建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--1、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。
A、仲裁委员会指定B、政府管理机构指定C、业主与承包商协商选定D、行业协会指定2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。
A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用3、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书4、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A、按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B、按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C、工程施工完成竣工验收工作D、工程通过保修期检验5、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院6、法人的变更是指（）。
A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销7、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。
A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议8、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（）。
A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容9、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--231.合同成立后，合同中的仲裁条款是（），合同无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。
如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。
A．同时存在的B．独立存在的C．同等存在的D．附加存在的【答案】B22.要约承诺的生效在世界各国规定分别是（）。
A．投递主义B．明确主义C．投邮主义D．到达主义E．了解主义【答案】C D E23.应承担缔约过失的情形是（）。
A．假借订立合同，恶意进行磋商B．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况C．有其他违背诚实信用原则的行为D．违反缔约中的保密义务E．故意拖延订立合同时间【答案】A B C D24.以下需要承担缔约过失责任的情形有（）。
A．提供格式条款一方免除其责任B．没有得到进口许可证而谎称已取得C．违反缔约中的保密业务D．施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E．故意提供与订立合同有关的虚假情况【答案】B C D E25.意思表示真实是合同的（），而非合同的成立条件。
A．生效条件B．首要条件C．重要条件D．存在条件【答案】A26.要约与要约邀请的主要区别在于（）。
A．是否采用书面形式B．在法律上是否须承担责任C．内容是否具体确定D．是否明示希望与他人订立合同E．是否须送达对方【答案】B C D27.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销（），只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
可变更或可撤销的合同不同于无效合同，当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提。
A．产生非议B．发生纠纷C．产生纠纷D．发生争议【答案】D28.订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以（）的履行方式。
A．确认该合同B．撤销该合同C．重新协商合同D．执行部分合同【答案】C29.某公司与他人订立合同后，分为甲、乙两企业，某公司未告知他人的情况下，他人有权（）。
A．解除合同B．撤销合同C．要求甲、乙两企业对合同承担连带责任D．将标的物提存【答案】C30.合同生效应当具备的条件（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--46判断题1、转让是属于合同主体的变更。
( )答案（）A、是B、否2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( )答案（）A、是B、否3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )答案（）A、是B、否4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。
( )答案（）A、是B、否5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( ) 答案（）A、是B、否6、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
( ) 答案（）A、是B、否7、招标是要约，投标是承诺。
( )答案（）A、是B、否8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( )答案（）A、是B、否C、是D、否9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同( )答案（）A、是B、否10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )答案（）A、是B、否11、有关变更的说法，正确的是（）。
A、工程变更分为设计变更和其他变更两类B、工程中常发生的变更是设计变更C、其他变更仅指工程质量标准变更D、承包人不可要求设计变更E、只有发包人才能提出设计变更12、合同法律关系包括（）。
A、合同法律关系主体B、合同法律关系客体C、合同法律关系权利D、合同法律关系内容E、合同法律关系义务13、《建设工程施工合同文本》由( )组成。
A、协议书B、中标通知书C、通用条款D、工程量清单专用条款14、工程师对索赔报告中要求顺延工期的，审查时应注意( )。
A、分清工期拖延的责任学易网提供B、延误工作是否位于关键线路上C、工程师无权压缩合同工期D、工期索赔计算的合理性和正确性E、共同延误时各方的责任15、按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，( )。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--161. 在CM模式中，CM单位对设计单位( )。
A. 有指令权B. 没有指令权C. 有合同关系D. 没有任何关系2. 在下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的是( )。
A. 总分包模式B. 项目总承包模式C. CM模式D. Partnering模式3. 若在施工过程中进行严格的质量控制，发现质量问题及时返工，可能会影响工程局部进度，但却能起到保证进度的作用，这表明在质量目标和进度目标之间存在( )关系。
A. 对立B. 统一C. 既对立又统一D. 既不对立又不统一4. 建设工程的风险识别往往要采用两种以上的方法，但不论采用何种风险识别方法的组合，都必须采用( )。
A. 初始清单法B. 财务报表法C. 经验数据法D. 风险调查法5. 不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离( )。
A. 成正比B. 成反比C. 无关D. 有多种不同的关系6. 在风险对策中，非保险转移的优点之一是( )。
A. 被转移者处于主导地位B. 可转移所有的风险C. 被转移者能较好地进行损失控制D. 转移代价小7.建立项目监理机构的基本程序是( )。
A.任命总监理工程师，编制监理规划，制定工作流程B.签订监理合同，任命总监理工程师，确定监理机构目标，制定工作流程C.确定监理机构目标，确定监理工作内容，组织结构设计，制定工作流程和信息流程D.选择组织结构形式，确定管理层次与跨度，划分监理机构部门，制定考核标准8.被动控制也可以表述为( )。
A.前馈控制B.反馈控制C.开环控制D.事前控制9.为了适应监理工作的要求，项目监理机构员构成要有合理的专业结构。
如果监理单位将某些专业很强的监测工作另行委托给具有相应资质的单位来承担，则( )人员专业结构合理的要求。
A.难以保证B.可以保证C.应视为违反了D.应视为保证了10.控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照( )划分的控制类型。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--67一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在下列经济法律关系主体中。
（）是法人。
a.公司经理b.施工企业c.公司董事长d.施工队2.建设工程专利合同法律关系的客体是指（）。
a.物b.智力成果c.行为d.财3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
a.代理人b.被代理人c.第三人d.自己4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。
a.委托b.法定c.指定d.再5.下列关于保证的说法不正确的是（）。
a.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人b.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人c.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证d.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。
a.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程b.投保人和被保险人是保险合同的当事人c.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务d.保险合同的有效期至工程保修期满为止7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。
a.要约到达对方之前b.对方发出承诺之前c.对方承诺到达要约人之前d.对方承诺生效之后8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。
a.有效b.无效c.要约人未表示不接受有效d.要约人虽表示接受也无效9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。
a.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认b.无代理权人订立，被代理人未作表示c.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限d.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于（）合同。
a.有效b.无效c.既未成立也未生效d.虽未成立但已生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--221.《合同法》的基本原则包括（）。
A．平等原则B．自愿原则C．守法诚实原则D．公平原则E．遵守法律法规和公序良俗的原则【答案】A B D E2.合同作为一种协议，其本质是一种合意，必须是两个以上意思表示一致的民事法律行为。
因此，合同的缔结必须由双方当事人协商一致才能成立。
合同当事人做出的意思表示必须合法，这样才能具有（）。
A．约束力B．合同约束力C．有效约束力D．法律约束力【答案】D3.计划合同是依据（）签订的合同；非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。
A．建筑单位有关计划B．地方有关计划C．国家有关计划D．行业有关计划【答案】C4.在现代经济生活中，大部分合同都是（）。
这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
A．诺成合同B．计划合同C．实践合同D．单务合同【答案】A5.某项目在招标投标时，在招标文件中如实说明自己和项目的情况，这体现了《合同法》的（）原则。
A．平等B．自愿C．公平D．诚实信用【答案】D6.合同是（）的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A．同等主体B．平等主体C．相等主体D．对等主体【答案】B7.《合同法》中的自愿原则有以下含义（）。
A．合同当事人有订立或不订立合同的自由B．当事人无权选择合同相对人C．当事人有权选择合同相对人D．合同当事人有权决定合同的内容E．合同当事人有权决定合同形式的自由【答案】ACDE8.《中华人民共和国合同法》是l999年3月15日通过的，于l999年10月1日起施行的，原有的（）三部合同法律同时废止。
A．《涉外经济合同法》B．《建筑合同法》C．《经济合同法》D．《技术合同法》E．《招标投标法》【答案】A C D9.《合同法》由总则、分则和附则三部分组成，下列属于总则的有（）。
A．合同的订立B．合同的效力C．合同的履行D．合同的变更和转让E．合同的消灭与终止【答案】A B C D10.根据合同形式的产生依据可划分为法定形式和约定形式，属于法定形式的是（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--591.下列情况中，( )的合同是可撤销的合同。
A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益B.因重大误解而订立C.在订立合同时显失公平D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立E.违反法律、行政法规的强制性规定2.合同的成立必须经过( )。
A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证3.邀请招标与公开招标比较，具有( )等优点。
A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险4.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。
A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产5.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时( )履行。
A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地参考答案：1.BCD 2.BC 3.BCDE 4.BCE 5.AE1.在FIDIC合同条件中，合同工期是指( )。
A.合同内注明工期B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数2.当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为( )合同。
A.技术开发B.技术转让C.技术咨询D.技术服务3.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。
A.不应返还保留金B.应退还一半保留金C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D.应全部退还保留金4.按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。
A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告5.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--201、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院2、邀请招标投标阶段是指（）。
A、从发布招标广告开始到投标截止日期为止的期间B、从发出邀请函开始到投标截止日期为止的期间C、从发出邀请函开始到签定合同日期为止的期间D、从发出邀请函开始到定标为止的期间3、属于按索赔处理方式分类的索赔是（）。
A、合同中默示的索赔B、总索赔C、工期索赔D、总承包人与分包人之间的索赔4、抵押与质押的区别主要在于（）。
A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权5、无标底的综合评分法可以避免因（）造成对某些投标书的报价评分不公平。
A、标底编制得不够合理B、评标标准不合理C、评标委员会的评标过程不合理D、受标底的约束6、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用有（）。
A、指明竣工日期B、转移工程照管责任C、颁发证书日即缺陷责任期起始日D、作为办理竣工结算的依据7、承包人负责采购的材料和设备，应（）。
A、发包人负责检验试验，费用发包人承担B、发包人负责检验试验，费用承包人承担C、承包人负责检验试验，费用承包人承担D、承包人负责检验试验，费用发包人承担8、国际上常用的监理费用的计算方法是（）。
A、委托人和监理人商定B、参照国际标准协商确定C、按监理工程概预算的百分比计收D、按参与监理工作的年度平均人数计算9、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（）等工作。
A、批准招标B、查处假招标行为C、指定招标代理机构D、核查招标文件并备案E、追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任10、发包人逾期支付设计费应承担应支付金额（）的逾期违约金。
A、2％B、2‰C、5％D、7％1、C2、B3、B4、C5、A6、A B7、C8、C9、B D E10、B。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--55一、单项选择题1、下列合同不适用合同法的是（）A、买卖合同B、借款合同C、委托合同D、收养合同2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于（）A、要约B、承诺C、要约邀请D、要约引诱3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于（）A、无效合同学易网提供B、可撒销或可变更的合同C、效力待定合同D、附生效力合同4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由（）A、履行义务一方负担B、债权人一方负担C、债权人、债务人平均分担D、由监理工程师裁定5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产（）A、可以是债务人的任何财产B、只能是本债权债务的标的C、债权人合法占有的财产D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是（）A、过借责任原则B、过失责任原则C、公平责任原则D、严格责任原则7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是（）A、FIDIC条款第16条B、FIDIC条款第17条C、FIDIC条款第37条D、FIDIC条款第63条8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以（）A、文件所列次序优先为准B、双方最后确认的文件为准C、监理工程师裁定为准D、主导语言为准9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（）A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半10、FIDIC条款60条是（）A、支付的核心条款B、工程变更的核心条款C、索赔应遵循的程序D、工程延期应遵循的程序11、担保法规定的担保方式有（）A、保证B、定金C、抵押D、留置权12、公路工程施工合同解除的条件有（）A、合同当事人协商一致B、承包人将其工程全部转包C、因不可抗力因素致使合同无法履行D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行13、证明合同的真实性、合法性的机关是（）A、人民法院B、仲裁机构C、公证机关D、工商行政管理部门14、合同纠纷的处理原则是（）A、诚实信用B、协商为主C、公正、公平D、调解优先15、合同的有效实质要件（）A、主体合格学易网提供B、合同当事人意思表示真实C、合同内容不违反法律和社会公共利益D、合同标的确定和可能16、公路工程施工合同文件主要包括（）A、合同意向书学易网提供B、合同协议书与中标通知书C、合同条件与工程量清单D、技术规范与图纸17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（）分包给他人完成A、部分非主体工作B、全部非主体工作C、部分非关键性工作D、全部非关键性工作18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为（）A、委托招标B、议标C、公开招标D、邀请招标19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效（）A、未按期送达的资格预审申请文件B、未经法定代表人或其授权的代理人签字C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件D、内容虚假的资格预审申请文件20、综合评分法适用于（）A、二级公路B、高速公路C、一级公路D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程21、投标须知应当载明以下内容（）A、评标标准和方法B、工期要求C、提交投标文件的起止时间、地点和方式D、开标的时间和地点22、公路工程施工招标投标活动应当遵循（）的原则A、合法、合理、合情B、合法C、公开、公平、公正D、诚实信用23、评标工作应当遵循（）的原则A、公平、公正B、公开、公平、公正C、科学、择优D、合法、合理、合情24、公路工程施工招标投标管理办法规定，具备下列条件的招标人，可以自行办理招标事宜（）A、具有法人资格学易网提供B、具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力C、有组织编制公路工程施招标文件和标底的能力D、有对投标人进行资格审查和组织评标的能力25、下列哪种说法不正确（）A、工程标底是工程项目的预期价格B、工程标底是工程项目的承包价格C、工程标底是工程项目的工程价格D、工程标底是工程项目的结算价格26、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在（）所做的改变A、形式上B、内容上C、质量上D、数量上27、有效合价系不包括（）的合同价格A、净标价B、暂定金额C、计日工D、税金28、FIDIC条件中的“工程”指（）A、永久工程B、临时工程C、仅指永久工程D、视情况为A、B二者之一29、FIDIC条件中的“费用”，包括（）A、管理费B、利润C、利息D、合理分摊的其他费用30、FIDIC条款第4条指的是（）；第59条指的是（）A、转让B、转包C、一般分包D、指定分包31、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，包括（）A、战争、敌对行动B、叛乱、革命、内战C、不可抗力D、放射性污染32、工程风险转移的有效途径包括（）A、担保B、保险C、合理分包D、转让33、FIDIC条款63条，承包商的违约是指承包商有下述情况发生（）A、已否认合同有效并放弃合同学易网提供B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定C、无视工程师的事先书面警告，并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务D、已违反FIDIC条款第4.1款34、FIDIC合同条款的使用条件为（）A、先法人，后项目B、竞争性招标选择承包人C、任命监理工程师监督管理施工合同D、以英文为主导语言35、FIDIC条件（），载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走A、第36.4款B、第37.4款C、第38.2款D、第39.1款36、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是（）A、3天B、7天C、14天D、29天37、变更工程的单价可以由（）一起磋商，若未能达成一致意见，则（）应确定适当的费率或价格。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--15多项选择题(共30题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)1.监理工程师在执业中享有的权利主要包括( )。
A.使用监理工程师名称B.严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作C.依法自主执行业务D.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章E.恪守职业道德，维护社会公共利益52.工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括( )。
A.合同管理制度B.与业主的合作制度C.监理服务需求调查制度D.经营管理制度E.企业内部信用管理责任制度53.建设工程的协调分为( )。
A.人员/人员界面B.人员/系统界面C.系统/环境界面D.系统/系统界面E.人员/环境界面54.建设工程投资目标分解方法有( )。
A.按建设工程的投资费用组成分解B.按年度、季度分解C.按建设目标分解D.按建设工程实施阶段分解E.按建设工程组成分解55.快速路径法可在下列模式中采用：( )。
A.平行承发包模式B.总分包模式C.项目总承包模式D.PM模式E.CM模式56.在下列内容中，( )是建设工程信息管理工作的原则。
A.有效性B.定量化C.时效性D.惟一性E.灵活性57.建设工程监理的作用主要表现在：有利于( )。
A.提高建设工程投资决策科学化水平B.促进工程建设领域管理体制的改革C.规范工程建设参与各方的建设行为D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全E.实现建设工程投资效益最大化58.《建设工程监理规范》规定，下列人员中的( )均需具有监理工程师资格。
A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.子项目监理工程师E.监理员59.在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为( )。
A.在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资B.在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划投资，但在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资C.在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投资目标分解的较低层次上，实际投资均不超过计划投资D.实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都未出现实际投资超过计划投资的情况E.实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情况60.在风险管理理论中，将风险因素分为( )。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--34债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于( )。
a．权利转让b．义务转让c．当事人的主体变更d．当事人的主体不变8．债权人决定将其债权债务—并转让给第三人时，( )。
a．须经对方同意b．无须经对方同意，但应通知对方c．无须经对方同意，也不必通知对方d．须经对方同意，但要办理公证9．当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定。
事后双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应在( )履行。
a 支付货币一方所在地b．接受货币一方所在地c．货币存放地d．货币使用地10．某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。
a．将钢材送到施工现场b．将钢材送到发包人的办公所在地c．将钢材送到发包人的仓库d．通知发包人自提18．确定中标人后，招标人与投标人应以( )作为施工合同价。
a．标底价b．投标价c．评标价d．标底修正价19．当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应( )为准。
a．现场考察时招标人为的口头解释b．招标文件规定c．书面回函解答d．仲裁机构裁定20．考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。
a．公开招标b．邀请招标c．议标d．方案竞赛27．建设工程设计合同履行时，( )是承包人的义务。
a．提供有关设备的技术资料b．向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作c．修改预算d．确定设计深度和范围28．按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
a．向其他人泄露委托人申明的秘密b．从承包方获取提前工期奖金c．帮助承包人完善施工组织设计d．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔29．在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是( )。
a．设计方案和设计结果b．设计监理委托合同c．建设项目立项批文d．公证机构的公证文件30．以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。
建设工程合同管理考试模拟试卷10
建设工程合同管理考试模拟试卷101.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( )。
A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B.负责建设工程外部协调工作C.按合同约定派驻人员D.不得泄露申明的秘密2.设计合同生效的时间是指( )之日。
A.设计人收到中标通知书B.当事人双方在合同签字盖章C.设计人收到发包人的定金D.设计人实际开始工作3.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( )。
A.在合同协议书内应明确注明开工日期B.在合同协议书内应明确注明竣工日期C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数4.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
按照合同责任应( )。
A.追加合同价款但工期不予顺延B.由承包人承担费用和工期的损失C.追加合同价款并相应顺延合同工期D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用5.建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是( )。
A.确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款C.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行6.施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同7.承包人负责采购的材料和设备，应( )。
A.发包人负责检验试验，费用发包人承担B.发包人负责检验试验，费用承包人承担C.承包人负责检验试验，费用承包人承担D.承包人负责检验试验，费用发包人承担8.业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--621.工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以( )日确认为承包人的竣工日。
A.承包人自检合格B.承包人递交竣工验收报告C.竣工检验开始D.竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告签字2.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。
当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审3.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。
A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立4.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )。
A.发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同5.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验6.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意7.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。
工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--3013．工程师判定承包商索赔成立的条件有（）。
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B．造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C．按合同规定不应由承包商承担的风险考试大论坛D．承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知和索赔报告E．承包商提供的证据足以支持自己的主张。
[答案]ABCD[解题要点]判定索赔成立的三个条件缺一不可，此处注意B、C所表达的意思一致，均为正确选项。
14．FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。
A．发出索赔意向通知B．提出索赔报告C．审查索赔报告D．做好现场同期记录E．审查索赔处理[答案]ABD[解题要点]C、E选项是工程师应完成的工作。
15．工程师处理索赔问题的权力包括（）。
A．在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录B．对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求C．在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定D．对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付E．对承包商施工索赔的处理决定，承包商必须执行[答案]ABCD[解题要点]工程师的处理决定不是终局性的，对双方不具有强制性的约束力。
16．工期索赔的计算主要有（）。
A．网络分析法B．比例计算法C．测量法D．比例差值法E．化学法[答案]AB[解题要点]网络分析法是分析网络图中的关键线路，而比例计算法虽简单方便，但有三种不适用的情况。
17．承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出l3万元的索赔要求。
工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。
前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--33单项选择题1、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。
A、地基基础工程B、屋面防水工程C、设备安装工程D、排水管道工程2、材料采购的交货检验，数量验收的方法是( )。
A、经验鉴别法B、理论换算法C、物理试验法D、化学实验法3、下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（）。
A、承包人的人员伤亡由发包人负责B、工程修复费用由发包人承担C、承包人的停工损失由承包人承担D、发包人的人员伤亡由发包人负责4、关于无效合同，下列说法错误的是（）。
A、违反了法律规定的条件B、自订立起就没有法律效力C、不受到法律保护D、自宣布无效之日起无效5、在下列各种合同中，一般情况下( )的合同有效。
A、限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B、无代理权人订立，被代理人未作表示C、法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D、无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认6、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。
A、立即发出解除合同通知学*易/网提供B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工7、FIDIC施工合同条件规定，业主应在收到( )后21天内，退还承包商履约保函。
A、最终支付证书B、接收证书C、履约证书副本D、付款证书8、设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同( )。
A、退还发包人已付的定金B、退还发包人已付的设计费C、不退还发包人已付的定金D、不退还发包人已付的设计费9、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为( )。
A、从投保之日到最终结算日B、从投保之日到工程竣工移交之日C、从现场开始工作到工程竣工移交之日D、从现场开始工作到解除缺陷责任期结束10、在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于（）。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--381．建设工程借款合同法律关系的客体是指( )。
A．物B．智力成果C．行为D．财2．下列哪些财产可以抵押( )。
A．土地所有权学易网提供B．抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C．抵押人所有的房屋D．有争议的财产3．定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。
其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的( )。
A．10％B．20％C．25％D．30％4．在工程建设的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。
A．抵押B．留置C．保证D．定金5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由( )投保建筑工程一切险。
A．发包人B．工程师C．承包人D．项目经理6．合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。
A．标的B．数量C．质量D．价款7．采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A．发件人的主营业地B．发件人的经常居住地C．收件人的主营业地D．收件人的经常居住地8．勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。
A．成立但不生效B．既不成立也不生效C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立9．缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。
A．当事人有损失B．当事人有过错C．合同尚未成立D．过错与损失之间的因果关系10．一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75％过错)，损失承担应为( )。
A．各自承担自己的损失B．甲方赔偿乙方1万元的损失C．甲方赔偿乙方O．5万元的损失D．甲方赔偿乙方2万元的损失11、施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有( )。
A、发包人未按约定时间提供施工场地B、非承包人原因工程停建学易网提供C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天D、不可抗力使合同无法履行E、当事人协商一致12、招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。
2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷
2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷第1题单项选择题（每题1分，共50题，共50分）1．对于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，应选择的合同计价方式是（）。
A．单价合同B．固定总价C．可调总价D．成本加酬金合同【答案】D【解析】成本加酬金合同，也称为成本补偿合同或成本加成合同。
采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。
但承包商往往缺乏降低成本的激励，还可能通过提高工程成本而增加自身利润，不利于业主的投资控制。
通常仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。
2．下列选项中，不属于合同法律关系的客体的是（）。
A．物B．行为C．权利D．智力成果【答案】C【解析】合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
C选项权利不属于合同法律关系的客体内容。
3．下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是（）。
A．代理期间届满B．作为代理人的法人终止C．代理事项完成D．被代理人死亡【答案】D【解析】本题考查重点是“代理关系”。
法定代理可因下列原因终止（1）被代理人取得或者恢复完全民事行为能力；（2）代理人丧失民事行为能力；（3）代理人或者被代理人死亡；（4）法律规定的其他情形。
选项ABC均为委托代理的终止条件。
4．某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。
A．2B．4C．10D．20【答案】B【解析】本题重点考查投标保证全的规定。
《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2％，最多不超过10万元人民币。
5．关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。
A．发包人必须是建设单位B．总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质C．承包人必须是具有相应设计资质的企业法人。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--241.债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形债权不可以转让（）。
A．根据工商部门要求不可转让B．根据合同性质不得转让C．根据当事人约定不得转让D．依照法律规定不得转让E．超过合同期限的不可转让【答案】B C D42.合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有（）。
A．强制力B．法律效力C．强制约束力D．约束力【答案】D43.合同解除可分为约定解除和（）两类。
A．无效解除B．非约定解除C．协商解除D．法定解除【答案】D44.按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止（）。
A．债务已经按照约定履行B．债权人免除债务C．当事人一方不履行合同D．法律规定或者当事人约定终止的其他情形E．债务相互抵销【答案】A B D E45.合同解除的法律后果是（）。
A．尚未履行的，终止履行B．已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失C．尚未履行的，继续履行D．合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力E．合同的权利义务终止，合同中结算和清理条款终止【答案】A B D46.《合同法》规定的承担违约责任是以（）为原则的。
A．补偿性B．惩罚性C．赔偿性D．法定性【答案】A47.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。
当事人延迟履行后发生的不可抗力，（）。
A．不能免除责任B．能免除责任C．全部免除责任D．部分免除责任【答案】A48.《合同法》规定，当事人一方不履行金钱债务时，对方可以要求（）。
A．继续履行B．双倍支付定金C．交付替代物D．采取补救措施【答案】A49.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方也可以要求继续履行，但有下列情形之一的除外：（）。
A．法律上或者事实上不能履行B．事实上不能履行C．债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高D．债权人在合理期限内未要求履行E．债权人在合理期限内要求履行【答案】A C D50.承担违约责任的方式（）、定金罚则。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--121．设计合同的履行管理中，设计人有配合建设项目施工的义务，具体包括( )。
A．设计交底B．设计变更C．保证设计质量D．参加竣工验收E．施工管理[答案]ABD[解题要点]C选项是设计人的责任，与配合施工无关。
2．设计人的违约责任( )。
A．设计错误B．设计人延误完成设计任务C．因设计人原因要求解除合同D．审批工作的延误E．不可抗力[答案]ABC[解题要点]审批工作延误是发包人违约责任。
不可抗力双方协商。
3．在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须( )。
A．书面通知设计人B．按实际完成工程量付设计费C．结束合同关系D．支付违约金E．双倍支付定金[答案]AB[解题要点]选B还是选c，一定要看清题干，在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计不等同于发包人要求终止或解除合同。
中止不同于终止。
只有合同终止，解除了合同，才适用教材中设计费支付规则。
4．勘察人如遇( )情况，可以相应延长合同工期。
A．勘察设备损坏B．不可抗力影响C．设计变更D．工作量变化E．非勘察人原因造成的窝工[答案]BCDE[解题要点]非勘察人原因情况可以延长工期，面勘察设备损坏明显属于勘察人原因。
5．因勘察成果资料不合格，勘察人应承担的违约责任包括( )。
A．返工勘察费用由勘察人承担B．无权要求返还定金C．延期提交勘察成果资料，每超过1日，应减收1‰勘察费D．发包人可以要求勘察人支付赔偿金E．发包人可以要求勘察人返工[答案]ACDE[解题要点]勘察人的违约责任，注意与发包人的违约责任区别。
勘察人违约减收勘察费的1‰，而设计人减收设计费的2‰。
1．施工图可以由( )。
A．发包人提供B．承包人负责设计C．发包人提供承包人认可D．监理工程师提供E．承包人提供工程师签认[答案]AE[解题要点]部分由承包人负责设计的图纸，如EPC管理模式，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
•、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以（）的罚款。
A.20万以下B.20万以上50万以下C.项目合同金额的5 %oD.项目合同金额的10 %2.商标的构成要素不包括（）。
A.商标的名称B.商标的图案C.商标的颜色D.商标的使用范围3.下列合同中，属于从合同的是（）。
A.买卖合同B•借款合同C•保证合同D.承揽合同4.甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。
以下说法正确的是（）。
A. 依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权B.乙有权行使同时抗辩权C.甲违约在先，乙有权解除合同D.乙得行使不安抗辩权5.根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是（）。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.投标价格低于成本D.投标价格最低6.以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是（）。
A.生产经营单位为安全生产设施投入大量资金B.设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存C. 配备劳动防护用品D. 由从业人员个人缴纳工伤社会保险7. 发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理？（）A. 责令改正，处以罚款B.责令停止施工C.吊销资质证书D.没收违法所得8. 当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内向上一级人民法院提起上诉。
A. 10 日B. 15 日C. 30 日D. 60 日9. 股份有限公司的权力机构是（）。
A. 股东大会B.股东会C.董事会D.监事会10. 接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过（）考核审查合格后，颁发资质证书。
A. 县级以上环保行政主管部门B. 市级以上环保行政主管部门C. 省、自治区、直辖市的环保行政主管部门D. 国务院环保行政主管部门11. 施工准备阶段监理工作应包括（）。
A. 进行设计交底B. 施工测量放线C. 审批工程开工D. 制定施工方案12. 建设工程节约投资的可能性在（）阶段最大。
A. 设计B.施工C. 决策D.招标13. 目标控制的综合性措施包括（14. 一般将质量标准提高时，工程项目的（15. 每一次控制循环结束，当工程呈现出与计划不同的状态时，应（ A •采取措施纠正工程与计划的偏差 B. 修改计划以适应工程现状 C. 同时采取A 、B 两种方法D. 同时采取A 、B 或单独采取A 、B 之一16. 为了有效地进行目标控制， 监理工程师需要采取组织措施。
下面各项工作 （）属于组织措施。
A. 制定防止索赔方案B. 收集已建工程目标数据C. 对工程变更进行技术可行性分析D. 改善目标控制的工作流程 17. 关于损失机会说法不正确的是（ ）。
A. 损失机会是指损失出现的概率A. 技术措施、 经济描施、 组织措施、 行政描施B. 组织措施、 技术措施、 经济措施、 合同描施C. 组织措施、 技术措施、 法律措施、 行政措施D. 技术措施、 经济措施、 组织措施、 法律播施A. 投资降低，工期延长B. 投资增加，工期延长C. 投资增加，工期缩短D. 投资降低，工期缩短中,B.损失机会可用主观概率或客观概率表达C.损失机会相同，风险不一定相同D.损失机会相同，则风险相同18.在固定总价合同条件下，通货膨胀（）。
A.对业主和承包商均没有风险B.对业主来说没有风险，对承包商来说风险大C.对业主来说风险小，对承包商来说风险大D.对业主和承包商均有风险19. 风险识别具有（）oA. 客观性B.重复性C. 确定性D.不确定性20. 对建设工程风险，常用的组合分解方式是按（）3方面进行风险分解。
A.时间维、目标维和结构维B.时间维、结构维和因素维C.时间维、目标维和因素维D.目标维、结构维和因素维21.不同风险对策的适用性需从（）方面考虑。
A.效果B.代价C.效果和代价D.效果或代价22. 以一定的方式屮断风险源，使风险不发生或不再发生，这一风险对策称为（）OA. 风险回避B.损失控制C. 风险自留D.风险转移23. 监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动的（）原理。
A. 规律效应性B.主观能动性C. 动态相关性D.要素有用性24. 组织构成因素包括（）工作。
A. 确定管理层次B.确定工作内容C. 制定信息流程D.制定工作流程25. 关于建设工程监理费说法不正确的是（）。
A. 监理费在工程概（预）算屮单独列支B. 监理费由直接成本、间接成本、税金、利润4部分组成c.业主依据监理工作屮的服务质量支付给监理企业服务酬金D. 监理费屮的直接成本指监理企业履行委托监理合同时所发生的成本26.1程项目单件性、一次性的特点决定了监理规划具有明确的针对性，以下哪方面不反映这一要求（）。
A. 投资、进度、质量目标B. 合同管理措施C. 目标控制基本原理D. 目标控制对策措施27. 根据工程项目监理机构的建立步骤，在确定项目监理机构目标之后应当接着进行的步骤是（）OA. 确定监理工作内容B. 制定考核标准C. 制定工作流程D. 制定信息流程28. （）项目监理组织结构形式具有命令统一、职责分明、决策迅速等优点。
A. 直线职能制B. 矩阵制C. 职能制D. 直线制29. 某监理单位承担了一个工程项目的监理业务。
项目监理组织由总监理工程师、子项监理工程师和监理员组成。
那么，在通常情况下，总监理工程师不应承担（）职责。
A. 审核专业施工方案B. 下达开工令C. 审核并签署项目竣工资料D. 确定主要监理人员的岗位职责30. 下列工程建设监理程序中，（）项工作是错误的。
A. 建设监理任务完成后，向项目法人提交监理档案资料B. 组织工程竣工验收C. 按照建设监理细则，进行建设监理D. 编制工程建设监理规划，然后分专业编制建设监理细则31. 总监理工程师应当调动项目监理组织屮所有监理人员的积极性，协助业主达到（）的最终目的。
A. 实现“三控、两管、一协调”B. 控制工程项目的投资、工期、质量C. 在预定的投资、进度和质量目标内建成工程项目D. 建立有效的约束协调机制32. 监理单位为承揽监理业务而编制的是（）。
A. 监理大纲B•监理计划C. 监理规划D.监理细则33. 监理规划对项目监理机构的作用是（）。
A. 监督管理监理单位的活动B. 指导项目监理机构全面开展项目监理工作c.监督监理单位执法情况D. 提供工程竣工的档案资料34. 关于工程项目三大目标的内容在监理规划的（）屮规定。
A. 建设工程监理目标B. 工程项目概况及建设工程监理目标C. 工程项目概况D. 监理范围35. 根据建设工程监理程序，项目总监理工程师开展监理工作第一步是（）。
A. 主持编写监理规划B.主持制定监理细则C. 完善项目监理组织D.组织制定监理大纲36. 采用代理型CM模式时，CM单位是业主的（）oA. 监理单位B•咨询单位C.承包单位D.伙伴单位37. （）是确定建设工程参与各方共同目标和建设良好合作关系的前提，是Part nering模式的基础和关键。
A. 长期协议B•共享C.相互信任D.共同的目标38. 按（）分，建设项目管理可以分为业主方的项目管理、设计单位的项目管理、施工单位的项目管理以及材料、设备供应单位的项目管理。
A. 服务对象B.服务阶段C.管理对象D.管理主体39. 在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格。
监理工程师检查后拒绝签认，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（）。
A. 施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任B. 施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任C. 监理单位与施工单位承担连带责任D. 施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任40. 对实行强制性监理的工程范围作出原则性规定的法规是（）。
A. 《建筑法》B. 《建设工程监理范围和规模标准规定》C. 《建设工程质量管理条例》D. 《国家重点建设项目管理办法》41. 我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括（）。
A. 对单位负责人的任职要求B. 对技术负责人的资格要求•C. 注册资金数额D. 对技术管理人员素质、数量、结构的要求42. 建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
A. 12B. 24C. 48D. 7243. 建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（）制定相应的安全技术措施。
A. 建筑工程的特点B. 建设单位的需要C. 本单位的特点D. 主管部门的要求44. 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（）。
A. 赔偿责任B.违约责任C.监理责任D.技术责任45. 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。
A. 《建设工程勘察设计管理条例》B. 《注册建筑师条例》C. 《特种设备安全监察条例》D. 《建设工程质量管理条例》46. 工程量变化表、人工、材料调差表等属于（）。
A. 投资控制信息B.合同管理信息C.进度控制信息D.质量控制信息47. 以下属于地方城建档案管理部门职责的是（）。
A. 收集设计、施工、监理单位立卷归档的工程档案B. 负责接收和保管所辖范围应当永久和长期保存的工程档案和有关资料C. 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位进行工程竣工验收D. 按照施工合同约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织、编制工作48. 信息和数据的关系是（）。
A. 信息是将数据汇总后的产物B. 信息是数据、情报、知识的统称C. 信息是对数据的解释，数据是信息的载体，信息是数据的灵魂D. 信息就是数据，信息来源于数据，是对数据的加工结果49. 若某一案卷内建设工程档案的保管期限有短期和长期两种，密级有机密和秘密两种,则该案卷（）。
A. 保管期限为长期，密级为秘密B.保管期限为短期，密级为秘密C.保管期限为长期，密级为机密D•保管期限为短期，密级为机密50. 下列对工程档案移交的描述错误的是（）。
A. 对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补允和完善工程档案B. 所有工程文档都要向城建档案馆移交C. 移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D. 移交在工程完工后的3个月内二、多项选择题（共30题，每题2分。
每题的备选项屮，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51. 施工准备阶段的主要工作是（）。