方的基本情况、工程概况、工程内容与规模、工程工期、工程造价和付款方式、质量要求、安全措施、违约责任等内容。
在签订合双方应该对这些内容进行详细的沟通和确认，确保所有条款清晰明了，避免发生解释歧义的情况。
合同中的工程价款和支付方式也是需要特别注意的内容。
工程价款应当根据工程规模、工程质量、工期等因素进行合理确定，双方应当特别关注合同中的价款调整机制，确保合同签订后不会因为物价波动而出现纠纷。
支付方式也应该尽可能明确，包括支付比例、支付时间等方面的规定，避免出现拖欠工程款的情况。
合同中的质量要求和验收标准也是需要仔细考虑的内容。
建筑工程的质量是施工合同的核心内容之一，双方应当在合同中明确工程的质量要求和验收标准，确保工程交付后符合相关法规和标准要求。
施工合同中还应该包括工程质保期和售后服务等内容，保障工程的质量和长期运行。
合同中的违约责任和争议解决也是需要特别注意的问题。
双方在签订合同时应当明确各种违约情况和违约责任，同时可以在合同中加入争议解决的条款，如调解、仲裁等方式，以便在发生纠纷时能够及时有效地解决问题，避免耽误工程进度和增加成本。
建筑工程施工合同是建筑工程施工过程中至关重要的一部分，双方应当在签订合同时认真考虑合同的主体内容、工程价款和支付方式、质量要求和验收标准、违约责任和争议解决等问题，确保双方的权益得到保障，同时避免后续可能出现的风险和纠纷。
建议双方在签订合同时可以寻求专业律师或相关领域的专业人士进行咨询和论证，以确保合同的合理性和有效性。
建筑工程施工合同履行注意
建筑工程施工合同履行注意建筑工程施工合同是建筑工程项目中至关重要的一份文件，它不仅是工程核心要素的载体，也是承包方和发包方之间利益关系的纽带，更是确保项目顺利进行的重要保证。
在施工合同的履行过程中，需要注意以下几个方面的问题。
一、主体资格审查在施工合同的履行过程中，首先要对合同双方的主体资格进行审查。
合同主体资格是合同订立的基础，对于企业来说，主体资格通常以其依法登记取得的《营业执照》为主要依据。
在双方审查时，可以通过企业信用信息公示系统、天眼查等渠道来查询核验企业的基本信息，确认合同双方是否具备签订及履行合同的资格。
例如，合同双方是否是合法的经营主体，是否具备法定的营业执照和税务登记等。
二、经营资质审查在确定了合同双方的主体资格合法后，接下来需要审查合同双方是否具备从事特定经营活动应当具备的法定经营资质及相应等级。
例如，在建设工程施工合同中，承包人应当具有相应的建筑施工企业资质。
同时，要留心是否约定了如果承包方不符合资质的违约处理方式。
根据《建设工程质量管理条例》的规定，如果建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位，将面临责令改正，并可能被处以50万元以上100万元以下的罚款。
三、合同条款审查在施工合同的履行过程中，合同条款是双方权利义务的依据，因此需要仔细审查合同条款。
合同条款应明确双方的责任、权利和义务，避免存在模糊不清或者有歧义的内容。
同时，要关注合同条款中是否包含了违反国家法律、行政法规的禁止性规定，避免合同无效或者合同内部分相关条款的无效。
四、合同履行过程中的管理在施工合同的履行过程中，还需要注意以下几个管理方面的问题。
首先，对于合同履行过程中的洽商变更，应当重视价款请求权，确保变更后的合同价款合理确定。
其次，要重视经济索赔的管理，对于合同履行过程中可能出现的索赔事项，应当及时提出并妥善处理。
再次，要掌握结算的主动权，确保合同价款的结算合理、及时。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工合同签订及履行过程中应注意的问题一、合同签订过程中应注意的问题合同主体应适格对通过市场跟踪所选择的合同当事人，应核查其资质证书、企业资信、注册资本等工商登记信息，并核查其使用的印鉴是否合法与真实，及验明其是否具有主体资质、权利能力、行为能力。
对于联合体投标的项目，国家有关规定或者招标文件对投标人的资格条件具有相关的规定，联合体各方均应具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体应按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级，并应由联合体各方共同确定联合体投标单位的牵头人。
对于代订合同的经办人，应请其出具委托人的授权委托书，并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。
合同内容应公平合法合同文件内不得存在违反国家法律、行政法规的禁止性规定，否则将导致合同无效或者合同内部分相关条款的无效。
依据相关法律和司法解释的规定，合同无效的情形包括以下情况，而存在违反上述规定的施工合同将导致无效或者部分无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;(4)承包人非法转包建设工程的。
在劳务分包合同中，对于分包人不能按照合同约定履行工期、质量和文明安全施工等义务，施工企业经常使用“罚款”作为此类违约行为的责任承担方式，但“罚款”一词主要使用于行政机关对行政管理相对人的违法行为进行的制裁，对于平等的民事主体之间则不宜适用，而应使用赔偿金、违约金等合同用辞。
在材料设备采购合同中常有“随建设单位的付款情况付款”的条款，但此等说法构成合同约定的模糊，出卖人有权随时请求作为买受人的施工企业支付已供货物的价款。
合同用辞应规范合同用辞应表述准确，同样用辞的涵义应相互一致，不能存在互相矛盾、含糊不清、易产生误解或歧义的表述。
例如不能将劳务合同中的“月进度款”写成“预借生活费”，应明确验收合格后付款是指“单项工程验收合格”还是“工程整体竣工验收合格”，应明确质量标准是达到“结构长城杯标准”还是“获得结构长城杯，并以获取证书为准”，“两年保修期满后付款”和“保修期满两年后付款”的约定存在着截然不同，此等内容或其同类内容都是合同签订过程中常出现的问题，需要予以严格的避免和消除。
合同形式应与合同内容相符在部分施工材料采购过程中，一方面由于建筑施工企业的各职能部门人员比较熟悉购销合同的操作，另一方面因各建筑施工企业比较重视分包合同的管理而引致相关签字盖章手续较购销合同的繁琐，合同经办人员往往签订《材料购销合同》以实现简化盖章手续而保障工程进度需要等的目的，但实际签订的合同并非属于仅负责材料供货及运输的购销合同，而是属于尚包括材料安装及验收等的分包合同，例如对于一些石材、保温材料的供应合同。
在此等情况下，由于受到材料采购合同标准文本的局限，从而未能在合同内约定工期、工程质量验收及详细结算依据、程序等条款，一旦施工企业在产生合同纠纷下追讨供货商的工期违约、质量验收不合格等的赔偿，则很难找到相应的合同依据。
例如在一起配电箱等的材料设备采购合同纠纷中，合同约定“工程验收付合同价的10%”，工程验收是否发生成为双方争议的焦点。
供货商认为工程验收指设备验收，即货到后通电一试即可，验收的义务由买受人承担，买受人自行对机器进行调试证明合格即为验收;而施工企业则认为验收指供电设备所属系统的验收，作为施工单位的买受人无权验收，应由供电局执行验收，故出卖人要求的合同价10%的货款支付尚不具备付款条件。
此类纠纷在施工企业的合同管理中非常普遍，故对于名为购销合同、实为分包合同的合同，应尽量使用分包合同的适用文本，或参照分包合同的管理要求而对所使用的材料采购合同标准文本做出所需的完善。
重视黑白合同“白合同”即在当地政府主管部门备案的合同。
一些建设项目的发包人可能要求与承包人在备案合同基础上另行签订相关的补充协议，并在其中就价款、工期、质量、让利、取费等对承包人提出相对“白合同”而言更为苛刻的合同条件，以作为执行合同使用，从而构成“黑合同”。
根据最高人民法院司法解释的规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
简言之，白合同的效力高于黑合同，该司法解释为平衡建筑市场发承包双方利益、维护承包人权利提供了相关的法律依据。
施工企业在目前无力改变“两套合同”的现状下，应以超过发包人的热情而追求白合同的签订，而不能简单认知为白合同仅用于合同备案及无所谓。
当合同的实质性条款发生变更后，施工企业应积极的敦促发包人适时办理相关的合同变更备案手续。
值得说明的是，上述司法解释条款的出台已日益获得发包人的重视;发包人以节省备案费用为理由而压低备案合同价款或者在黑白合同内采用不同的计价方式等，都会给合同双方的实际合同履约带来很大的问题。
遇到此等情况时，施工企业应在合同履行中时刻注意两个合同的差异存在，并适时做好相关的准备。
合理限制三方协议、债权转让协议在分包合同中的应用建设工程的合同安排中常常存在由发包人选定指定分包人、由总承包人与指定分包人签订相关分包合同、并由发包人直接支付分包工程款给指定分包人的情况。
在此情况下，虽然通过合同约定甚至通过签订相关的三方协议而免除了总承包人履行分包工程付款的义务，但是合同条款内没有对总承包人自行分包的分包人与指定分包人的有关合同权责做出进一步的规定。
例如总承包人自行分包的分包人造成的工期延误属于总承包人自行造成的延误、发包人不负责补偿给总承包人造成的损失，但指定分包人造成的工期延误属于发包人及总承包人均不承担责任的延误、但发包人须负责补偿给总承包人造成的损失等。
由于没有此类条款的约定，合同履行中极易引致合同双方的争议，从而影响到合同的正常履行，故须注意予以补全。
二、合同履行过程中应注意的问题洽商变更应重视价款请求权《施工合同》示范文本通用条款第31条“确定变更价款”内对承包人提出变更价款报告和发包人工程师确认变更价款报告做出了明确的时限规定(均为14天)，其中的第31.2条内并规定了若承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告，则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
故施工企业办理洽商变更时应充分重视所述的14天时限限制，并遵循此等程序性约定而建立动态的、系统的洽商变更内部管理台帐，在接到洽商后于台帐中载明洽商发生的时间，妥善保管原件，适时将复印件提交给相关的预算人员计算具体费用，并在14天内报出《洽商变更费用报审表》，及同时请监理工程师或者甲方代表在《工程变更洽商编报登记表》上履行文件接收的签署手续，包括在签收表上填妥变更单编号、变更内容、变更日期、调整价款、编报日期、签收时间、签收人等内容，签收表的每一条内容都应按时间顺序而与《洽商记录》一一对应。
否则，逾期不提交获得确认的《洽商变更费用报审表》，可能构成承包人对合同赋予的价款请求权的放弃。
重视经济索赔的管理当出现如甲供材料延迟供货、指定分包合同延误、重大设计变更等情况和付款延迟等发包人违约情况时，承包人可向发包人提出工期延长和直接损失补偿的索赔;在此等情况下，施工企业须注意遵循合同约定的索赔提出时限。
根据《施工合同》示范文本通用条款第36条“索赔”的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔意向通知，并在发出索赔意向通知后28天内向工程师提出延长工期和/或直接损失补偿的索赔报告及有关资料。
施工企业应注意掌握发生索赔事件的原因、确定有权索赔的合同条款依据、准备索赔金额计算的相关证据和人材机费用的计算方法等，从而使索赔的提出具有法律依据和事实依据。
施工企业还需注重诚信履约，为索赔的解决创造良好的合作基础，并防止对方提出反索赔。
施工企业并应正确掌握索赔的尺度，既不能关系至上、义气第一，从而忽视应有的合理索赔;也不能过分斤斤计较而影响到融洽的项目合作关系。
施工企业应将当前利益与长远利益、工作关系与企业信誉相互权衡而做出所需的合理取舍，以实现预期的管理目标。
掌握结算的主动权项目实践中常常存在由于建设单位的推诿而迟迟不能顺利进行工程结算的情况，最高人民法院为此出台了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》，其中的第20条规定：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。
该司法解释确立了“过期视为认可”的原则，其立法用意即有效制约发包人逾期不结算工程价款，从而鼓励合同双方对结算期限的法律后果做出明确约定。
施工企业应善于利用此条款的规定，在备案合同中写明“工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将相关资料移交甲方，甲方自接到上述资料后天内审核完毕，到期未提出异议，视为乙方提交的结算已获得甲方的认可”，或者在合同结算条款中约定执行《建设工程价款结算暂行办法》规定。
做好工程资料的管理施工过程会形成各种类型的大量工程资料，其中对诉讼工作具有较高价值的资料主要有：招投标文件、合同、洽商记录、认(限)价单、会议纪要、工作联系单、竣工验收单、图纸等。
施工企业应在合同履行中做好此等资料原件的收集和保管。
法律规定：无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的依据;在只有复印件而没有原件、对方当事人又对该证据予以否认的情况下，复印件不能单独作为认定事实的依据，需要其他相关证据进行证据补强。
施工企业还应规范相关文件的签字、签收手续，洽商记录、索赔报告、结算书应有接收单位授权签收人的签收记录，会议纪要应有与会人员的亲笔签名，打印的名字不具法律效力。
在对方拒绝签收情况下，可采用特快专递或者公证送达的方式完成相关的证据保全。
提高形成证据的能力施工企业在注重工程资料积累的同时，还应注意每份证据是否具有证明力以及所具有证明力的大小。
例如对于同样一份工期延期协议，有的协议为“××工程竣工时间×年×月×日”，下附甲方盖章;而另一份协议则为“××工程双方协商同意工期延期至×年×月×日竣工”或“应甲方要求，竣工日期延至×年×月×日”。
第一份协议显然仅能证明工程的实际竣工时间，发包人仍有权追究承包人的工期延误赔偿责任;而第二份协议则说明了承包人不承担相关的工期延长责任，只要承包人在顺延后的竣工日期前完工，即不承担相关的工期延误赔偿责任。
《会议纪要》的内容反映了施工过程的实际进展情况，其上有发包人、承包人、监理单位三方的签字，故每份会议纪要实质上相当于一份协议，在诉讼中具有很强的证明力，特别是对于索赔事件的处理。
施工企业应对监理单位整理的《会议纪要》认真逐条的审阅、修改及谨慎签字，并应努力将甲供货物延迟供货、指定分包工程滞后等情况尽可能的载入《会议纪要》中，以作为日后索赔或反索赔的依据。