提前交房协议书
房子提前交房协议书
房子提前交房协议书甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________鉴于甲方为房产的合法所有者，乙方为房产的购买者，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方提前交付房产给乙方使用，达成如下协议：第一条房产信息1.1 甲方同意将位于_________________________（房产地址）的房产，建筑面积为_________平方米，提前交付给乙方使用。
1.2 房产的具体情况包括但不限于房产的结构、设施、装修状况等，双方已在签订本协议前进行了现场查看并达成一致。
第二条提前交房的条件2.1 乙方同意按照甲方的要求支付相应的房款，并保证房款的支付符合双方约定的付款方式和时间。
2.2 甲方在乙方支付房款后，应尽快办理房产交付手续，并保证房产的交付符合国家相关法律法规的规定。
第三条提前交房的义务3.1 甲方应保证提前交付的房产不存在任何权属争议，且无未了结的债务。
3.2 乙方在接收房产后，应妥善使用和管理房产，不得从事任何违法活动。
第四条违约责任4.1 如甲方未能按照本协议约定的时间提前交付房产，应向乙方支付违约金，违约金的具体数额为_________。
4.2 如乙方未能按照本协议约定的时间支付房款，应向甲方支付违约金，违约金的具体数额为_________。
第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
6.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024二手房买卖提前交房协议书
2024二手房买卖提前交房协议书2024年二手房买卖提前交房协议书卖方(甲方):________________买方(乙方):________________鉴于卖方拥有位于________的房产，现同意在________年__月__日前交付给买方，双方经友好协商，达成如下协议：第一条房屋交付1.1 卖方应在约定的日期将房屋及附属设施交付给买方。
1.2 如卖方未能按期交付，应支付逾期违约金，计算方式为每日总价款的千分之五。
第二条房屋质量保证2.1 在交付日期起的十五日内，卖方应对房屋的质量进行检查，并保证房屋符合国家相关法律法规的规定，不存在影响正常使用的问题。
2.2 若买方在接收房屋后发现存在质量问题，应立即通知卖方。
卖方应在接到通知后的七日内进行修复，修复期间的住宿和餐饮费用由卖方承担。
第三条付款条款3.1 买方应在接收房屋时一次性支付全部款项。
3.2 如买方未按期付款，卖方有权终止本协议，并要求买方支付逾期付款的违约金。
第四条权利义务互换4.1 在买方接收房屋前，卖方有权随时解除本协议，但需提前通知买方。
4.2 在卖方交付房屋后，买方有权对房屋进行装修或改建，但需事先征得卖方的书面同意。
第五条争议解决如双方在执行本协议过程中发生任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
此致敬礼！卖方(签名):________________ 日期：________________买方(签名):________________ 日期：________________。
临时提前交房协议书模板
```
临时提前交房协议书
甲方（出卖人）：________________
乙方（买受人）：________________
鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为：______。
现甲乙双方经协商一致，达成如下临时提前交房协议：
一、交房时间
1. 依据买卖合同约定，房屋原定交付使用日期为____年__月__日。
2. 经甲乙双方协商一致，甲方同意将房屋提前交付给乙方使用，具体提前交房日
期为____年__月__日。
二、房屋交付及验收
1. 甲方应确保提前交房的房屋符合买卖合同约定的交付条件，包括但不限于房屋
结构安全、配套设施齐全等。
2. 乙方应在收到甲方提前交房通知之日起__日内对房屋进行验收，如有不符合约
定的情况，乙方有权要求甲方整改。
3. 验收合格后，乙方应签署《房屋验收确认书》。
三、费用及责任
1. 甲方提前交房不改变买卖合同约定的总价款，乙方应按约定支付购房款。
2. 因甲方提前交房产生的额外费用（如装修、物业费等），由双方另行协商解决。
3. 若因甲方原因导致房屋提前交房后出现质量问题，甲方应承担相应的维修责任。
四、其他约定
1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________
乙方（签字）：________________
签订日期：____年__月__日
```
请根据实际情况调整协议内容，并在签订前咨询专业法律人士的意见。
业主提前交房协议书
业主提前交房协议书甲方（业主）：____________________乙方（开发商）：____________________鉴于甲方已与乙方就购买位于_________________的房产达成初步意向，现甲方希望提前接收该房产，乙方同意在满足一定条件下提前交付房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。
第一条房产信息1.1 房产地址：_________________。
1.2 房产面积：_________________平方米。
1.3 房产性质：_________________。
第二条提前交房的条件2.1 甲方需支付房产总价款的______%作为提前交房的定金。
2.2 甲方应在乙方通知的日期内完成剩余房款的支付。
2.3 甲方应遵守乙方关于提前交房的具体安排和要求。
第三条提前交房的权利与义务3.1 乙方应保证在交付房产时，房产的质量和配套设施符合双方约定的标准。
3.2 甲方在接收房产后，应按照约定使用房产，不得擅自改变房产结构或用途。
3.3 甲方在接收房产后，应承担相应的物业管理费用。
第四条提前交房的风险与责任4.1 提前交房期间，甲方应自行承担房产使用过程中的风险。
4.2 因甲方原因导致房产损坏或损失的，甲方应负责修复或赔偿。
4.3 乙方应在房产交付前完成必要的安全检查，并提供相应的安全保证。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付房款或违反本协议其他条款，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。
5.2 如乙方未按约定条件提前交付房产，甲方有权要求乙方承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向房产所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：____________________乙方签字：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________（以下无正文）。
提前交房协议书模板
甲方（卖方）： [卖方全称]地址：[卖方地址]联系电话：[卖方联系电话]乙方（买方）： [买方全称]地址：[买方地址]联系电话：[买方联系电话]鉴于甲方拥有位于[房屋地址]的房产，建筑面积为[房屋面积]平方米，结构为[房屋结构]，乙方有意购买该房产。
经双方友好协商，甲方同意在原定的交房日期前将房产交付给乙方，现就提前交房事宜达成如下协议：第一条房产基本情况1.1 房产所有权证号：[房产证号]1.2 房产地址：[房屋地址]1.3 房产建筑面积：[房屋面积]平方米1.4 房产结构：[房屋结构]1.5 房产用途：[房屋用途]第二条提前交房2.1 双方同意，甲方在[原定交房日期]前[提前天数]内将房产交付给乙方。
2.2 甲方应确保在交付房产时，该房产已具备入住条件，包括但不限于：房屋结构安全、设施齐全、水电供应正常等。
2.3 甲方应向乙方提供完整的房产交付文件，包括但不限于房产证、土地证、物业费缴纳证明等。
第三条费用承担3.1 甲方应承担因提前交房而产生的所有费用，包括但不限于：装修费用、临时设施费用、物业费用等。
3.2 乙方应在接房前向甲方支付[提前交房费用]，具体金额由双方另行协商确定。
第四条付款方式4.1 乙方应在房产交付前支付[提前交房费用]。
4.2 甲方应向乙方提供合法的收款凭证。
第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构]解决。
第六条其他6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（卖方）：代表签名：____________日期：____________乙方（买方）：代表签名：____________日期：____________[注：本协议书仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
]。
提前交房安全协议书范本
提前交房安全协议书范本甲方（卖方）：_____________乙方（买方）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于_______的房产（以下简称“该房产”）出售给乙方。
现因特殊情况，双方同意提前进行房屋交接。
为此，特订立本提前交房安全协议书（以下简称“本协议”）。
一、提前交房时间及条件1. 甲方确保该房产的主体结构安全无缺陷，室内装修符合原合同约定的标准。
2. 甲方应于____年__月__日前完成该房产的所有建设、装修工作，并通过相关部门的质量验收。
3. 乙方有权在提前交房前对房屋进行验收，如发现质量问题，甲方应负责无偿修复。
二、权利义务声明1. 甲方保证提前交房不降低原合同约定的房屋质量标准，且不存在任何权属纠纷。
2. 乙方确认已了解提前交房可能带来的风险，并自愿承担由此产生的一切后果。
三、违约责任1. 如甲方未能按照本协议约定的时间和条件完成房屋交付，应按照原合同的违约条款向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定时间接收房屋，应向甲方支付相应的违约金。
四、其他事项1. 本协议未尽事宜，依照原合同及相关法律法规执行。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表人签字：_____________ 代表人签字：_____________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意：以上范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行修改和补充，必要时请咨询专业律师以确保文本的合法性和有效性。
提前交房协议书(7篇)
提前交房协议书甲方：乙方：现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的____项目____号楼____单元____楼____户(初测房号为____)物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为____平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，双方约定售价为____元/平米，该套房屋暂定总价为(大写____(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。
2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：(1)两共基金(总房款的____%)人民币____元整(￥：____元);(2)契税(总房款的____%)人民币____元整(￥：____元);(3)物业费用(____元/月/㎡)人民币____元整(￥：____元);(4)装修保证金人民币____元整(￥：____元);(5)垃圾清运费(____元/㎡)人民币____元整(￥：____元);(6)临时用电费用(____元/度)人民币____元整(￥：____元);(7)____年度供暖期的采暖费用(____元/㎡/____个月)人民币____元整(￥：____元)，实收人民币____元整(￥：__________);(8)甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币____元整(￥：____元);(9)上述费用合计为人民币(大写)____元整(￥：____元)4、上述费用收取依据或理由：(1)两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额;(2)预收____年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费;其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还;(3)因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。
提前交房协议书范本的内容
提前交房协议书范本的内容甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于_____________________（地址）的房产（以下简称“该房产”）的合法所有者，乙方为该房产的合法购买者，双方于____年____月____日签订了《房产买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将该房产出售给乙方。
现甲乙双方经友好协商，就甲方提前交付该房产给乙方使用事宜，达成如下协议：第一条提前交房的约定1.1 甲方同意根据乙方的要求，将原合同约定的交房时间提前至____年____月____日。
1.2 乙方同意按照本协议约定的条件接受提前交房。
第二条提前交房的条件2.1 甲方应确保该房产在提前交房前已满足原合同约定的交房条件。
2.2 甲方应在提前交房前向乙方提供该房产的钥匙、相关证件及其他必要的交房资料。
2.3 乙方应在提前交房前向甲方支付原合同约定的购房款的____%。
第三条提前交房的程序3.1 甲方应在提前交房日期前____天通知乙方。
3.2 乙方应在接到甲方通知后____天内与甲方办理提前交房手续。
3.3 提前交房手续包括但不限于签署本协议、支付约定款项、接收房产钥匙及相关资料。
第四条提前交房后的权利义务4.1 提前交房后，乙方有权使用该房产，但不得改变该房产的结构和用途。
4.2 提前交房后，甲方仍应按照原合同的约定履行其义务，直至原合同约定的交房日期。
4.3 提前交房后，乙方应妥善保管该房产，并承担因使用不当造成的损失。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未能按照本协议约定的时间提前交房，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未提前交房天数×购房款总额×____%。
5.2 如乙方未能按照本协议约定的时间支付约定款项，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=逾期支付天数×逾期支付款项总额×____%。
2024年提前交房协议
2024年提前交房协议
协议书
甲方：（出租方）
乙方：（承租方）
鉴于甲、乙双方就提前交房一事达成如下协议：
一、乙方同意提前交房，并承诺按照约定时间完成入住手续，不得拖延。
二、甲方同意在提前交房时间内完成相关房屋整改及清洁工作，确保房屋状态符合合同约定。
三、乙方同意在提前交房前一次性支付全部租金及押金，不得拖欠或分期支付。
四、甲方承诺保证提前交房期间房屋状态良好，如有损坏，甲方应承担修复费用。
五、双方同意在提前交房后签订正式租赁合同，明确租金、押金、租期等事项。
六、若因乙方原因导致提前交房无法完成，甲方有权要求赔偿违约金。
七、本协议自双方签字盖章生效，至合同期满或提前交房完成之日终止。
甲方（盖章）：______________________
乙方（盖章）：______________________
签订日期：______________________
以上为提前交房协议书，甲乙双方应严格遵守协议内容，如有违反，应承担相应责任。
2024二手房买卖提前交房协议书
2024二手房买卖提前交房协议书合同编号：__________二手房买卖提前交房协议书卖方：姓名：__________身份证号码：__________地址：__________买方：姓名：__________身份证号码：__________地址：__________第一条：交房时间卖方同意在__________年__________月__________日前将该房屋交付给买方。
第二条：交房条件（1）房屋权属清晰，无任何抵押、债务等法律纠纷；（2）房屋及附属设施设备应完好，不存在重大质量问题；（3）房屋内的家具、家电等物品应按照双方约定的方式处理。
2. 卖方应在交房前将该房屋内的所有物品清理干净，确保房屋整洁有序。
第三条：费用承担（1）房屋买卖过程中产生的契税、印花税等税费；（2）房屋过户过程中产生的费用；（3）提前交房所需的额外费用。
（1）房屋所有权转移登记费用；（2）水、电、燃气、物业等费用至交房日的欠费。
第四条：违约责任1. 若卖方未按照本协议约定的时间交付该房屋，应向买方支付违约金，违约金为房价的__________%。
2. 若买方未按照本协议约定的时间支付购房款项，应向卖方支付违约金，违约金为房价的__________%。
第五条：争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条：其他约定1. 本协议一式两份，卖方和买方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
卖方（盖章）：__________买方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日。
2024二手房买卖提前交房协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024二手房买卖提前交房协议书本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方（卖方）1.2 乙方（买方）1.3 房屋描述1.3.1 房屋地址1.3.2 房屋面积1.3.3 房屋户型1.3.4 房屋所有权证号第二条：交房时间及条件2.1 提前交房时间2.2 提前交房条件2.3 乙方验收房屋2.4 房屋交付手续第三条：房屋状态及维修责任3.1 甲方保证房屋交付时符合合同约定的质量标准3.2 甲方负责维修和整改3.3 乙方对房屋的合理使用第四条：交易款项及支付方式4.1 房款支付方式4.2 提前交房奖励或补偿4.3 款项支付时间及条件第五条：违约责任及赔偿5.1 甲方违约5.2 乙方违约5.3 违约赔偿金额及方式第六条：争议解决方式6.1 双方协商解决6.2 提交甲方所在地人民法院诉讼解决第七条：其他约定7.1 房屋过户手续7.2 物业、水电费等转移7.3 家具、家电等物品归属第八条：合同的生效、变更和解除8.1 合同生效时间8.2 合同变更条件8.3 合同解除条件第九条：双方信息保密9.1 保护双方隐私9.2 不得泄露合同内容给第三方第十条：法律适用及解释10.1 适用中华人民共和国法律法规10.2 本合同未尽事宜，按照法律规定执行第十一条：附件11.1 房屋所有权证复印件11.2 买卖合同复印件11.3 其他相关文件第十二条：签署日期及地点12.1 甲方（卖方）签字12.2 乙方（买方）签字12.3 见证人签字12.4 签署日期12.5 签署地点第十三条：补充协议13.1 如双方在合同履行过程中有其他补充约定，可签订补充协议13.2 补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条：合同正本及副本14.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份14.2 本合同副本具有同等法律效力，如有冲突，以正本为准第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方（卖方）：指房屋的出售方，即本合同的甲方。
提前交房协议书
提前交房协议书1. 协议背景本协议由甲方（购房人）和乙方（开发商）共同签订，就提前交房事宜进行协商和约定。
2. 协议内容2.1 提前交房时间甲方同意提前交房的日期为XX年XX月XX日。
双方同意在该日期前完成房屋的装修和内部设施的安装。
2.2 房屋验收标准双方同意按照乙方所建房屋的相关设计及规范进行验收。
甲方有权对房屋进行全面检查，并提出合理要求和建议。
2.3 提前交房费用甲方同意支付提前交房所需的费用。
费用包括但不限于装修费、设施安装费、维修保养费等。
2.4 其他约定双方在本协议签订之前已就房屋的其他事项进行了详细的协商和约定，以上述约定为准，并作为本协议的补充部分。
3. 协议有效期本协议自双方签字之日起生效，并在提前交房事宜完成后自动失效。
4. 违约责任4.1 乙方违约责任如果乙方未按照约定时间完成提前交房，甲方有权要求乙方支付违约金。
违约金的具体金额由双方协商确定，但不得超过提前交房费用的10%。
4.2 甲方违约责任如果甲方未按照约定时间支付提前交房费用，乙方有权要求甲方支付违约金。
违约金的具体金额由双方协商确定，但不得超过提前交房费用的10%。
5. 争议解决如因执行本协议发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
6. 协议变更如需对本协议内容进行修改或补充，双方应通过书面协议达成一致。
7. 协议解除本协议解除视为提前交房事宜已完成。
以上为双方自愿签订的提前交房协议，请双方认真阅读并理解各项条款后再进行签字。
甲方签字：__________________ 乙方签字：__________________ 日期：______________________。
临时提前交房协议书范本
临时提前交房协议书范本甲方（开发商）：_________________________乙方（购房者）：_________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《商品房预售合同》/《商品房销售合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于________________________的房屋（以下简称“该房屋”）出售给乙方，现因甲方原因，拟提前交付该房屋给乙方使用。
甲乙双方经协商一致，就提前交房事宜达成如下协议：一、提前交房时间甲方同意于____年____月____日将该房屋交付给乙方使用，该日期为原合同约定的交房日期之前。
二、交房条件1. 甲方保证该房屋在交付时符合原合同约定的交付条件。
2. 甲方应提前通知乙方进行房屋验收，并提供必要的验收资料。
3. 乙方应在接到甲方通知后的____个工作日内完成验收，并签署房屋验收单。
三、费用承担1. 甲方应承担因提前交房产生的额外费用，包括但不限于房屋维修、保养等费用。
2. 乙方应按照原合同约定支付房屋价款，不得因提前交房要求甲方减免或延迟支付。
四、权利与义务1. 甲方应保证该房屋在交付时不存在任何权利瑕疵或债务纠纷。
2. 乙方在接收房屋后，应妥善使用和保管该房屋，不得擅自改变房屋结构或用途。
五、违约责任1. 如甲方未能按本协议约定的时间交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金按房屋总价款的____%计算。
2. 如乙方未能按本协议约定的时间完成验收或支付房款，应向甲方支付违约金，违约金按房屋总价款的____%计算。
六、其他1. 本协议一经双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________________授权代表（签字）：_________________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_________________________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前由专业法律人士进行审核。
提前交房合同协议书
提前交房合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！提前交房合同协议书甲方（开发商）：__________乙方（购房者）：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提前交付房屋事宜，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方作为房屋的开发商，承诺在合同约定的时间内将符合交付条件的房屋交付给乙方。
1.2 乙方作为购房者，同意购买甲方开发的房屋，并按照合同约定支付房价款。
二、提前交房条件2.1 甲方提前交房应满足以下条件：（1）房屋建设符合国家相关法律法规及强制性标准；（2）房屋质量符合国家相关标准和甲方承诺的质量标准；（3）房屋配套设施齐全，达到正常居住条件；（4）取得房屋所有权证和土地使用权证；（5）其他合同约定的条件。
2.2 甲方应在合同约定的交房日期之前，书面通知乙方提前交房的时间和地点。
三、提前交房手续3.1 甲方提前交房时，应向乙方提供以下资料：（1）房屋所有权证和土地使用权证；（2）房屋质量保证书；（3）房屋使用说明书；（4）其他相关资料。
3.2 乙方在收到甲方提前交房通知后，应在规定时间内到指定地点办理交房手续。
四、提前交房费用4.1 甲方提前交房应承担以下费用：（1）房屋建设成本及相关税费；（2）房屋质量保证费用；（3）房屋配套设施维修费用；（4）其他合同约定的费用。
4.2 乙方应按照合同约定支付房价款，如有逾期支付，应承担逾期付款的违约责任。
五、违约责任5.1 甲方未按照合同约定条件提前交房，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照合同约定时间支付房价款，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
六、争议解决本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房提前交房协议书
商品房提前交房协议书协议双方甲方：（以下简称开发商）地址：______________联系人：______________ 电话：______________乙方：（以下简称购房人）地址：______________联系人：______________ 电话：______________协议内容根据《商品房预售管理条例》等法规和原购房合同的约定，甲乙双方经友好协商，特此签订本商品房提前交房协议书（以下简称本协议）。
一、提前交房时间1.基于购房人需求，甲方同意将购房人购买的房屋提前交付，具体交付时间为____年____月____日。
2.提前交付的房屋，按照合同约定，以及开发商与施工单位和各供应商相互协商，进行装修和设备安装等。
二、房屋交付标准1.房屋交付标准按照原购房合同约定为标准，同时增加提前交房部分的补充协议约定。
2.提前交付的房屋，开发商承诺经过传统装修和设备安装的验收，符合规定的房屋交付标准，并认真执行保修条款。
3.购房人应按照原购房合同的支付方式及时支付购房款余额。
三、违约责任1.如甲方不能按照约定时间提前交房，甲方应在延期交房前及时通知乙方，并书面说明原因。
2.如乙方未按原购房合同支付购房款余额或延迟办理房屋产权证等情形发生，将视为乙方违约，甲方有权暂停提前交房，将房屋转为原建设周期按时交付。
3.由于双方原先约定交房时间与实际交房时间的差别可能对乙方造成的经济损失和不便，甲方按原购房合同约定给予优惠补偿。
四、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，并将作为原购房合同的有效补充。
3.对本协议未尽事项，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
临时提前交房协议书范本
临时提前交房协议书范本甲方（卖方）：_______________________地址：_________________________________联系电话：__________________________乙方（买方）：_______________________地址：_________________________________联系电话：__________________________鉴于甲方为房产的合法所有者，乙方为房产的购买者，双方就甲方提前交付房产给乙方使用一事，经友好协商，达成如下协议：第一条房产信息甲方同意将位于_____________________（房产地址）的房产，建筑面积为__________平方米，房屋结构为__________，房屋性质为__________，提前交付给乙方使用。
第二条提前交房条件1. 乙方已支付房产总价款的__________%，即人民币__________元（大写：__________）。
2. 甲方已取得房产的产权证书，且房产无任何权属纠纷。
3. 甲方应保证房产结构安全，符合居住使用标准。
第三条提前交房时间甲方同意于__________年__________月__________日前将房产交付给乙方使用。
第四条房产交接1. 甲方应将房产钥匙、产权证书等相关文件一并交付给乙方。
2. 双方应共同对房产进行验收，确认房产状况无误后，签署交接单。
第五条费用承担1. 提前交房期间，房产所产生的物业管理费、水电费等由乙方承担。
2. 如因甲方原因导致房产不能按时交付，甲方应承担由此产生的额外费用。
第六条违约责任1. 如甲方未按约定时间交付房产，每逾期一日，应向乙方支付房产总价款的__________‰作为违约金。
2. 如乙方未按约定支付剩余房款，每逾期一日，应向甲方支付未付款项的__________‰作为违约金。
第七条争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
客户提前交房协议书模板
甲方（客户）：____________________乙方（开发商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方提前交房事宜达成如下协议：一、交房时间1. 本项目原定交房日期为____年____月____日。
2. 经甲乙双方协商一致，甲方同意在原定交房日期前提前交房。
二、提前交房原因甲方提前交房的原因如下：（一）甲方自愿；（二）甲方确有急需入住的合理需求。
三、提前交房条件1. 乙方应确保房屋在提前交房前达到以下条件：（1）房屋主体结构、配套设施等符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范要求；（2）房屋内外装修、设施设备安装完毕，并经过验收合格；（3）供水、供电、供气、通讯等配套设施齐全，能够正常使用；（4）消防、安防等安全设施设备齐全，能够正常使用；（5）其他相关配套设施完善。
2. 乙方应在提前交房前向甲方提供房屋质量保证书、物业管理公约等相关文件。
四、提前交房费用1. 甲方同意提前交房，应向乙方支付提前交房费用，具体金额为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 提前交房费用包括但不限于以下内容：（1）乙方因提前交房而产生的相关费用；（2）乙方为甲方提供的物业管理、房屋维修等服务费用；（3）其他相关费用。
五、违约责任1. 若乙方未在约定时间内完成提前交房，乙方应向甲方支付违约金，违约金为提前交房费用的____%。
2. 若甲方未在约定时间内支付提前交房费用，甲方应向乙方支付违约金，违约金为提前交房费用的____%。
六、争议解决1. 本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（客户）：____________________乙方（开发商）：____________________签订日期：____年____月____日。
二手房买卖提前交房协议书
二手房买卖提前交房协议书甲方（出售方）：＿____身份证号：＿____联系地址：＿____联系电话：＿____乙方（购买方）：＿____身份证号：＿____联系地址：＿____联系电话：＿____鉴于乙方购买甲方位于_____（房屋地址）的二手房，双方已就房屋买卖事宜达成初步意向，并签订了相关的房屋买卖合同。
经双方友好协商，现就甲方提前将房屋交付给乙方使用的相关事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1、房屋地址：＿____2、房屋建筑面积：＿____平方米3、房屋户型：＿____4、房屋附属设施及装修情况：＿____二、提前交房的时间甲方同意于_____年_____月_____日将上述房屋提前交付给乙方使用。
三、交房条件1、甲方应确保房屋在交付时处于以下状态：房屋结构完好，无明显损坏或安全隐患。
房屋内的水、电、气等设施能够正常使用。
房屋的门窗完好无损，能够正常关闭和开启。
2、甲方应将房屋的相关钥匙、门禁卡等交付给乙方。
四、相关费用的承担1、自提前交房之日起，房屋产生的水费、电费、燃气费、物业费等应由乙方承担。
2、若在提前交房期间，房屋发生需要维修的情况，维修费用的承担方式如下：因乙方使用不当造成的房屋损坏，维修费用由乙方承担。
因房屋本身质量问题或自然损耗导致的维修，费用由甲方承担。
五、房屋产权及过户1、双方确认，房屋的产权过户手续将按照双方签订的房屋买卖合同约定的时间和方式办理。
2、在未完成产权过户手续之前，乙方不得擅自对房屋进行转让、抵押等处置行为。
六、违约责任1、若甲方未按照本协议约定的时间和条件交付房屋，每逾期一天，应按照房屋成交总价的_____%向乙方支付违约金。
2、若乙方未按照本协议约定承担相关费用或对房屋造成损坏，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
七、争议解决如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1、本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
二手房买卖提前交房协议书
二手房买卖提前交房协议书1、合同主体11 卖方：姓名：＿___________________身份证号：＿___________________12 买方：姓名：＿___________________身份证号：＿___________________2、合同标的本协议的标的为位于具体地址的二手房。
该房屋的基本情况如下：21 房屋面积：具体面积22 房屋户型：具体户型23 房屋产权情况：清晰说明产权归属及有无抵押等限制情况3、权利义务31 卖方权利义务311 卖方有权按照协议约定收取房款。
312 卖方有义务确保房屋在提前交付时的现状与约定相符，包括但不限于房屋结构无损坏、附属设施设备完好等。
313 卖方应配合买方办理房屋相关的交接手续。
32 买方权利义务321 买方有权在提前交房后合理使用房屋，但不得擅自改变房屋结构和用途。
322 买方有义务按照协议约定支付房款。
323 买方应承担房屋在提前交付后的保管责任，如因买方原因造成房屋损坏，应负责修复或赔偿。
4、违约责任41 若卖方未按照约定时间和条件提前交房，应向买方支付违约金，违约金计算方式为：总房款的X%／日，直至交房为止。
若逾期超过具体天数天，买方有权解除合同，并要求卖方退还已支付房款及利息，同时卖方应按照总房款的X%向买方支付违约金。
42 若买方未按照约定支付房款，应向卖方支付违约金，违约金计算方式为：未支付房款的X%／日。
若逾期超过具体天数天，卖方有权解除合同，并没收买方已支付的定金，同时买方应按照总房款的X%向卖方支付违约金。
43 若因卖方原因导致房屋产权存在纠纷或无法正常办理过户手续，卖方应承担全部责任，退还买方已支付的房款及利息，并按照总房款的X%向买方支付违约金。
44 若因买方原因导致房屋无法正常接收或办理相关手续，买方应承担全部责任，卖方有权没收买方已支付的定金，并按照总房款的X%向卖方支付违约金。
5、争议解决方式51 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提前交房协议书
甲方：（姓名）：__________________身份证号码：________________________________
乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________ 乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室的房产，因乙方生育问题要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议：
一、乙方购买物业
乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室房产
二、甲乙双方约定楼价：
乙方定购单位付款方式为按揭付款方式，总价为人民币85万元整；乙方已支付购房首付款为：人民币30万元整，剩余款项约定为银行按揭贷款后支付。
三、甲乙双方声明共同遵守如下规定：
1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按购房合同条款履行责任及义务并办理完相关购房、按揭相关手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成房产交接手续。
2、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电费用在水电过户办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电费用，由甲方自行交付。
3、乙方购买房产余款选择按揭付款方式，需积极办理按揭手续并配合甲方进行银行放款相关手续，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于原购房合同约定时间内补足购房款。
四、违约责任
1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于原购房合同约定时间内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。
如与甲方协商经由甲方同意后的延迟可不视为违约。
2、该房产自钥匙移交起由乙方使用。
3、甲方保留该房产权益至购房尾款全额收到。
4、乙方支付给甲方全额购房款后，该协议失效。
五、其他
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，与本协议具同等法律效力的文书还有：甲乙双方签订购房合同等。
2、本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
地址：地址：日期：日期：
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！。