建设工程勘察合同范本(DOC格式).DOC
建设工程勘察合同范本
建设工程勘察合同范本合同编号：【填写合同编号】甲方（委托方）：【填写甲方全称】乙方（受托方）：【填写乙方全称】鉴于甲方拟在【填写工程地点】开展【填写工程名称】的建设工作，现需对该工程进行专业的地质勘察，特委托乙方提供相应的勘察服务。
经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方就【填写工程名称】的建设工程勘察服务的权利义务，保证勘察工作的顺利进行，为工程设计与施工提供准确的地质资料。
二、合同范围及内容1. 乙方负责对【填写具体区域或点位】进行地质勘察，包括但不限于地形测量、地质测绘、土壤分析等工作。
2. 乙方应按照国家相关标准和行业规范执行勘察作业，并确保成果的准确性和可靠性。
3. 勘察报告应包含所有必要的技术数据和分析结论，以及相关的图纸和资料。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方提交最终勘察报告且经甲方确认无误之日终止。
预计勘察工作将在【具体日期】前完成。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币【大写金额】元整（￥【小写金额】）。
2. 甲方应在合同签订后【指定天数】日内支付合同价款的【百分比】作为定金。
3. 余款在乙方提交最终勘察报告且经甲方验收合格后【指定天数】内一次性付清。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交合格的勘察成果，应按每日逾期总价款的【具体比例】%向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付相应款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日应付款项的【具体比例】%计算。
六、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
4. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察合同格式
建设工程勘察合同格式甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（勘察方）： [乙方全称]鉴于甲方拟进行[建设工程名称]的建设，需要进行工程勘察工作，乙方具有相应的勘察资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就工程勘察事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：[建设工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程规模：[工程规模描述]1.4 勘察范围：[具体勘察范围]第二条勘察内容及要求2.1 勘察内容：[详细列出勘察内容]2.2 勘察要求：[具体勘察要求，包括技术标准、规范等]2.3 勘察成果：[勘察报告、图纸等成果要求]第三条勘察期限3.1 开始日期：[勘察开始日期]3.2 完成日期：[勘察完成日期]3.3 如遇特殊情况需延长勘察期限，双方应协商确定。
第四条费用及支付方式4.1 勘察费用总额为[金额]元，包括[详细费用构成]。
4.2 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、尾款等]。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：- 5.1.1 提供勘察所需的相关资料和条件。
- 5.1.2 按合同约定支付勘察费用。
- 5.1.3 对勘察成果进行审核确认。
5.2 乙方权利与义务：- 5.2.1 按照合同约定和勘察要求进行勘察工作。
- 5.2.2 按时提交勘察成果，并保证成果质量。
- 5.2.3 保密义务，不得泄露甲方提供的资料和勘察成果。
第六条质量保证与验收6.1 乙方应保证勘察成果符合国家相关标准和合同要求。
6.2 勘察成果验收标准：[具体验收标准]。
6.3 验收程序：[具体验收程序]。
第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付勘察费用，应支付违约金[违约金比例]。
7.2 如乙方未按合同约定提交勘察成果或成果不符合要求，应支付违约金[违约金比例]。
第八条合同变更与解除8.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
8.2 遇有不可抗力因素导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括但不限于建筑面积、结构类型等）勘察范围：本次勘察包括但不限于地质勘察、地形测量等。
二、合同目的及内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的质量、进度和费用符合合同约定。
合同内容包括但不限于：勘察范围、勘察要求、勘察进度、费用支付等。
三、甲乙双方的责任和义务1. 甲方的责任和义务（1）甲方应按照合同约定支付勘察费用。
（2）甲方应提供必要的资料，确保乙方顺利开展勘察工作。
（3）甲方应遵守法律法规，不得要求乙方违反相关规定进行勘察。
2. 乙方的责任和义务（1）乙方应按照国家和地方相关法律法规及规范进行勘察，确保勘察质量。
（2）乙方应根据甲方提供的资料及现场实际情况进行勘察，按时完成勘察任务。
（3）乙方应对勘察成果负责，确保所提供的数据真实、准确。
（4）乙方应对参与勘察的工作人员进行安全教育和培训，确保其安全生产。
四、工程进度及时间安排1. 乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察计划，明确勘察进度和时间安排。
2. 乙方应按照勘察计划开展勘察工作，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决。
3. 甲方应根据工程进度要求及合同约定对乙方的勘察进度进行监督和检查。
如乙方未按约定完成勘察任务，应承担违约责任。
五、费用及支付方式篇2合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就位于[项目地址]的[项目名称]（以下简称本项目）进行工程勘察，乙方具备相应的工程勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察、测量等工作。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203).doc
合同编号：建设工程勘察合同(GF--2000--0203)签订地点：签订日期：年月日建设工程勘察合同(GF--2000--0203)（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）工程名称：______________________________工程地点：______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人___________________________勘察人___________________________发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1．1工程名称：__________________________________________________1．2工程建设地点：______________________________________________1．3工程规模、特征：____________________________________________________________ _1．4工程勘察任务委托文号、日期：________________________________1．5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________1．6承接方式：__________________________________________________1．7 预计勘察工作量：__________________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________乙方（承包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方承担_________________________工程项目的勘察设计工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、规划设计、方案设计等。
项目地址位于_______________。
设计过程中需满足相关法律法规的要求和标准规范。
二、工程勘察设计要求和内容本次工程勘察设计要求包括__________方面的勘察设计工作，具体包括但不限于以下方面：地质勘察、地形测量、方案设计等。
乙方应确保勘察设计的准确性、可靠性和完整性，符合国家相关标准和规范的要求。
同时，乙方应按时提交勘察成果和设计文件，确保工程进度和质量。
三、合同金额及支付方式本次工程勘察设计费用总额为人民币________元整（大写）。
支付方式为分阶段支付，具体包括定金支付、中期支付和尾款支付三个阶段。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
工程勘察合同范本(5篇)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
建设工程勘察合同范本3篇
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________工程勘察项目。
2. 工程地点：具体地址请详细描述。
3. 工程规模：工程范围及勘察工作量等具体描述。
二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
3. 乙方应根据勘察结果，编制勘察报告，并对报告的质量负责。
三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。
2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十（30%），勘察工作完成后支付剩余费用。
3. 支付方式：具体描述支付方式、时间、地点等。
四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。
2. 乙方应制定详细的勘察进度计划，并报甲方备案。
3. 如因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
3. 勘察工作完成后，乙方应提交勘察报告，甲方组织验收。
4. 如勘察报告不符合质量要求，乙方应负责修改或重新勘察。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。
3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
建设工程勘察合同范本8篇
建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。
2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。
3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。
4. 提供施工阶段的必要技术支持。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。
3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。
如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。
五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。
具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。
若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。
建设工程勘察设计合同样式范本6篇
建设工程勘察设计合同样式范本6篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX设计院地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要委托乙方承担一项建设工程勘察设计工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的明确甲乙双方基于甲方需求，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方同意按照本合同的条款和条件，共同完成本次建设工程勘察设计工作。
二、工作内容及范围详细列明本次建设工程勘察设计的具体工作内容和范围，包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面的工作。
三、合同金额及支付方式明确本次建设工程勘察设计费用总额，约定支付方式、时间节点和支付比例。
可采用分阶段支付方式，与工程进展相对应。
四、工期与进度要求规定本次建设工程勘察设计的具体工期及进度要求，明确工作阶段的时间节点及重要节点的交付物。
双方应确保按时完成各项工作任务。
五、质量标准与验收方式确定本次建设工程勘察设计的质量标准，约定验收方式、验收标准和验收程序。
明确验收合格的条件及不合格情况下的处理方式。
六、知识产权归属与保密义务约定本次建设工程勘察设计过程中产生的知识产权归属问题，明确双方对知识产权的保护和使用权。
同时约定双方的保密义务，确保工程信息的保密性。
七、合同变更与解除条件明确合同变更的程序和条件，约定合同解除的情形和方式。
在合同变更或解除时，双方应友好协商解决相关事宜。
八、违约责任与赔偿标准明确甲乙双方违约责任及赔偿标准，确保双方在违约情况下能够依法追究责任并维护自身权益。
九、不可抗力因素处理约定不可抗力因素的定义及处理方式，明确在不可抗力因素影响下，双方应如何应对和分担风险。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
工程勘察合同范本
工程勘察合同范本一、合同主体甲方（委托方）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系电话：＿____乙方（受托方）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系电话：＿____二、工程概况工程名称：＿____工程地点：＿____工程规模：＿____工程性质：＿____三、勘察范围和内容1、乙方应按照国家和地方相关法律法规、标准规范以及甲方的要求，对本工程建设场地进行勘察。
2、勘察内容包括但不限于：工程地质勘察、水文地质勘察、岩土工程勘察、地震安全性评价等。
四、勘察依据1、国家和地方现行的有关勘察的法律法规、标准规范。
2、甲方提供的有关工程的规划、设计文件及其他相关资料。
五、勘察成果要求1、乙方应向甲方提供符合国家和地方相关标准规范要求的勘察报告，包括文字报告、图表等。
2、勘察报告应内容完整、数据准确、结论合理，能够为工程设计和施工提供可靠的依据。
六、勘察周期1、本工程的勘察周期为自合同生效之日起_____个日历天。
2、如因甲方原因或不可抗力等因素导致勘察工作延误，勘察周期相应顺延。
七、合同价款及支付方式1、本工程勘察合同价款为人民币（大写）＿____元整（小写：￥＿____元）。
2、合同价款的支付方式如下：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的_____%作为预付款；（2）乙方提交勘察成果并经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的_____%；（3）剩余合同价款的_____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后_____个工作日内支付。
八、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
2、向乙方提供开展勘察工作所需的有关资料，并对其真实性、准确性和完整性负责。
3、按照合同约定及时支付勘察费用。
4、协调解决乙方在勘察工作中遇到的外部干扰和阻碍。
（二）乙方的权利和义务1、有权要求甲方按照合同约定支付勘察费用。
建设工程勘察合同(2)【精品】.doc
建设工程勘察合同（２）建设工程勘察合同（ＧＦ－９６－０２０３）项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期委托方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）承接方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）甲方委托乙方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察任务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程＿＿＿＿＿＿＿勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围１．１本工程项目勘察委托文号、日期１．２工程建设地点１．３技术要求第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果３．１勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
３．２工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法。
４．１本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
４．２本工程勘察费估算为＿＿＿元，合同生效后＿＿＿天内，甲方向乙方预付估算勘察费的３０％作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后１５天内，结清全部费用。
４．３双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责５．１甲方５．１．１甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
５．１．２若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
５．１．３派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
建设工程勘察合同范本(精选2024)(一)
建设工程勘察合同范本(精选2024)（一）合同编号：【填写合同编号】本合同由以下双方就以下议约条款签订并严格遵守：甲方（委托方）：单位名称：【填写甲方单位名称】地址：【填写甲方单位地址】法定代表人：【填写甲方法定代表人】联系电话：【填写甲方联系电话】乙方（勘察方）：单位名称：【填写乙方单位名称】地址：【填写乙方单位地址】法定代表人：【填写乙方法定代表人】联系电话：【填写乙方联系电话】鉴于甲方计划开展一项建设工程，为确保工程进展顺利并保证工程质量，甲方委托乙方进行勘察工作并共同签订本合同。
一、工程名称及位置1. 工程名称：【填写工程名称】2. 工程位置：【填写工程地址】二、勘察工作范围1. 勘察内容：（1）地质勘察：包括地质条件、地下水、地震动等调查；（2）地形测量：包括测量高程、地貌、坡度等；（3）地理环境调查：包括环境污染、生态保护等调查；（4）土壤调查：包括土层结构、物理力学特性等调查；（5）地基基础勘察：包括地基类型、地基承载力等调查；（6）其他工作：【根据实际情况填写其他工作内容】2. 勘察范围：工程所涉及的整个建设区域。
三、勘察工作原则1. 乙方将按照国家有关建设工程勘察的规定进行勘察，确保勘察结果准确、可靠；2. 乙方应根据勘察内容编制相应的勘察方案，并提供给甲方审核；3. 乙方应组织专业人员进行勘察工作，并配备必要的勘察设备和工具；4. 乙方在勘察过程中应做好安全措施，确保工作人员的人身安全和勘察设备的完好；5. 勘察结果应及时向甲方提供，并根据需要提供相应的勘察报告。
四、变更和费用支付1. 如甲方需要调整勘察工作范围或内容，应提前书面通知乙方，并在双方协商一致后进行相应的变更；2. 对于由于甲方原因导致的勘察工作范围或内容调整，乙方有权要求相应的费用调整，并与甲方重新协商确定费用支付方式；3. 乙方应详细记录与勘察工作相关的费用并向甲方提供相应的费用报告；4. 乙方完成勘察工作后，甲方应按照合同约定的支付方式及时支付相应的勘察费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同范本（DOC格式）.DOC
合同编号：
工程名
称：工程地
点：（由勘察人编填）勘察证书等
级：发包人：承包人：发包人委托承包人承担工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1、1工程名
称：
1、2工程地
点：
1、3工程立项批准文件号、日
期：
1、4岩土工程任务委托文号、日
期：
1、5工程规模、特
征：
1、6岩土工程任务（内容）与技术要
求：
1、7承接方
式：
1、8预计的岩土工程工作
量：
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告、成果、文件名称数量内容要求交付时间第四条工期本岩土工程
自年月日开工
至年月日完工，工期
为天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式
5、1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标
准计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、
“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5、2本岩土工程费总额为元（大
写），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5、3本合同生效后，发包人按下表约定分次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）第六条变更及工程费的调整
6、1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后
于天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6、2 变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：第七条发包人、承包人责任
7、1发包人责任
7、1、1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7、1、2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支
付元计算加班费。
7、1、3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施
费元。
7、1、4 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责
任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
7、1、5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
7、1、6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
7、1、7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7、2 承包人责任
7、2、1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
7、2、2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的) %。
7、2、3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
7、2、4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要
求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
7、2、5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任
8、1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
8、2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用；完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8、3 发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间()天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
8、4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8、5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返
工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应
9、1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。
若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
9、2 承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。
第条报告、成果、文件检查验收
10、1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10、2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。
10、3 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后
24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。
10、4 工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。
10、5 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
10、6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。
第一条本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第二
条其它约定事项：。
第三条争议解决办法本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列
第种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第四条合同生效与终
止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省
级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一
式份，发包人份、承包
人份。
发包人名称（盖章）：承包人名称（盖章）：发包人住址：承包人住址：邮政编码：邮政编码：联系人：联系人：电话：电话：传
真：传真：E-Mail： E-mail：开户银行：开户银行：银行帐
号：银行帐号：法定代表人：法定代表人：（委托代理人）（签字）：（委托代理人）（签字）：
签订日期：年月日
签订地点：。