工程监理补充协议范本
工程监理延期补充协议范本5篇
工程监理延期补充协议范本5篇篇1范本甲方（建设单位）：_________乙方（监理单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对_________工程进行监理，达成如下补充协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、监理服务内容1. 乙方应按照国家的有关法律法规，对甲方的工程建设实施全过程监理。
具体服务内容包括但不限于以下几个方面：（1）施工准备阶段的监理服务（2）施工阶段的监理服务（3）竣工验收阶段的监理服务（4）其他相关监理服务2. 乙方应提供现场监理服务，并配备相应的监理人员和设备。
监理人员应具备相应的专业知识和实践经验，能够胜任本职工作。
三、监理服务期限1. 原合同约定的监理服务期限为_________天。
经双方协商，现决定延期至_________天。
具体日期以甲方书面通知为准。
2. 乙方应在接到甲方书面通知后，尽快组织人员进场，并按照合同约定的内容和期限完成监理工作。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体费用及支付方式如下：（1）监理费用总额：_________元。
（2）支付方式：_________。
2. 乙方在收到甲方支付的款项后，应出具合法有效的发票。
如因乙方原因未能及时提供发票，甲方有权拒绝支付款项。
五、违约责任1. 甲方应按时向乙方支付监理费用。
如甲方未能按时支付，每逾期一天，应向乙方支付违约金_________元。
逾期超过_________天的，乙方有权解除合同。
2. 乙方应按时完成监理工作。
如乙方未能按时完成，每逾期一天，应向甲方支付违约金_________元。
逾期超过_________天的，甲方有权解除合同。
3. 因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。
工程监理补充协议合同范本
1.甲方的权利与义务：
（1）甲方按照本合同约定支付监理费用。
（2）甲方为乙方提供必要的办公和生活条件，确保乙方顺利开展监理工作。
（3）甲方及时向乙方提供与工程相关的资料、图纸等，并对乙方提出的合理要求给予积极配合。
（4）甲方对乙方在监理过程中发现的问题及时整改，确保工程质量。
2.乙方的权利与义务：
3.乙方未按约定履行监理职责，导致工程质量、进度等出现问题，应承担相应责任。
六、争议解决
1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
2.如协商不成，双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________个月。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
工程监理补充协议合同范本
一、定义与术语
1.本合同所述“工程”，是指位于__________（工程地址）的__________（工程名称）。
2. “甲方”是指承担本工程建设的单位或个人，以下简称“甲方”。
3. “乙方”是指接受甲方委托，负责对本工程进行监理的单位，以下简称“乙方”。
4. “补充协议”是指在本合同基础上，对双方权利、义务、责任等方面进行补充和修改的协议。
二、监理范围及内容
1.乙方根据甲方的委托，对工程的施工过程、质量、进度、安全等方面进行全面监理。
2.乙方负责监督、检查施工单位的施工方案、施工工艺、施工材料等，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
3.乙方对施工过程中的变更进行审查，并提出合理化建议。
4.乙方协助甲方处理与工程相关的外部关系，确保工程顺利进行。
（1）乙方按照本合同约定，认真履行监理职责，确保工程质量和进度。
监理补充协议书范本
监理补充协议书范本甲方（委托方）：_________________________乙方（监理方）：_________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为________的《监理合同》，现双方就原合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：第一条监理范围和内容1.1 根据原合同约定，乙方负责对甲方的____________________（项目名称）进行监理工作。
现双方同意，监理范围增加以下内容：____________________。
1.2 监理内容的具体要求和标准，按照原合同及本补充协议的相关规定执行。
第二条监理期限2.1 监理期限延长至____年____月____日。
2.2 如因甲方原因导致监理工作延期，甲方应提前____日书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用。
第三条监理费用3.1 根据本补充协议增加的监理范围和内容，甲方同意向乙方支付额外监理费用共计人民币（大写）：____________________元。
3.2 监理费用的支付方式、时间和条件，按照原合同的约定执行。
第四条双方权利和义务4.1 甲方应按照本补充协议的约定，及时支付监理费用。
4.2 乙方应按照本补充协议和原合同的要求，提供专业、高效的监理服务。
4.3 双方应遵守原合同中关于保密、知识产权等条款的规定。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本补充协议约定支付监理费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：未支付监理费用的____%。
5.2 如乙方未按本补充协议和原合同的要求提供监理服务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：未履行监理服务部分监理费用的____%。
第六条争议解决6.1 因执行本补充协议所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方可将争议提交至原合同约定的仲裁机构，按照该机构的仲裁规则进行仲裁。
第七条补充协议的效力7.1 本补充协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
监理增补合同7篇
监理增补合同7篇篇1合同编号：XXXX-监理-XXXX-002甲方（委托方）：XXXX房地产开发有限公司乙方（监理方）：XXXX监理咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对XXXX项目进行监理增补事宜达成一致意见，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：XXXX项目2. 工程地点：XXXX市XXXX区XXXX路3. 建设单位：XXXX房地产开发有限公司4. 施工单位：XXXX建筑公司5. 开工日期：XXXX年XX月XX日6. 竣工日期：XXXX年XX月XX日二、监理增补内容1. 监理范围：本合同约定范围内的工程施工阶段的监理。
2. 监理服务期：自本合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
3. 监理工作内容：（1）协助甲方进行工程现场管理，确保施工质量和进度；（2）对施工单位的施工图纸进行审核，并提出合理化建议；（3）监督施工单位的施工过程，确保施工符合设计要求和标准；（4）检查和验收工程的隐蔽部分和分项工程，确保工程质量；（5）协助甲方处理与施工单位的协调沟通工作。
三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应向乙方提供必要的支持和配合，确保监理工作顺利进行；（2）甲方应按照本合同约定支付监理费用；（3）甲方应确保施工现场的安全和秩序，为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应按照本合同约定履行监理职责，确保施工质量符合要求；（2）乙方应积极与甲方沟通，及时解决施工过程中出现的问题；（3）乙方应遵守施工现场的安全规定，确保自身及他人安全。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：经双方协商，本合同的监理费用为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 支付方式：甲方应在本合同签订之日起XX个工作日内，向乙方支付监理费用的XX%作为预付款；剩余的监理费用应根据乙方的监理工作进度和实际完成情况，由甲方分期支付给乙方。
工程监理补充协议合同范本2024年
工程监理补充协议合同范本2024年合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同定义1.3 合同适用范围第二章：工程监理服务内容2.1 服务范围2.2 服务标准2.3 服务期限第三章：工程监理人员3.1 监理人员资格3.2 监理人员职责3.3 监理人员更换第四章：工程监理费用4.1 费用构成4.2 费用支付方式4.3 费用调整第五章：工程监理计划5.1 计划编制5.2 计划审批5.3 计划调整第六章：工程监理报告6.1 报告类型6.2 报告内容6.3 报告提交第七章：工程监理会议7.1 会议类型7.2 会议安排7.3 会议记录第八章：工程监理质量控制8.1 质量控制标准8.2 质量控制措施8.3 质量控制记录第九章：工程监理进度控制9.1 进度控制标准9.2 进度控制措施9.3 进度控制记录第十章：工程监理费用控制10.1 费用控制标准10.2 费用控制措施10.3 费用控制记录第十一章：工程监理安全管理11.1 安全管理标准11.2 安全管理措施11.3 安全管理记录第十二章：工程监理合同管理12.1 合同管理标准12.2 合同管理措施12.3 合同管理记录第十三章：工程监理风险管理13.1 风险识别13.2 风险评估13.3 风险控制第十四章：合同签订14.1 签订方14.2 签订时间14.3 签订地点14.4 签订程序工程监理补充协议合同范本2024年合同目录第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确工程监理服务的内容、标准、费用及双方的权利和义务，以确保工程质量、进度和安全。
1.2 合同定义本合同中的“甲方”指______，本合同中的“乙方”指______，本合同中的“工程”指______。
1.3 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的______工程的监理服务。
第二章：工程监理服务内容2.1 服务范围乙方应提供包括但不限于以下内容的监理服务：工程质量监控工程进度管理工程费用控制安全管理合同管理2.2 服务标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、行业标准以及甲方的要求提供监理服务。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。
一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。
工程监理补充协议合同范本最新-2篇
工程监理补充协议合同范本最新甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程监理的补充协议，达成如下条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程总投资：__________1.5 工程监理期限：自本补充协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、监理范围及内容2.1 监理范围：甲方委托乙方对工程项目的施工全过程进行监理，包括但不限于施工质量、安全、进度、合同、信息、环保等方面的监理。
2.2 监理内容：乙方应按照甲方的要求和工程项目的实际需要，制定监理规划和监理实施细则，对工程项目进行全面监理，确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
三、监理费用及支付方式3.1 监理费用：本补充协议的监理费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 支付方式：监理费用分__________期支付，每期支付人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
支付时间为每期监理工作完成后__________日内。
四、甲乙双方的权利和义务4.1 甲方权利和义务4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，对乙方的工作提出意见和建议。
4.1.2 甲方应按照本补充协议的约定支付监理费用。
4.1.3 甲方应提供必要的监理工作条件，包括但不限于提供监理场所、监理资料等。
4.2 乙方权利和义务4.2.1 乙方有权对工程项目的施工进行全面监理，对施工质量、安全、进度等方面进行监督和检查。
4.2.2 乙方应按照本补充协议的约定和甲方的指示，认真履行监理职责，确保工程项目的质量、安全、进度等符合法律法规、合同要求和甲方的要求。
监理费补充协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（监理单位名称）乙方：（建设单位名称）鉴于甲方承担了乙方项目的监理工作，双方于____年____月____日签订了《监理合同》（以下简称“主合同”），合同编号为____。
为了明确监理工作的具体内容和费用，经双方友好协商，特签订本补充协议，作为主合同的补充部分。
一、协议背景1. 甲方作为监理单位，负责乙方项目的全过程监理工作，包括但不限于施工监理、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全生产等。
2. 乙方在项目实施过程中，根据实际情况，对监理工作内容进行调整，需要增加或减少某些监理服务项目。
二、监理工作内容调整1. 增加监理服务项目：- 甲方应增加以下监理服务项目：1. 对乙方提供的材料、设备进行进场检验，确保其符合国家相关标准和规范。
2. 对施工过程中的关键技术节点进行专项监理，确保施工质量。
3. 对施工现场的文明施工、环境保护进行监督，确保施工安全、文明、环保。
2. 减少监理服务项目：- 甲方应减少以下监理服务项目：1. 对施工图纸的审核工作，由乙方自行完成。
2. 对施工过程中的日常巡查工作，由乙方自行安排。
三、监理费用调整1. 增加监理费用：- 根据增加的监理服务项目，甲方将增加以下监理费用：1. 进场检验费：____元/次。
2. 专项监理费：____元/项。
3. 文明施工、环境保护监督费：____元/月。
2. 减少监理费用：- 根据减少的监理服务项目，甲方将减少以下监理费用：1. 施工图纸审核费：____元/套。
2. 日常巡查费：____元/月。
四、监理期限调整1. 增加监理期限：- 由于监理服务项目的增加，监理期限相应延长，具体期限为____年____月____日至____年____月____日。
2. 减少监理期限：- 由于监理服务项目的减少，监理期限相应缩短，具体期限为____年____月____日至____年____月____日。
五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。
工程监理合同补充协议
工程监理合同补充协议甲方（建设单位）：_____________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________邮箱：_________________________________法定代表人：______________________________乙方（监理单位）：_____________________________地址：_____________________________________联系电话：_________________________________邮箱：_________________________________法定代表人：______________________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《工程监理合同》（合同编号：________），现因项目实际情况需要，经双方协商一致，就原合同的部分内容进行修改和补充，特订立本补充协议。
本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有不一致之处，以本补充协议为准。
一、补充条款1. 监理范围调整：- 增加/减少的监理工作内容：_______________________________________________。
- 新增/取消的监理阶段：_______________________________________________。
2. 监理期限变更：- 原合同监理期限为____年__月__日至____年__月__日，现调整为____年__月__日至____年__月__日。
3. 监理费用调整：- 根据监理范围和期限的变更，监理费用相应调整为人民币____万元整（￥________）。
- 支付方式及时间调整为：_______________________________________________。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 监理服务范围调整：_____________。
（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。
第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
工程监理补充协议范本
1.本补充协议的监理期限自双方签订之日起至本工程竣工验收合格之日止。
2.如本工程因特殊情况需延长监理期限，双方应协商一致，并签订补充协议。
五、甲乙双方的权利与义务
1.甲方应：
（1）按照国家及地方相关法律法规、规范标准，及时提供本工程所需的全部资料；
（2）保障乙方在监理过程中的工作条件，为乙方提供必要的办公和生活设施；
工程监理补充协议范本
一、协议背景
鉴于__________工程（以下简称“本工程”）的建设项目已经正式立项，并依法完成招投标程序，甲方与乙方签订了《__________工程监理合同》（以下简称“原合同”），现双方就本工程监理有关事宜达成以下补充协议。
二、监理范围及内容
1.在原合同约定的监理范围及内容基础上，乙方增加以下监理内容：
2.双方同意，如因乙方原因导致本工程出现质量问题、安全生产事故等，乙方应承担相应的法律责任。
七、争议解决
1.双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
2.如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、附则
1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等的法律效力。
（1）施工过程中的环境保护措施落实情况；
（2）工程材料、设备的质量及供应商的售后服务；
（3）施工过程中的安全生产管理。
2.乙方应按照国家及地方相关法律法规、规范标准，对监理范围内的工程进行全过程、全方位的监理。
三、监理费用
1.双方同意，乙方增加的监理内容，监理费用按照原合同约定的计费标准执行。
2.甲方应按照本补充协议约定的时间和方式向乙方支付监理费用。
工程委托监理合同补充协议（5篇）
工程委托监理合同补充协议甲方：（委托人）乙方：（监理人）鉴于甲方与乙方已经就工程委托监理事宜达成协议，并签订了《工程委托监理合同》，经双方友好协商，特制定本补充协议，以确保协议的完整性和准确性。
本补充协议具有与原合同同等法律效力。
具体内容如下：一、工程合同信息的变更1.甲方与乙方签订的工程合同编号、工程名称和工程位置等信息保持不变，依然有效。
2.对工程合同涉及的工程范围、工期、预算等内容进行如下变更：（1）工程范围变更：根据实际情况，甲方确定对工程范围进行调整，具体变更内容详见附件1。
（2）工期变更：由于工程范围发生变更，工期也需要相应进行调整，工期调整为附件1中所示。
（3）预算变更：根据工程范围变更的情况，甲方与乙方协商确定工程预算的变更情况，具体变更内容详见附件1。
二、监理费用的变更1.原合同约定的监理费用为人民币XXX元。
经双方协商，对监理费用进行如下变更：（1）监理费用变更为人民币XXX元。
具体费用明细请见附件2。
2.监理费用的支付方式不变，按照原合同约定的方式进行支付。
三、工程进度和质量的监督1.根据工程范围变更和工期变更的情况，乙方应对工程进度进行重新安排和监督，确保工程的顺利进行。
2.乙方应加强工程质量的监督，保证工程质量符合相关标准和规定。
四、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2.若双方在履行过程中发现本补充协议存在争议或需要修改的地方，应及时协商解决，如无法解决，则依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方：乙方：法定代表人/授权代表人签字：法定代表人/授权代表人签字：日期：日期：附件1：工程范围、工期和预算变更明细（注明变更详细内容）附件2：监理费用变更明细（注明费用明细和变更金额）工程委托监理合同补充协议（二）甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：根据甲、乙双方就工程委托监理合同（以下简称原合同）的约定，经友好协商，本着平等互利的原则，就以下事项达成补充协议，以便共同遵守：第一条：监理服务内容甲方与乙方原合同订立了工程监理合同，双方约定的监理服务内容如下：（此处详细列出双方原合同中约定的监理服务内容）第二条：服务期限根据甲方与乙方原合同约定，监理服务期限为从合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)
2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。
（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。
（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。
二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。
三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。
具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。
（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。
四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。
（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。
（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。
五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。
2024年增加监理费补充协议
2024年增加监理费补充协议
监理费补充协议范本：
一、监理费支付方式：原监理合同约定的监理费支付方式为按进度支付，特此双方协商一致，将监理费支付方式修改为按季度支付一次。
二、监理费标准调整：鉴于市场形势变化和工程实际情况的变化，经双方协商一致，决定对监理费标准进行调整。
新的监理费标准为原监理合同中约定的标准的1.5倍，具体金额为XX元/季度。
三、监理费支付时间：根据新的监理费支付方式，监理费应在每季度结束后的5个工作日内支付至监理方指定账户。
四、监理费发票开具：监理费支付完成后，监理方应及时开具相应的发票，以便甲方取得报销凭证。
五、其他约定：除以上内容外，双方约定的其他条款仍然有效，未尽事项双方可以另行协商解决。
六、协议生效：此监理费补充协议经双方签署后立即生效，直至监理合同终止。
签署单位：
甲方：_________________（盖章）
乙方：_________________（盖章）
签署日期：______________
第 1 页共 1 页。
2024版工程监理合同补充协议范本
2024版工程监理合同补充协议范本甲方(监理单位):__________________乙方(施工单位):__________________根据双方在2024年签订的《工程监理合同》(以下简称“原合同”),为明确双方在工程监理过程中的权利和义务，保障工程质量、安全、进度等方面的要求，特订立本补充协议。
一、补充内容1. 乙方应按照国家法律法规、地方规定以及行业标准和惯例，确保工程质量、安全、环保等方面的要求。
如有违反，甲方有权要求乙方整改，并承担相应的违约责任。
2. 乙方应在工程施工过程中，积极配合甲方的监理工作，及时提供相关资料和信息，确保工程顺利进行。
如有不配合或拖延工期的情况，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法按期完成或质量无法保证的，双方应协商解决。
如协商无果，可依据相关法律法规和合同约定，通过仲裁或诉讼解决。
4. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议明确。
二、其他条款1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本补充协议的附件为原合同的组成部分，与本补充协议具有同等法律效力。
2. 本补充协议的解释权归甲乙双方共同所有。
如对本补充协议的内容有争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本补充协议的签署不影响原合同中关于违约责任、争议解决等相关条款的规定。
甲方(盖章):_________________ 日期：_________________乙方(盖章):_________________ 日期：_________________。
监理补充合同范本三篇
监理补充合同范本三篇篇一甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（监理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、补充事项及内容1. 监理服务范围的调整原合同约定的监理服务范围为[具体范围 1]，现调整为[具体范围 2]。
新增的监理服务内容包括但不限于[新增内容 1]、[新增内容 2]等。
2. 监理服务期限的变更原合同约定的监理服务期限自[起始日期 1]至[结束日期 1]，现变更为自[起始日期2]至[结束日期 2]。
如因非乙方原因导致监理服务期限延长，甲方应按照[约定的费用计算方式]向乙方支付额外的监理费用。
3. 监理费用及支付方式的调整原合同约定的监理费用为人民币[原费用金额]元，现调整为人民币[新费用金额]元。
监理费用的支付方式变更为：[具体支付节点和支付比例]。
如甲方未按照约定支付监理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[约定比例]向乙方支付违约金。
二、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权对乙方的监理工作进行监督、检查和指导。
按照本补充合同的约定及时支付监理费用。
为乙方提供必要的工作条件和协助。
2. 乙方的权利和义务有权根据本补充合同的约定获得监理费用。
按照调整后的监理服务范围和期限，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和安全。
定期向甲方报告监理工作进展情况，及时提交监理报告和相关文件。
三、违约责任1. 若甲方未履行本补充合同约定的义务，导致乙方无法正常履行监理职责，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未履行本补充合同约定的义务，导致工程出现质量、进度或安全问题，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
监理合同补充协议（精选3篇）
监理合同补充协议（精选3篇）监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_______________房地产开发有限公司监理人(乙方)：_______________工程建设监理有限公司就双方于_____________年_____月_____日签订的关于__________市__________区__________大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议：一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求：(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
工程监理合同协议补充范本
工程监理合同协议补充范本补充协议是在原合同基础上，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，双方协商一致后对原合同内容进行的修改、补充或调整。
补充协议应当具有与原合同同等的法律效力。
【补充协议标题】工程监理合同补充协议【补充协议】甲方（业主）：__________乙方（监理单位）：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《工程监理合同》（以下简称“原合同”），现因工程项目的需要，双方经友好协商，同意对原合同进行如下补充：一、补充条款1. 增加监理范围：原合同中未包含的________部分，现纳入监理范围内。
2. 调整监理服务费用：鉴于监理范围的增加，双方同意将原合同中的监理服务费用由____元调整为____元。
3. 延长监理服务期限：因工程进度调整，监理服务期限延长至____年__月__日。
4. 强化质量监控措施：乙方应在每周的监理报告中增加对工程质量的专项分析，并提供相应的改进建议。
5. 增设紧急联络机制：甲乙双方应建立紧急情况下的快速响应机制，确保在关键时刻能够及时沟通和处理问题。
二、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议未尽事宜，仍按原合同执行。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 本补充协议是对原合同的补充，如与原合同有冲突，以本补充协议为准。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日【结束语】补充协议的签订是对原合同的有效补充和完善，它有助于更好地适应项目的实际需要，保障工程监理工作的顺利进行。
在实际操作中，双方应本着公平、公正的原则，确保补充协议的内容合法、合规，并严格按照协议约定执行，以维护各自的权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
工程监理补充协议范本
签订地点：
签订日期：年月日
工程监理补充协议范本
荣县东佳镇、留佳镇、双石镇李子农村安全
饮水工程监理补充协议
发包人：荣县水务投资有限公司监理人：荣县鹏程建设工程监理有限公司
签订时间：2011年4月28日签订地点：荣县水务局
依据《中华人民共和国合同法》及有关法规，荣县水务投资有限公司(以下简称发包人)与荣县鹏程建设工程监理有限公司(以下简称监理人)2009年10月21日双方签订的《水利工程建设监理合同》第十八条、第二十九条、第三十九条、第四十条、第四十九条和《专用合同条款》第二十六条、第四十八条、第四十九条、经双方协商一致，签订以下补充协议：
1、留佳水厂土石方量和管网工程量增加和电器设备安装变更。
2、东佳水厂管网增加土石方量、活性炭装置和供水管网约20万元及电器安装。
3、双石镇李子水厂因当地村民长期阻工、电器设备安装以及供水管网工程量增加14万元。
4、2010年异常恶劣的天气条件：雨季增多和高温天气的影响。
以上共计延误工期312天。
二、合同期限延长期间，原合同各条款对双方都有效力，双方应共同遵守。
三、根据合同第四十九条和专用合同条款第四十九条，延长
的监理时间的报酬为：按委托监理合同及监理规范要求应增加监理费用为343元/天×312天=107016元。
我公司本着诚信经营、热情服务的态度，只要求增加监理延期服务费343元/天×120天=41160元，但由于发包人资金有限，根据财政评审限额，增加的监理报酬发包人只支付监理人20580元(大写：贰万零伍佰捌拾元整)该笔工程监理延期费用在本协议签订后结算清，由发包人向监理人支付。
四、本协议一式六份，与原合同具有同等法律效力，由发包人执四份，监理人执二份。
发包人： (盖章) 监理人： (盖章) 法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
建设工程委托监理合同
补充协议
委托人(甲方): 监理人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，在双方签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称"原合同")的基础上，结合工程建设的具体情况，达成以下一致补充协议条款，双方遵照执行。
1、乙方必须严格按现行国家《施工验收规范》、《质量检验评定标准》、《监理规范》进行工程监理。
2、乙方须对隐蔽工程及现场施工进度拍摄照片存档，工程竣工后提交甲方工程照片电子光盘一张。
3、工程施工过程中，必须有相关专业的监理工程师在岗，并拍摄照。