某市建设工程勘察合同正式版
某市建设工程勘察合同范本
某市建设工程勘察合同范本1. 合同的双方本合同由以下双方缔结：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]2. 前言甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规，并按照市场经济原则和平等自愿的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行某市建设工程的勘察进行合作，达成以下协议。
3. 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在建设工程勘察方面的权利和义务，确保勘察工作的顺利进行。
4. 合同内容4.1 勘察范围乙方将根据甲方的委托，进行某市建设工程的勘察工作。
4.2 勘察任务乙方接受甲方的委托，负责完成下列勘察任务：1.勘察目标和范围的明确界定。
2.进行实地勘察和调查，获取必要的勘察数据。
3.编制勘察成果报告，包括勘察报告、勘察设计等相关文件。
4.3 勘察报告乙方将根据勘察任务的要求，编制勘察报告，并在约定的时间内提交给甲方。
勘察报告应包含以下内容：1.勘察结果的详细描述。
2.勘察问题的分析和解决方案。
3.勘察设计的说明和建议。
4.4 价格和支付方式1.甲方将根据勘察项目的复杂程度和勘察结果的重要性，与乙方商定勘察费用，并在合同中明确。
2.甲方应在勘察合同生效后的[支付时间]内支付乙方约定的勘察费用。
4.5 工期乙方应在勘察合同生效后的[工作时间]内完成勘察任务，并按时提交勘察报告。
4.6 知识产权1.所有由乙方在勘察过程中创造的知识产权，包括但不限于勘察报告、勘察设计等，均归甲方所有。
2.未经甲方书面许可，乙方不得将勘察成果提供给第三方使用或公开。
4.7 保密条款甲乙双方应对在勘察过程中获得的相关信息保密，并不得向任何第三方透露。
4.8 违约责任1.若甲方未按时支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
2.若乙方未按时完成勘察任务或提交勘察报告，应向甲方支付违约金。
5. 合同的解除和终止1.甲乙双方可以协商一致解除本合同。
2.若甲乙双方发生重大违约情况，对方有权解除本合同。
6. 争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同范文通用版本7篇
建设工程勘察合同范文通用版本7篇篇1甲方（委托人）：__________公司名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方（勘察人）：__________公司名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 勘察范围：具体的勘察任务包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察、工程测量等。
二、勘察工作的实施与要求1. 乙方应按照甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据的真实性和准确性。
2. 乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察计划，并经甲方确认后实施。
3. 乙方在勘察过程中应遵守相关法律法规，确保安全生产。
4. 乙方应按时提交勘察报告，并对报告的质量负责。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付定金，金额为总金额的______%；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票。
四、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容及履行过程中的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中获取的所有数据、资料，均应妥善保管，不得擅自泄露或用于其他用途。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止勘察工作，并有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
建设工程勘察合同样书通用版6篇
建设工程勘察合同样书通用版6篇篇1甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况项目名称：________________工程地点：________________工程规模：________________勘察任务：按照国家规定的技术标准、规范及甲方的要求进行工程勘察，提供与工程设计和施工相关的地质勘察资料。
二、合同目的和原则本合同的目的在于确保双方充分履行其在建设工程项目勘察过程中的权利和义务。
在履行合同过程中，双方应遵循诚信、合作、公平的原则，确保勘察工作的顺利进行。
三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行以下工作：现场踏勘、地质勘探、取样试验、编制勘察报告等。
乙方应确保勘察数据的准确性和完整性，对勘察成果的质量负责。
具体工作内容和要求详见附件一。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额根据工程规模和勘察难度确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付勘察费用：合同签订后______日内支付定金；勘察工作完成后______日内支付尾款。
具体支付方式和时间详见附件二。
五、合同履行期限和进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作完成并交付勘察成果为止。
具体进度安排如下：现场踏勘______日，地质勘探______日，取样试验______日，编制勘察报告______日。
特殊情况下，双方可协商调整进度安排。
六、质量保证及验收标准乙方应按照国家有关规范、标准和甲方的要求，确保勘察工作的质量。
勘察成果应经过甲方验收，验收标准以国家相关规范、标准为依据。
甲方应在收到勘察成果后______日内组织验收，并出具验收报告。
七、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密和技术秘密，应承担保密义务。
建设工程勘察合同模板5篇
建设工程勘察合同模板5篇篇1合同编号：XXX-XXXX甲方（委托人）：________________公司名称（客户全称）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（勘察人）：________________公司名称（勘察单位全称）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方需要就其建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：简述工程规模及主要工作内容4. 工程目标：简述工程的目标和要求二、勘察工作内容及要求1. 勘察范围：明确勘察工作的地理范围和具体内容。
2. 勘察标准：应参照国家相关技术标准和规范进行勘察工作。
3. 勘察任务：详细描述勘察任务及目的，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
4. 勘察进度：明确勘察工作的进度安排和完成时间。
5. 成果提交：明确提交勘察成果的形式和时间。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：明确合同总金额及支付币种。
2. 支付方式：现金、转账或其他支付方式。
3. 支付进度：按工作进度或阶段支付款项。
4. 税费承担：明确双方税费的承担方式。
四、保密条款1. 双方应对涉及工程的商业秘密和技术秘密进行保密。
2. 保密期限：约定保密期限。
3. 保密措施：双方应采取有效措施保护对方的商业秘密和技术秘密。
五、知识产权条款1. 乙方在本合同项下的工作成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方应保证所提供的工作成果不侵犯第三方的知识产权。
3. 若因乙方工作成果侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部法律责任。
有关建设工程勘察合同范本3篇
有关建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（勘察人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，甲、乙双方在平等协商的基础上，就乙方接受甲方委托进行__________建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及委托内容（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
（三）委托内容：甲方委托乙方承担本工程的地质勘察任务，包括勘探作业以及提供详实准确的书面勘察报告。
工作内容具体包括但不仅限于工程测量、地下水取样分析及其他补充性地质勘查。
详细勘察工作内容依据《建筑工程勘察规划规范》进行实施和补充，甲乙双方就工程具体要求另行签订工程勘察委托书并确认为本合同不可分割的部分。
二、合同工期及进度安排（一）合同工期：乙方应在收到甲方通知后______天内进场开始勘察工作，并于进场后______天内完成勘察工作并提交勘察成果资料。
因甲方原因造成停工的，工期顺延。
由于不可抗力因素造成的停工，双方协商解决工期顺延问题。
若乙方不能按期完成，则按违约处理。
违约金为合同总金额的______%，在合同总价款中扣除。
甲方（发包人）：XXX联系方式：XXX-XXXX-XXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX开户银行及账号：XXXXXXXXXXXXXXXXX联系人及电话：XXX-XXXXXXX电子邮箱：**************篇2甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计法规，结合本工程的具体情况，为明确双方责任、权利和经济责任，经双方协商，达成如下协议条款，以便双方共同遵守。
一、工程概况及委托内容（一）工程名称：____________________。
（二）工程地点：____________________。
（三）工程规模及特征：____________________。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方（委托方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________乙方（承担方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________鉴于乙方有从事建设工程勘察的能力，并经甲方确认符合要求，双方经友好协商，达成以下合同：第一条任务内容1.1 甲方授权乙方对委托的建设工程进行勘察，具体包括___________（详细描述勘察的内容）。
1.2 乙方应按照相关法律法规和质量标准，认真履行勘察任务，提出勘察报告，并向甲方提交。
第二条付款方式2.1 甲方应根据勘察任务的不同阶段支付相应的勘察费用，具体金额为___________（数字金额），支付方式为___________（如：一次性支付、分期支付等）。
2.2 乙方应在收到付款后及时开具发票，发票税率为___________（如：增值税17%）。
第三条质量要求3.1 乙方应按照国家有关规定和双方约定的标准，认真履行勘察任务，确保勘察报告的准确性和完整性。
3.2 如乙方在勘察过程中发现任何不符合规定的情况，应及时向甲方汇报，并配合解决。
第四条保密条款4.1 双方同意在合同有效期内及终止后，对涉及商业机密的信息予以保密，不得向第三方披露。
4.2 任何一方如因违反保密条款造成对方损失，应承担相应的违约责任。
第五条知识产权5.1 勘察报告的知识产权归乙方所有，但甲方有权在非商业用途下使用。
5.2 未经乙方书面同意，甲方不得以任何形式向第三方转让或使用勘察报告。
第六条违约责任6.1 若一方无正当理由违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，赔偿另一方因此造成的损失。
第七条其他约定7.1 本合同经双方签字盖章生效，自___________（日期）起开始执行，有效期为___________（天/月/年）。
建设工程勘察合同范本3篇
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、勘察范围和要求乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、环境等进行勘察，提供准确的地质勘察报告和其他相关技术服务。
具体内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、工程测绘等。
三、合同工期乙方应在合同签署后按照约定的时间完成勘察工作，并提交完整的地质勘察报告。
如遇特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商并征得甲方同意。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的金额支付乙方勘察费用。
具体金额及支付方式详见合同附件。
2. 甲方在乙方提交完整的地质勘察报告后，应支付勘察费用的余额。
3. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，甲方有权扣除相应的违约金。
五、技术标准与规范乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术标准和规范进行勘察工作。
如遇特殊情况，双方可协商确定其他技术标准和规范。
六、质量保证与验收1. 乙方应保证勘察工作的质量符合合同约定和相关技术标准、规范的要求。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察工作的质量。
3. 乙方提交的地质勘察报告应经过甲方验收合格后方可视为完成勘察工作。
七、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术资料予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同的内容泄露给任何第三方。
八、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
有关建设工程勘察合同范本3篇
有关建设工程勘察合同范本3篇篇1建设工程勘察合同范本甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拟建工程（以下简称"建设工程"）的勘察工作，达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：_______工程。
1.2 项目地点：_______省_______市。
1.3 勘察范围：_______（详细描述勘察范围）。
1.4 勘察内容：_______（详细描述勘察内容）。
1.5 勘察周期：_______（具体勘察开始和结束日期）。
二、乙方的责任2.1 乙方应按照国家有关标准和规定，对建设工程进行勘察，保证勘察结果真实、准确。
2.2 乙方应按照甲方要求，及时完成勘察工作，并提交合格的勘察报告。
2.3 如勘察过程中遇到任何问题，乙方应及时与甲方沟通，并共同商讨解决方案。
2.4 乙方应遵守有关法律法规，保障勘察工作安全，确保勘察人员的人身安全。
三、甲方的责任3.1 甲方应提供必要的施工资料和条件，协助乙方开展勘察工作。
3.2 甲方应按时支付勘察费用，并足额支付勘察工作的费用。
3.3 甲方应协助乙方及时解决勘察中的问题，保障勘察工作的顺利进行。
四、勘察报告4.1 在勘察工作完成后，乙方应提交符合国家标准和甲方要求的勘察报告。
4.2 勘察报告应包括：勘察目的、勘察方法、勘察结果、勘察建议等内容，并应由乙方勘察负责人签字确认。
五、费用支付5.1 甲方应按照双方约定的支付方式和金额，及时支付勘察费用。
5.2 勘察费用如有变动，须经双方协商一致后确认并修改合同。
六、违约责任6.1 若有一方未按时履行合同义务或未按约定要求完成勘察工作，应承担违约责任。
6.2 对于因不可抗力或其他不可抗拒因素导致无法履行合同的，免除违约责任。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中出现的争议，应协商解决。
如协商不成，应提交_______仲裁委员会仲裁。
八、其他8.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条合同目的及工程概况1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的质量、进度和安全。
1.2 工程概况：[具体工程概况]。
第二条勘察范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
2.2 勘察内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下水状况调查等。
第三条勘察周期及进度3.1 乙方应根据甲方的工期要求，制定合理的勘察计划，并按计划进行勘察工作。
3.2 勘察周期为本合同签订之日起至勘察成果交付甲方止，具体日期根据实际情况确定。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
4.2 甲方应按以下方式支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总价的XX%作为预付款；（2）勘察工作完成并交付成果后，甲方支付余款。
第五条质量要求及验收标准5.1 乙方应确保勘察成果真实、准确，符合相关国家规范和行业标准。
5.2 甲方有权对乙方的勘察成果进行验收，验收标准按国家相关规范和本合同约定的标准执行。
第六条双方权利义务6.1 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察工作；（2）甲方有义务按照合同约定支付乙方勘察费用；（3）甲方有义务提供乙方勘察所需的相关资料。
6.2 乙方的权利义务：（1）乙方有权获得甲方支付的勘察费用；（2）乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察成果的质量；（3）乙方应对勘察成果负责，确保其真实、准确。
建设工程勘察合同书样式5篇
建设工程勘察合同书样式5篇第1篇示例：建设工程勘察合同书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方拟对某建设工程进行勘察，双方本着平等、公正、自愿的原则，通过友好协商，达成如下合同：一、工程名称：______________________________四、勘察内容：1. 甲方委托乙方对上述工程进行勘察，须做到认真、细致、规范，确保勘察结果准确有效。
2. 勘察内容包括但不限于：地质调查、水文勘测、环境影响评价等。
五、勘察费用及支付方式：1. 总勘察费用为人民币____________，请参考附表一。
2. 甲方应在本合同签订之日起的____天内支付____%的勘察费用，余款在勘察合格之后最迟支付。
六、勘察工期：1. 勘察工期约为____天，具体工期根据勘察范围及具体情况而定，须在合同签订后进行详细协商确定。
2. 乙方应按照约定的工期完成勘察任务，如有延误或未及时完成，乙方应承担相应责任。
七、勘察结果：1. 乙方应提交书面勘察报告，其中包括勘察内容、勘察结果、意见建议等。
2. 甲方有权对勘察结果进行评价并提出修改意见，乙方应及时作出调整。
八、勘察数据及保密：1. 勘察过程中产生的数据、资料及报告等信息均为甲方所有，乙方不得擅自使用或外泄。
2. 双方应相互保守商业秘密，未经授权不得向第三方披露相关信息。
九、风险责任：1. 在勘察过程中，如因乙方过失导致损失或事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力因素导致勘察无法继续或中断，双方应协商解决方案，并根据具体情况确定后续工作。
十、合同解除：1. 如乙方未按合同约定履行义务或不符合勘察要求，甲方有权解除合同，有权追究乙方的违约责任。
2. 如因甲方原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决，并在协商一致的情况下解除合同。
十一、法律适用及争议解决方式：1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。
建设工程勘察合同样书通用版3篇
建设工程勘察合同样书通用版3篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（勘察方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行（项目名称），因（项目原因）需要委托乙方进行勘察，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议并共同遵守：一、勘察内容及范围1. 勘察范围：在本合同签订后，甲方承担全部勘察费用，乙方按照双方约定的勘察内容及范围，对（项目名称）进行勘察，包括但不限于地质、地形、环境、水文、气象等方面的勘察工作。
2. 勘察依据：勘察工作依据相关法律、法规及国家标准进行，乙方应对勘察结果负责，保证勘察成果的真实性和可靠性。
3. 勘察周期：勘察周期为（具体的时间段），期间由乙方组织勘察人员进行勘察工作。
4. 勘察报告：乙方应在勘察周期结束后及时提交勘察报告，详细说明勘察结果及建议。
二、勘察费用及支付方式1. 勘察费用：甲方应支付给乙方的勘察费用为（具体金额），不含税。
2. 付款方式：勘察费用应在勘察工作结束后（具体时间）内支付给乙方，支付方式为（具体方式）。
三、勘察责任及保密协议1. 勘察责任：乙方应在完成勘察工作后，对勘察报告的真实性和可靠性承担责任，如有虚假、误导、遗漏等情况，应承担相应的法律责任。
2. 保密协议：双方应对勘察过程中涉及到的技术资料、商业机密等信息进行保密，未经双方同意，不得向第三方透露相关信息。
四、合同变更和解除1. 合同变更：如有必要变更合同内容，需经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 合同解除：如因不可抗力等不可预见因素影响勘察工作的进展，双方可协商解决，解除合同，并不承担违约责任。
五、违约责任1. 任何一方未按照合同约定履行义务，构成违约，应根据具体情况承担相应的违约责任。
2. 如因个人因素或合同约定引起争议，应通过协商解决，协商不成的，可诉诸于法律。
六、其他事项1. 本合同正本一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后立即生效。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地址]工程规模：[工程规模描述]（详见附件一）勘察任务范围：[勘察任务具体范围]（详见附件二）技术标准与规范：[技术标准及规范]（详见附件三）工作内容：[勘察工作内容]（包括但不限于地质勘察、工程测量等）二、合同工期与进度安排本合同勘察服务期限为XX天，自合同签订之日起计算。
乙方应按照甲方提供的进度计划进行勘察工作，确保工程进度。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期。
三、费用及支付方式1. 勘察费用：人民币[金额]（￥[大写金额]）。
具体费用明细详见附件四。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付勘察费用：合同签订后XX 日内支付XX%；勘察完成并提交成果后XX日内支付剩余款项。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
甲方在收到发票后按照约定时间支付款项。
四、质量要求与成果交付标准1. 乙方应确保勘察结果真实、准确，符合国家和地方有关规范、标准。
2. 成果交付物包括地质报告、测量数据等（详见附件五）。
乙方应按照约定的时间和方式交付成果，并确保成果质量符合要求。
如因乙方原因导致成果质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方提交的成果进行审核，并提出修改意见。
乙方应根据甲方意见进行修改并重新提交成果。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在合作期间获取的有关业务数据、技术资料等信息应严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
2. 本合同项下的知识产权归属按照相关法律法规及行业惯例执行。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分：合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同，就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议：第二部分：委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为：______（具体工程勘察内容及范围）。
2. 乙方应按照相关国家规定和标准，合理、有效地完成上述工程勘察任务，并提供符合规定的工程勘察报告。
第三部分：费用支付1. 甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付工程勘察费用，费用总额为______元（大写）。
2. 工程勘察费用支付方式为______（一次性付清或分期支付），具体支付时间及方式双方应另行协商确定。
第四部分：工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月，自本合同生效之日起计算。
2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长，延期操作应双方书面协商一致。
第五部分：保密条款1. 本合同生效后，乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方披露。
2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密，如有泄露行为，应承担相关法律责任。
第六部分：违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等，应当承担相应的违约责任。
第七部分：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决的，应向______（仲裁机构/法院）申请仲裁/诉讼解决。
第八部分：其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。
2. 本合同可经双方协商一致修改，在修改前，应签订书面合同补充协议。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板，双方应在充分了解合同内容的情况下，认真履行各自职责，确保工程勘察任务的圆满完成。
上海市建设工程勘察合同
上海市建设工程勘察合同甲方（委托方）：______________地址：______________乙方（勘察方）：______________地址：______________鉴于甲方需要进行建设工程勘察，乙方具有相应的勘察资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程勘察，以便获取工程所需的地质、地形等信息，为工程设计和施工提供依据。
第二条勘察范围和内容1. 勘察地点：______________。
2. 勘察范围：______________。
3. 勘察内容：______________。
第三条勘察标准和要求乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察的标准和规范进行勘察，并满足甲方提出的具体要求。
第四条合同价款和支付方式1. 勘察费用总额为人民币______________元（￥______________）。
2. 支付方式：______________。
第五条合同期限1. 勘察工作开始日期：______________。
2. 勘察工作结束日期：______________。
第六条双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：______________。
2. 乙方的权利和义务：______________。
第七条质量保证和验收1. 乙方应保证勘察成果的质量，并按照约定的时间提交勘察报告。
2. 甲方应在收到勘察报告后______________个工作日内完成验收。
第八条违约责任1. 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为______________。
2. 因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同的，双方互不承担违约责任。
第九条合同变更和解除1. 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，书面确定。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
第十条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应通过协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程勘察合同书范本4篇
建设工程勘察合同书范本4篇篇1建设工程勘察合同书范本第一部分：合同基本信息甲方（甲方单位名称）：__________（以下简称甲方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（乙方单位名称）：__________（以下简称乙方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方拟对__________项目进行勘察，乙方具有相关的勘察资质和能力，双方本着平等、自愿、互利、诚信原则，经友好协商，达成如下协议：第二部分：勘察内容及范围乙方接受甲方的委托，负责对__________项目进行勘察及相关调查研究工作，具体包括但不限于以下内容：1. 现场勘测与实地调查；2. 土地、地质、水文等环境因素分析；3. 绘制勘察报告及相关图纸；4. 提出规划设计建议等。
第三部分：勘察费用及支付方式1. 本次勘察费用为__________元，根据勘察工作的实际情况可能有所调整，最终费用以双方协商一致的金额为准；2. 乙方应在接到甲方通知后的__________日内向甲方出具相应的勘察费用发票，并经甲方确认后支付费用；3. 对于勘察工作中发生的额外费用，双方应当认真核实后再行支付；4. 如勘察结果不能满足甲方要求，乙方需免费将勘察结果进行调整直至满足为止。
第四部分：保密条款1. 双方同意在合作期间和合作结束后对相关项目及资料进行严格保密，不得向第三方透露任何商业秘密；2. 如因乙方违反保密协议给甲方造成损失，乙方应承担一切法律责任。
第五部分：违约责任1. 若一方未能按约定时间履约，逾期未能履行合同义务将视为违约，对方有权根据实际情况要求违约方赔偿损失；2. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应立即协商解决方案。
第六部分：其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力；2. 本合同自双方签字盖章生效，并于______年______月______日到期。
建设工程勘察合同样本7篇
建设工程勘察合同样本7篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________鉴于甲方拟委托乙方就某项建设工程进行勘察工作，以明确双方权利义务，达成如下合同协议：一、工程概况及合同目的1. 工程名称：__________建设工程。
2. 工程地点：具体地址描述。
3. 合同目的：乙方应按照本合同约定完成工程勘察任务，确保工程安全、质量和进度满足甲方要求。
二、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方提供的工程勘察任务书和相关资料，进行现场勘察、测量和试验等工作。
2. 乙方应根据勘察结果编制工程勘察报告，包括地质勘察报告、水文勘察报告等。
3. 乙方应确保勘察数据的准确性和完整性，对勘察结果负责。
如因乙方勘察失误导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
三、合同金额与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付勘察费用：合同签订后支付XX%；勘察工作完成并提交初步勘察报告后支付XX%；最终提交勘察报告并经甲方确认后支付余款。
3. 乙方应在收到款项后出具正规发票。
四、合同工期与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察工作。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按照甲方要求的进度安排进行勘察工作，确保按时提交各阶段勘察成果。
3. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因造成工期延误，甲方应支付乙方因此产生的额外费用。
五、保密条款与知识产权约定1. 双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方提交的勘察报告及相关成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察报告及相关成果用于其他工程项目或进行发表、展示等活动。
如因乙方违反约定导致甲方遭受损失，乙方应承担赔偿责任。
六、违约责任与赔偿损失约定1. 若因乙方原因造成勘察成果不符合合同约定或存在重大失误，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.某市建设工程勘察合同正
式版
某市建设工程勘察合同正式版
下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的利益。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
某市建设工程勘察合同范本
工程名称：____________
工程地点：____________
合同编号：____________
勘察证书等级：__________
发包人：_____________
勘察人：_____________
签订日期：____________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人：_____________
勘察人：_____________
发包人委托勘察人承担___________任
务。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1.1 工程名称：____________
1.2 工程建设地点：____________
1.3 工程规模、特征：____________
1.4 工程勘察任务委托文号、日期：____________
1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：____________
1.6 承接方式：____________
1.7 预计勘察工作量：______
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1 本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式。
4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的
收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2 本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施
工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办
理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费
____元。
5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费(计算方法见
6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。
5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和
合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2 勘察人贡任
5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补
充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部
推荐阅读：合同某市建设工程勘察合同
勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的
____%。
——此位置可填写公司或团队名字——。