电信方装修工程施工合同
ict工程总承包合同(电信作为承包方)
ict工程总承包合同(电信作为承包方)
《ICT工程总承包合同》
甲方：电信公司
乙方：工程公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
背景和目的：甲方为了完成某一项目的ICT工程，与乙方签订本合同，委托乙方承担该项目的总承包工作。
具体条款和条件：
1. 乙方应按照甲方提供的工程设计方案和要求，完成项目的设计、采购、施工和调试等工作，并保证工程的质量和进度。
2. 乙方应在约定的工期内完成工程，并确保工程符合国家相关标准和法规。
3. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，按期支付工程款项给乙方。
4. 双方应保持合作，及时沟通并解决工程中浮现的问题和纠纷。
5. 乙方应对工程中涉及的技术资料和商业机密进行保密，不得泄露给第三方。
6. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可商议延期或者解除合同。
7. 合同终止条件包括工程完成验收、双方商议一致解除合同等情况。
8. 若一方违约，应承担相应的违约责任，争议应通过友好商议解决，若无法商议解决，应提交仲裁机构进行裁决。
9. 其他附加条款包括双方的责任和义务、合同变更的程序等内容。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束之日止。
双方应严格履行合同约定，共同完成工程任务，确保项目顺利实施。
甲方：电信公司（盖章）
乙方：工程公司（盖章）
签字：_________ 签字：_________
日期：XXXX年XX月XX日。
电信施工免责协议书
---电信施工免责协议书甲方（业主/运营商）：________地址：____________________联系方式：________________乙方（施工方）：________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方需要在其拥有的设施上进行电信施工，乙方愿意承担施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，特订立本协议如下：第一条施工内容1.1 乙方负责在甲方指定地点进行电信设施安装、维修、改造等施工工作。
第二条施工期限2.1 本协议约定的施工期限自________年________月________日起至________年________月________日止。
第三条施工责任3.1 乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关法律法规和电信行业的相关规定，确保施工质量和安全。
3.2 乙方应承担因施工原因造成的甲方电信设施损坏的责任，并负责修复或赔偿。
3.3 甲方应提供必要的施工条件和便利，包括但不限于施工场地、施工工具、设备等。
第四条免责条款4.1 因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致施工延期或无法完成的，双方互不承担责任。
4.2 因甲方提供资料错误、设计缺陷或未及时提供施工条件等原因导致施工延期或无法完成的，乙方不承担责任。
4.3 乙方在施工过程中因操作不当、材料质量等原因造成的事故，由乙方自行承担。
第五条付款方式5.1 甲方按照合同约定支付乙方施工款项。
5.2 付款时间及金额：________第六条违约责任6.1 若任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
6.2 双方应友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________年________月________日---请注意，本协议仅供参考，具体内容需根据实际情况和双方协商结果进行调整。
通讯系统施工合同正规版
通讯系统施工合同正规版1. 引言该合同旨在确保通讯系统施工工程的顺利进行，明确各方的权利和义务，规范施工过程，保证项目的质量和安全。
本合同适用于通讯系统施工项目，包括但不限于电信网络、无线通信系统、有线网络等。
2. 合同主体本合同由以下主体组成：2.1 业主- [业主名称]- [业主地址]2.2 承包商- [承包商名称]- [承包商地址]3. 合同内容3.1 工程范围根据业主的要求，承包商将负责通讯系统施工工程的设计、采购、安装、调试和交付。
具体工程范围包括但不限于以下内容：- 电信网络布线和设备安装- 无线通信系统的安装和配置- 有线网络的布线和设备安装- 相关设备的调试和测试3.2 工程进度根据双方商定的时间表，承包商将按时完成工程的各个阶段，并确保工程按计划进行。
如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并进行必要的调整。
3.3 质量要求承包商应按照相关法律法规和标准要求，确保通讯系统施工工程的质量符合国家标准和行业规范。
工程交付后，承包商将提供相应的保修和维护服务，确保设备和系统的正常运行。
3.4 付款方式根据工程进度和业主验收情况，支付款项将根据以下方式进行支付：- 工程开始前支付 [支付比例]% 的合同总金额作为预付款- 工程完成 [工程阶段]% 时支付相应的合同款项- 工程验收合格后支付剩余的合同款项3.5 变更和索赔如在施工过程中发生工程范围、工程进度或其他重要事项的变更，双方应及时进行书面协商，并签订变更协议。
如其中一方因变更遭受损失，则有权向对方索赔。
3.6 违约责任任何一方未履行合同义务或违反合同规定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
如因不可抗力导致无法履行合同，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
4. 合同生效和解除4.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工并经业主验收合格之日起。
4.2 合同解除在以下情况下，本合同可被解除：- 双方协商一致解除- 一方未履行合同义务且经催告后仍未改正的- 发生不可抗力等无法履行合同的情况5. 争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
电信工程合同封面模板
电信工程合同封面模板甲方（委托方）：_________________________乙方（承办方）：_________________________鉴于甲方委托乙方承办电信工程项目，为明确双方权利义务，特订立本合同。
合同内容如下：第一条项目名称：甲方委托乙方承办的电信工程项目定名为____________________（以下简称“本项目”）。
第二条项目内容：本项目包括但不限于_______________________________________。
第三条工程报价：乙方承办本项目的总报价为______________________。
具体工程费用细则详见附表。
第四条工程周期：本项目预计工期为______________________。
具体落实工期将在后期会商确定。
第五条工程实施：乙方应符合国家相关规定、标准和要求，按照合同约定的工程内容和要求，保质保量完成本项目。
第六条工程款结算：乙方应在工程实施完毕后，将工程完成情况汇总报甲方审核，经双方确认无误后，甲方应按照合同约定的支付方式和时间支付工程款。
第七条违约责任：任何一方违反本合同约定的，应承担相应责任，违约方应按约定支付违约金。
第八条保密条款：双方应对涉及技术、商业秘密等保密内容予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第九条法律适用和争端解决：本合同适用中华人民共和国法律。
双方因履行本合同发生争议的，应协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构提起仲裁。
第十条其他事项：双方如需变更合同内容，应书面协商一致，并签订书面变更协议。
第十一条合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至本项目完工验收结束终止。
甲方（委托方）：乙方（承办方）：签字： _________ 签字： _________日期：_________ 日期：_________附件：工程费用细则、其他相关附件本合同正本各一份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为电信工程合同封面模板，实际情况可能会根据具体项目进行调整。
电信建设工程合同
电信建设工程合同
合同编号：______
甲方（业主）：______
乙方（承包商）：______
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、
诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电信建设工程事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程内容与标准
乙方应按照甲方的要求，完成______电信建设工程的设计、施工、调试等工作，并确保工程质量符合国家和行业的相关标准。
二、工程期限
乙方应按照约定的工程进度，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期，应及
时通知甲方，并协商解决。
三、工程费用
甲方应按照合同约定，及时支付工程款项。
乙方应在收到款项后，及时开工并进行工程建设。
四、质量保证
乙方应保证工程质量，如出现质量问题，应负责修复或重新施工，直至满足质量要求。
五、违约责任
如甲乙双方任何一方违反本合同的任何条款，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此而造
成的损失。
六、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管
辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______
乙方（盖章）：______
日期：______。
装修电工施工合同(热门7篇)
装修电工施工合同（热门7篇）装修电工施工合同第1篇发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》、国家建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程描述：工程名称：工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、该项工程的承包方式、范围：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下：A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好钢丝丝，消防工程预埋好套管、线管接口、线管及插座底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
电信安全施工协议书
电信安全施工协议书甲方（业主）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲乙双方就___________（工程名称）工程项目的实施达成一致，为确保施工期间的安全生产，特订立本安全施工协议书。
一、甲方责任1. 甲方应提供符合国家安全生产法律法规要求的施工现场和环境，并负责现场的总体安全管理工作。
2. 甲方应向乙方提供详细的施工图纸和技术要求，明确施工过程中的安全标准。
3. 甲方有权对乙方的施工活动进行监督检查，确保施工安全。
二、乙方责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格执行甲方的安全管理规定。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责。
3. 乙方应对其工作人员进行安全教育和技能培训，确保工作人员具备相应的安全操作知识和技能。
4. 乙方应采取有效措施，防止施工中的事故和职业危害，确保人员和设备的安全。
三、安全管理1. 甲乙双方应共同制定施工现场的安全生产管理制度和应急预案。
2. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并对危险区域进行隔离。
3. 乙方应配备必要的安全防护设施和个人防护装备，并确保其正常使用。
4. 发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，及时处理事故，并向甲方报告。
四、违约责任1. 如因乙方违反安全生产规定导致事故的，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 如因甲方原因导致乙方无法正常施工或发生安全事故的，甲方应承担相应责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
电信施工合同7篇
电信施工合同7篇篇1甲方（发包方）：________________公司名称：________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________乙方（承包方）：________________公司名称：________________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________鉴于甲方需要建设电信工程，乙方具备从事电信施工的专业资质和能力，双方根据平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，订立本合同，以明确双方的权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：包括但不限于电信设备安装、线缆铺设、管道建设等。
具体工程内容详见附件《工程清单》。
4. 工程期限：自合同签订之日起____天内完成。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______________________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在工程完工后，应及时通知甲方进行验收，并提供相应的工程资料。
3. 甲方应在接到验收通知后的七日内完成验收，并签署验收报告。
如甲方在验收过程中发现质量问题，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后尽快予以解决。
四、工程变更1. 若因甲方原因需要变更工程内容，应提前书面通知乙方，并经过双方协商一致后，签订书面变更协议。
电信电缆施工合同模板
电信电缆施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电信电缆施工合同模板合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就电信电缆施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：（工程名称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程内容：电信电缆的铺设、接通、测试及相关附属工程。
二、工程进度及工期2.1 工程计划开工日期：（计划开工日期）2.2 工程计划竣工日期：（计划竣工日期）2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格标准：按照双方约定的验收标准进行验收，如无特别约定，应以国家或行业标准为准。
四、工程费用及支付方式4.1 工程总造价：（总造价）元。
4.2 甲方支付工程款的方式和时间：（支付方式及时间）4.3 乙方完成工程且经验收合格后，甲方支付合同约定的尾款。
五、乙方的义务和责任5.1 乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。
5.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
5.3 乙方应遵守国家法律法规，不得损害国家、集体、社会公共利益及他人的合法权益。
六、合同的解除和终止6.1 在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除或终止合同。
6.2 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同。
七、争议解决7.1 对于因履行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
承包电信装修合同模板
承包电信装修合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：身份证号码：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：身份证号码：鉴于甲方拟对其位于____（具体地址）的电信装修进行改造和装修，现甲、乙双方经友好协商，就装修合同事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 甲方委托乙方进行____（具体工程内容），工程地址为____（具体地址）。
1.2 工程名称：____（工程名称）。
1.3 工程规模：____（工程规模）。
1.4 工程造价：____元。
1.5 工程周期：自____年____月____日起，工期为____天/月。
1.6 工程质量标准：按行业标准进行施工，保证质量合格。
二、付款方式2.1 甲方应于本合同签订后，按照总造价的____%支付合同款项，合计____元。
2.2 工程进度款：乙方完成工程进度的____%后，甲方按照合同款项的____%支付工程进度款项，合计____元。
2.3 工程竣工后，甲方应在____天内，支付尾款____元。
2.4 如工程延期，由乙方承担相应责任并按照实际工程进度支付款项。
三、质量要求3.1 乙方应严格按照设计要求进行施工，确保工程质量符合行业标准。
3.2 工程材料应合格，符合国家标准，并提供相关检测报告。
3.3 工程竣工交付前，乙方应对工程进行全面检查，确保各项工程完好无损。
3.4 工程竣工验收合格后，乙方应提供保修服务，保修期至工程竣工后____（天/月）。
四、工程保险4.1 乙方应在工程施工期间购买施工一切险，并承担相关保险费用。
4.2 在工程保修期间，乙方应购买质量保证险，保证工程质量和材料的质量。
五、违约责任5.1如乙方未按合同要求完成工程，甲方有权要求其按工程进度款项支付违约金。
5.2 如乙方质量不合格或工期延误严重，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
5.3 如甲方未按合同支付款项，需按照合同约定支付违约金。
六、争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。
电工装修合同4篇
电工装修合同4篇篇1电工装修合同一、甲方（委托方）：（以下简称甲方）地址：联系方式：二、乙方（承包方）：（以下简称乙方）地址：联系方式：鉴于甲方拟对其住宅/办公室进行电工装修改造，为明确双方权利义务，特订立本电工装修合同：一、工程项目1.1 甲方住宅/办公室位于___________________，具体装修范围为_________________，包括但不限于电线线路布线、开关插座安装、照明灯具安装等电工装修工程。
1.2 工程施工期限为__________________，具体施工人员由乙方安排，甲方需提供必要的配合和协助。
1.3 安装的电器设备应符合国家标准，乙方承诺提供原厂保修，如有质量问题，乙方应承担维修费用。
二、材料和款项2.1 乙方应按工程需要提供合格的电器设备和材料，如有需要，甲方可负责选择材料并与乙方协商；相关材料费用由甲方支付。
2.2 工程总造价为__________________，支付方式为分期付款，首期款项为工程开工前的50%，尾款在工程竣工并经甲方验收合格后支付。
2.3 工程费用不含增值税，如有相关税费应另行支付。
三、质量保证3.1 乙方承诺本次工程施工质量符合国家相关标准，如有质量问题，乙方应承担维修费用。
3.2 甲方自工程竣工之日起保修期为一年，如发现工程质量问题，乙方应在保修期内无偿维修。
三、合同解除若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可按照约定解除合同，并协商处理未完成工程部分的权益问题。
四、其他条款4.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商处理。
4.2 本合同一式两份，自双方签署生效。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日本合同自签署之日起生效，至工程竣工并经双方验收合格后终止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
篇2电工装修合同一、甲方：身份证号码：联系地址：乙方：身份证号码：联系地址：二、甲方要求乙方对其住宅进行电工装修，并且乙方应该按照甲方的要求进行施工，达到相应的装修标准。
电信网络建设招标合同三篇
电信网络建设招标合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方：____________（以下简称“甲方”）乙方：____________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟进行电信网络建设，乙方具备电信网络建设资质和经验，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就电信网络建设事项达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概述1.1 本合同项下的电信网络建设内容包括：____________（具体建设内容）1.2 工程地点：____________（工程地点）1.3 工程进度：____________（工程进度安排）1.4 工程质量标准：____________（工程质量标准）第二条合同价格2.1 乙方向甲方的电信网络建设服务价格为：____________元（大写：____________________________元整）。
2.2 甲方支付乙方合同价款的方式为：____________（支付方式）。
2.3 乙方应当按照本合同约定的工程进度完成建设任务，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
第三条乙方义务3.1 乙方应当按照约定的时间和质量标准完成电信网络建设任务。
3.2 乙方应当保证所建设的电信网络设备质量，并承担设备质量问题的维修、更换等责任。
3.3 乙方应当为甲方技术支持和售后服务，确保电信网络的正常运行。
第四条甲方义务4.1 甲方应当按照约定的时间和方式支付乙方合同价款。
4.2 甲方应当必要的施工条件，包括场地、电源、通信接入等。
4.3 甲方应当协助乙方办理相关建设手续，包括但不限于行政审批、验收等。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的时间和质量标准完成建设任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的____________%。
5.2 甲方未按照约定的时间和方式支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________%。
5.3 因乙方原因导致电信网络设备质量问题的，乙方应当承担相应的维修、更换等责任。
电信施工工程包工合同范本
电信施工工程包工合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟对[具体电信施工工程名称]进行施工，乙方具备相关施工能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[详细地点]。
3. 工程内容：[详细描述工程施工内容]。
二、工程承包范围乙方负责按照甲方要求完成[具体承包范围]。
三、工程工期开工日期：[具体日期]竣工日期：[具体日期]四、工程质量标准达到[具体质量标准要求]。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：[具体金额]（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：[详细说明支付进度和方式]。
六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 提供施工所需的相关资料和条件。
2. 按合同约定支付工程价款。
3. [其他甲方权利义务]。
（二）乙方权利与义务1. 按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
2. 遵守施工现场的管理规定。
3. [其他乙方权利义务]。
七、工程验收1. 乙方完成施工后，应及时向甲方申请验收。
2. 甲方应在接到申请后[具体时间]内组织验收。
3. 验收合格后，双方应签署验收报告。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付价款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同要求施工，应承担违约责任。
3. [其他违约责任条款]。
九、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
十、其他条款1. [其他需要约定的条款]。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________。
电信施工安全协议书
电信施工安全协议书
一、协议书的目的和原则
本协议书旨在明确电信施工过程中各方的安全责任，加强安全管理，确保施工现场的人身安全和设备安全。
各方应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，共同维护施工现场的安全秩序。
二、甲方（电信施工单位）的责任
1. 甲方应具备相应的资质，严格遵守国家和地方的安全生产法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 甲方应制定详细的施工方案和安全措施，对施工现场进行安全风险评估，并及时向乙方报告。
3. 甲方应对施工现场进行定期巡查，确保施工现场的安全设施和设备完善，及时消除安全隐患。
4. 甲方应对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识和技能。
三、乙方（相关方）的责任
1. 乙方应配合甲方开展安全生产工作，提供必要的支持和协助。
2. 乙方应遵守甲方制定的安全规定，不得擅自进入施工现场或进行与施工无关的活动。
3. 乙方应及时向甲方报告发现的安全隐患，协助甲方进行整改。
四、安全事故的处理
1. 发生安全事故时，各方应立即启动应急预案，组织救援，减少事故损失。
2. 事故发生后，各方应积极配合有关部门进行事故调查，查明事故原因，分清责任。
3. 根据事故调查结果，责任方应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决
如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至施工项目竣工验收合格之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
电信网络合同
电信业务合作协议附件：西港·锦天城项目（一期）电信FTTH网络建设施工合同委托方：榆林城投西港置业有限公司（以下简称甲方）承托方：（以下简称乙方）甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及国家相关政策、文件，本着公平公正、合作共赢的原则。
经双方协商，甲方同意将西港.锦天城项目（一期）工程的电话宽带网络建设工程交由乙方全权负责施工建设，并达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程内容1、对项目的电话宽带网络进行总体规划设计及专业深化设计。
2、将中国电信网络光纤缆线由市政联建管、沟引至本项目通信站房，安装相关设备设施；负责办理一切市政施工手续。
3、小区自建管沟、弱电桥架、电气竖井等公共设施的光缆敷设施工。
4、小区光交接箱、光节点箱、电气竖井设备设施安装敷缆；皮线光纤熔接与成端制作。
5、小区建筑物电气竖井设备至用户多媒体箱入户光纤敷设及客厅电话、书房宽带缆线、插接终端面板的安装、测试。
6、中国电信网络系统调试、试运行工作，并负责住户中国电信网络开通。
7、工程使用的设备、主辅材料均由乙方采供。
8、按甲方要求提前为C2、B4楼安装临时中国电信网络线路及设备，并开通。
（其中：电话45部，数据77点，共122个点。
）二、责任划分1、乙方在保证建网施工进度的同时，与总包单位配套工程同步进行，即于开工；于前竣工验收。
2、乙方提供的各类网络器材，应保证其质量符合国家通信部门认证标准，施工符合国家通信行业技术标准、符合质量验收规范的各项规定。
若发生质量与施工工艺等问题由负责乙方解决。
3、乙方在施工中应注意对现场成品的保护，发现对已完成的工程造成污损破坏等，乙方应赔偿由此造成的一切经济损失。
4、乙方在施工过程中应注意施工人员的人身安全与劳动保护。
持证上岗、不违章操作。
若发生人身伤残、死亡等事故，均由乙方承担所有法律责任和一切经济赔偿。
5、甲方应保证室内外预埋管道畅通；弱电桥架敷设完整；预埋箱体完好。
若出现问题甲方应及时给予配合处理，确保乙方施工进度不受影响。
电信工程委托书范本
电信工程委托书范本致：XX电信工程有限公司鉴于我公司（以下简称“甲方”）拟对位于XX地区的电信工程进行建设，现委托贵公司（以下简称“乙方”）负责该工程的施工、管理和监督。
特此签署本电信工程委托书（以下简称“本委托书”），具体内容如下：一、工程概况1.1 工程名称：XX地区电信工程1.2 工程地点：XX地区1.3 工程内容：包括但不限于电信线路建设、通信设备安装、网络调试等。
1.4 工程预算：人民币XX万元。
二、乙方职责2.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工、管理和监督。
2.2 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。
2.3 乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程安全无事故。
2.4 乙方应按照合同约定，合理使用工程资金，并定期向甲方报告工程进度和资金使用情况。
三、甲方职责3.1 甲方应向乙方提供工程设计文件、施工图纸和相关技术资料。
3.2 甲方应按照合同约定，按时向乙方支付工程进度款和尾款。
3.3 甲方应对乙方的工作给予必要的支持和配合。
四、合同价格及支付方式4.1 双方确认，本工程的合同价格为人民币XX万元，其中包括施工费、管理费、监督费等。
4.2 甲方应按照乙方提交的工程进度报告，按时支付工程进度款。
4.3 工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和验收报告，甲方在验收合格后支付尾款。
五、工程期限5.1 双方确认，本工程的合同工期为X个月，自双方签署本委托书之日起计算。
5.2 乙方如因特殊情况需要延长工期，应提前向甲方申请，经甲方批准后方可延长。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本委托书的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
6.2 乙方如未能按照约定完成工程，应向甲方支付逾期竣工违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行本委托书过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本委托书一式两份，甲、乙双方各执一份。
电信网络建设工程合同
电信网络建设工程合同合同编号：______________甲方（发包方）：______________地址：______________乙方（承包方）：______________地址：______________鉴于甲方需要进行电信网络建设工程，乙方具有相应的资质和能力承担该工程的建设任务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的电信网络建设工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于网络布线、设备安装调试、系统集成等（具体内容详见附件一：工程量清单）。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至______________年______________月______________日止。
第二条工程质量和技术标准2.1 工程质量应达到国家或行业规定的标准，具体标准为________________2.2 乙方应严格按照甲方提供的技术规范和要求进行施工。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币________________3.2 支付方式：合同签订后______________天内，甲方支付总价款的______________%作为预付款；工程进度达到______________%时，甲方支付至总价款的______________%；工程竣工验收合格后______________天内，甲方支付至总价款的______________%；剩余______________%作为质保金，在质保期满后______________天内支付。
第四条工程进度和验收4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工，并及时向甲方报告工程进度。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交书面验收申请，甲方应在收到申请后______________天内组织验收。
第五条质保期和质保责任5.1 工程质保期为工程竣工验收合格之日起______________个月。
通信工程施工合作框架协议
××××××××有限公司通信工程项目施工合作框架协议甲方：地址：法定代表人：授权委托人：电话：传真：乙方：地址：法定代表人：授权委托人：电话：传真：协议编号：签订时间：签订地点：为明确甲、乙双方在合作过程中的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商，甲方同意将×××地区（包括但不限于中国移动集团××分公司、中国电信集团××分公司、中国联合通信集团××分公司，以下将统称建设方）通信工程项目工程全部独家授予乙方施工，在双方遵守建设方与甲方的主合同基础上，就双方合作事宜达成以下一致意见，以供双方共同遵守执行。
一、合作期限约定2012年×月×日起——201 2 年×月×日止（超过截止时间仍有工程未完工的，以最后一个工程完工验收工程款结清之日起自动终止）。
1.合作期限内，双方协商达成一致可终止合同。
2.合作期限内，如一方违背本合同协议约定或其它原因达到解除合同条款条件的，另一方可解除合同。
3.合作期限到期，同等条件下乙方享有优先续签权。
二、合作方式约定1.甲方负责提供在××地区向建设方承接工程所需的相关资质文件，乙方有偿使用，向甲方交纳工程总额× %资质文件管理费（前期甲方在该地区产生的债务债权与乙方无关）。
2.乙方有偿使用甲方相关资质，负责在××地区建设方管辖范围内承接及拓展工程项目（包含但不限于管道、传输线路、勘测设计、光纤接入、设备代维及设备安装等），并负责全垫资按照电信规范、建设方及监理方要求组织施工直至工程验收结束。
3.合作期限内，乙方自筹资金，自主经营，自负盈亏。
4.合作期限内，在×××地区范围内涉及到建设方、监理方、税务部门等单位的工作对接、协调及办理，前期由甲方负责协调，后期乙方自行负责解决。
综合布线施工工程合同模板
综合布线施工工程合同模板一、甲方（委托方）：地址：联系人：电话：二、乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行综合布线施工工程，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条工程内容。
甲方委托乙方进行综合布线施工工程，具体包括但不限于，网络布线、电话布线、电视布线等相关工程内容。
第二条工程地点。
本工程地点位于（详细地址），具体范围由双方共同确认。
第三条工程期限。
本工程期限为（具体时间），自双方签订合同之日起计算。
第四条工程费用。
1. 甲方应向乙方支付的工程费用为（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期付款），具体付款时间及方式由双方协商确定。
2. 如因工程变更、延期等原因导致工程费用发生变化，双方应重新商定工程费用并签订补充协议。
第五条工程质量及保修。
1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方承诺对所提供的材料和工程质量负责，保修期为（具体时间），保修期内如发生质量问题，乙方应及时进行维修或更换。
第六条工程安全。
1. 乙方施工期间应严格遵守相关安全规定，确保施工现场安全。
2. 如因乙方施工原因导致的安全事故，乙方应承担相应责任。
第七条违约责任。
1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应按每日（或每周）违约金的方式向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第八条合同变更。
如因工程需要发生变更，双方应重新商定工程费用及工程期限，并签订书面补充协议。
第九条合同解除。
1. 如因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同，但应提前通知对方并书面确认。
2. 除上述情况外，任何一方不得擅自解除合同，否则应承担违约责任。
第十条争议解决。
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或向人民法院提起诉讼。
第十一条其他。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经双方确认结算完毕后终止。
电子厂水电装修合同
电子厂水电装修合同合同编号X1. 装修项目概述1.1 甲方将委托乙方进行电子厂的水电装修工程。
1.2 装修项目包括但不限于安装和维修电子设备的电源系统水管和给排水系统的布置和安装照明系统的设计和安装消防系统的设计和安装其他相关的水电设备和系统安装。
2. 工期及价格2.1 工期乙方将按照双方商定的时间完成装修工程，即从合同签订之日起，工期为个月。
3. 付款方式3.1 甲方需按照如下支付方式向乙方支付款项预付款合同总款的30%，即元人民币，于签订合同后的X个工作日内支付进度款合同总款的50%，即元人民币，按工程进度分期支付尾款合同总款的20%，即元人民币，工程验收合格后的X个工作日内支付。
3.2 乙方完成每个工程进度的通知应提前X个工作日通知甲方。
4. 质保期4.1 乙方负责并承诺提供装修工程的质保期为X年，自工程完工之日起计算。
4.2 在质保期内，如因乙方责任造成的装修质量问题，乙方将负责免费修复。
5. 工程变更和终止5.1 如需对装修项目进行变更，双方应协商一致，并签署变更协议。
变更后的费用和工期应根据情况进行调整。
5.2 若因不可抗力因素或任一方的违约行为导致合同不能履行，另一方有权终止合同，并要求违约方承担因此产生的一切损失和费用。
6. 保密条款双方应对本合同项下的商业秘密和技术信息严格保密，未经对方书面同意，不得披露或向第三方公开。
7. 纠纷解决本合同执行过程中发生的争议和纠纷双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 法律适用本合同受的法律管辖和解释。
9. 其他事项9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，以电子版合同为有效合同。
9.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）乙方（盖章）日期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国电信谷埠卖场改造装修工程施工合同书
甲方：中国电信股份有
限公司
柳州分公司（以下简称甲方）
地址：龙城路32号
电话：2806000
乙方：广西硕昇建设投
资有限公司
（以下简称乙方）
地址：南宁市青秀区鲤湾路
5号综合楼主楼二楼整层
电话：
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议：
一、工程概况：
1.工程名称：中国电信谷埠卖场改造装修工程
2.工程地点：柳州市谷埠街国际商城D区一层20号
3.承包范围：甲乙双方签字确认的工程预算书及图纸等工程内
容，总装修占地面积585m2 。
4.承包方式：该工程采用包干方式，乙方独立承包，包工包料。
5.工期：
开工日期： 2014 年3 月日。
竣工日期： 2014 年4 月日。
协议工期总日历天数 30 天（从双方确认进场施工之日算起）。
6.质量等级：合格。
7.合同价款：本工程暂定价定为1300000.00（大写元整）,工程竣工后按实际发生工程量送甲方审计后结算。
二、甲方责任：
1. 派驻工地代表负责对施工安全、工程进度、工程用料及质量进行监
督检查，对隐蔽工程进行检验签证，协调施工现场关系。
2.审查乙方提供的材料、规格与质量情况，保证合格材料用于工程。
三、乙方责任：
1.严格按甲方要求和国家规定的施工规范进行施工，保证工程质量，按时交付使用。
2.加强施工安全管理，遵守安全施工规范。
3.乙方按设计和双方认可的材料样品规格质量及规范要求采购工程材料，并提供产品合格证明。
4.清理施工时产生的建筑垃圾离开施工现场。
四、工程款的支付：
暂定工程总造价金额（大写）：万元（人民币￥：1300000.00 万元）（工程款金额，按双方签字认可的实际结算单为准进行结算）。
1 双方约定的工程款支付的方式和时间：全部工程款均通过银行转
帐支付至承包人书面指定的专用帐户（专用建行帐户：4367****************帐户名：**********）。
2承包人签定合同日内，乙方进场开工，发包人支付万元（人民币￥：780000.00万元），即暂定工程总造价的60%工程款给承包人。
3当乙方完成50%的工程施工量，发包人支付万元（人民币￥：390000.00万元），即暂定工程总造价的30%工程款给承包人。
4 剩余工程款万元（人民币￥：130000.00 万元），于竣工
验收合格并移交甲方使用后,乙方向甲方提交工程结算书,结算经甲方审计部门审核、双方确认无异议后七天内,以银行转帐方式一次性付清给乙方。
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书及其附件
2、标准、规范设计效果图纸及施工图纸等，有关技术文件
3、工程量清单
4、工程报价单或预/结算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、工期延误
因以下原因造成工期延误，经发包人和承包人确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按约定时间提供本工程施工图纸及约定开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款，致使施工不能正常进行；
（3）设计变更和工程量增加；
（4）一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；
（5）不可抗力；
（6）本协议中约定或发包人同意工期顺延的其他情况。
七、竣工验收:
双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
1水电施工完工，开关插座定位验收；
2墙砖、地砖铺设完工；
3木工吊顶，木制品完成；
4 腻子/乳胶漆工程完工；
5 灯具/广告设备安装完成；
6发包人应协助承包人进行全部装修材料款式或花色的确认和使用。
7工程完工，承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单；发包人应在接到承包人验收通知书下达之日起，3日内完成验收工作，并签署验收合格单或下达整改通知书给承
包人。
发包人超过3日不验收的，承包人视发包人已经验收合格。
8验收合格后,双方共同进行验收移交并签证,验收合格之日为工程交付使用之日。
八、保修：
1.保修内容、范围：维修工程承包范围内所有项目。
2.保修期限：壹年，从工程移交使用之日算起。
九、违约责任：
1.乙方未按合同规定工期交付工程，每逾期一天，乙方按工程总价的万分之四偿付违约金,此项违约金最高金额为工程总价的2%。
2.甲方超过合同规定日期付款，每逾一天，按逾期付款部分的万分之四偿付违约金, 此项违约金最高金额为工程总价的2%。
十、解决合同纠纷方式：
甲乙双方因合同发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方均有权向合同履行地法院起诉。
十一、本合同经双方签字盖章后生效，保修期满后自行失效。
本合同一式四份，双方各执贰份。
甲方：中国电信股份有限公司乙方：广西硕昇建设投资有限公司
柳州分公司
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人: 或委托代理人:
电话：电话：。