2017监理合同范本
2017工程监理合同
2017工程监理合同随着建筑市场的不断发展和完善,工程监理的作用日益凸显,它不仅关系到工程质量的好坏,也影响着整个项目的成本控制和最终交付。
因此,一个合理且全面的工程监理合同是保障双方权益的基础。
合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方全称]地址:[填写甲方地址]联系电话:[填写甲方电话]乙方(监理单位):[填写乙方全称]地址:[填写乙方地址]联系电话:[填写乙方电话]鉴于甲方拟对[填写工程项目名称]进行建设,现委托乙方对该工程项目进行全程监理工作。
甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则,经友好协商,特订立本合同。
一、监理范围及内容1. 乙方负责对[填写具体工程项目名称]进行全面的工程监理工作,包括但不限于施工准备阶段、施工过程以及竣工验收阶段的监督、检查和指导。
2. 乙方需按照国家有关法律法规、标准规范和合同约定,对工程质量、工期、成本及安全等方面进行有效控制和管理。
3. 乙方应定期向甲方报告工程进展情况,并提出合理化建议。
二、监理期限本合同自[填写合同生效日期]起生效,至[填写合同终止日期或条件]止。
三、监理报酬1. 甲方同意支付给乙方的监理费用为人民币[填写金额]元。
2. 监理费用的支付方式为:[详细描述支付方式及时间节点]。
四、双方权利与义务1. 甲方应按时支付乙方监理费用,并提供必要的工程资料和支持。
2. 乙方有权根据工作需要,要求甲方提供相应的协助和配合。
3. 乙方有责任保证所派遣的监理团队具备相应的专业资质和经验。
4. 甲方有权监督乙方的监理工作,并可提出意见和建议。
五、违约责任如一方违反合同规定,需承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因履行本合同所引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
七、其他事项[如有其他需要约定的内容,请在此补充。
]八、合同生效本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2017监理合同模板
2017监理合同模板前言。
监理合同是工程监理单位和建设单位签订的,明确双方权利、义务及责任的法律文件。
为了规范监理行业,促进工程监理事业健康发展,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规,特制定本2017监理合同模板。
第一章总则。
第一条合同当事人。
建设单位(以下简称甲方):监理单位(以下简称乙方):第二条合同标的。
甲方委托乙方对项目(以下简称本工程)进行监理。
第二章监理范围和内容。
第三条监理范围。
乙方监理的范围包括:1. 工程设计文件审查;2. 工程施工准备阶段的监理;3. 工程施工阶段的监理;4. 设备材料采购阶段的监理;5. 工程竣工验收阶段的监理。
第四条监理内容。
乙方根据本合同约定,对本工程实施全过程、全方位监理,主要包括以下内容:1. 监督检查施工图纸会审及设计变更;2. 监督检查工程施工质量、进度、安全等;3. 监督检查施工材料、设备的采购、验收;4. 监督检查工程竣工验收,协助编制竣工验收资料;5. 审核工程价款结算资料;6. 提交监理报告;7. 其他相关监理工作。
第三章监理人员。
第五条项目总监理工程师。
1. 乙方应指派具有注册监理工程师资格且符合相关规定要求的项目总监理工程师负责本工程监理。
2. 项目总监理工程师负责乙方的全面监理工作,代表乙方对甲方负责。
第六条专职监理人员。
1. 乙方应根据本工程监理工作需要,配备专职监理人员。
2. 专职监理人员必须具备相应资质和专业技术能力。
第四章甲方义务。
第七条提供资料和文件。
甲方应按时向乙方提供本工程有关设计文件、施工图纸、合同文件、施工进度计划等资料和文件。
第八条接受监理。
甲方应接受乙方的监理,不得阻挠或妨碍乙方履行监理职责。
第九条及时处理监理报告。
甲方应及时处理乙方提交的监理报告,并按合同约定做出书面答复。
第十条配合监理人员。
甲方应为乙方专职监理人员提供必要的工作便利和条件,协助乙方履行监理职责。
第十一条监督乙方监理。
2017建设监理合同(4篇)_合同范本
2017建设监理合同(4篇)工程建设监理_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。
一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:监理范围:二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理委托函或中标函;②工程建设监理合同标准条件;③工程建设监理合同专用条件;④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
本合同的监理业务自年月日开始实施,至年月日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。
副本份,各执份。
业主:(签章)监理单位(签章)法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)地址:地址:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮编:邮编:电话:电话:年月日年月日签于签于工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。
(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。
(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。
(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。
(8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。
监理安装合同范本2017
监理安装合同范本2017甲方(委托方): _________乙方(监理方): _________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行设备安装监理的有关事宜,达成如下协议:第一条监理范围和内容1.1 监理范围:本合同项下的监理范围包括但不限于_______(具体安装工程名称)的设备安装、调试、验收等全过程。
1.2 监理内容:乙方应按照国家有关法律法规、技术标准和合同约定,对甲方的设备安装过程进行监督、检查和指导,确保工程质量和安全。
第二条监理期限2.1 本合同项下的监理期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 如因非乙方原因导致监理期限需要延长的,甲乙双方应签订书面变更协议。
第三条监理费用及支付3.1 甲方应向乙方支付监理费用共计人民币_______元(大写:_______元整)。
3.2 监理费用的支付方式和期限为:_______。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应按照合同约定及时支付监理费用。
4.2 甲方应向乙方提供与监理有关的工程资料和技术文件。
4.3 甲方应保证乙方在监理过程中能够独立、公正地行使监理职责。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和安全。
5.2 乙方应按照甲方的要求,及时提供监理报告和相关资料。
5.3 乙方应保守在监理过程中所获悉的甲方的商业秘密和技术秘密。
第六条违约责任6.1 甲方未按照合同约定支付监理费用的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金计算方式为:_______。
6.2 乙方未按照合同约定履行监理职责,导致工程质量和安全问题的,应承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
监理安装合同范本2017
监理安装合同范本2017甲方(委托人):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________法定代表人:______________________乙方(监理人):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________法定代表人:______________________一、工程概况1. 工程名称:[安装工程名称]2. 工程地点:[工程具体地点]3. 工程内容:[详细描述安装工程的内容和范围]二、监理服务范围及内容1. 监理服务范围:对本工程的安装施工进行全过程监理,包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及保修期的监理工作。
2. 监理服务内容:审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案及施工进度计划,并提出审查意见。
检查施工单位的施工质量保证体系及安全保证体系的建立和运行情况。
审查施工单位提交的材料、构配件和设备的质量证明文件,并进行抽检和复验。
对施工过程进行巡视、检查和旁站监理,及时发现和处理施工中的质量问题和安全隐患。
组织分项、分部工程的验收及隐蔽工程的验收。
审查工程变更的必要性和合理性,并提出审查意见。
协助甲方进行工程造价的控制,审核工程进度款的支付申请。
协调施工单位与甲方之间的关系,处理施工中的纠纷和争议。
三、监理服务期限本工程的监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止,保修期的监理服务期限按国家有关规定执行。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:本工程的监理费用为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
2. 支付方式:本合同签订后[具体时间]日内,甲方支付监理费用的[百分比]作为预付款;工程进度达到[具体节点]时,甲方支付监理费用的[百分比];工程竣工验收合格后[具体时间]日内,甲方支付监理费用的[百分比];剩余监理费用的[百分比]作为质量保证金,在保修期届满后[具体时间]日内,如工程无质量问题,甲方一次性无息支付给乙方。
监理合同范本2017
监理合同范本2017甲方(委托方):________________乙方(监理方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担监理业务事宜,达成如下协议:第一条监理工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程规模:________________1.4 工程投资:________________第二条监理范围及内容2.1 监理范围:________________2.2 监理内容:________________第三条监理依据3.1 与工程有关的法律、法规、规章和规范性文件;3.2 与工程有关的施工图纸、设计文件、施工组织设计;3.3 与工程有关的标准、规范、规程;3.4 甲乙双方签订的合同及补充合同;3.5 其他相关文件。
第四条监理期限4.1 本工程监理期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
4.2 如因非乙方原因导致监理期限延长,甲方应书面通知乙方,并协商确定增加的监理费用。
第五条监理费用及支付5.1 监理费用总额为人民币(大写):____元整(小写):¥____元。
5.2 监理费用支付方式及期限:________________第六条甲方的权利和义务6.1 提供与工程有关的资料、文件,为乙方履行监理职责提供必要条件;6.2 对乙方的监理工作给予支持和配合,确保乙方能够独立、公正地开展监理工作;6.3 按照约定向乙方支付监理费用;6.4 不得干预乙方的监理工作,不得擅自变更工程设计;6.5 不得要求乙方违反法律法规和工程建设强制性标准;6.6 其他:________________第七条乙方的权利和义务7.1 严格按照法律法规、工程建设强制性标准、设计文件和合同约定进行监理;7.2 不得转让监理业务;7.3 不得与被监理工程的施工承包单位、建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系;7.4 发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告甲方要求设计单位改正;7.5 发现施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正;7.6 保守在监理过程中知悉的国家秘密和甲方的商业秘密;7.7 其他:________________第八条违约责任8.1 甲方违约责任:________________8.2 乙方违约责任:________________第九条争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第____种方式解决:9.1 向____仲裁委员会申请仲裁;9.2 向____人民法院提起诉讼。
2017监理合同范本
2017监理合同范本委托人[委托人名称]与监理人[监理人名称]经过双方协商一致,签订本合同。
工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模]工程概算投资额:[工程概算投资额]三、下列文件均为本合同的组成部分:1. 监理投标书或中标通知书;2. 本合同标准条件;3. 本合同专用条件;4. 在实施过程中双方共同签署的补充与修件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本工程的监理业务。
五、委托人向监理人承诺,按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自[生效日期]起生效,至[完成日期]结束。
本合同一式[份数]份,具有同等法律效力,双方各执[份数]份。
委托人:[委托人名称](签章)法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[委托人地址]编码:[编码]电话:[电话号码][号码]开户银行:[开户银行名称]账号:[账号]监理人:[监理人名称](签章)法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[监理人地址]编码:[编码]电话:[电话号码][号码]开户银行:[开户银行名称]账号:[账号]本合同签订于:[签订日期]第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。
1. “工程”是指委托人委托实施监理的工程。
2. “委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
3. “监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人。
4. “监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
5. “总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
6. “承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
7. “工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
8. “工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
2017建设工程监理合同
2017建设工程监理合同合同编号:__________甲方(建设单位):_____________________乙方(监理单位):_____________________鉴于甲方拟进行_________项目的建设,并希望委托乙方提供专业的建设工程监理服务,经双方协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。
一、监理范围及内容1. 乙方应按照国家有关法律法规、工程建设标准和技术规范,对甲方的建设工程进行全面监督管理,包括但不限于工程质量、进度、成本和安全等方面。
2. 乙方应派出合格的监理工程师团队,对工程施工过程进行现场监督,确保施工质量符合设计要求和规范标准。
3. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况,提出合理化建议,协助甲方处理工程中的问题。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并完成所有结算工作之日止。
三、监理费用1. 监理费用的计算方式为:___________。
2. 甲方应按照约定的支付方式及时足额支付监理费用。
四、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的监理工作,要求乙方提供监理服务的相关记录和报告。
2. 乙方有权获取必要的工程资料,参与工程会议,对不符合规定的施工行为提出整改意见。
3. 甲方应提供必要的工作条件,保障乙方人员的安全。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露给第三方。
五、违约责任如一方违反合同约定,应当承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交_____仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________代表人签字:_________________ 代表人签字:_________________日期:____年__月__日日期:____年__月__日。
2017监理合同书模板
2017监理合同书模板监理合同书。
甲方,(委托人名称)。
乙方,(监理单位名称)。
鉴于甲方拟对(工程项目名称)进行施工,为确保工程质量、安全、进度和投资效益,甲方委托乙方进行监理工作,双方经友好协商,达成如下协议:一、监理范围和内容。
1.1 甲方委托乙方对工程项目的施工过程进行全程监理,包括但不限于施工图设计审查、施工合同履行情况监督、施工现场巡查、质量检验、安全监督、工程进度控制等工作。
1.2 乙方应当依法依规对工程项目进行监理,并按照监理合同书约定的监理范围和内容履行监理职责。
二、监理费用和支付方式。
2.1 甲方应当按照监理合同书约定的方式和标准支付监理费用,监理费用包括但不限于监理人员工资、差旅费、办公费等。
2.2 监理费用支付方式为(支付方式),支付时间为(具体时间)。
三、监理期限。
3.1 监理期限为(具体时间),自(日期)起至(日期)止。
3.2 如因不可抗力或其他不可抗拒原因导致监理期限需要延长的,应当经双方书面协商一致,并办理相关手续。
四、监理成果提交和责任。
4.1 乙方应当按照监理合同书约定的要求,及时向甲方提交监理成果报告,包括但不限于施工图设计审查意见、施工过程监理报告、工程质量检验报告等。
4.2 乙方应当对监理工作负责,如因监理不力导致工程质量、安全等问题,应当承担相应的责任。
五、保密条款。
5.1 双方应当保守工程项目的相关信息,不得擅自向外泄露。
5.2 在监理工作中获取的相关资料和信息,不得用于其他目的,如有违反,应当承担相应的法律责任。
六、争议解决。
6.1 因履行监理合同书发生的争议,双方应当友好协商解决,如协商不成,应当提交至(仲裁机构或法院)进行解决。
6.2 争议解决期间,监理工作不得因争议而中断,双方应当继续履行监理合同书约定的义务。
七、其他条款。
7.1 本监理合同书自双方签字盖章之日起生效,至监理期限届满之日止。
7.2 本监理合同书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
国家监理合同范本2017
国家监理合同范本2017甲方(委托方):_______________________(以下简称“甲方”)地址:______________________________________法定代表人:______________________________职务:______________________________________联系电话:_________________________________乙方(监理方):_______________________(以下简称“乙方”)地址:______________________________________法定代表人:______________________________职务:______________________________________联系电话:_________________________________鉴于甲方拟对________________(以下简称“项目”)进行监理,乙方具有相应的资质和能力,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就监理服务事宜达成如下合同条款:第一条监理服务范围1.1 乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和本合同约定,对甲方的项目实施全过程监理。
1.2 监理服务包括但不限于:工程质量控制、进度控制、成本控制、安全管理、环境保护、信息管理等。
第二条监理服务期限2.1 本合同监理服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如因甲方原因导致监理服务期限延长,甲方应提前____日书面通知乙方,并按本合同约定支付相应的监理费用。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用总额为人民币(大写):______________________元整(¥______________________元)。
3.2 监理费用的支付方式为:______________________________________________________。
2017工程监理合同(3篇)
2017工程监理合同(3篇)乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
第一条、合同期限、合同有效期:自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、乙方工作岗位及职责:1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
第五条、聘用合同的变更、终止和解除:1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条、其它事项:1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签、盖章后生效。
江西2017监理合同模板
江西2017监理合同模板一、监理合同的签订。
甲方(监理单位),______________(盖章)法定代表人,______________地址,______________邮政编码,______________电话,______________传真,______________联系人,______________乙方(被监理单位),______________(盖章)法定代表人,______________地址,______________邮政编码,______________电话,______________传真,______________联系人,______________丙方(监理人),______________(盖章)法定代表人,______________地址,______________邮政编码,______________电话,______________传真,______________联系人,______________监理合同签订日期,______________年______________月______________日监理合同签订地点,______________。
二、监理合同的内容。
1. 项目名称,______________。
2. 项目地点,______________。
3. 项目概况,______________。
4. 监理范围,______________。
5. 监理工作的具体内容,______________。
6. 监理工作的要求,______________。
7. 监理工作的时间安排,______________。
8. 监理工作的费用,______________。
9. 监理工作的支付方式,______________。
10. 监理工作的违约责任,______________。
11. 监理合同的变更和解除,______________。
12. 监理合同的争议解决,______________。
监理合同范本2017
监理合同范本2017合同编号:______ 监理合同甲方(委托方):______乙方(监理方):______第一条工程概况1.1 工程名称:______1.2 工程地点:______1.3 工程性质:______1.4 工程规模:______1.5 监理范围:______第二条监理依据2.1 乙方依据国家、行业及地方有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准和设计文件等进行监理。
2.2 甲方应向乙方提供与工程相关的资料、图纸、技术文件等,并保证其真实、准确、完整。
第三条监理内容3.1 乙方负责对工程的施工质量、进度、安全、投资等方面进行监督管理。
3.2 乙方应按照甲方的要求,制定监理规划、监理实施细则,并报甲方批准。
3.3 乙方应审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案、进度计划等文件,并提出监理意见。
3.4 乙方应监督施工单位按照设计文件、规范和标准进行施工,对施工过程进行检查、验收,并签署相关文件。
3.5 乙方应参加与工程有关的协调会议,协调解决施工过程中出现的问题。
3.6 乙方应定期向甲方报告工程进展情况,对施工过程中出现的问题及时向甲方汇报,并提出处理建议。
3.7 乙方应审查施工单位提交的工程量报表,对施工单位完成的工程量进行核实。
3.8 乙方应参加工程竣工验收,签署竣工验收意见,并对工程质量缺陷提出整改要求。
3.9 乙方应协助甲方处理工程索赔、合同争议等事宜。
第四条监理费用4.1 甲方应按照本合同约定的监理费用标准向乙方支付监理费用。
4.2 监理费用包括:______4.3 监理费用支付方式:______第五条合同期限5.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
6.2 甲方未按照约定向乙方支付监理费用的,乙方有权暂停履行监理职责,并要求甲方支付逾期支付的监理费用。
监理招标合同范本2017
监理招标合同范本2017项目名称:[具体项目名称]项目地点:[项目具体地点]委托人(甲方):名称:[委托人名称]地址:[委托人地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]监理人(乙方):名称:[监理人名称]地址:[监理人地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]一、总则1. 甲方委托乙方,按本合同要求进行[项目名称]的监理服务。
2. 工程概况:工程名称:[具体工程名称]工程地点:[工程具体地点]工程规模:[工程规模描述]工程总投资:[工程总投资金额]二、监理服务范围及内容1. 监理服务范围:[详细说明监理服务的范围,包括工程的各个方面和阶段]2. 监理服务内容:协助委托人编写开工报告;审查承包人各项施工准备工作,下达开工通知书;督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施;审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,并监督实施;组织设计交底及图纸会审,审查设计变更;审核承包人提出的分包工程项目及选择的分包单位;编制投资控制计划,审核已完工程量,并按已完工程量签认工程中期付款凭证;协助委托人进行工程竣工结算;协助委托人组织工程竣工验收;监督承包人严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工,控制工程质量;定期组织召开工程例会,协调解决施工中的有关问题;定期向委托人报告工程进度、质量、投资控制及安全生产情况。
三、监理服务期限监理服务期限自本合同签订之日起,至工程竣工验收合格并完成工程竣工结算之日止。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
甲方有对工程施工组织设计、施工方案、施工进度计划的审批权。
甲方有权要求乙方更换不称职的监理人员,直至终止合同。
甲方应按本合同约定的时间和方式向乙方支付监理费用。
2. 乙方的权利和义务乙方有选择工程总承包人的建议权。
建筑监理合同范本2017
建筑监理合同范本2017甲方(委托方):_______乙方(监理方):_______一、监理工程概况1. 工程名称:_______2. 工程地点:_______3. 工程类型:_______4. 工程规模:_______5. 监理期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
二、监理内容1. 乙方负责对甲方委托的工程进行全过程监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等。
2. 乙方负责审查施工图纸、施工组织设计、施工方案等,确保工程质量符合国家及行业相关标准。
3. 乙方负责监督施工现场,确保工程进度、安全、环保等方面的要求得到满足。
4. 乙方负责组织分部工程验收、竣工验收,对工程质量、进度、投资等方面进行评价。
5. 乙方有权对违反合同规定的行为进行制止,并提出整改意见。
三、监理费用1. 监理费用为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______。
2. 甲方应在合同签订后_______个工作日内支付乙方监理费用的50%作为预付款。
3. 监理费用支付方式:_______。
4. 乙方开具正规发票。
四、双方权利和义务1. 甲方:(1)提供监理所需的工程资料、图纸、文件等。
(2)对乙方提出的整改意见及时整改。
(3)按时支付监理费用。
2. 乙方:(1)按照合同约定,认真履行监理职责。
(2)对监理过程中发现的问题及时向甲方报告。
(3)保守甲方的商业秘密。
五、违约责任1. 甲方未按时支付监理费用的,应按逾期支付金额的千分之_______向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
2. 如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2017工程监理合同
2017工程监理合同工程监理合同是业主与监理单位之间就特定工程项目的监督管理工作所签订的法律文件。
它规定了监理单位的职责范围、工作内容、服务标准以及双方的权利和义务。
以下是一份标准的2017年工程监理合同范本:【合同标题】2017年工程监理合同【甲方(业主)信息】名称:地址:法定代表人:联系电话:【乙方(监理单位)信息】名称:地址:法定代表人:资质等级:证书编号:联系电话:【合同】第一条合同目的为保证工程项目的质量、进度和投资控制,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本合同。
第二条监理范围乙方负责对甲方工程项目的建设全过程进行监督管理,包括但不限于工程设计、施工、验收等各个阶段。
第三条监理职责1. 审查并确认工程施工图纸及相关技术资料。
2. 监督施工单位按照设计要求、施工规范和合同约定进行施工。
3. 定期检查工程进度,确保按计划执行。
4. 参与工程质量事故的处理,提出整改意见。
5. 审核工程变更、索赔等事项,控制工程成本。
6. 组织工程竣工验收,出具监理报告。
第四条监理期限自本合同签订之日起至工程项目竣工验收合格并完成所有监理工作之日止。
第五条监理费用监理费用根据工程项目的具体情况和乙方提供的服务内容确定,由甲乙双方协商一致后支付。
第六条违约责任1. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题,应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付监理费用,应按日支付滞纳金。
第七条争议解决因履行本合同所产生的争议,甲乙双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第八条其他约定双方可根据工程项目的具体情况,另行签订补充协议。
第九条附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
监理合同范本2017
监理合同范本2017委托人(全称):______________________监理人(全称):______________________鉴于委托人拟建设______________________工程,且愿意委托监理人承担该工程的监理工作,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:______________________2. 工程地点:______________________3. 工程规模:______________________4. 工程总投资:______________________二、监理范围1. 工程施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及协调工作。
2. 工程竣工验收阶段的监理工作,包括协助委托人组织工程竣工验收,审查工程竣工结算等。
三、监理服务期限监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格且缺陷责任期满为止。
四、监理酬金及支付方式1. 监理酬金为人民币(大写)______________________元(小写:¥______________________元)。
2. 支付方式:(1)本合同签订后______个工作日内,委托人支付监理酬金的______%作为预付款;(2)工程施工过程中,按工程进度分阶段支付监理酬金,具体支付时间和金额根据工程实际情况双方协商确定;(3)工程竣工验收合格后______个工作日内,委托人支付监理酬金的______%;(4)缺陷责任期满后______个工作日内,委托人支付监理酬金的______%。
五、双方的权利和义务(一)委托人的权利和义务1. 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
2. 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
3. 委托人应负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
监理安装合同范本2017
监理安装合同范本2017合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(监理方):_______丙方(安装方):_______鉴于甲方委托乙方对丙方进行安装工程的监理,为确保工程质量和双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙丙三方经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程预算:_______二、监理范围和内容2.1 监理范围:乙方负责对丙方在甲方委托的安装工程范围内进行监理。
2.2 监理内容:(1)监督丙方按照国家有关法律法规、技术规范和设计文件进行施工;(2)检查丙方的施工组织设计、施工方案、施工技术措施等是否符合国家规定和甲方要求;(3)对丙方的施工进度、质量、安全、环保等方面进行监督,发现问题及时提出整改意见;(4)对丙方的工程材料、构件、设备等进行检验,确保其符合国家规定和甲方要求;(5)对丙方的施工情况进行记录,定期向甲方报告监理情况。
三、监理期限3.1 本合同自双方签订之日起生效,监理期限为_______个月,自工程开工之日起计算。
3.2 如因工程延期等原因,需延长监理期限,三方应协商一致,签订补充协议。
四、监理费用4.1 乙方的监理费用为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
4.2 甲方应在合同签订后_______日内向乙方支付监理费用。
4.3 乙方在监理过程中发生的差旅费、住宿费等费用,由甲方承担。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同规定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为合同总金额的_______%。
5.2 乙方未按照约定履行监理职责,造成工程质量、安全事故等,应承担相应的法律责任。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
2017监理合同模板
2017监理合同模板甲方(监理单位):_________监理有限公司乙方(被监理单位):_________建设工程有限公司根据《中华人民共和国建设法》、《工程建设监理管理条例》和其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就建设工程监理事宜达成如下协议:第一条合同名称本合同的名称为“2017监理合同”。
第二条项目名称及建设单位1. 项目名称:_________工程项目。
2. 建设单位:_________建设工程有限公司。
第三条监理范围1. 本次监理范围包括但不限于:(1)对建设工程的总体规划、设计和施工计划进行审查,并监督其实施;(2)对建设工程施工现场进行巡视,监督施工进度、质量和安全;(3)对施工单位在施工过程中遇到的问题提出意见和建议,并协助解决;(4)对建设工程的验收、竣工和交付等环节进行监督和验收。
2. 乙方需全面、规范地履行监理职责,确保建设工程质量达到规定标准。
第四条监理人员1. 甲方应指派专业监理人员从事本次监理工作,并确保其具备相应资格和经验。
2. 乙方应给予监理人员必要的协助和支持,确保其履行监理职责。
第五条价款及支付方式1. 甲方对本次监理工作的价款为人民币_________元整。
2. 价款支付方式:分____次支付,分别为工程开工前、中期施工阶段、竣工验收后。
第六条变更和解决争议1. 在监理过程中,如发现需要变更监理范围或其他事项,应由甲、乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 如在监理过程中发生争议,应由甲、乙双方友好协商解决;协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁。
第七条法律适用和争议解决1. 本合同涉及的法律问题,适用中华人民共和国法律。
2. 本合同任何一方出现违约情况,应承担相应法律责任。
第八条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收之日止。
甲方:_________监理有限公司(盖章)乙方:_________建设工程有限公司(盖章)日期:_________年_________月_________日以上为《2017监理合同》范本,仅供参考。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF-2012-0202)建设工程监理合同合同编号:工程名称:住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥元)。
包括:1. 监理酬金:。
2. 相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。
2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间:年月日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
正副本出现不一致时,以正本为准。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更,应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。