旋挖机劳务合同

旋挖机劳务合同

发包人（甲方）：身份证：

承包人（乙方）：身份证：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致签订本协议。

第一条工程概况及承包方式内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：包旋挖成孔，包吊车，包挖机，包灌注的导管及民工。

4、工程质量标准：按图纸要求进行检测验收，质量等级为合格。一切验收费用由甲方承担。

第二条工程单位价及工程量计算

包括乙方施工所涉及工作内容和负责义务所产生的一切费用在内，如机械费、人工费、生活伙食费等费用。但不含水电费及税金。

2、设备进出场费伍万元/台。

第三条工期

1、本工程自年月日起开始施工至年月日完工，有效工期为天。

2、不可抗力的原因或其他非乙方的责任等因素延误工期，经甲方确认后顺延计算工期。

第四条工程款支付及结算方式。

1、工程进度付款方式：乙方每施工完500米，甲方按综合单价支付完成工程量的60%，2天付一次机械油钱，其中60%再次随时支付。

2、乙方孔桩浇灌完成三天内，甲方付至乙方总工程款60%。

3、工程量结算：按机械开挖自然地坪计算，总深度按施工单位及业主

签证工程量为结算依据。

4、余款40%验收完付清其中20%，其余20%浇完地梁一次性付清所有工程款，付款时乙方不承担一切税金。

(一)甲方的责任

1、负责做好施工现场的“三通一平”工作，临时道路应满足大型设备、车辆的行驶，施工用水用电应接至施工现场。负责提供钢材、砼、施工用水用电、碴土外运，场地排设施处理，工人住宿。

2、提供勘察报告、一份施工蓝图、电子版及相关资料给乙方。

3、开工前负责召集有关人员进行安全、技术交底；负责做好与业主、监理、设计单位相关协调工作。

4、按时按合同支付工程款，确保工程顺利进行。

5、派工程技术人员，监督施工，并做好施工现场工作量的计量核对签证验收工作。

6、如因甲方原因导致工程停工3天以上，甲方应补给乙方相应施工设备的台班费用及工人工资。

(二)乙方的责任

1、虚心接受甲方、监理等工程技术人员的指导监督。听从甲方及有关人员的现场合理指挥。遵守甲方施工现场项目部制定的各项规章制度。

2、严格按照设计图纸及相关的规程规范施工，保证质量验收合格标准。

3、认真做好安全生产工作，确保施工安全，凡乙方发生安全事故所造成损失，由乙方自行承担赔偿材料费用，并积极做好文明施工，确保现场文明。

4、做好施工现场的原始记录给甲方。

5、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应及时通报甲方或有关人员。

6、妥善保管甲方供应材料，如有丢失，甲方有权按购买价从乙方工程中扣除。

7、负责施工的机械设备、施工技术人员的组织和管理。

8、乙方须与包括农民工在内所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格遵行，及时足够支付工资等劳动报酬。若有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权扣除乙方工程款直接支付给乙方所属工人。

第七条项目验收

1、工程项目验收以施工图纸及国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

2、质量等级：合格。

3、工程质量不符合设计要求，质量不合格者，发包人可要求承包人停工和返工，其费用由承包人承担。

第八条违约责任

1、乙方应保证安全质量的前提下，按合同规定的工期完工。

2、施工过程中，甲方若发现乙方违反操作规程或不按规范及设计图纸要求施工，甲方可下达书面整改通知，若乙方仍无整改或整改不彻底时，甲方有权终止合同。

3、甲方若未能按时按合同支付工程进度款，乙方有权停工，工期顺延。

4、非乙方原因导致乙方不能施工，甲方应签证补偿，工期顺延。

5、执行本合同时，双方在本着互相尊重求同存异的态度，通过友好协商解决好可能发生的争议。若双方协商不成时，可通过当地仲裁机构协助解决，并保留双方所在地人民法院起诉的权利。

第九条其它

1、本工程施工协议书一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签名后生效，双方不得涂改，工程竣工结清工程款后，本协议书自行失效。

2、合同签订后须复印双方签约人身份证明。

3、本协议书中未尽事宜，甲乙双方本着友好的态度，协商解决。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

签约代表：签约代表：‘

年月日

Welcome To Download !!!

欢迎您的下载，资料仅供参考！