建设工程勘察合同(GF--2000--0203).doc

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________。

2. 工程地点：_________。

3. 工程规模：_________。

二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、地形测量等。

2. 勘察范围应当明确，具体范围由甲乙双方共同确定。

三、勘察期限和进度安排1. 乙方应在约定时间内完成勘察工作，如遇特殊情况需延长勘察期限的，应提前与甲方协商。

2. 乙方应按照进度安排进行勘察工作，确保勘察质量和进度。

四、费用和支付方式1. 甲方应按照约定支付乙方勘察费用，费用明细和支付方式由双方协商确定。

2. 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或中止的，甲方仍应支付乙方已完成的勘察费用。

五、质量标准和技术要求1. 乙方应按照国家和行业相关规定进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。

2. 乙方应提供符合甲方要求的勘察成果，包括但不限于勘察报告、图纸等。

六、保密条款1. 乙方应对在勘察过程中获知的甲方商业秘密及其他秘密信息予以保密。

2. 未经甲方同意，乙方不得将勘察成果用于其他用途。

否则，应承担相应的法律责任。

七、违约责任1. 如因乙方原因导致勘察工作未按约定完成或勘察成果不符合要求的，乙方应承担违约责任。

包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。

2. 如因甲方原因导致未按约定支付勘察费用的，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付滞纳金等。

八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议的，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

如因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决。

本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设工程勘察合同gf20000203

建设工程勘察合同（GF-2000-0203）合同编号：____________本合同由以下双方于________年____月____日签订：发包人：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________勘察人：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就发包人委托勘察人承担建设工程勘察任务的事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程建设地点：____________________1.3 工程规模、特征：____________________1.4 工程勘察任务委托文号、日期：____________________1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：勘察人应根据发包人的要求，完成岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探等工作。

勘察人应按照合同约定的技术要求进行勘察，并提供真实、准确、完整的勘察报告。

1.6 承接方式：勘察人应按照发包人的要求，采用合理的勘察方法和技术，确保勘察质量。

1.7 预计勘察主要工作量：勘察人应根据发包人提供的钻孔布置平面图实施取样；试验孔xx个钻孔，普通鉴别孔xx个，孔距不大于xx米，取样试验孔孔深xx～xxm；普通鉴别孔孔深xx～xxm，根据现场实际深度调整，但所有孔深不得小于xxm；同时必须达到国标取样的要求。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）工程名称：______________________________工程地点：______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人___________________________勘察人___________________________发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1．1工程名称：______________________________________________ ____1．2工程建设地点：______________________________________________ 1．3工程规模、特征：______________________________________________ _______________1．4工程勘察任务委托文号、日期：________________________________1．5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________ 1．6承接方式：______________________________________________ ____1．7预计勘察工作量：__________________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)3篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)合同编号：GF--2000--0203甲方：____________乙方：____________为了确保建设工程的质量和安全，甲方委托乙方进行勘察工作，双方达成以下建设工程勘察合同：一、勘察内容和范围1. 乙方应当按照甲方的要求，对建设工程的勘察范围、内容和要求进行认真研究，并书面提交勘察方案和勘察计划。

2. 建设工程的勘察范围包括但不限于土地勘察、地质勘察、地形测量、水文勘察、环境勘察等。

3. 勘察报告应当真实可靠，确保工程质量和安全。

二、勘察期限和费用1. 乙方应当在签订合同后______个工作日内，完成建设工程的勘察方案和计划，并提交给甲方。

勘察工作应当在______年______月______日前完成。

2. 勘察费用由甲方承担，乙方不得超出合同约定的费用范围，如有超出的部分需与甲方协商处理。

三、勘察方式和要求1. 乙方应当派遣技术人员到勘察现场进行实地勘察，并保证勘察数据的准确性和可靠性。

2. 勘察过程中，乙方应当与甲方保持密切联系，及时沟通，解决勘察中遇到的问题。

3. 勘察后，乙方应当提交完整的勘察报告，包括勘察数据、勘察意见等，并对可能存在的问题提出合理的解决方案。

四、保密条款1. 乙方应当严格遵守保密协议，确保勘察过程和报告的机密性，不得泄露相关信息。

2. 勘察报告仅限于甲方使用，未经乙方同意，不得向第三方透露。

五、违约责任1. 乙方未能按合同约定提交勘察方案和计划，或未能按时完成勘察工作的，应当承担相应的违约责任。

2. 如因乙方原因导致勘察结果不真实、不可靠，造成工程质量问题的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应当提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告提交之日止。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)建设工程勘察合同(GF--2000--0203)引言：建设工程勘察合同是在建设工程项目启动阶段，由业主与勘察单位签订的一种法律文件。

该合同的目的是确保勘察工作的顺利进行，为后续的设计和施工提供准确的技术数据和信息。

本文将对建设工程勘察合同(GF--2000--0203)进行详细的分析和解读，以帮助相关各方更好地理解和应用该合同。

一、合同背景和目的：建设工程勘察合同(GF--2000--0203)是根据国家相关法律法规制定的，旨在规范工程勘察活动，并保障各方的权益。

该合同的主要目的是确保勘察单位按照相关规定进行勘察工作，提供准确、可靠的勘察成果，为后续的设计和施工提供技术依据。

二、合同主要内容：1. 合同的当事人：本合同的当事人包括业主和勘察单位，双方应当具备相应的法律资格。

2. 项目范围：合同应明确勘察的具体项目范围和任务，包括勘察的区域、内容、要求等。

3. 工作计划和进度：合同应规定勘察工作的计划和进度，明确各项工作的开始和完成时间，以确保工作按时进行。

4. 技术要求：合同应明确勘察工作的技术要求，包括数据采集、测试方法、分析标准等，以保证勘察成果的准确性和可靠性。

5. 付款方式：合同应规定勘察费用的支付方式和时间，确保勘察单位按时获得相应的报酬。

6. 合同变更和解除：合同应明确变更和解除的条件和程序，以应对可能出现的不可抗力或其他情况。

三、合同执行过程：1. 前期准备：在合同签订后，业主和勘察单位应进行前期准备工作，包括确定勘察的具体范围和任务，制定工作计划和进度等。

2. 勘察工作：勘察单位应按照合同约定的范围和要求进行勘察工作，采集必要的数据和样本，并进行分析和测试。

3. 勘察成果提交：勘察单位应按照合同约定的时间提交勘察成果，包括勘察报告、数据分析结果等，以供业主进行后续的设计和施工。

4. 付款和结算：业主应按照合同约定的方式和时间支付勘察费用，勘察单位应提供相应的发票和结算文件。

建设工程勘察合同gf20000203

建设工程勘察合同gf20000203甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（勘察方）： [乙方全称]鉴于甲方拟进行建设工程项目，需要进行详细的勘察工作以获取准确的地质、地形等信息，乙方作为专业的勘察服务提供方，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本勘察合同。

第一条勘察范围及内容1.1 勘察范围：[具体勘察区域或工程名称]。

1.2 勘察内容：包括但不限于地形测量、地质调查、水文地质调查、工程地质评价、环境影响评估等。

第二条勘察标准及要求2.1 勘察工作应遵循国家及地方相关勘察规范和标准。

2.2 勘察结果应满足工程设计和施工的需要，确保数据的准确性和可靠性。

第三条勘察成果提交3.1 乙方应按照合同约定的时间和格式提交勘察报告。

3.2 勘察报告应包含所有必要的图表、数据和分析结果。

第四条合同价款及支付方式4.1 勘察费用总额为人民币[具体金额]元。

4.2 支付方式：甲方应在合同签订后[具体时间]内支付预付款[具体比例]%，勘察工作完成后支付余款。

第五条双方权利与义务5.1 甲方应提供必要的现场条件和相关资料，协助乙方进行勘察工作。

5.2 乙方应保证勘察工作的质量和进度，按时提交勘察成果。

第六条违约责任6.1 如因乙方原因导致勘察工作延误或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

6.2 如因甲方原因导致勘察工作无法进行，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

第七条合同变更与解除7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

7.2 遇有不可抗力因素导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。

第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

8.2 协商不成时，可提交至[具体仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。

第九条其他9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年__月__日请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体情况和法律要求进行详细制定。

GF-2000-0203 建设工程勘察规定合同

GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。

1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

GF--0203 建设工程勘察合同

GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。

1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

建设工程勘察合同2000-0203

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)建设工程勘察合同(GF--2000--0203)（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）工程名称：______________________________工程地点：______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人___________________________勘察人___________________________发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1．1 工程名称：__________________________________________________1．2 工程建设地点：______________________________________________1．3 工程规模、特征：_____________________________________________________________ 1．4 工程勘察任务委托文号、日期：________________________________1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________1．6 承接方式：__________________________________________________1．7 预计勘察工作量：__________________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

GF-2000-0203建设工程勘察合同(一)

GF—2000-0203建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称:工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担任务.根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况1.1工程名称：1。

2工程建设地点：1.3工程规模、特征:1。

4工程勘察任务委托文号、日期：1。

5工程勘察任务（内容）与技术要求:1.6承接方式1。

7预计勘察工作量：第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2。

1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2。

2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2。

3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2。

4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图.2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用.第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费.第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4。

1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按时开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理. 4。

1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时,工期顺延。

GF-2000-0203--建设工程勘察合同

GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。

1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)
根据您提供的信息，建设工程勘察合同的编号为GF-2000-0203。

建议您按照以下的内容来编写建设工程勘察合同：
合同编号：GF-2000-0203
甲方（委托人）：
（以下为甲方的详细信息）
乙方（勘察单位）：
（以下为乙方的详细信息）
合同背景：
1.甲方希望进行某项建设工程的勘察工作，为此委托乙方进行相应的勘察工作。

合同条款：
1.工作内容：乙方负责根据甲方的要求和项目需求，进行建设工程的勘察工作，包括但不限于...
（详细列出勘察工作的具体内容）
2.合作期限：本合同有效期为从签订之日起至勘察工作完成并经甲乙双方验收合格之日止。

3.费用与支付方式：甲方应按照双方协商达成的勘察费用进行支付，支付方式为...
4.质量要求与验收标准：乙方应按照国家相关标准及甲方的要求，完成勘察工作，并在规定时间内提交勘察报告。

5.知识产权：勘察报告和相关成果的知识产权归甲方所有。

6.违约责任：如一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任。

7.法律适用和争议解决：本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。

如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构或法院解决。

8.其他约定：任何双方需要提前解除合同的情况下，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托人）签字：日期：
乙方（勘察单位）签字：日期：。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)一、出土工后1、甲方应为乙方提供工作条件，包括施工、扫帚、水、砂、煤、天然气、与废品及其它生产和生活必需的人力和物力。

2、乙方应切实加强对施工现场管理，加强对工程安全、质量和现场订单的管理，严格按建设法规、施工工艺、技术标准进行施工，确保施工质量。

3、甲方应按合同约定时间支付工程款。

4、甲方要求变更施工程序、工程范围、工位置、施工量或施工条件等，应书面通知，然后由双方协商确定。

5、双方应互相配合，解决促进行工的工艺过程中的影响。

6、施工过程中，如出现工程质量问题或安全隐患，应及时通知甲方，不得隐瞒，以保证工程质量和安全。

7、甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和文档资料。

8、如发生质量问题或罗生误期拖期等需赔偿的情况，由质施双方协商解决。

9、在施工完毕后，乙方应主动协助甲方审计施工成本，并负责其中自己部分的核对工作。

10、施工完成后，乙方应加强对施工质量保证的责任。

11、质订合同解除或办按规定擅或工程终止报告提休止工。

12、工程完工后，乙方应做好工程档案工作的整理整顿，并交甲方保存。

13、甲方应对乙方施工的结果及材料支付为外部资。

14、双方都应遵守合同约定，积极地配合，共同推动合作方案进程。

15、其他另有约定的加记通注。

二、质合格与否程序1、双方亲在开工后，乙方可向工程监理部门提出许可审查申请。

2、质管理部与质验取冬接收整顿的细节处主管，经双方贴签的《施工主达可能与材料前检收据书(见修“93区》，副与材艺复余收整砂验应、施工的质R如、手税理破结过错、安检验艺与师验、安工场材、料验上复核审收，一属办全过检。

3、如有工程质疑过错问题，施工单位负责整顿。

4、工程监理部出具工程质量验收证书。

明。

5、工程按合同验收批准缴首入备册。

三、施工面临的问题与解决对策1、建筑施工过程中可能会面临的问题包括：施工合同变更、工程质疑过错、工程与材料质量监理数据疑日、工程安全与监理数据疑日、施工进度管控问题等。